建设工程施工合同GF-2017-0201(2017年10月1日1起生效)
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方甲方:(委托方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________乙方:(承包方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________二、合同对象1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 工程造价:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________三、合同条款1. 合同签订1.1 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
1.2 双方代表签字(或盖章)后应交存合同保证金,具体金额为___________。
1.3 如一方违约,应承担相应违约责任。
2. 工程质量2.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准规范进行施工,确保工程质量。
2.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改或返工。
3. 工期管理3.1 工程施工期限为合同签订之日起_____________日/月/年。
3.2 如有不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
4. 价款支付4.1 合同价款总额为___________,支付方式为_________________。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201出版方:住房和城乡建设部(National Ministry of Housing and Urban-Rural Development)合同起始日期:__________合同终止日期:__________甲方(业主):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________乙方(承包商):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质,并愿意按照甲方的要求进行工程施工,双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则,经友好协商达成以下协议:第一条工程名称及地点1.1 工程名称:______________________________________1.2 工程地点:______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容:_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为:_________ 元3.2 工程款项支付方式如下:3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方,以便开始工程;3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
住建部 建设工程施工合同GF-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201摘要本文档旨在对建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201进行全面解析和说明。
该合同是在住建部的指导下制定的,用于规范建设工程施工过程中的各项合同条款和约定。
合同的目的是确保建设工程施工的顺利进行,维护各方的合法权益。
1. 引言建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201是住建部根据国家相关法律法规制定的标准合同文本。
该合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、水利水电等。
本合同旨在明确各方的权责,规范施工过程,确保合同的有效执行。
2. 合同主体建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201的主要合同主体包括:甲方(业主)、乙方(承包商)、住建部。
甲方为建设工程项目的业主,乙方为承包商,住建部作为监督机构,负责监督合同的执行情况。
3. 合同条款3.1 项目情况该部分内容描述了建设工程项目的基本情况,包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容等。
甲方应在此部分提供相关建设工程项目的详细信息。
3.2 施工工期本部分规定了建设工程施工的时间安排和工期要求。
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工,并承担因施工延期而产生的相关责任。
3.3 价款支付本部分明确了价款支付的方式和时间。
甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的价款,乙方应按时完成相应的工程节点,以获取相应的支付。
3.4 施工质量和验收标准该部分规定了建设工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权对工程进行验收,确保其符合约定要求。
3.5 变更和索赔本部分规定了变更和索赔的相关事项。
若建设工程施工过程出现需要变更的情况,应按照合同约定的程序和方式进行变更。
乙方如因甲方原因或其他不可抗力原因遭受损失,有权提出索赔要求。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同有效期:自年月日起至年月日止甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系:鉴于甲方计划进行某建设项目的施工,乙方具备相应资质和施工经验,双方达成以下协议:第一条项目概述1.1 甲方项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目性质:1.4 项目工期:1.5 项目总投资额:第二条甲方职责与义务2.1 提供项目相关的土地证明文件。
2.2 按照约定支付工程款项。
2.3 确保项目资金的充足性。
第三条乙方职责与义务3.1 负责项目施工的组织和实施。
3.2 完成施工任务,保证施工质量。
3.3 遵守相关法律法规,尊重项目现场的秩序和安全。
第四条工程款项及支付方式4.1 工程款项总额为:4.2 工程款项支付方式:(1)第一阶段支付:施工开始时支付%。
(2)第二阶段支付:工程完成%后支付。
(3)第三阶段支付:工程竣工验收合格后支付剩余%。
第五条项目变更与索赔5.1 如需变更工程内容,双方应协商一致,并按照新的合同约定进行付款。
5.2 乙方若因甲方原因遭受经济损失,有权向甲方提出索赔要求。
第六条违约责任6.1 乙方发生以下情况之一的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任:(1)未按时履行施工义务。
(2)施工质量严重不符合合同约定。
(3)其他严重违反合同的行为。
6.2 甲方发生以下情况之一的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任:(1)未按时支付工程款项。
(2)未提供必要的施工条件。
第七条附则7.1 本合同一式份,甲、乙双方各执份。
7.2 合同的履行、变更、解除均须以书面形式进行。
7.3 本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。
本文档所涉及附件如下:1. 施工图纸。
2. 工程款项支付清单。
3. 相关许可证明文件。
如下本文档所涉及的法律名词及注释:1. 施工质量:指工程符合设计要求、规范标准和相应法律法规的程度。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201为建设工程施工合同,旨在确保本项目的顺利进行。
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包商)双方共同签署,并遵循以下条款和条件:一、合同内容及范围1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利和义务,规定双方的责任和合同价格。
1.2 本合同涵盖的范围包括但不限于工程的设计、施工、质量验收等。
1.3 本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、质量验收标准和规范等。
二、合同条款2.1 工程设计文件2.1.1 工程设计文件是本项目的基础,乙方应根据设计文件进行施工,并确保施工质量符合设计要求。
2.1.2 如需要对设计文件进行修改,乙方应及时与甲方沟通并取得书面确认。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照施工图纸和工程规范进行施工,并严格控制施工进度。
2.2.2 乙方应保证施工现场的安全,制定施工安全管理计划,并提供必要的安全设施。
2.2.3 乙方应负责保护施工现场周围的环境,确保施工过程中不对周围环境造成污染。
2.3 质量验收2.3.1 在施工完成后,乙方应根据质量验收标准和规范进行质量验收。
2.3.2 如发现施工质量不符合要求,乙方应及时进行整改,直到符合要求为止。
三、附件所涉及附件如下:- 工程设计文件- 施工图纸- 质量验收标准和规范四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设单位:指承担建设工程建设任务的法人或其他组织。
- 承包商:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:1. 材料供应不稳定:乙方可与供应商签订长期合同,提前储备材料,以确保施工进度不受影响。
2. 天气条件不利:乙方可制定应对恶劣天气的施工计划,并采取相应的防护措施,保证安全和质量。
3. 设计变更:如遇到设计变更,乙方应与甲方及时沟通,并根据变更内容进行施工调整。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201签订日期:YYYY年MM月DD日甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)(委托方联系电话)电子邮件:(委托方电子邮件)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(承包方联系人)(承包方联系电话)电子邮件:(承包方电子邮件)鉴于:1. 甲方拥有合法的建设工程开发权利,并拟委托乙方进行该建设工程的施工;2. 乙方具备从事相关建设工程施工的资质和经验,能够按照甲方要求,按时保质保量完成施工任务。
双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程名称及位置甲方委托乙方承包的建设工程名称为:(工程名称),位于:(工程位置)。
第二条工程范围1. 本工程包括但不限于以下内容:(详细施工内容)2. 具体工程范围以承包方提交的工程方案为准。
第三条工程进度1. 乙方应在合同签订后的(具体时间)内开始施工,并按照工程进度计划按时完成各项任务。
2. 如因特殊原因造成工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期。
3. 甲方有权对乙方的工程进度进行监督和验收。
第四条工程质量1. 乙方承诺按照相关法律法规、规范和标准要求,采用符合质量标准的材料和工艺进行施工。
2. 乙方应保证工程施工过程中不出现质量问题,并承担由此造成的一切责任和后果。
3. 如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方立即整改,并承担相应的违约责任。
第五条工程款项及支付方式1. 工程款项总金额为:人民币(具体金额)。
2. 工程款项的支付方式及时间安排如下:(具体支付方式及支付时间节点)第六条保证金1. 乙方应在合同签订后将保证金支付给甲方。
2. 保证金金额为:人民币(具体金额)。
3. 保证金将作为乙方履行合同义务的担保,并在工程质量验收合格后退还给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【合同编号】GF-2017-0201【合同名称】建设工程施工合同【起草单位】住房和城乡建设部【合同主要内容】本合同由甲方(承包人)和乙方(建设单位)共同订立,约定了建设工程的施工事项、支付方式、履行期限等基本条款。
【合同附件】本合同所涉及的附件如下:1. 工程规划设计图纸附件包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等,详细规定了工程的设计要求和施工标准。
2. 施工组织设计方案附件详细阐述了工程施工过程中的组织安排、施工工序、质量控制等内容,为施工工作提供了指导。
3. 施工合同价款支付计划附件规定了工程价款的支付方式及支付进度,确保施工过程中的资金流动。
4. 材料供应合同附件具体约定了施工所需的各类材料供应商、供货时间、供货数量等,确保施工进度的顺利进行。
5. 工程质量验收标准附件详细列出了工程质量的验收标准和测试方法,作为工程验收的依据。
【法律名词及注释】本合同涉及的法律名词以及相应的注释如下:1. 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是按照统一规划有组织地对土地、房屋、市政公用设施和其他用于城市和农村建设的设施进行建设、改建、扩建、修缮、拆除或者进行钢结构、首部动车组及其它高速铁路工程等各项工程活动。
2. 承包人:根据《中华人民共和国合同法》的规定,指的是依法经营建筑安装、市政公用工程等施工活动,并与建设单位签订建设工程施工合同的法人或者其他组织。
3. 建设单位:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是依法批准或者登记的组织和个人进行建设工程活动,并与承包人签订建设工程施工合同。
4. 工程监理:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是在建设工程中,由建设单位委托的对施工单位进行监督、管理和检验的组织。
【困难及解决办法】本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工期调整困难:若因不可抗力或其他正当原因导致施工工期无法按合同约定完成,双方应及时协商并书面备案,根据实际情况调整工期,并进行相应的工期延长赔偿或追加工期款。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)合同编号:GF-2017-0201本合同是由以下双方共同签订的建设工程施工合同,谨此约定以下条款和条件:第一部分:基本条款1. 合同双方甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系:[甲方联系]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系:[乙方联系]2. 工程概况2.1 工程名称:[工程名称]2.2 工程地点:[工程地点]2.3 工程规模:[工程规模]2.4 工程内容:[工程内容]2.5 工期要求:[工期要求]2.6 付款方式:[付款方式]2.7 合同总价:[合同总价]3. 施工期限3.1 开工日期:[开工日期]3.2 竣工日期:[竣工日期]3.3 履约保证金:[履约保证金]4. 施工责任与义务4.1 甲方责任与义务4.2 乙方责任与义务第二部分:合同条款5. 工程款项支付5.1 工程款项计价方式5.2 工程款项支付时间和方式5.3 工程款项的索要和支付程序6. 工程质量管理6.1 工程质量管理体系6.2 工程质量检查和验收7. 竣工验收7.1 竣工验收程序7.2 竣工验收的标准和要求8. 违约责任8.1 违约责任的种类和范围8.2 违约责任的处理程序...第三部分:附件所涉及的附件包括但不限于以下内容:1. 工程图纸2. 工程合同附件3. 工程施工计划4. 工程报价单5. 其他相关文件第四部分:法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 履约保证金:施工合同签订后,乙方按照合同总价的一定比例向甲方支付的一笔保证金,用于保障乙方的履约义务。
2. 违约责任:合同一方未履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定造成损失的,应按照法律和合同约定承担违约责任。
第五部分:困难与解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 资金不足:甲方和乙方应积极协商解决资金问题,可以通过调整付款方式或者申请贷款等方式解决。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)本合同是由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)就建设工程施工相关事宜所订立的合同,双方本着平等、自愿的原则,经友好协商达成如下合意,以正式确认各自的权利、义务、责任。
具体内容如下:第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国建筑法》的规定,为确保项目质量、合理的投资以及各方权益的有序实施,甲、乙双方自愿按照平等互利、公平公正的原则,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,就建设工程施工事宜订立本合同。
第二条合同变更和解除1. 合同变更乙方如需变更合同内容,应提前书面通知甲方,并经过双方协商一致达成变更协议,方可实施变更。
2. 合同解除(1)甲、乙双方协商一致解除合同;(2)甲、乙双方经法院裁决解除合同。
第二章工程范围及要求第三条工程范围工程范围包括但不限于以下内容:(详细工程范围)第四条工程要求1. 工程质量要求(详细描述工程质量要求)2. 工程进度要求(详细描述工程进度要求)……第三章合同价款第五条合同价款1. 合同总价款:合同总价款为人民币X元整,包含工程设备、材料、人工、税费及其他所有费用。
2. 合同支付方式:(详细描述合同支付方式及时间节点)……第四章质量检验与验收第六条质量检验1. 质量检验的程序、方法、标准由甲方制定,并与乙方协商确定。
2. 乙方应按照甲方制定的质量检验程序、方法和标准进行施工,并确保达到合同约定的质量要求。
……第五章违约责任第七条违约责任1. 若甲方违反合同约定,乙方有权要求甲方承担违约责任,乙方可以选择要求甲方承担经济赔偿责任或解除合同。
2. 若乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,甲方可以选择要求乙方承担经济赔偿责任或解除合同。
……第六章争议解决第八条争议解决方式甲方与乙方在本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可通过以下方式解决:(详细争议解决方式)……第七章附则第九条附件所涉及附件如下:(所有附件)第十条法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:(法律名词及注释)第十一条困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:(困难及解决办法)以上为《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)的内容,若有需要进一步详细了解,请阅读正式合同文本。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无"或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ...................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8 暂停施工 (47)7.9 提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7 材料与工程设备的替代 (54)8.8 施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2 变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5 承包人的合理化建议 (60)10.6 变更引起的工期调整 (61)10.7 暂估价 (61)10.8 暂列金额 (63)10.9 计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1 市场价格波动引起的调整 (64)11.2 法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2 预付款 (69)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (72)12.5 支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1 分部分项工程验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (85)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (89)16. 违约 (91)16.1 发包人违约 (91)16.2 承包人违约 (93)16.3 第三人造成的违约 (95)17. 不可抗力 (95)17.1 不可抗力的确认 (95)17.2 不可抗力的通知 (96)17.3 不可抗力后果的承担 (96)17.4 因不可抗力解除合同 (97)18. 保险 (98)18.1 工程保险 (98)18.2 工伤保险 (98)18.3 其他保险 (99)18.4 持续保险 (99)18.5 保险凭证 (99)18.6 未按约定投保的补救 (99)18.7 通知义务 (100)19. 索赔 (100)19.1 承包人的索赔 (100)19.2 对承包人索赔的处理 (101)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (102)19.5 提出索赔的期限 (102)20. 争议解决 (103)20.1和解 (103)20.2调解 (103)20.3争议评审 (103)20.4仲裁或诉讼 (104)20.5争议解决条款效力 (104)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。