合同范本之施工合同暂估价
暂估价工程合同范本
暂估价工程合同范本合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方有[项目名称]工程需要施工,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商,就暂估价工程施工事项达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:[项目名称]1.2 工程地点:[项目地点]1.3 工程范围:[详细描述工程范围]1.4 工程暂估价:[具体金额]二、工期2.1 开工日期:[开工日期]2.2 竣工日期:[竣工日期]2.3 工期总日历天数:[总天数]天三、质量标准3.1 工程质量应符合国家、地方和行业现行标准,且需达到甲方提供的工程质量标准。
3.2 若无明确质量标准,应达到同类工程的优良水平。
四、暂估价调整4.1 在施工过程中,若因设计变更、材料价格波动、工程量增减等原因导致工程实际造价与暂估价不符,双方应依据实际情况进行协商调整。
4.2 调整后的工程造价应经双方书面确认,并作为本合同附件。
五、付款方式5.1 甲方应按照工程进度向乙方支付工程款。
5.2 工程款支付比例和节点应在附件中明确。
5.3 乙方在每次收到工程款后应向甲方提供相应的收据或发票。
六、材料设备供应6.1 工程所需材料、设备由乙方自行采购,但需符合相关质量标准和甲方要求。
6.2 乙方应在采购前向甲方提供材料、设备样品和价格清单,经甲方确认后方可采购。
七、工程变更7.1 甲方有权在合同履行过程中对工程设计进行变更。
7.2 变更内容应经双方书面确认,并作为本合同附件。
7.3 因变更导致的工程造价调整,按照第四条执行。
八、竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。
8.2 甲方应在收到申请后组织验收,验收合格后方可办理工程移交手续。
九、保修期9.1 工程保修期为[保修期时间],自工程竣工验收合格之日起计算。
9.2 保修期内,乙方应对工程质量问题负责免费维修。
工程施工合同中暂估价
工程施工合同中暂估价我们需要明确什么是暂估价。
暂估价是指在工程建设过程中,由于某些材料、设备的价格或者工程量无法在合同签订时准确确定,因此双方约定的一个暂时的估算价格。
这个价格将在后续的工程实施过程中根据实际情况进行调整。
我们来看一份典型的工程施工合同中暂估价的范本:strong工程施工合同/strong甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________鉴于甲乙双方就__________工程项目(以下简称“本工程”)的施工达成如下协议:一、暂估价的定义与范围1. 暂估价是指因市场价格波动、设计变更等原因,在本合同签订时无法确定最终价格的项目或材料,由双方协商一致确定的临时估算金额。
2. 暂估价包括但不限于主要材料、设备以及可能发生的设计变更等项目。
二、暂估价的确认与调整1. 暂估价应在合同附件中列明,并由双方签字确认。
2. 暂估价的调整应根据实际采购成本或市场行情进行,调整后的价格需得到双方书面同意。
3. 若实际费用超出暂估价,乙方应及时通知甲方,并提出调整申请。
4. 甲方在收到调整申请后应于_____个工作日内予以答复。
三、暂估价的支付1. 暂估价的支付应按照合同约定的支付条件和程序执行。
2. 暂估价调整后,相应的支付金额也应作相应调整。
四、争议解决1. 双方对暂估价的调整有争议时,可提交第三方机构评估或按照合同约定的其他方式解决。
2. 如因暂估价问题导致合同无法履行,双方应协商解决,协商不成可依法解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日通过上述范本,我们可以看到,暂估价的设置是为了应对未来可能出现的价格变动,保护双方的利益。
在实际操作中,暂估价的确定应当公正合理,避免因为价格波动给任何一方带来不必要的损失。
工程暂估价合同范本
工程暂估价合同范本1. [甲方名称],一家根据[法律名称]组建和存续的[企业类型],其法定地址为[甲方地址];2. [乙方名称],一家根据[法律名称]组建和存续的[企业类型],其法定地址为[乙方地址]。
鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的施工,乙方具备相应的资质和能力,双方经友好协商,就工程暂估价事宜达成如下协议:第 1 条工程暂估价1.1 双方同意,根据甲方的要求和工程的需要,对[工程暂估价项目]进行暂估价,暂估价为人民币[暂估价金额]。
1.2 工程暂估价仅作为甲方进行工程估算和预算的参考,不作为乙方履行合同义务的最终依据。
第 2 条合同价款的确定2.1 工程暂估价不包括在本合同价款内。
在工程施工过程中,双方将按照合同约定的方式和程序确定工程的实际价款。
2.2 工程实际价款的确定将根据甲方的确认和双方约定的计价方式进行。
第 3 条工程变更3.1 如工程发生变更,双方将按照合同约定的程序和方法对工程暂估价进行调整。
3.2 工程变更导致工程暂估价增加的,甲方应按照合同约定支付增加的价款;工程变更导致工程暂估价减少的,甲方应按照合同约定扣除减少的价款。
第 4 条支付条款4.1 甲方将按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程暂估价。
4.2 乙方应按照合同约定的时间和地点向甲方提交工程暂估价的相关发票和凭证。
第 5 条风险分担5.1 工程暂估价所涉及的风险由双方按照合同约定的方式分担。
第 6 条保密条款6.1 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
6.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露保密信息。
第 7 条违约责任7.1 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行合同义务,该方不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。
第 8 条争议解决8.1 本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。
工程合同的暂估价
工程合同的暂估价我们要明确什么是暂估价。
暂估价是在工程量清单编制阶段,由于某些项目的具体数量难以确定或市场价格波动较大,而根据经验估算的一个大致金额。
这个金额在后续的实际施工过程中会根据实际情况进行调整。
让我们来看一份标准的工程合同暂估价范本:第X条暂估价1. 鉴于工程项目中部分材料、设备及工程量的不确定性,双方同意在本合同中对以下项目设定暂估价:(此处列出具体项目名称及对应的暂估价)2. 暂估价的调整:a) 若实际采购的材料、设备价格低于暂估价,节约的成本按甲乙双方事先约定的比例进行分配。
) 若实际采购的材料、设备价格高于暂估价,超出部分由甲方承担,除非双方另有约定。
3. 暂估价的最终结算:a) 工程完工后,乙方应提供所有相关材料、设备的实际采购清单及发票复印件供甲方审核。
) 甲方在接收并核实上述文件后,应在约定的期限内完成暂估价的最终结算。
4. 若因市场价格大幅波动或不可抗力因素导致暂估价需要调整,双方应及时协商确定新的暂估价。
5. 本合同中的暂估价条款不构成最终工程款支付的一部分,仅为双方预估和控制成本的一种手段。
6. 其他未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。
从这份范本中,我们可以看到几个关键点:- 明确列出了哪些项目包含暂估价,以及对应的金额。
- 规定了暂估价调整的条件和方法,包括节约成本的分配和超出成本的承担方式。
- 详细描述了暂估价最终结算的流程,确保了双方的权益。
- 考虑到市场波动和不可抗力因素,提供了相应的应对措施。
- 强调了暂估价不构成最终支付的一部分,是一种预估和控制成本的手段。
在使用暂估价时,合同双方应当注意以下几点:- 确保暂估价的设定基于合理的市场调研和专业评估。
- 保持透明和沟通,任何关于暂估价的调整都应及时通知对方。
- 保留所有相关的单据和文件,作为后续结算的依据。
- 在合同中明确暂估价的调整和结算流程,避免因理解不一致而导致争议。
工程施工合同暂估价(3篇)
第1篇一、暂估价的产生原因1. 材料价格波动:在签订合同时,部分材料价格可能尚未确定,或者存在价格波动,为了保障合同执行的稳定性,需要暂估一个价格。
2. 设备采购周期:某些设备采购周期较长,无法在签订合同时确定价格,因此需要在合同中暂估。
3. 专业工程复杂:部分专业工程涉及的技术和工艺较为复杂,在签订合同时难以准确预估价格,因此需要暂估。
4. 政策法规调整:国家政策法规的调整可能对材料、设备以及专业工程的价格产生影响,为了应对政策风险,需要在合同中暂估。
二、暂估价的处理方式1. 合同约定:在合同中明确暂估价的产生原因、暂估价格的计算方法、调整机制等,确保双方权益。
2. 材料价格指数:参考市场价格指数、行业平均价格等,对暂估价进行合理估算。
3. 材料询价:对暂估价的材料进行询价,结合市场行情,确定暂估价格。
4. 设备采购合同:对暂估价的设备,签订采购合同,约定价格调整机制。
5. 专业工程协议:对暂估价的专业工程,签订协议,明确价格调整机制。
三、暂估价的风险防范1. 严格审查合同条款:在签订合同时,对暂估价条款进行严格审查,确保其合理性和可操作性。
2. 加强市场调研:关注市场价格波动,及时调整暂估价。
3. 完善合同变更机制:在合同中约定变更条件,确保双方在价格调整上的权益。
4. 建立沟通机制:加强双方沟通,及时解决暂估价相关争议。
5. 保险机制:考虑购买相关保险,降低价格波动风险。
总之,工程施工合同暂估价是合同签订过程中常见的一种现象。
通过合理处理暂估价,有助于保障双方权益,提高合同执行效率。
同时,加强风险防范,降低价格波动风险,对工程项目的顺利进行具有重要意义。
第2篇一、暂估价的概念暂估价是指在工程施工合同中,针对部分材料、设备或专业工程的单价暂时无法确定的情况,预留一定的金额,待实际发生费用后,根据实际情况进行调整的一种合同约定。
二、暂估价的适用范围暂估价适用于以下情况:1. 材料价格波动:在合同签订时,部分材料的价格可能尚未稳定,难以确定具体单价,此时可以采用暂估价方式。
施工合同专业工程暂估价
施工合同专业工程暂估价我们需要明确什么是专业工程暂估价。
在施工合同中,暂估价是指在某些特定情况下,由于工程量不确定或者市场价格波动等因素,无法准确估算出工程的实际费用,因此先给出一个预估的价值。
这个价值通常在工程实施过程中根据实际情况进行调整。
我们来看一份专业工程暂估价的范本:---施工合同(节选) - 专业工程暂估价甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________鉴于甲乙双方就_____项目(以下简称“本工程”)的施工达成一致,现就本工程中的专业工程暂估价事项达成以下协议:1. 专业工程暂估价的定义专业工程暂估价指在本合同签订时,因工程量不确定、设计变更、市场价格波动等原因,暂时无法准确计算出的专业工程费用。
该暂估价仅为甲乙双方在合同签订时的预估金额,不作为最终结算依据。
2. 暂估价的确定暂估价应由乙方根据工程量清单、市场调研和相关行业标准提出初步估算,并经甲方审核确认。
暂估价应在合同中明确列出,并注明其为暂估性质。
3. 暂估价的调整随着工程施工进展,如遇设计变更、工程量增减或市场价格变动等情况,暂估价应及时进行调整。
调整应基于双方协商一致的原则进行,并以书面形式确认。
4. 暂估价的支付暂估价的支付应遵循合同约定的支付条件和程序。
在工程进度达到约定的支付节点时,乙方可依据实际完成的工程量和调整后的暂估价向甲方申请支付。
5. 最终结算工程完工后,甲乙双方应根据实际完成的工程量和市场价格对暂估价进行最终结算。
最终结算金额应以双方签署的结算协议书为准。
6. 争议解决如在暂估价的确定、调整或支付过程中出现争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
7. 其他本合同中未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充条款。
补充条款与本合同具有同等法律效力。
---以上范本仅供参考,实际施工合同的制定应根据具体工程项目的特点和双方的实际需求进行调整。
工程合同为暂估价
工程合同为暂估价让我们了解什么是暂估价。
暂估价是指在签订工程合同时,由于某些原因(如材料价格波动、市场不确定性等)无法准确确定的费用,而暂时估算的一个金额。
这个金额通常基于当时市场条件和预期的价格走势来确定,但具有一定的不确定性。
我们将通过一个工程合同的暂估价范本来具体说明如何制定这一条款。
【工程合同】甲方(业主):_______________________乙方(承包商):_______________________鉴于双方同意根据以下条款和条件进行合作,现达成如下合同:一、工程内容与范围(此处描述具体的工程项目内容及施工范围)二、暂估价条款1. 暂估价的定义:指在本合同签订之日,因市场价格波动或其他不确定因素,尚不能精确计算的项目费用预估金额。
2. 暂估价的确定:双方应根据市场调研、历史数据及专业评估机构的指导意见,协商一致确定暂估价。
3. 调整机制:若实际采购或施工过程中发现暂估价与实际发生费用存在差异,应及时通知对方,并按合同约定的调整机制处理差额。
4. 价格调整的条件和程序:详细列出何种情况下可以对暂估价进行调整,调整的程序是什么,需要哪些文件支持等。
5. 最终结算:项目完工后,根据实际情况对暂估价进行最终核算,多退少补。
三、其他条款(此处包括支付条款、工期要求、质量保证等其他相关内容)四、违约责任与争议解决(此处明确双方违约的责任以及出现争议时的解决方式)五、附则(此处可包括合同生效日期、期限、变更和终止条件等)通过上述范本可以看出,一个详尽的暂估价条款应当包括定义、确定方式、调整机制、价格调整的具体条件和程序以及最终结算的规定。
这样的规定有助于在项目执行过程中,一旦遇到价格波动或其他导致成本变化的情况,双方都有明确的指导原则来调整合同金额,减少争议。
施工合同_暂估价条款
施工合同暂估价条款一、定义及适用范围1.1 本合同暂估价条款是指在施工合同中,对于工程量清单中某些项目或材料、设备、专业工程,因尚未确定具体价格,而由发包人按照工程量清单中列出的数量和暂估单价或金额进行支付的条款。
1.2 本合同暂估价条款适用于所有采用工程量清单计价的施工合同。
二、暂估价的确定和调整2.1 发包人应在工程量清单中列明暂估价的项目、数量和暂估单价或金额。
暂估单价或金额应根据工程特点、市场行情等因素合理确定。
2.2 承包人应按照工程量清单中列明的暂估单价或金额,向发包人提交暂估价项目的结算申请。
结算申请应包括项目名称、数量、暂估单价或金额、实际单价或金额等内容。
2.3 发包人应在收到承包人的结算申请后七个工作日内进行审核,确认实际单价或金额是否符合合同约定。
如符合,应在五个工作日内向承包人支付相应的款项;如不符合,应书面通知承包人按照合同约定调整单价或金额。
2.4 在合同履行过程中,如暂估价项目的市场价格发生重大变化,发包人和承包人可协商调整暂估单价或金额。
调整后的暂估单价或金额应经双方确认并书面记载。
三、暂估价项目的质量、进度和费用3.1 承包人应按照合同约定和发包人的要求,对暂估价项目进行质量、进度和费用的控制。
如因承包人原因导致暂估价项目质量、进度和费用出现问题,承包人应承担相应的违约责任。
3.2 发包人应按照合同约定和承包人的要求,及时提供暂估价项目的相关资料和条件。
如因发包人原因导致暂估价项目质量、进度和费用出现问题,发包人应承担相应的违约责任。
四、暂估价项目的结算和支付4.1 暂估价项目的结算应按照合同约定和实际完成情况进行。
如暂估价项目实际完成数量与工程量清单中列明数量有差异,结算金额应根据实际完成数量和暂估单价或金额计算。
4.2 发包人应在承包人提交暂估价项目结算申请后五个工作日内进行审核,确认结算金额是否符合合同约定。
如符合,应在三个工作日内向承包人支付相应的款项;如不符合,应书面通知承包人按照合同约定调整结算金额。
工程暂估价合同范本
工程暂估价合同范本甲方(发包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就该工程中的暂估价项目达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程详细内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、暂估价项目及范围1. 暂估价项目包括但不限于:[列出暂估价项目的具体内容,如材料、设备、专业工程等]2. 暂估价项目的范围以甲方提供的设计文件和相关要求为准。
三、暂估价金额1. 暂估价项目的总金额为人民币(大写)[暂估价总额大写金额]元(小写:¥[暂估价总额小写金额]元)。
2. 上述暂估价金额为估算值,最终以实际发生的费用为准进行调整。
四、合同价款及支付方式1. 本合同的价款为暂估价项目的费用,不包括其他工程费用。
2. 乙方应按照甲方的要求,及时提交暂估价项目的费用清单和相关证明材料。
预付款:合同签订后,甲方向乙方支付暂估价项目总金额的[预付款比例]%作为预付款,即人民币(大写)[预付款大写金额]元(小写:¥[预付款小写金额]元)。
进度款:乙方按照工程进度完成暂估价项目的部分工作后,向甲方提交进度报告和费用清单。
甲方审核通过后,按照实际完成工作量的[进度款支付比例]%支付进度款。
结算款:暂估价项目全部完成并经甲方验收合格后,乙方应向甲方提交结算报告和相关资料。
甲方审核通过后,支付至暂估价项目总金额的[结算款支付比例]%,扣除已支付的预付款和进度款。
专业暂估价施工合同
专业暂估价施工合同一、合同双方。
甲方(发包方):[甲方名称]联系地址:[具体地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[电话号码]乙方(承包方):[乙方名称]联系地址:[具体地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[电话号码]二、工程概况。
1. 工程名称:[工程具体名称]2. 工程地点:[工程所在地点]3. 工程内容:本工程包含在专业暂估价范围内的各项工作内容,像[大概描述下工作内容,比如某些设备的安装、特定材料的铺设之类的]。
这工程呀,就像是一个等待雕琢的璞玉,咱们可得好好打造呢。
三、合同价款及支付方式。
1. 合同暂估价:本合同暂估价为人民币[X]元(大写:[大写金额])。
这个暂估价呢,就像是一个初步的小目标,在工程进行过程中,咱们会根据实际情况进行调整哦。
2. 支付方式。
- 预付款:合同签订后,甲方应在[具体时间]内向乙方支付合同暂估价的[X]%作为预付款,也就是人民币[预付款金额]元(大写:[大写金额])。
这预付款就像是给乙方的一个小鼓励,让你们可以更好地启动工程呀。
- 进度款:乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报告,经甲方审核确认后,在[审核通过后多久]内支付当月已完工程价款的[X]%。
工程进度就像一场接力赛,每一段的完成都值得肯定和奖励呢。
- 竣工结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方在[多久时间]内审核完毕。
审核无误后,支付至结算总价的[X]%,扣留结算总价的[X]%作为质量保证金。
这就像是工程的最后一道关卡,顺利通过就可以拿到大部分报酬啦。
四、工程期限。
1. 本工程计划开工日期为[开工日期],计划竣工日期为[竣工日期]。
不过呢,工程这事儿,有时候可能会遇到些小意外,就像出门突然遇到下雨天。
如果有合理的延期原因,咱们可以协商调整工期哦。
2. 如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应按照合同暂估价的[X]%向甲方支付违约金。
这就像是一个小小的惩罚,不过咱们都希望工程能顺顺利利按时完成呀。
施工合同暂估价
施工合同暂估价根据双方充分协商和互相谅解的基础上,以下是有关施工合同暂估价的条款和条件:1. 合同双方:本施工合同是由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同订立,双方在此确认并同意遵守本合同的所有规定。
2. 项目描述:本合同涉及的施工项目包括但不限于(具体项目详情在附件中详细列出):建筑物的施工工程、土木工程、装修工程等。
3. 暂估价表:根据双方的初步协商和现有的施工方案,承包商向业主提供了暂估价表。
该暂估价表中包含了各项施工工程的数量、单价、合计金额等信息。
4. 暂估价调整:由于暂估价表中的价格仅为估算值,在具体施工过程中可能会发生变化。
因此,双方同意在施工过程中根据实际情况对暂估价进行调整。
调整后的价款应在双方协商一致的基础上,及时进行调整并确认。
5. 付款条件:根据本合同约定,业主应按照以下方式支付款项给承包商:5.1 预付款:业主应在合同签订后的5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。
5.2 工程进度款:根据施工进度和工程量的完成情况,业主应及时支付相应的工程进度款项。
工程进度款的支付比例根据具体的施工进度安排而定,由双方在合同中予以明确。
5.3 竣工验收款:业主应在施工工程完工并经过竣工验收合格后的10个工作日内支付相应的竣工验收款,金额为合同总金额的20%。
5.4 最后结算款:在本合同约定的所有款项支付完毕后,双方应进行最后的结算。
承包商应向业主提交最终的施工报告和决算表,并支付结算尾款。
结算尾款应在承包商提交决算表后20个工作日内支付。
6. 变更和索赔:如在施工过程中发生任何变更或索赔的情况,双方应通过书面形式提出,并在双方协商一致后进行调整。
变更或索赔应基于相应的变更/索赔申请,并经过双方互相确认和签字。
7. 履行期限:本合同的履行期限为从合同生效之日起到合同约定的施工工程完工,并经过竣工验收合格之日止。
8. 违约责任:如一方未按照本合同的约定履行义务,未能按时支付款项或未能按时完工等,应承担违约责任,并支付给对方的违约金。
施工合同中专业暂估价施工协议书
施工合同中专业暂估价施工协议书《专业暂估价施工协议书》甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行专业暂估价施工的相关事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______2. 工程地点:_______3. 工程范围:_______4. 工程内容:_______5. 工程面积:_______6. 工程造价:双方约定采用专业暂估价,具体金额详见附件一。
二、施工期限1. 工程开工日期:_______2. 工程竣工日期:_______3. 工程保修期:_______三、合同价款及支付方式1. 合同价款:双方按照附件一的专业暂估价确定。
2. 支付方式:(1)工程开工后,甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;(3)工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方合同价款的30%;(4)工程保修期满,无质量问题,甲方支付乙方合同价款的10%。
四、施工质量及验收1. 乙方应严格按照国家、行业和地方的相关标准、规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的施工资料、验收报告和质保书。
3. 甲方应在收到乙方提交的验收资料后15日内组织验收,并在验收合格后15日内支付剩余合同价款。
五、工程变更及调整1. 若甲方在施工过程中提出变更要求,双方应协商确定变更内容、工程量和费用,并签订书面变更协议。
2. 变更协议经双方签字盖章后,作为本合同的附件,具有同等法律效力。
六、违约责任1. 乙方未按约定工期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同价款的1%乘以逾期天数。
2. 甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的1%乘以逾期天数。
七、争议解决1. 本协议在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工合同在建工程暂估
工程施工合同在建工程暂估---第一部分:合同基本信息甲方(业主):________乙方(承包商):________项目名称:________项目地点:________合同编号:________签订日期:________第二部分:工程描述与暂估价1. 工程范围:本合同所涉及的工程项目包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、给排水电安装等。
2. 暂估价:根据初步设计方案和市场行情,双方同意本工程的暂估价为人民币_______万元。
3. 价格调整:如遇市场价格波动或设计变更,合同金额将根据实际情况进行调整。
第三部分:工期与进度1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 进度要求:乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作,并保证工程质量符合标准。
第四部分:质量要求1. 质量标准:乙方必须严格遵守国家及行业相关质量标准和规范,确保工程质量达到优良等级。
2. 检验与验收:工程完成后,由甲方组织有关部门进行验收,不合格的部分乙方应负责无偿修复直至合格。
第五部分:支付方式1. 预付款:甲方应在合同签订后____天内支付总合同金额的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定的节点支付相应的进度款项。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,双方应进行最终结算,结清所有款项。
第六部分:违约责任1. 若甲方延迟支付款项,应按照未付款项的____%支付违约金。
2. 若乙方延期交付工程,应按每日延期总合同金额的____%支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。
第七部分:争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第八部分:其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同范本之施工合同暂估价
施工合同暂估价篇一:浅谈2013 版施工合同对解决暂估价项目招标等争议问题的作用】浅谈2013 版施工合同对解决暂估价项目招标等争议问题的作用2015-01-09 2013 年7 月1 日《建设工程施工合同,(示范文本)》(gf —2013 —0201)(以下简称“2013版施工合同”)正式施行。
2013 版施工合同调整完善了合同结构体系;完善了合同价格类型,增加了暂估价规定;更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡;加强了与现行法律法规、规程规范和其他文本的衔接,保证合同的适用性;增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新制度。
本文将从建设工程暂估价项目招标及施工合同权利义务不对等的争议问题,来简要分析2013 版施工合同对于解决这些争议问题所起到的作用。
要问题(一)暂估价项目招标近年来存在的主要问题一是招标主体和形式不合理,可操作性差,执行标准不一,实施过程中出现较大争议。
《工程建设项目货物招标投标办法》(2005 年七部委27 号令)中首次提出暂估价这一名词,并规定暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的范畴,由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价,即共同招标。
实践证明,共同招标的实施存在操作层面上的缺陷。
招标人和总承包中标人是不同的利益主体,具有狭义层面上相互对立的经济目标,不宜由招标人与总承包人共同作为招标方。
从选择中标人的目标或原则出发,招标人更倾向于选择质优的材料或实力较强的专业承包人。
而总承包商在产品或专业资质能够满足项目要求的情况下,更关注产品或专业服务的价格因素,两者之间的矛盾成为暂估价模式在实践中的缺陷。
例如,总承包人为民营企业的暂估价项目到底应采用哪一种招标方式,对其缺乏统一认识和规定,个别项目存在通过“打擦边球”来规避招标或虚拟招标的现象。
二是项目设置随意。
有些项目暂估价设置比重过大,占总价的比例过高,或将价格确定很明确的材料也设置为暂估价,导致工程招标时投标报价的竞争范围缩小。
施工暂估价合同范本
施工暂估价合同范本鉴于甲方拟进行[项目名称]工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就乙方承担该工程的施工事宜达成如下协议:一、暂估价项目及金额1. 甲方将根据工程进展情况,适时确定需要进行暂估价的项目。
暂估价项目的范围包括但不限于[具体暂估价项目]。
2. 暂估价项目的金额将根据甲方的实际需求和乙方的报价确定,暂估价总额为人民币[暂估价总额]元(大写[大写金额])。
二、合同价款及支付方式1. 本合同为固定总价合同,合同价款为人民币[合同总价]元(大写[大写金额])。
2. 甲方将按照工程进度,按比例支付乙方合同价款。
具体支付方式将在合同履行过程中另行约定。
三、工期1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时完成。
2. 工期延误的责任将按照合同约定进行承担。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程质量验收将按照合同约定的标准和程序进行。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)及时提供工程所需的设计图纸、技术交底等相关资料;(2)按照合同约定支付合同价款;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)及时向甲方报告工程进展情况。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________签订日期:_________年____月____日签订日期:_________年____月____日。
施工合同中专业工程暂估价
施工合同中专业工程暂估价我们需要明确什么是专业工程暂估价。
在施工合同中,专业工程暂估价指的是在合同签订阶段,由于设计图纸尚未完善或市场价格波动等因素,无法准确计算出的专业工程的实际造价。
因此,甲方和乙方会根据经验估算一个暂时的价格,待到工程量明确后,再进行最终结算。
我们来看一份典型的专业工程暂估价范本:title施工合同中专业工程暂估价范本/title甲方(建设单位):_______________乙方(施工单位):_______________鉴于甲乙双方就__________工程项目(以下简称“本工程”)达成合作意向,现就本工程中的专业工程暂估价事宜达成如下协议:一、专业工程暂估价的定义专业工程暂估价指在本合同签订时,因设计图纸未完全确定或市场价格波动等原因,无法准确计算的专业工程实际造价。
甲乙双方根据经验和市场情况预估的金额。
二、暂估价的确定1. 暂估价由甲方提出初步预算,乙方根据实际施工经验和市场行情提出意见。
2. 双方应充分沟通,协商一致后确定暂估价。
三、暂估价的调整1. 如遇设计变更或市场价格大幅波动,双方应及时协商调整暂估价。
2. 暂估价的调整应以书面形式确认,并作为合同附件。
四、结算方式1. 本工程完工后,乙方应根据实际完成的工程量编制结算报告。
2. 甲方应在收到结算报告后____天内完成审核,并与乙方协商确定最终结算价。
五、其他事项1. 双方应本着公平、公正的原则处理暂估价相关的所有事宜。
2. 本合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
六、争议解决如双方在执行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:____年____月____日以上就是一份施工合同中专业工程暂估价的范本。
施工合同暂估价举例
施工合同暂估价是指在施工合同中,对于某些必然发生但暂时无法确定具体价格的材料、工程设备或专业工程,由发包人提前给出的预算价格。
本文将通过一个具体的施工合同暂估价例子,详细解释施工合同暂估价的确定、应用和调整过程。
一、背景信息某城市建设发展有限公司(以下简称“发包人”)拟建一座综合性商业大楼,包括购物中心、办公楼和酒店等。
项目总投资约为20亿元人民币,预计工期为36个月。
发包人委托某建筑工程有限公司(以下简称“承包人”)承担该项目的施工任务。
二、暂估价的确定根据施工图纸和工程量清单,发包人和承包人共同确定了项目的工程量、材料和工程设备等。
在合同签订前,发包人根据市场调查和询价,对部分材料、工程设备和专业工程给出了暂估价格。
以下是其中几个例子:1. 钢筋:暂估价格为5000元/吨。
2. 混凝土:暂估价格为400元/立方米。
3. 电梯:暂估价格为200万元/台。
4. 空调设备:暂估价格为100万元/套。
5. 消防工程:暂估价格为500万元。
三、暂估价的应用在施工过程中,承包人应根据发包人给出的暂估价格,编制施工预算,并根据此预算进行施工。
当实际发生的工程量、材料价格和工程设备价格与暂估价格有较大偏差时,承包人应向发包人提出调整申请。
以下是暂估价在施工过程中的应用示例:1. 钢筋的实际购买价格为4800元/吨,与暂估价格基本一致,承包人按照暂估价格进行采购。
2. 混凝土的实际价格为420元/立方米,较暂估价格高20元/立方米。
承包人按照实际价格采购,并将超出部分费用计入工程款结算。
3. 电梯的实际购买价格为220万元/台,较暂估价格高20万元/台。
承包人按照实际价格采购,并将超出部分费用计入工程款结算。
4. 空调设备的实际购买价格为120万元/套,较暂估价格高20万元/套。
承包人按照实际价格采购,并将超出部分费用计入工程款结算。
5. 消防工程的实际施工价格为550万元,较暂估价格高50万元。
承包人按照实际价格施工,并将超出部分费用计入工程款结算。
施工合同中的专业工程暂估价
施工合同中的专业工程暂估价第一部分:合同基本信息甲方(业主):_________乙方(承包商):_________项目名称:_________项目地点:_________合同编号:_________签订日期:_________第二部分:专业工程暂估价内容1. 工程范围:本暂估价涵盖以下专业工程内容:- 地基与基础工程- 主体结构工程- 屋面工程- 装饰装修工程- 给排水及采暖工程- 电气照明工程- 智能化系统工程- 其他附属工程2. 暂估价目的:为确保工程项目的顺利实施,对专业工程进行合理的预算评估,以便于甲乙双方对工程成本有一个共同的预期和控制依据。
3. 暂估价金额:根据工程量清单和市场调研,暂定各专业工程的估价金额如下:- 地基与基础工程:人民币(大写)_________元- 主体结构工程:人民币(大写)_________元- 屋面工程:人民币(大写)_________元- 装饰装修工程:人民币(大写)_________元- 给排水及采暖工程:人民币(大写)_________元- 电气照明工程:人民币(大写)_________元- 智能化系统工程:人民币(大写)_________元- 其他附属工程:人民币(大写)_________元- 总计:人民币(大写)_________元4. 价格调整机制:如遇市场价格波动或工程量变更,双方应根据实际变化情况协商调整暂估价。
调整后的暂估价应经双方确认后生效。
5. 支付方式:甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点,向乙方支付相应的专业工程款项。
具体支付比例和时间由双方在合同中另行约定。
6. 质量保证:乙方应保证所承担的专业工程质量符合国家及行业相关标准,且满足甲方的使用要求。
7. 违约责任:如一方未能履行合同中的条款,导致另一方损失的,应承担相应的违约责任。
第三部分:其他条款1. 争议解决:合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
施工暂估价合同模板
施工暂估价合同模板甲方(发包方):_____________地址:_____________联系电话:_____________乙方(承包方):_____________地址:_____________联系电话:_____________鉴于甲方需要进行工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就施工暂估价合同达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:_____________1.4 工程暂估价:_____________(大写金额)第二条工程价款及支付方式2.1 工程价款:根据实际完成的工程量和双方确认的单价计算。
2.2 支付方式:甲方应按照合同约定的进度支付工程款。
第三条工程质量要求3.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求进行施工,保证工程质量。
3.2 工程验收标准应符合国家及行业相关验收标准。
第四条工程期限4.1 工程开工日期:_____________4.2 工程竣工日期:_____________4.3 乙方应按期完成工程,如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期,双方应协商解决。
第五条工程变更5.1 工程过程中如需变更,双方应协商一致,并书面确认变更内容及价款。
5.2 变更引起的工程量增减,应按照实际完成的工程量计算。
第六条工程验收6.1 工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收,逾期视为默认验收合格。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款,应按未付款项的____%支付违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
8.2 协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同范本之施工合同暂估价施工合同暂估价【篇一:浅谈2013版施工合同对解决暂估价项目招标等争议问题的作用】浅谈2013版施工合同对解决暂估价项目招标等争议问题的作用2015-01-092013年7月1日《建设工程施工合同,(示范文本)》(gf—2013—0201)(以下简称“2013版施工合同”)正式施行。
2013版施工合同调整完善了合同结构体系;完善了合同价格类型,增加了暂估价规定;更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡;加强了与现行法律法规、规程规范和其他文本的衔接,保证合同的适用性;增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新制度。
本文将从建设工程暂估价项目招标及施工合同权利义务不对等的争议问题,来简要分析2013版施工合同对于解决这些争议问题所起到的作用。
要问题(一)暂估价项目招标近年来存在的主要问题一是招标主体和形式不合理,可操作性差,执行标准不一,实施过程中出现较大争议。
《工程建设项目货物招标投标办法》(2005年七部委27号令)中首次提出暂估价这一名词,并规定暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的范畴,由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价,即共同招标。
实践证明,共同招标的实施存在操作层面上的缺陷。
招标人和总承包中标人是不同的利益主体,具有狭义层面上相互对立的经济目标,不宜由招标人与总承包人共同作为招标方。
从选择中标人的目标或原则出发,招标人更倾向于选择质优的材料或实力较强的专业承包人。
而总承包商在产品或专业资质能够满足项目要求的情况下,更关注产品或专业服务的价格因素,两者之间的矛盾成为暂估价模式在实践中的缺陷。
例如,总承包人为民营企业的暂估价项目到底应采用哪一种招标方式,对其缺乏统一认识和规定,个别项目存在通过“打擦边球”来规避招标或虚拟招标的现象。
二是项目设置随意。
有些项目暂估价设置比重过大,占总价的比例过高,或将价格确定很明确的材料也设置为暂估价,导致工程招标时投标报价的竞争范围缩小。
个别项目存在以设置暂估价为名肢解工程规避招标,暗箱操作。
特别是必须招标的项目,增大了发包人的风险和招标成本,造成后期变更数量过多,金额过大,影响到后期合同的管理和工程的结算与审计。
三是暂估价项目的内容在工程建设过程中缺少相关的规范性文件。
如暂估材料单价部分,若为乙供时,往往缺少合理规范的价格招标或价格认定的方式、程序等。
由招标方单方面定价,定价过程若过于随意,价格过高时易造成招标方的损失,增加工程结算的难度,价格过低时施工企业会拒绝采购,从而增加工程建设管理的难度。
如专业分包工程相关合同的规范签订也容易被人忽视,缺少包括招标人、总承包人及分包商各自的权利和义务,分包工程的范围、分包工程的变更,分包工程定价方式、分包工程的价款与支付等方面内容的约定,均易在工程结算中产生纠纷。
四是合同条款严重缺失,管理不规范。
在通过招标方式选定总承包单位的过程中,对所涉及的暂估价项目的数量、金额及后期发包、采购、结算方式,特别是在暂估价项目的招标采购中承发包双方的权利、义务关系没有约定或约定不明确、不合理、不合法,导致暂估价项目在实施的过程中产生争议,影响了工程项目的建设工期和质量。
(二)发、承包双方订立的施工合同风险承担范围不明确,权利义务不对等根据我国工程建设特点以及国际惯例,一般认为技术风险和管理风险应由投标人完全承担,相关法律法规、政策规章变化的风险应由招标人完全承担,双方应有限承担的风险是市场风险,如材料价格涨跌、施工机械租赁费涨跌所带来的风险等,应由招、投标双方合理分担。
但实际情况是,由于合同结构和内容设置上存在条款粗放,可操作性差,权利、义务设置及风险分配不明确等问题,招标人往往利用其优势地位,在施工合同中约定将一切风险全部由投标人承担。
投标文件中的综合单价被视为绝对固定单价,在任何情况中均不得调整。
在此种情况下,施工单位对市场风险的防范和抵御能力将遭受极大考验。
特别是近几年来,主要建筑材料价格涨跌频繁,且幅度较大,完全超出了施工单位所能预见的范围,应当不属于正常的市场风险,如果这些市场风险全部由施工单位来承担的话,也有可能会使施工单位承担巨额损失,显失公平或者导致施工单位的合同目的不能实现。
二、2013版施工合同对于解决以上争议问题的积极作用(一)2013版施工合同新增了暂估价内容,并根据暂估价专业分包工程、材料和工程设备的不同情况,结合国家有关建设工程项目招标范围的规定,明确了暂估价项目的招标方式和程序2013版施工合同将暂估价项目具体分为依法必须招标的暂估价项目和不属于依法必须招标的暂估价项目。
对于依法必须招标的暂估价项目,可以采取两种招标方式确定中标人。
其一,由总承包方组织招标,并按规定的程序将招标方案、招标文件、控制价报发包人审批,发包人与承包人共同确定中标人,由总承包方和中标人签订合同;其二,由发包人和承包人共同组织招标,承包人与发包人应按照规定的程序组织招标确定中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
对于不属于依法必须招标的暂估价项目,除以上两种方案外,还可以由承包人直接实施暂估价项目。
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的,经发包人和承包人协商一致后,可由承包人自行实施暂估价项目,合同当事人可以在专用合同条款中约定具体事项。
对于依法必须招标的暂估价项目,由承包人招标,确定中标人后由承包人与供应商、分包人签订暂估价合同,这是2013版施工合同的首选方案。
虽然双方也可以选择第二种方式,但多年的实践证明这种方式易导致发包人、承包人、分包人之间的责权利划分不清,并不利于合同履行。
2013版施工合同将“总承包方组织招标”作为首选方案是该合同的一个亮点,对于理顺和推动暂估价项目的招标与合同的履行将起到积极的作用,原因在于:一是属于总承包范围内的材料、设备采购主体是总承包人;二是承包范围内的工程质量、安全和工期的责任主体是一元化的,均归于总承包人;三是根据《合同法》规定的要约承诺机理,如果招标人作为招标主体一方发出要约邀请,势必要作为合同的主体与中标人签约。
因此,为了避免出现两方作为共同招标人、一方作为合同主体的法律难题,招标主体仍应是施工总承包人,建设项目招标人参与的所谓共同招标可以通过恰当的途径体现建设项目招标人对这类招标组织的参与、决策和控制,实践中能够约束总承包人的最佳途径就是通过合同约定的相关程序。
对于不属于依法必须招标的暂估价项目,示范文本给出了三种确定的方式,应该说这三种方式满足了当前市场的需求和国家相关法律法规的规定,给予发包人与承包人很大的选择空间。
但是笔者认为不属于依法必须招标的暂估价项目价格确定的实质是要满足招标人的需求。
2013版施工合同关于暂估价项目的严格定位及完善的合同结构体系,特别是工期、计价体系、工程变更、价格调整、竣工验收和竣工结算等条款的实施对暂估价项目设置随意,暂估价设置比重过大的现象也起到了一定的抑制作用,随着2013版施工合同的深入实施,相信有些单项合同估算价很低,招标的费用占单项合同估算价的比例较大,在经济上不合理,但按现行政策规定必须招标的暂估价材料、专业工程会有一个合理、合法的解决途径。
(二)2013版施工合同更能合理平衡发包人和承包人的权利与义务首先,2013版施工合同重视合同文本的指引和指导作用,在通用【篇二:暂估价及其暂估项目的招标】暂估价及其暂估项目的招标谭泽南一、暂估价的定义对暂估价的定义,基本上差不多。
下面摘自两个比较权威的定义:一个是《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013,另一个是《建设工程施工合同》gf-2013-0201。
《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013的定义是:暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
【不含服务工作】注:与2008版相比,2013版增加了工程设备。
《建设工程施工合同》gf-2013-0201的定义是:暂估价:是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
上述定义的差异就是一个含服务工作,一个不含服务工作。
合同文本没有对服务工作作解释,不能确定其具体内容。
二、对暂估价的理解从定义上看,至少包括三个方面的内容:材料、工程设备、专业工程,而且是必然要发生的。
暂估价的出现,查询了一下相关的文件与规范,gb50500-2003规范中没有提暂估价;1999版的施工合同文本更没提暂估价;原国家计委等七部委的30号令《工程建设项目施工招标投标办法》(2003年)也没有提暂估价。
到2005年发改委等七部委的27号令《工程建设项目货物招标投标办法》中看到了“暂估价”这一名词。
在之后的有关规范及其文件中均有提到暂估价(如gb50500-2008、gb50500-2013、gf-2013-0201及标准施工招标文件等)。
注:以上30号令、27号令2013年均进行了修订(见发改委2013年第23号令)三、规范对暂估价的规定《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2008新增了对暂估价的相关规定,但内容很少,就一条规定(第4.1.7条):4.1.7 招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的,由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。
若材料不属于依法必须招标的,经发、承包双方协商确认单价后计价。
若专业工程不属于依法必须招标的,由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进计价。
但是,《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013修订时对上条规定作了较大的调整,由一条变成了四条。
条文如下:9.9 暂估价9.9.1 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,应由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定价格;并应以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
9.9.2 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的,应由承包人按照合同约定采购,经发包人确认单价后取代暂估价,调整合同价款。
9.9.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照本规范第9.3节相应条款的规定确定专业工程价款,并应以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
9.9.4 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督,还应符合下列要求:1 除合同另有约定外,承包人不参与投标的专业工程发包招标,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。