建筑工程劳务承包合同(范本)
简单建筑工程劳务合同范本5篇
简单建筑工程劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑工程劳务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________4. 承包范围：__________________二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划，按时完成劳务分包任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应合理顺延工期。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理等。
2. 工程造价：双方约定工程造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行验收。
3. 如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，加强现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）负责材料供应及现场管理等；（2）按时支付劳务费用；（3）负责技术交底及质量监督。
2. 乙方责任和义务：（1）按照合同约定提供劳务；（2）遵守安全施工规范及文明施工要求；（3）确保施工质量及工期。
七、合同价款支付与结算1. 支付方式：银行转账。
2. 支付时间：工程进度款按每月完成工程量支付______%，工程竣工验收合格后支付至总价的______%，剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
建筑工程简单的劳务合同范本(通用7篇)
建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）建筑工程简单的劳务合同范本第1篇甲方：乙方：（身份证号码：）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
建筑工程劳务承包合同范本3篇
建筑工程劳务承包合同范本3篇在生意往来，钱财流动上，合同是必不可少的东西，既可以保障双方的权利，又可以免去许多纠纷。
以下是由小编为大家整理的“建筑劳务承包合同样本”，仅供参考，欢迎大家阅读。
建筑工程劳务承包合同范本1甲方：_____________________乙方：_____________________兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目，根据国家合同法规，按照平等，自愿，协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：一，劳务承包项目：_____________________二，承包期限：_________________________三，承包费用：_________________________四、承包费支付方式：由甲方在每月底末至次月前_______日内，以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用。
五，甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六，承包期内乙方的职责，任务和要求(一)，乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家，地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)，在承包期内，对所需人员的聘用，教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。
在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷，工伤，病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)，乙方须将所聘人员名单，住址，身份证件号码及复印件报送甲方备案。
(四)，具体职责，任务和要求：________________________________________七，合同的变更，解除或终止本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更，解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更，解除或终止。
八，违约责任(一)，甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按当月承包费的_____%向乙方支付滞纳金。
(二)，如乙方未按职责，任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的_____%扣减当月承包费。
建筑工程劳务合同的范本(优秀7篇)
建筑工程劳务合同的范本(优秀7篇)建筑工程劳务合同的范本篇1甲方(建筑施工企业)：___________________________名称：__________________________________________法定代表人：_____________________________________________________________________________电话：__________________________________________乙方(工人)：____________________________________姓名：_____性别：___年龄：____文化程度：_____住址：_______省_____市______县______村_______组身份证号：___________________________________甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自______年___月___日起至______年___月___日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在____________岗位担任职务________。
在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务，具体生产(工作)任务和质量标准:____________________。
三、工作时间1、甲方实行每日不超过___小时、每周不超过______小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。
日加班不超过______小时，月加班不超过______小时。
工作时间甲方可以按实际需要调动安排。
四、劳动报酬1、甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月____日为发薪日。
2、工资制度和分配形式,实行按时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资____________(大写)元________(小写)元。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1建筑劳务承包合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：身份证号：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：身份证号：鉴于甲方拟委托乙方进行建筑工程劳务承包，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同所指建设工程项目为：二、委托范围1. 乙方接受甲方的委托，承接建筑工程劳务承包，包括但不限于人工、辅助材料等。
2. 乙方需按照合同约定的工程图纸、设计要求和工程规范，按时保质保量完成工程。
3. 乙方应确保工程安全施工，遵守劳动法规和相关规定，保障工人的劳动权益。
4. 乙方应按照施工进度及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。
三、工程价款1. 根据工程的性质、规模和难易程度，双方协商确定工程价款为人民币（大写）。
2. 工程价款的支付方式为：分期付款。
具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 甲方在支付工程价款时，应提供相应的发票和结算资料。
四、工程质量及保修1. 乙方应保证建设工程的质量符合国家相关标准和要求，并承担工程质量保修责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于年的维修保养期，对工程中出现的质量问题及时进行修补。
3. 如工程质量问题属于乙方责任造成的，乙方应承担所有修补费用，包括但不限于人工、材料等费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
2. 如果乙方未按时完成合同约定的工程，并无正当理由的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方均免除责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、保密约定双方在履行合同过程中，涉及到的商业秘密及其他保密信息，应保密，不得向第三方透露。
否则，应承担相应的法律责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成并经甲方验收合格后终止。
建筑工劳务承包合同范本(6篇)
建筑工劳务承包合同范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。
确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。
乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人二、承包范围及结算方式承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。
并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按____年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。
甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。
每平方米承包价格为元。
三，施工进度要求乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。
乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。
乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。
依据情节轻重处罚责任班组____元罚金。
在当期支付的工程款中扣除。
四.工程质量要求乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长____元/次。
乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。
精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。
如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处____元罚款，工料损失由乙方负责;如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的____%结算，剩下____%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
建筑工程劳务合同(15篇)
建筑工程劳务合同(15篇)建筑工程劳务合同1甲方： (发包方)乙方： (承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：年月年月日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
建筑工程劳务合同模板(7篇)
建筑工程劳务合同模板根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。
经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：一、承包方式：甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
二、承包单价：按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。
三、承包内容：本工程具体内容1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。
3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。
4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。
电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
四、付款方式：完成主体一层付总价的____%，以后每完成一层按总价的____%付，主体完成付总价的____%。
内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的____%各层均付，工程完成付到总价的____%，竣工验收合格预留质量保证金____%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
五、工期要求及质量要求：本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为____天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。
各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款____元/天。
六、工程管理及安全：l、目标：杜绝工伤事故发生。
建设工程劳务合同模板（6篇）
建设工程劳务合同模板工程承包人（施工总承包人）：（甲方）劳务分包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。
4、承包方式：承包范围及承包单价a）承包方式：清包人工费b）承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰（不包括天棚抹灰）。
c）本工程单价为/m2（按工程实际建筑面积计算）。
5、标准范围除工程合同外另有约定：a）如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。
b）如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。
C）如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担6、文明施工及安全责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。
7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。
8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。
9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。
10、本合同一式三份。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程劳务合同模板（二）发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
建筑劳务承包合同范文(汇总5篇)
建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）建筑劳务承包合同范文第1篇工程发包人： (以下简称甲方)工程承包人：(以下简称乙方)甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15#楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议：1、自20_年3月2日进场施工，工程总造价：人·民币：壹拾伍万元整。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑劳务事项承包给乙方一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围和内容：________________（具体工程内容和范围详见附件）二、承包方式本工程采用劳务大清包的方式，即乙方负责提供工程施工所需的劳务人员、施工机械设备及材料，并按照甲方的要求进行施工。
甲方提供工程技术指导及必要的材料支持。
三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（具体以实际开工日期为准）。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据工程内容和工程量确定。
2. 支付方式：分期支付。
即工程开工后按工程进度支付劳务费用，竣工验收合格后支付尾款。
具体支付方式和时间详见附件。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关标准。
2. 工程验收按照国家和地方相关标准及甲方要求进行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类人员的人身安全及设备安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止施工对环境造成影响。
七、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范。
2. 甲方负责提供必要的材料支持。
3. 甲方负责现场管理和技术指导。
4. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
八、乙方责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求组织劳务人员进场施工。
建筑工程劳务合同范本(8篇)
8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。
有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：
（一）在试用期内的；
（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；
（四）乙方因其它情况需要辞职，需在____日前以书面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：
（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；
9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，如果因劳动力不足无力完成所交的工作，甲方另请第三方进行该项工作，乙方必须对此负完全责任，除该项工作费ห้องสมุดไป่ตู้第三方收取外，并承担经济赔偿，赔偿金按该项工作所需费用的____%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在甲方的保证金。
10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。
5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚____元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员____元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。
6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁损坏机械、设备，如违反者将按价值____倍罚款。
建筑劳务承包合同范本(4篇)
建筑劳务承包合同范本甲方：__________ 电话：__________身份证号码：乙方：__________ 电话：__________身份证号码：甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
5、工期：第二条工程单价及付款方式1、工程单价A.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方B.所有访型的线条/米C.栏杆、扶手/米2、付款方式A.乙方进场施工____天，甲方支付乙方生活费元B.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天C.乙方做到工程的%，甲方支付乙方完成量的D.工程全部做完____天，甲方支付乙方____%的工程款E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的___%第三条合同变更及终止1、乙方中途终止合同，后果自负2、甲方中途终止合同，发双倍工资给乙方第四条其他1、本合同自双方签字之日起生效。
合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
乙方签名：__________ 乙方签名：__________建筑劳务承包合同范本（二）发包方：衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程项目经理部(以下简称甲方)承包方：泥工班组(贺遵亚)身份证号4304224(以下简称乙方)A、工程名称：衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程。
B、建设地点：位于衡阳松木经开区上倪路。
C、经甲乙双方协定，甲方将上述工程的泥工工资劳务包工总承包的方式给乙方。
根据有关建筑法律法规条文，为确保工程施工保质保量按期完成施工任务和明确双方在施工过程中所履行的合同义务，经济权益及职责，以平等互利，友好合作的原则达成如下协议条款。
建筑工程劳务合同范本6篇
建筑工程劳务合同范本6篇篇1甲方（劳务发包方）：_________________________乙方（劳务承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供建筑工程劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的建筑工程劳务内容为：_________________________（具体工程名称、地点、内容等）。
二、合同双方的基本信息甲方（全称）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（全称）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________三、劳务内容、标准和要求1. 乙方应按照甲方的要求，提供合格的建筑工程劳务。
具体内容包括但不限于施工、安装、调试等。
2. 乙方应遵守国家和地方有关建筑工程的法律法规，确保所提供的劳务质量符合国家标准和合同约定。
3. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成所承担的劳务任务。
如有特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）。
具体金额根据工程规模、劳务内容等实际情况约定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。
支付方式为每完成一项任务后结算一次，或者按照其他约定的方式进行支付。
3. 乙方应提供合法有效的税务发票，并承担相关税费。
建筑工程劳务合同(书)范本6篇
建筑工程劳务合同（书）范本6篇篇1甲方（总承包方）：__________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方总承包的建筑工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模及内容：_____________________，包括但不限于是指工程的建筑、装修等相关的劳务事项。
具体工作以甲乙双方另行签署的工程量确认单为准。
二、工期与进度管理本合同自双方签署之日起生效，开工日期定为XXXX年XX月XX 日，竣工日期定为XXXX年XX月XX日。
工期顺延的条件和程序按照国家和地方的相关规定执行。
乙方必须按照甲方制定的进度计划执行，确保工程按期完成。
三、劳务费用及支付方式劳务费用按照实际完成的工程量计算，具体金额以甲乙双方签署的工程量确认单为准。
支付方式按照每月进度款结算的方式进行，甲方每月对乙方完成的工程量进行确认并支付相应款项。
具体支付时间和金额按照工程进度进行调整。
甲方支付的款项须符合国家税法规定的开具发票条件。
同时，双方还需遵守国家和地方的有关工程款支付的相关法律法规。
对于工程的竣工验收结算及质保金的预留比例等，甲乙双方根据实际情况协商确定。
乙方须严格遵守国家和地方税收相关法律法规的规定。
本合同所涉及的费用报价清单及附件等作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
建筑工地劳务合同范本8篇
建筑工地劳务合同范本8篇建筑工地劳务合同范本1劳务分包单位：_______________ (个人)(以下简称甲方)劳务承包单位：_______________ (个人)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。
一、工程概况：(1)工程名称：_______________(2)工程地点：_______________(3)结构形式：_______________(4)承包方式：_______________协议工期：_________年______月___日开工日期：_________年______月___日竣工日期：_________年______月___日协议工期总日历天数：_______二、包干单价及付款方式混凝土浇筑(不包含___次结构)：在承包范围内按___元/立方米进行单价包干(采用地泵输送);未达到一次性验收合格按______元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整(甲方要求及设计变更除外)。
单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。
1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。
(在之前甲方不支付任何费用)2、每栋楼主体结构___层完工(___层屋面混凝土浇筑完成)后年______天内甲方支付乙方已完成工程量的______%到______%;每栋主体结构______层完工后______天内甲方支付乙方已完工程量的______%到______%。
3、每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后___天内甲方支付乙方至已完工程量的___%。
4、工程竣工验收合格后，双方在___天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算，结算完后___天内甲方支付清所有人工费。
建筑工程劳务承包合同(书)范本8篇
建筑工程劳务承包合同（书）范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所承包的建筑工程劳务事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________（包括具体施工内容）二、承包方式及范围承包方式：本工程采用包工不包料的方式承包。
甲方提供本工程所需的所有材料，乙方负责提供劳务、技术指导和现场管理等。
承包范围：包括建筑工程的所有施工工序及配合项目。
具体内容为：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程等。
乙方应按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范进行施工。
三、合同工期开工日期：____年____月____日（具体以甲方开工令为准）。
竣工日期：____年____月____日。
合同工期日历天数共____天。
乙方应按甲方要求的进度计划，按时保质保量完成相应的工作量。
若因乙方原因导致工期延误，甲方有权对乙方进行违约处理。
四、合同总价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________元整（小写：______元）。
该总价款包含但不限于乙方完成本合同所有工作内容所需的劳务费用、管理费等所有费用。
除非另有约定，否则超过合同总价款的部分，甲方不予支付。
支付方式：按工程进度节点支付劳务费用。
具体支付节点和支付比例按照双方另行签订的补充协议执行。
甲方支付款项前，乙方应提供合法有效的发票。
否则，甲方有权顺延支付时间并不承担任何违约责任。
五、工程质量及验收标准本工程质量标准应达到国家现行相关施工规范及标准的要求，并符合当地建设行政主管部门的质量验收标准。
乙方应按照甲方的技术交底进行施工并确保施工质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程劳务承包合同甲方(总承包方) :乙方(分包方):根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。
一、工程概况:1、工程名称:XX安置小区8#楼2、工程地点:XX安置区3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准4、结构类型:剪力墙结构二、乙方承包范围:1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。
交房标准为毛坯、毛地、毛顶。
2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。
所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。
3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。
4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。
5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。
6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。
第三条:由甲方负责另行委托得工程内容本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。
第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
2、由甲方负责提供得材料包括:钢筋、商品混凝上、钢筋连接套间、砖、砂、石子、石灰、瓷砖粘贴剂、外墙而砖、各种地砖、水泥、添加剂、防冻剂、旱强剂、瓷砖勾缝剂、预埋铁件、止水板、水止带、钢板、轻质隔墙、面层砖行装除乙方承包范围内得所有耗材。
施工用水、用至施工现场、二级配电箱以上得电路设施。
第五条:劳动承包单价1、按建筑面积计算,底层以上至一层封顶,参照施工图纸建筑面积据实计算;承包价每平方元。
2、本单价乙方不含水电及税费。
3、甲方借用工按不分技、普工每人每个工作日150元计算。
第六条:工程款结算及付款方式1、本工程无预付款,乙方自愿垫资至地下室裙楼主体工程顶板封顶。
2、本工程扩大劳务承包单价得划分:主体工程劳务费(含周围材料、机械设备费用、辅材)按X 元/平方米结算。
二次结构用其她相应完成得工作内容(含机械)按X 元/平方米结算。
室内、外墙抹灰工程按X 元/平方计算。
3、工程支付方式:3、1工程款支付:乙方完成全部工程后,按第六条第一款甲方应支付乙方已完所有主体工程量价款X 。
3、2主体工程封顶,甲方支付乙方已完成工程得80% (百分比)。
3、3、抹灰完工付工程量款得60%3、4、工程变更、现场签证随工程款支付。
3、5、乙方所干工程验收合格后一周内,甲方结清乙方所有工程款。
第七条:履约保证金1、乙方应于合同双方洽谈结束取得一致意见后,合同经乙方签字盖章与甲方签字盖章当日内向甲方交纳履约金X 元整,自签合同之日起,一个月内开工,如因甲方原因造成乙方开不了工,甲方应付乙方月息壹万元整。
2、甲方退还乙方履约保证金时间:主体结构正负零完成后甲方一次性退还全部保证金。
第八条:工期、质量要求1、开竣工时间瞧:开工日期: 年月日竣工日期: 年月日2、工期奖罚:乙方承包范围内按合同有效工期完成不奖不罚,按合同有效工期拖延10天或提前10天者,以每10天为单位按合同承包价得千分之一,对等等奖励。
3、由于总发包方或甲方原因,导致乙方停工7个工作日以上得,甲方应支付乙方停工期间所产生得一切费用,工期相应顺延。
4、工程质量:乙方严格按照国家相关部门颁发得施工验收规范及工程设计图纸要求进行施上,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准得条件。
本工程要求质量等级为:合格。
5、在施工过程中若遇人力不可抗拒得自然灾害,如特殊气象原因(大风、大雪、暴雨、雷电等),造成工程进度滞后,甲方应给乙方签证工期顺延手续。
第九条:安全、文明施工1、甲方有权对乙方施工工人在施工中不服从指挥,违章作业得不安全行为得,予以坚决制止,并责令停工整改,对不听劝阻造成安全事故、质量事故得责任人,按公司安全处罚条例及指挥部管理办法、处罚条例进行处理。
2、乙方因违章操作等原因,造成安全事故,引起得一切损失由乙方承担,如因甲方原因造成得事故,引起得一切损失由甲方承担。
3、本工程必须按市级文明工程要求进行施工及控制施工全过程。
第十条:双方责任与权利1、甲方责任1、1甲方负责完善施工前得准备工作(施工中所需得手续、设计施工图纸),在施工中协调好现场内外与相关部门得关系费用由甲方承担。
1、2甲方负责施工现场三通一平,负责现场得施工区道路硬化得材料、将施工现场所需用水从场外接到施工现场,将施工用电自场外引致到甲方指定得位置得二级配电箱上端接线桩头处。
并确保满足施工期间得使用,材料费用由甲方承担,乙方负责人工费及施工。
1、3甲方有权利对乙方不合格得施工人员责令退场,如身体残疾,不适应建筑工要求人员严禁进入施工现场,乙方施工人员必须年满十八岁以上公民,严禁使用童工、1、4甲方负责提供各楼坐标控制点、大线定位、复核、工程相关资料收储汇编。
沉降观测并承担费。
1、5甲方负责联系设计院进行图纸技术交底,负责质监站等上级行政管理部门得协调工作,费用由甲方承担。
1、6甲方负责按合同约定及时支付乙方工程款,如因甲方工程款支付不到位引起得问题,责任由甲方承担,如因甲方导致合同不能正常履行或无法履行得,给乙方造成得损失由甲方全部承担。
2、乙方责任:2、1乙方必须组织能吃苦耐劳、综合素质高得施工队伍进场施工。
组建一个施工经验丰富,技术力量强得管理领导班子。
甲方配备各专业工长、质量员、安全员、放线员各1名,其余管理人员由乙方自行承担。
2、2 乙方在施上前必须认真熟悉施工图纸,严格按照设计图纸及相关规范施工,并对该工程编写切实可行得施工组织设计与计划报甲方。
对于图纸中存在得疑难问题,及时与甲方沟通确认无误后,方可施工,否则造成切后果自负,每到工序施工前应编制可行得施工方案,经甲方及监理同意方可进行下道工序施工。
2、3现场办公住宿由甲方负责,如施工现场需要其她临建得,材料有甲方负责,乙方负责施工。
乙方必须配备一名专职人员负责现场办公区住宿区及进出场道路卫生并达到文明工地标准。
2、4乙方所提供得机械、材料必须符合建筑工程相关规定要求。
2、5乙方所有人员应严格爱护甲方财物及其她所有外委单位得劳动成果,节约用料,对原材料按规定损耗严格控制,否则,造成得一切损失自负。
2、6乙方在施工中应及时做好所有进场材料得取样(送检及检测费用由甲方负责),若发现不合格材料,有权拒绝使用,并向甲方现场管理人员反映,及时予以解决。
2、7进场时乙方所有管理人员,未报经甲方许可不得随意调动,否则每发生一次,甲方处以罚金壹仟元整。
第十一条:现场负责1、双方那个施工现场负责人:甲方负责人: 乙方负责人:2、驻工地代表(现场总负责)由双方各自委派,若需要换提前7天书面通知对方确定负责人,双方代表严格按合同约定得内容行使合同约定得权利、责任,履行合同约定得义务。
代表更换,后任继续承担前代表应负得责任。
3、乙方个人专业工长、技术人员必须全部到位,服从甲方管理。
甲方有权要求乙方更换不合适得管理人员。
第十二条:违约责任1、乙方进场开工后其人员及设备周转设施必须按甲方工程进度要求准时到位,现场管理必须按甲方要求严密组织施工,乙方应按合同规定垫资到位,垫资期间如有工人集体罢工、闹事等以上因素,则视乙方违约,乙方违约除赔偿甲方损失外另按合同总价款得1%赔付给甲方违约金。
2、甲方不按合同约定时间开工、乙方进场后不能正常进行施工、甲方不按合同约定时间支付乙方工程款、所造成得损失由甲方负责承担。
且如造成:工人集体性罢工、闹事等后果由甲方承担,甲方除赔偿乙方施工前组织施工人员及管理人员、资金及材料等筹备得损失费外,甲方应退还乙方保证金,并赔付给乙方合同价款5%得违约金。
第十三条:其她事项1、甲方应配备得各专业工长、质量员、安全员、放线员、送检员、资料员现委托乙方安排,直属甲方管理。
所产生得管理费用,甲方按 X 元/㎡支付乙方。
2、本合同双方未尽事宜,甲乙双方应协商解决,需补充得条款内容应以补充协议为准。
3、本合同在执行过程中如发生争议,经甲乙双方协商解决未果,可向工程所在地建设行政部门仲裁机构申请调解,如调解不成可向工程所在地得仲裁委员会提请仲裁或向工程所载地人民法院提起诉讼。
4、本合同式四份,用双方各执两份,甲乙双方签字之日起生效,至乙方承包项目全部完工、帐清、款付清后自行失效。
甲方: 乙方:甲方代表人: 乙方代表人:身份证号: 身份证号:签约时间: 年月日年月日。