工程项目居间合同(月修改版)
项目工程居间合同范本(通用3篇)
项目工程居间合同范本（通用3篇）项目工程居间合同范本篇1委托人(以下简称甲方)：居间人(以下简称乙方)：甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。
第一条甲方因与_____建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。
建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。
本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。
第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。
乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。
第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。
乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。
甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。
国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。
第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
工程项目居间合同范本4篇
工程项目居间合同范本4篇篇1工程项目居间合同范本甲方：（出租方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（租赁方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拥有工程项目资源，乙方有意向租赁该工程项目资源，双方经友好协商，达成以下协议：第一条：基本内容甲方同意将工程项目资源及其相关设备等租赁给乙方使用，租期为_____年，合同签订后立即生效。
租金为_______元/月，合同签订后每月_______日前支付。
第二条：租赁期限租赁期限为_______年，自______年月日起至_______年月日止。
届时双方如无异议，可协商续签合同。
第三条：租赁费用乙方应按约定时间及金额支付租金，如逾期付款，每日按总租金的____%支付滞纳金。
第四条：使用规定乙方在使用工程项目资源时应遵守相关规定，保证设备的正常使用，不得私自改动或擅自转租给他人使用。
如有损坏，需按照实际损失承担赔偿责任。
第五条：管理维护甲方负责对工程项目资源进行定期检查及维护保养，确保设备的正常运转。
如有故障，需及时通知甲方进行维修处理。
第六条：违约责任若甲方或乙方违反协议的约定，应承担相应的违约责任。
双方均应按照协议的约定进行履行，否则需承担违约责任。
第七条：解决争议因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决。
如协商无果，应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
第八条：其他本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
甲方：_____________ 乙方：_____________日期：__________ 日期：___________以上为工程项目居间合同的范本，双方应在签订合同时认真阅读并确保遵守合同内容。
希望双方能够友好合作，共同维护合同的权益。
篇2工程项目居间合同范本甲方（需求方）：____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：____________（以下简称乙方）丙方（居间方）：____________（以下简称丙方）鉴于，甲方拟进行一项工程项目并需要寻找合适的承包方进行合作；乙方对该工程项目具备一定的技术和资源优势；丙方作为居间方，愿意协助甲方寻找合适的乙方进行商务洽谈，特在友好协商的基础上达成以下居间合同：第一条合作内容甲方授权丙方为其寻找合适的乙方进行工程项目合作洽谈，并提供必要支持和协助，乙方负责承包该工程项目并完成相关工作。
工程项目居间合同(合同范本)6篇
工程项目居间合同(合同范本)6篇篇1甲方（委托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（受托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程项目居间事宜，达成以下协议：一、居间事项甲方委托乙方协助其进行工程项目相关事宜，包括但不限于工程项目的策划、设计、实施等。
乙方同意接受甲方委托，并承诺尽职尽责完成该事项。
二、居间期限本合同的居间期限为双方签订之日起至工程项目完成之日止。
如双方另有约定，以约定为准。
三、甲方权利与义务1. 甲方应当向乙方提供真实有效的工程项目信息及相关资料，并保证所提供信息的真实性、合法性和有效性。
2. 甲方应当根据乙方的居间工作进展，及时支付相应的居间费用。
3. 甲方应当协助乙方与相关方进行沟通协调，为乙方的居间工作提供必要的支持和配合。
4. 甲方有权对乙方的居间工作进行监督和指导，并提出合理的意见和建议。
四、乙方权利与义务1. 乙方应当尽职尽责完成甲方委托的工程项目居间事宜，并保证所提供信息的真实性、合法性和有效性。
2. 乙方应当根据甲方需求，提供专业的咨询和策划服务，协助甲方实现工程项目目标。
3. 乙方应当及时向甲方报告居间工作进展和重要事项，并听取甲方的意见和建议。
4. 乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以确保居间工作的顺利进行。
五、居间费用及支付方式1. 甲方应当根据乙方的居间工作成果，向乙方支付相应的居间费用。
具体费用及支付方式如下：（1）居间费用：根据工程项目的实际进展和完成情况，按照双方协商确定的比例支付。
（2）支付方式：甲方可以通过银行转账或支票等方式向乙方支付居间费用。
具体支付方式双方另行约定。
2. 甲方应当按时支付居间费用，如逾期支付，应当承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 甲方如违反本合同约定，未提供真实有效的工程项目信息或未按时支付居间费用，应当承担相应的违约责任。
工程项目居间合同范本6篇
工程项目居间合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（居间方）：____________________鉴于甲方需要就某一工程项目寻求合适的合作伙伴或承包商，乙方愿意为甲方提供居间服务，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就本次工程项目居间服务事宜达成如下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲、乙双方在工程项目居间服务过程中的权利与义务，确保双方合法权益得到保障。
二、居间事项乙方承诺为甲方提供关于工程项目的居间服务，包括但不限于寻找潜在合作伙伴、协助谈判、协调关系等。
三、合同期限本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程项目居间服务完成且相关事项妥善处理完毕为止。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按照约定向乙方支付居间费用，具体金额及支付方式双方另行约定。
2. 支付方式：居间费用分期支付，具体支付时间节点根据实际进展情况进行调整。
五、权利义务1. 甲方有权要求乙方提供必要的居间服务，并确保所提供资料的真实性和完整性。
2. 乙方应尽职尽责为甲方提供居间服务，保持与甲方的良好沟通，并及时汇报进展情况。
3. 乙方应遵守法律法规，不得损害甲方利益，不得泄露甲方商业秘密。
4. 甲方应配合乙方开展居间工作，提供必要的支持和协助。
1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密措施：双方应采取有效措施，对保密信息予以保护，确保不泄露给无关人员。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付居间费用，乙方有权终止居间服务，并要求甲方支付应付未付的居间费用及违约金。
2. 若乙方未按照约定提供居间服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
3. 若因乙方原因导致甲方商业秘密泄露，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
八、争议解决本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程项目居间合同范本（6篇）
工程项目居间合同范本甲方：（居间人）联系地址：乙方：（委托人）联系地址：甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。
乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式1、项目居间费用总额=项目信息费+项目提成。
A、项目信息费装修面积300㎡_700㎡（含）/项目，¥1000元/项目;装修面积700↑㎡/项目，¥1500元/项目。
B、项目提成：净合同额的3%，5%1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3%。
2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5%。
3）净合同额指除去建设单位等返点，3.41%税金后的合同额。
4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、协议终止1、本协议签字生效后，有效期一年。
项目工程居间合同本月修正2023简版
项目工程居间合同项目工程居间合同1. 合同背景本合同由甲方（居间人）与乙方（委托人）双方共同签订，旨在明确委托人委托项目工程的内容、工期、费用、责任等相关事项，保障双方权益，促进合作顺利进行。
2. 合同内容2.1 项目工程信息合同双方在此确认委托人所委托的具体项目工程信息，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工期要求等。
2.2 委托人要求委托人明确阐述项目工程的具体要求和目标，并提供相关资料和支持，确保项目工程顺利进行。
2.3 居间人职责居间人将根据委托人提供的工程信息和要求，寻找合适的承包商，并协助委托人与承包商进行洽谈和签订合同。
2.4 工程进度和质量要求本合同约定了工程的进度要求和质量要求，以确保项目按时完成且达到预期质量标准。
双方在工程进程中应及时沟通和配合，解决出现的问题和调整工程计划。
2.5 费用和支付方式本合同约定了项目工程的费用金额及支付方式。
委托人应按照约定的支付方式和时间节点进行支付，居间人应确保款项的正确收取和合理分配。
3. 合同执行3.1 变更和解除在履行合同过程中，如遇到特殊情况，双方应及时协商并签订变更协议。
如有一方违约或无法继续履行合同义务，另一方有权解除合同并追究责任。
3.2 保密条款双方应对在履行合同过程中获取的商业机密及相关信息予以保密。
未经对方同意，任何一方不得向第三方披露、使用或转让。
3.3 违约责任任何一方如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3.4 纠纷解决合同双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
若协商不成，双方可选择向所在地法院提起诉讼。
4. 合同生效4.1 签字及生效本合同正本一式两份，委托人与居间人各执一份，经双方签字盖章后生效。
4.2 合同期限本合同自签订之日起生效，至工程完成验收并支付全部费用之日止。
5. 其他条款5.1 适用法律本合同的签订、履行和解释适用法律法规。
5.2 合同语言本合同以中文书写。
工程项目居间合同模板本月修正简版
工程项目居间合同模板工程项目居间合同模板1. 合同概述本合同由居间方（以下简称“甲方”）与项目方（以下简称“乙方”）签订，双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商达成如下合作意向，特此订立本合同。
2. 合同内容2.1 项目描述乙方承包工程项目的具体描述及合作内容：- 工程项目名称：- 工程项目地点：- 工程项目周期：- 工程项目预算：- 工程项目范围：2.2 居间服务甲方作为居间方，承担以下服务职责：- 协调各方关系，促进合作；- 确保项目顺利进行；- 提供必要的技术支持和咨询；- 协助解决合作过程中出现的纠纷和问题。
2.3 付款方式乙方按照以下付款方式支付居间服务费用：- 首付款：合同签订后的3个工作日内支付合同金额的30%作为首付款；- 进度款：根据工程项目的进展情况，乙方每完成一定比例的工程进度，支付相应比例的进度款；- 尾款：工程项目竣工验收合格后的7个工作日内支付合同金额的剩余部分。
2.4 居间费用居间费用为项目总金额的5%，乙方应在签订合一并支付给甲方。
2.5 保密条款双方在履行本合同过程中获得的关于对方的商业、技术、市场等方面的所有信息，应保密，不得向第三方泄露。
2.6 合同变更除非双方经书面协商一致，否则不得随意变更合同内容，包括但不限于工程项目的变更、付款方式的变更等。
2.7 违约责任在履行合同过程中，如一方违约，应按照约定承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
对于因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交乙方所在地的人民法院解决。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工验收合格之日止。
3.2 合同解除本合同在以下情况下解除：- 乙方工程项目未按时或未按质量要求完成的；- 甲方居间服务未按以上约定履行的；- 经双方协商一致解除。
工程居间合同协议书本月修正简版
工程居间合同协议书工程居间合同协议书1. 合同背景本合同由甲方（居间方）与乙方（工程承包方）就工程居间合作事宜达成一致，旨在明确双方权责，保障工程的顺利进行。
2. 合同内容2.1 项目描述甲方通过本合同委托乙方对工程项目进行承包，并协助甲方与其他相关方进行沟通协调，监督工程进展以确保项目的顺利实施。
2.2 义务与责任2.2.1 甲方的义务和责任：- 提供详细的工程项目要求和设计方案；- 委托乙方与相关方洽谈合作事宜；- 提供必要的资金支持并按时支付工程款项。
2.2.2 乙方的义务和责任：- 根据甲方提供的工程项目要求和设计方案进行承包工作；- 协助甲方与其他相关方进行沟通协调，并及时解决工程中的问题；- 按照合同约定的时间节点完成工程项目。
2.3 合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程项目完工之日，或根据双方约定进行延长。
3. 合同支付方式3.1 工程款支付工程款按照工程进度和质量情况，由甲方分批支付给乙方。
具体支付方式和支付比例将在双方签署合明确约定。
3.2 居间费支付甲方将根据双方约定，在乙方成功与相关方达成合作协议并获得相关款项时，支付居间费给乙方。
居间费支付比例及支付时间将在合同签署时明确约定。
4. 违约责任4.1 违约责任承担方式一方违反本合同约定，应当向对方支付违约金作为赔偿，并承担由此造成的其他损失。
4.2 解除合同4.2.1 若甲方严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及其他损失赔偿。
4.2.2 若乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及其他损失赔偿。
5. 争议解决双方就本合同的履行发生争议时，应友好协商解决；若协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
6. 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
对于本合同的修改和补充，应当经双方协商一致，并以书面形式作出。
7. 合同解释本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规，如有未尽事宜，按照相关法律法规执行。
工程居间合同协议模板本月修正简版
工程居间合同协议模板工程居间合同协议模板1. 合同背景本工程居间合同（下称“合同”）由甲方（居间方）和乙方（承接方）双方依据中华人民共和国相关法律法规，经友好协商，就乙方承接甲方工程的相关事宜达成以下约定。
2. 合同条款2.1 项目描述甲方将详细描述项目的技术要求、工程规模、施工内容、工期、验收标准等相关事项，并提供给乙方。
2.2 居间服务甲方作为本合同的居间方，负责协调双方的合作事宜，包括但不限于工程监督、材料配送、支付结算等。
2.3 工程报价乙方在接受本合同后，应向甲方提交工程报价，并在合同签订后的指定时间内提供详细的报价清单。
2.4 工程施工乙方应按照项目描述的要求，全面负责工程的施工，包括但不限于人工、材料、机械、技术、安全等方面的工作。
2.5 工期和验收乙方应按照合同约定的工期完成工程，并按照甲方提供的验收标准进行验收。
2.6 服务费用2.6.1 甲方将根据工程的施工进度和质量情况，向乙方支付相应的工程款项。
2.6.2 工程款项的支付方式和时间由双方协商确定，并在合同中明确注明。
2.7 违约责任2.7.1 任何一方违反本合同约定的，需承担相应的违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2.7.2 如因一方原因导致工程或延期，应承担相应的责任并支付违约金。
2.8 争议解决双方如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可通过诉讼途径解决。
3. 其他条款3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
3.2 本合同的有效期为工程完成验收之日起至乙方支付所有工程款项之日止。
3.3 本合同的修改、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
以上为工程居间合同协议模板的内容，甲方和乙方请仔细阅读并理解各条款。
如有任何争议或问题，可通过友好协商解决。
项目居间合同(完整版)本月修正简版
项目居间合同(完整版)项目居间合同(完整版)1. 合同背景本项目居间合同（以下简称“合同”）由甲方（以下简称“居间方”）与乙方（以下简称“委托方”）共同订立，双方本着平等互利的原则，就委托方项目居间服务的具体事项达成协议。
本合同旨在明确双方权利义务，确保项目居间服务的顺利进行。
2. 合同内容2.1 项目描述委托方拟开展以下项目（以下简称“项目”）：项目名称：[项目名称]项目描述：[项目描述]2.2 居间服务内容居间方将根据委托方的要求，提供以下服务：1. 协助委托方寻找合适的供应商或合作伙伴；2. 提供项目信息、市场分析、商务咨询等相关服务；3. 接洽供应商或合作伙伴，协调双方合作事宜；4. 协助双方达成合作协议，并监督履约过程；5. 提供其他与项目居间服务相关的支持。
2.3 服务费用与支付方式委托方同意向居间方支付项目居间服务费用（以下简称“服务费”）。
服务费用为 [金额] ，支付方式为 [支付方式] ，支付时间为 [支付时间] 。
2.4 合作期限本合同的合作期限为自合同生效之日起至项目完成并交付之日止。
2.5 保密条款双方同意对本合同包括但不限于商业机密、技术信息、合作伙伴资料等保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露相关信息。
2.6 违约责任任何一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金。
违约金的金额为 [金额] 。
2.7 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的争议，双方应协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
居间方（盖章）：___________________委托方（盖章）：___________________。
居间合同(工程)本月修正2023简版
居间合同(工程)居间合同(工程)合同编号： [填写合同编号]甲方： [填写甲方名称]地质： [填写甲方地质]方式： [填写甲方]乙方： [填写乙方名称]地质： [填写乙方地质]方式： [填写乙方]为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下合作意向并订立本合同。
一、合同目的本合同旨在就甲方委托乙方进行工程居间服务进行约定，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
二、合同内容1. 甲方授权乙方代办并居间协调相关工程服务事宜，包括但不限于工程设备租赁、施工队伍组织、工程材料采购等。
2. 乙方应根据甲方提供的工程要求和预算，合理选择工程服务供应商，并与供应商协商达成合作意向。
3. 乙方应积极履行居间责任，力争在合理时间内达成工程服务合作协议。
4. 甲方应配合乙方提供所需的工程要求和预算，并及时支付相关费用。
三、费用和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程服务费用，并在乙方提供的账户上进行汇款。
2. 工程服务费用根据工程的实际情况和服务内容进行确定，双方需在合同签订前达成一致。
3. 工程服务费用的支付方式为一次性支付。
四、合同履行1. 甲乙双方应保持及时沟通，确保工程进展顺利，并及时解决可能出现的问题。
2. 乙方自合同生效之日起，应全力以赴完成工程服务的居间工作，并确保提供的工程服务满足甲方的要求。
3. 甲方应按时支付工程服务费用，并配合乙方履行其工作职责。
4. 如因甲方原因导致工程服务无法正常进行或无法按时完成，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付相应违约金。
五、履行保证1. 甲方保证其提供给乙方的工程要求、预算等相关信息准确无误。
2. 乙方保证其提供的工程居间服务在合法范围内进行，并按照最佳实践提供专业的服务。
3. 双方应妥善保管和使用对方提供的信息，并不得泄露给第三方。
六、合同变更和解除1. 在履行合同过程中，如双方有变更合同内容和条款的需求，应经双方书面确认后方可生效。
工程居间合同1本月修正2023
工程居间合同1工程居间合同11. 合同背景及目的本工程居间合同（以下简称“合同”）由甲方（居间人）与乙方（业主）共同签订，旨在明确双方在工程居间服务过程中的权利、义务及责任，并确保工程居间服务的顺利进行。
本合同的签订是基于双方自愿、平等、互利的基础上进行的。
2. 合同内容2.1 服务范围甲方作为工程居间服务提供方，将根据乙方的需求进行协调、联系、组织和管理与工程有关的各类服务提供方，并就工程的进展、质量、费用等进行监督和管理。
2.2 服务费用乙方应按照双方约定的方式和标准向甲方支付相应的服务费用。
具体的服务费用及支付方式将在双方签订本合同后进行商议，并明确写入附件，作为本合同的一部分。
2.3 服务期限本合同的服务期限自双方签订之日起，至工程完工并经乙方验收合格之日止，合同期限不包括由于不可抗力、政府行为等原因导致工程延误的时间。
3. 甲方的权利与义务3.1 提供合理的工程居间服务甲方应根据乙方的要求，提供合理的工程居间服务，包括但不限于办理施工许可证、协调工程进程、监督工程质量等。
甲方应确保所提供的服务符合法律法规及相关标准要求。
3.2 保护乙方的合法权益甲方应尽力保护乙方的合法权益，维护乙方在工程居间服务过程中的利益。
对于乙方提供的工程相关信息，甲方应妥善保管，不得泄露给第三方。
4. 乙方的权利与义务4.1 合理提供工程信息乙方应按照甲方的要求，提供工程相关的所有信息，包括但不限于施工图纸、施工计划、预算等。
乙方应确保所提供的信息真实、准确、完整。
4.2 协助甲方履行工作职责乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的协助和支持，包括但不限于配合甲方进行工程进展的检查、工程质量的验收等。
5. 不可抗力如果由于不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施尽力减轻不可抗力事件的影响。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、重大政府行为等。
6. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。
工程业务居间合同模板本月修正简版
工程业务居间合同模板工程业务居间合同模板1. 合同概述本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“居间方”）签订，旨在就工程业务进行合作，并明确双方的权利和义务。
2. 合同条款2.1 业务范围居间方将协助业主与第三方工程承包方进行业务洽谈和合同签订，涉及以下工程业务方面的合作：1. 工程项目规划与设计2. 施工方案编制与监督3. 材料采购与供应4. 施工人员招募与管理5. 工程质量控制与验收6. 工程进度安排与监管2.2 合同期限本合同即日起生效，有效期为______年，自合同签署日期起算。
合同有效期届满前，双方如无违约行为，可进行续约。
2.3 合同报酬业主应按照以下方式向居间方支付合同报酬：1. 工程项目规划与设计阶段：合同报酬的20%在合同签订后立即支付，剩余80%根据工程进度和阶段性目标支付。
2. 施工方案编制与监督阶段：合同报酬的30%在合同签订后立即支付，剩余70%根据工程进度和阶段性目标支付。
3. 其他工程阶段的居间服务：根据工程进度和阶段性目标支付报酬。
2.4 变更和解除1. 双方在履行合同过程中，如需进行任何变更，应经双方书面同意。
2. 若一方发现对方存在严重违约行为，可通过书面通知违约方解除合同。
2.5 保密条款双方应互相保守对方的商业秘密，并不得向第三方泄露。
2.6 知识产权双方对履行合同过程中产生的文件、设计方案等享有相应的知识产权。
3. 争议解决本合同履行过程中发生的任何争议，应由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
5. 合同生效本合同经业主和居间方签字盖章后生效。
业主（盖章）：_________________居间方（盖章）：_________________。
居间合同(介绍工程)本月修正简版
居间合同(介绍工程)居间合同(介绍工程)1. 合同背景及目的本居间合同由以下双方签订：甲方为工程方（以下简称“甲方”），乙方为介绍方（以下简称“乙方”）。
本合同旨在明确双方在工程介绍方面的权责，并确保双方的合法权益。
2. 合同内容2.1 工程介绍职责甲方委托乙方负责寻找和介绍工程项目。
乙方应根据甲方的要求，并经过甲方的批准，在合理的时间内向甲方提供工程介绍。
2.2 工程介绍方式乙方可以通过以下方式介绍工程项目给甲方：- 提供详细的工程项目介绍书面材料；- 组织工程项目的现场考察和访谈，并提供相关调查报告；- 推荐相关工程项目的参观和考察；- 提供工程项目的相关信息，包括但不限于资金投入、预期收益、风险评估等。
2.3 工程介绍费用甲方同意向乙方支付相应的工程介绍费用。
具体费用标准及支付方式如下：- 工程介绍书面材料的费用为每份100元，由甲方在收到材料后15个工作日内支付；- 工程项目的现场考察和访谈费用由甲方负担，乙方提供费用明细后，甲方在收到费用明细后的15个工作日内支付；- 工程参观和考察费用由甲方负担，乙方提供费用明细后，甲方在收到费用明细后的15个工作日内支付。
2.4 信息保密双方在履行本合同过程中可能接触到的商业秘密、技术信息以及其他机密信息均应予以保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。
2.5 合同有效期本合同自双方签署之日起生效，并在合同期内一直有效，直到双方完成合作目标或协商解除。
3. 违约责任3.1 甲方违约责任如果甲方未按照约定支付工程介绍费用或未按时支付，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的数额为未支付费用金额的10%。
3.2 乙方违约责任如果乙方未按照约定提供工程介绍或提供的工程介绍不符合甲方要求的，乙方应向甲方赔偿相应的损失。
4. 争议解决本合同的解释、执行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
双方在解决争议时应互相友好协商，若协商不成，任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
工程居间合同范本本月修正2023简版
工程居间合同范本工程居间合同范本本合同由甲方（下称“工程居间方”）与乙方（下称“工程承包方”）依照中华人民共和国《合同法》等相关法律法规自愿订立，旨在明确双方在工程项目中的权责和义务，规范双方合作关系。
第一条合同目的和范围1. 工程居间方负责为工程承包方提供工程居间服务，包括但不限于提供工程人员、协调工程建设过程、协助解决工程问题等。
2. 工程居间方应与工程承包方签订具体的工程居间服务协议，明确具体工作内容、工作时间、工作地点和服务费用等事项。
第二条工程居间方的义务1. 协助工程承包方与相关单位办理工程项目手续，包括但不限于项目审批、土地使用手续、施工许可证办理等。
2. 提供必要的技术支持和解决方案，协助工程承包方解决工程建设中遇到的技术问题和困难。
3. 协调工程人员和相关供应商，保障工程项目的顺利进行。
4. 定期向工程承包方提供工程项目的进展情况和相关报告，及时解决工程建设过程中的问题。
5. 保护工程承包方的合法权益，维护工程项目的正常进行。
第三条工程承包方的义务1. 准确提供工程项目的相关资料，并配合工程居间方办理相关手续。
2. 按照工程居间方的合理要求，提供工程建设所需人力、物力和资金等资源。
3. 遵守工程居间方的工程进度安排和要求，保证工程项目按时完成。
4. 保证工程项目的安全施工，遵守相关法律法规和技术标准。
第四条服务费用1. 工程承包方向工程居间方支付工程居间服务费用，具体金额由双方商定并写入工程居间服务协议。
2. 工程居间服务费用的支付方式为：一次性支付/分期支付。
3. 工程居间服务费用应及时支付，逾期支付的，应按照约定支付违约金。
第五条合同的成立和终止1. 本合同经工程居间方与工程承包方双方签署，并经双方盖章后生效。
2. 合同期限为自合同生效之日起至工程项目完工验收合格之日止。
3. 若一方违反合同约定，经对方书面通知履行而在合理期限内未履行的，对方有权解除合同。
第六条法律适用和争议解决1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
工程项目居间合同本月修正简版
工程项目居间合同工程项目居间合同1. 引言本文档旨在就工程项目居间合同进行说明和解释。
工程项目居间合同是指居间方作为项目中介，帮助委托方与承包方达成工程项目合作的合同。
本文档将从合同的定义、主要内容和相关责任等方面进行详细阐述。
合同的主要目的是保证工程项目的顺利进行并确保各方的权益得到保障。
2. 合同定义工程项目居间合同是指委托方与居间方之间达成的一种协议，居间方将自身作为中介，在委托方和承包方之间协调沟通、提供信息、解决问题等，促进工程项目的顺利进行。
合同约定了各方的权利和义务，明确了居间方的责任和义务，以及合同的终止条件等。
3. 合同主要内容合同的主要内容包括但不限于以下几个方面：3.1 项目介绍合同应明确项目的名称、规模、工期等基本信息，以确保各方对项目有清晰的了解。
3.2 合作方式合同应明确委托方和承包方之间的合作方式，包括工程款项的支付方式、工程进度的控制等。
3.3 居间方的职责和义务合同应明确居间方的职责和义务，包括但不限于提供项目信息、组织双方沟通、解决合作中的问题等。
3.4 合同的生效和终止合同应明确合同的生效条件和终止条件，以确保合同的有效性和合法性。
4. 相关责任4.1 委托方责任委托方有义务按照合同约定支付工程款项、提供必要的工程信息，配合居间方和承包方的工作。
4.2 居间方责任居间方有义务保证所提供的工程项目信息真实、准确，并按照约定履行协调沟通的职责，协助解决工程合作中的问题。
4.3 承包方责任承包方有义务按照合同约定完成工程项目，并保证工程质量符合标准要求。
5. 合同的解决争议合同的解决争议可以通过协商、调解、仲裁等方式进行解决。
6. 合同的保密性合同双方应妥善保管和保密合同中的机密信息，未经对方同意不得向第三方披露。
7. 合同的修改和变更合同的修改和变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
8. 合同的终止和解除合同的终止和解除应按照合同约定进行，双方达成一致意见后方可解除合同。
建设工程居间合同协议书范本本月修正2023简版
建设工程居间合同协议书范本建设工程居间合同协议书范本1. 合同背景及目的本合同由甲方（委托方）与乙方（居间方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经过友好协商达成，并双方签字确认。
本合同旨在规定甲乙双方在建设工程居间服务方面的权利和义务，保障双方合法权益，确保项目的顺利进行。
2. 项目概述甲方拟进行建设工程项目，现委托乙方作为居间方，协助甲方与承包方进行合同谈判、项目管理等工作，并就相关事项达成一致。
3. 合同条款3.1 委托目标甲方委托乙方为建设工程项目提供以下居间服务：- 协助甲方与承包方进行合同洽谈和签署；- 协助甲方与承包方进行项目计划和进度管理；- 协调甲方与承包方之间的沟通和协作，解决工程施工过程中的问题和纠纷；- 监督工程质量，确保项目质量符合合同要求；- 整理相关工程项目文件和报告，定期向甲方提供项目进展情况。
3.2 合同期限本合同的开始日期为____年__月__日，结束日期为____年__月__日，共计__个月。
但在项目实施过程中，若甲方与乙方达成一致，可延长或提前终止合同期限。
3.3 专业技术要求乙方应具备以下条件：- 熟悉建设工程行业相关政策法规，具备在项目管理方面的经验和技术能力；- 持有相关专业证书，并具备解决工程施工过程中问题的能力；- 具备良好的协调沟通能力和团队合作精神；- 乙方人员应严格遵守职业道德和法律法规，保护甲方的商业秘密。
3.4 费用及支付方式甲方向乙方支付的居间服务费用为合同总金额的百分之____（%），总金额为人民币____万元。
乙方应按以下方式进行结算：- 分期结算：分为__次，每次结算金额为____万元人民币；- 最终结算：工程项目完工后，甲方验收合格，由双方协商确定最终结算金额。
3.5 保密条款甲乙双方在合作期间，应相互保守对方商业秘密及涉及到的建设工程项目的各类技术和商业信息，不得向第三方泄露。
若因一方违反保密义务而给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。
建筑工程施工居间合同范本本月修正2023简版
建筑工程施工居间合同范本建筑工程施工居间合同范本1. 合同背景和目的本合同是由甲方（业主）和乙方（施工单位）就建筑工程施工居间合作事宜共同订立的合同。
本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，保证工程顺利进行。
2. 合同条款2.1 项目信息甲方：地质：___________________联系人：_________________方式：___________________乙方：地质：___________________联系人：_________________方式：___________________2.2 工程范围和进度（描述工程项目的范围和规模，包括详细的施工内容和工程进度安排）2.3 施工方式本项目采用以下方式进行施工：- 主包：乙方作为总包商承担全部工程施工责任。
- 分包：乙方将部分工程分包给其他承包商。
2.4 合同价格和支付方式甲方应向乙方支付的合同总价款为：__________________（大写）人民币。
支付方式：- __________%作为预付款，在合同签署之日起3日内支付给乙方；- __________%作为工程进度款，按照工程进度完成比例支付；- __________%作为最终结算款，在工程竣工验收合格后支付。
2.5 质量控制乙方将按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，并保证工程质量满足甲方要求。
2.6 工程变更和索赔工程变更：- 任何工程变更均需经甲方书面同意，并视情况重新商定工程价格和工期。
索赔：- 若因甲方原因导致施工进度延迟或增加费用，甲方应向乙方支付索赔金额；- 若因乙方原因导致工程质量抵触规定，乙方应承担责任并进行修复。
2.7 竣工验收和保修责任竣工验收：- 工程竣工前，乙方须通知甲方进行验收，并提供相关验收报告。
保修责任：- 工程竣工后，乙方对工程质量承担保修责任，期限为___________（月/年）。
2.8 违约责任- 若甲方未按照合同约定支付费用或提供必要的配合，乙方有权要求违约赔偿；- 若乙方未按照合同要求完成工程质量或工期要求，甲方有权要求违约赔偿。
工程项目居间合同月修改版
工程项目居间合同甲方委托人：乙方居间人：甲、乙为了发挥双方的优势;根据中华人民共和国合同法等相关法律规定;经双方充分协商;本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则;特订立如下协议;以资共同遵守..第一条委托事项1、甲方计划承接乙方接洽的工程项目;甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核;乙方接受甲方委托..2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目;并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接;其受托期限为本合同之日起至甲方与第三方签订工程合同日止..第二条居间人的权利和义务1、乙方在履行本合同的过程中;可以向第三方表明其为甲方的居间人;并可以向第三方介绍公司的相关情况;但甲方书面确认是商业秘密的除外..2、乙方完成甲方的委托事项;按照合同第一条所规定的内容为甲方寻求机会;并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务..3、乙方向甲方及时、真实地告知项目发包意向的第三方的情况..4、乙方在前期办理本受托事项过程中;因甲方过错造成其损失时;将由甲方承担责任..5、乙方仅为甲方和上述第三方公司的居间方;不为甲方和上述第三方公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任..第三条甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料..2、如果居间成功;则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同..甲方因履行施工合同而产生的权利和义务;与乙方无关..3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定;向乙方支付居间报酬..4、甲方保证为一家依法设立并合法存续的企业;有能力签署并履行本合同..在签署本合同时;任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为..甲方自有资质的真实性及合法性..第四条居间费用及支付方式1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同;甲方应向乙方支付工程施工承包合同金额的%酬金;支付方式为：账户划账;作为乙方的佣金、劳务费等居间费..上述甲方支付给乙方的费用为税后费用;税费甲方自愿承担..2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币元;作为居间首期款;其余居间费根据发包方工程开发进度支付;即每开发一期分次支付;每次支付金额为;所收款以收据或转账凭证为凭..3、若乙方未能促成上述承包合同;甲方不向乙方支付任何酬金..第五条合同的解除1、委托期限届满;约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除..2、本合同约定目的实现;乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后;甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除..3、委托期限届满之前;不论任何原因;甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的..4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的..5、在本合同履行过程中;乙方实际产生的费用如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用;因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担..第六条违约责任甲方应按时支付相应费用;若违反本合同的约定则视为违约行为;则应向乙方支付居间费总额10％的金额作为违约金;乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务..第七条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密予以保密..为经该资料和文件的原提供方同意;另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容..但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外..不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动..第九条争议的处理如甲乙双方发生合同争议;由双方协商解决;协商不成;双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼解决..第十条合同解释、补充及附件本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行;本合同的标题仅是为了阅读方便而设;不应影响本合同的解释..本合同未尽事宜;依照有关法律、法规执行;法律、法规未作规定的;甲乙双方可以达成书面补充合同..本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分;与合同具有同等的法律效力..第十一条合同效力本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效..本合同正本一式四份;双方各执二份;具有同等法律效力..甲方委托人：乙方居间人：电话：电话：年月日年月日。
居间合同(工程)本月修正版
居间合同(工程)居间合同(工程)本文档是居间合同(工程)的范本，供参考使用。
在签订合同前，请确保双方已经详细阅读并理解合同的内容，并进行了必要的讨论和修改。
合同编号合同编号：[合同编号]合同双方居间人（甲方）：- 公司名称：[甲方公司名称]- 地质：[甲方公司地质]- 联系人：[甲方公司联系人]- 方式：[甲方公司]工程单位（乙方）：- 公司名称：[乙方公司名称]- 地质：[乙方公司地质]- 联系人：[乙方公司联系人]- 方式：[乙方公司]居间服务内容甲方作为中介，协助乙方在以下工程项目中寻找合适的承包商，并提供相应的服务和协助：- [工程项目1]- [工程项目2]- [工程项目3]合同期限本合同自[合同生效日期]起生效，至[合同截止日期]止。
双方可协商续签或终止合同。
甲方权责1. 甲方应根据乙方的要求，为其寻找合适的承包商，并协助乙方与承包商进行洽谈和谈判。
2. 甲方应保证所提供的资料真实、准确，不得隐瞒任何与合同履行相关的信息。
3. 甲方在履行居间服务过程中应秉持诚信原则，保护乙方的利益，不得从中谋取私利。
乙方权责1. 乙方应向甲方提供详细的工程需求和要求，并提供相应的资料和支持。
2. 乙方应积极配合甲方寻找合适的承包商，并参与与承包商的洽谈和谈判。
3. 乙方应及时支付甲方提供的居间服务费用，并按合同约定向承包商支付相应的款项。
居间费用1. 甲方向乙方提供居间服务的费用为合同总工程价款的[%]，乙方应于[日期]前支付给甲方。
2. 若合同生效后，乙方终止合同或未按期支付居间服务费用，甲方有权终止居间服务，并有权追偿已提供的服务费用。
保密条款双方应对在合同履行过程中所获得的商业秘密和机密信息保密，不得向任何第三方披露，除非经对方事先书面同意。
不可抗力如因不可抗力因素导致合同无法履行且无法预见、避免或克服，双方可以部分或全部解除合同，但需尽快通知对方，并提供详细的解除事由及证明文件。
合同争议解决1. 合同履行过程中，如出现争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关行政部门或仲裁机构申请仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目居间合同
甲方（委托人）： ____________________________
乙方（居间人）： ____________________________
甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议，以资共同遵守。
第一条委托事项
1、甲方计划承接乙方接洽的___________________________ 工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙
方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起至甲方与第三方签订工程合同日止。
第二条居间人的权利和义务
1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。
2、乙方完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容为甲
方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联
络、协助、撮合等服务。
3、乙方向甲方及时、真实地告知项目发包意向的第三方的情况。
4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。
5、乙方仅为甲方和上述第三方公司的居间方，不为甲方和上述第三方公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。
第三条甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
4、甲方保证为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。
在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
甲方自有资质的真实性及合法性。
第四条居间费用及支付方式
1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合
同，甲方应向乙方支付工程施工（承包）合同金额的%
酬金，支付方式为：账户划账，作为乙方的佣金、劳务费等居间费。
上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。
2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之
日支付人民币 _______ 元，作为居间首期款，其余居间费根据
发包方工程开发进度支付，即每开发一期分___________ 次支付，每
次支付金额为 __________________ ，所收款以收据或转账凭证为
凭。
3、若乙方未能促成上述承包合同，甲方不向乙方支付任何酬金。
第五条合同的解除
1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。
2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。
3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。
4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实
现的。
5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。
第六条违约责任甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10％的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第七条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。
为经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。
第九条争议的处理
如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
第十条合同解释、补充及附件
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，
本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。
第十一条合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。
本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方（委托人）：乙方（居间人）：
电话：电话：
年月日年月日
Welcome !!! 欢迎您的下载, 资料仅供参考!。