建筑工程劳务承包合同范本5篇
简单建筑工程劳务合同范本5篇
简单建筑工程劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑工程劳务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________4. 承包范围：__________________二、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划，按时完成劳务分包任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应合理顺延工期。
三、承包方式及工程造价1. 承包方式：本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理等。
2. 工程造价：双方约定工程造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际量进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行验收。
3. 如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，加强现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）负责材料供应及现场管理等；（2）按时支付劳务费用；（3）负责技术交底及质量监督。
2. 乙方责任和义务：（1）按照合同约定提供劳务；（2）遵守安全施工规范及文明施工要求；（3）确保施工质量及工期。
七、合同价款支付与结算1. 支付方式：银行转账。
2. 支付时间：工程进度款按每月完成工程量支付______%，工程竣工验收合格后支付至总价的______%，剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
建筑劳务合同简单范本5篇
建筑劳务合同简单范本5篇建筑劳务合同简单范本篇1甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
（一）工程名称与地点该工程为____学校教学实验楼工程，地点在____市体育新城。
（二）承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
（三）工程承包单价与内容经双方协商，该____工程按____元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
（四）工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
（五）文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
最新建筑工程劳务清包合同(五篇)
最新建筑工程劳务清包合同(五篇)建筑工程劳务清包合同篇一乙方：为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：一、工程名称及施工内容1、工程名称：2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)二、工程地点：三、工程承包方式包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。
四、工程总量约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款按第一款施工内容，综合清包总价六、付款方式1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付：七、工程质量乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。
如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。
甲方应派施工员现场放线，乙方协助。
八、甲方责任1、保证施工场地三通一平;2、保证水电供应满足施工要求;3、保证施工报验不延误施工时间;九、乙方责任1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;2、提供桩基施工原始记录;3、保证场地整洁，做到文明施工。
十、安全在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。
如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。
十一、补充条款1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1建筑劳务承包合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：身份证号：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：身份证号：鉴于甲方拟委托乙方进行建筑工程劳务承包，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同所指建设工程项目为：二、委托范围1. 乙方接受甲方的委托，承接建筑工程劳务承包，包括但不限于人工、辅助材料等。
2. 乙方需按照合同约定的工程图纸、设计要求和工程规范，按时保质保量完成工程。
3. 乙方应确保工程安全施工，遵守劳动法规和相关规定，保障工人的劳动权益。
4. 乙方应按照施工进度及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。
三、工程价款1. 根据工程的性质、规模和难易程度，双方协商确定工程价款为人民币（大写）。
2. 工程价款的支付方式为：分期付款。
具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 甲方在支付工程价款时，应提供相应的发票和结算资料。
四、工程质量及保修1. 乙方应保证建设工程的质量符合国家相关标准和要求，并承担工程质量保修责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于年的维修保养期，对工程中出现的质量问题及时进行修补。
3. 如工程质量问题属于乙方责任造成的，乙方应承担所有修补费用，包括但不限于人工、材料等费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
2. 如果乙方未按时完成合同约定的工程，并无正当理由的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方均免除责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、保密约定双方在履行合同过程中，涉及到的商业秘密及其他保密信息，应保密，不得向第三方透露。
否则，应承担相应的法律责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成并经甲方验收合格后终止。
建筑工地劳务合同范本(5篇)
建筑工地劳务合同范本(5篇)一、工程概况1、工程名称：建筑工地劳务合同范本（精选5篇）2、工程地点：在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到3、承包范围：合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
相大家又4、劳务期限：在为写合同犯愁了吧，下面是我编写整理的建筑工地劳务合同范本甲乙双方约定，本合同的劳务期限从_______年_______月（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
_______日起到_______年_______月_______日止，总日历天数_______天。
建筑工地劳务合同1甲方（雇主）：二、甲方责任和义务乙方（雇员）：1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用住址：量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文实验化验的控制、监督、检查和验收。
件相干规定，遵循同等、自愿、公平和诚的原则，甲、乙单方就2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工______________________工程劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立作关系。
本条约。
建筑工地劳务条约范本（精选5篇）3、根据工程情形要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不平从批示、有违法乱纪行为的职员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本条约约定，向乙方领取劳动报酬。
三、乙方责任和任务1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本条约劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的打算），合理组织，科学安排作业打算，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
建筑工劳务承包合同范本(6篇)
建筑工劳务承包合同范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。
确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。
乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人二、承包范围及结算方式承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。
并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按____年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。
甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。
每平方米承包价格为元。
三，施工进度要求乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。
乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。
乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。
依据情节轻重处罚责任班组____元罚金。
在当期支付的工程款中扣除。
四.工程质量要求乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长____元/次。
乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。
精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。
如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处____元罚款，工料损失由乙方负责;如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的____%结算，剩下____%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建筑工程劳务合同(15篇)
建筑工程劳务合同(15篇)建筑工程劳务合同1甲方： (发包方)乙方： (承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：年月年月日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
建筑工程劳务合同范本(15篇)
建筑工程劳务合同范本(15篇)建筑工程劳务合同范本1甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话：今由甲方金瓯富贵世家3、4楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2计算。
1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。
2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。
3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。
4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。
5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。
6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。
7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。
甲方：乙方：年月日建筑工程劳务合同范本2发包方：________________________(以下简称甲方)承包方：________________________(以下简称乙方)按照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款，以及施工规范的规定，由________建筑工程有限公司承建________项目工程。
经甲乙双方共同协商，现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。
为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务，经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致，特签定如下条款。
一、承包形式包工(含机械设备及周转材料)。
二、承包内容根据甲方提供蓝图的内容确定如下：1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。
2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。
3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。
4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。
5、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上，本工程中预埋及水电安装甲方负责)。
6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。
建设工程劳务合同范本（6篇）
建设工程劳务合同范本用工方（以下简称甲方）：聘用方（以下简称乙方）：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
三、工作时间：1、乙方在甲方工作期间，甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬。
2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。
3、乙方必须按规定的劳动日出满勤，缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。
凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过10天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。
四、劳动保护和劳动条件：甲方根据工作需要，向乙方提供必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。
五、劳动报酬：1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;执行定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。
2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。
六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;3、不服从甲方的工作分配，有违法、违纪行为者;4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，造成质量和安全责任事故者;5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;7、有违法违纪行为的。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
工程劳务合同范本(通用5篇)
工程劳务合同工程劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立, 合同的地位越来越不容忽视, 合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的工程劳务合同范本（通用5篇）, 仅供参考, 大家一起来看看吧。
工程劳务合同1发包方（以下简称甲方）:承包方（以下简称乙方）:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定, 结合本工程具体情况, 为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任, 经双方协商签订本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、施工工期:开工日期_______年______月_____日, 完工日期_______年_____月_____日, 工期______日。
四、承包范围:工程范围:在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。
五、工作内容:根据施工要求的现场_______等工作内容。
六、承包方式:包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式, 其具体目标如下:1.包工: 本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2.包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求, 因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求, 应承担相应违约损失。
3、包安全文明施工目标: 文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
4.包质量目标: 确保一次交验合格。
七、承包费用:1.工程劳务承包价_________元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后, 甲方付乙方工程劳务承包价的_______的生活费；工程完成总工作量的_____时, 支付工程劳务承包价的_______, 完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_______, 余款在完全交工后___天内一次付清。
3.如乙方在中途撤离或因其他原因退场的, 按工程完成工作量_____支付, 半成品或不合格工作量将不做结算。
2024年最新建筑工程劳务合同范本6篇
2024年最新建筑工程劳务合同范本6篇篇1甲方（总承包方）：_________________________公司名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（劳务承包方）：_________________________公司名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方完成本次建筑工程劳务事宜达成如下协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 承包范围：具体包括但不限于以下工作内容（详细列举承包工作内容）。
4. 承包方式：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责劳务施工总承包。
二、工期及进度要求1. 开工日期：具体以甲方发出的开工令为准。
2. 竣工日期：乙方应在约定工期内完成全部承包工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。
3. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方劳务费用。
具体支付方式和时间按照本合同约定执行。
三、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关标准。
2. 工程验收标准：按照国家和地方有关建筑工程质量验收标准执行。
验收合格后方能交付使用。
验收过程中如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应费用。
建设工程设计劳务分包合同范本5篇
建设工程设计劳务分包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计劳务分包事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。
二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________三、劳务分包内容及范围3.1 乙方按照甲方需求，提供建设工程设计劳务，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面。
四、合同工期及进度安排4.1 乙方应在约定时间内完成设计任务，确保工程进度。
具体进度安排详见附件《工程进度表》。
五、劳务费用及支付方式5.1 劳务费用计算方式：按照实际工作量计算，具体单价详见附件《劳务费用清单》。
5.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付劳务费用，具体支付时间节点详见附件《支付计划表》。
六、质量标准及验收方式6.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计质量。
6.2 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
验收时，乙方需提供完整的设计文件和图纸。
验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
验收不合格的设计成果，乙方应负责修改直至验收合格。
具体验收程序详见附件《验收流程》。
七、双方权利义务及违约责任7.1 甲方应按时支付劳务费用，提供必要的工作条件。
甲方有权监督乙方的设计过程，确保设计成果符合约定要求。
乙方应按照合同约定履行设计任务，确保设计质量和进度。
乙方有权获得约定的劳务费用。
如因乙方原因导致设计成果不符合约定要求，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因导致支付延迟或其他违约行为，甲方应承担相应违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
八、保密协议及知识产权归属篇2甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将部分建设工程设计劳务分包给乙方完成事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
建设工程劳务合同范本5篇
建设工程劳务合同范本5篇篇1甲方（劳务发包方）：____________________乙方（劳务承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方建设工程劳务事宜达成一致，签订本合同。
以便共同遵守执行。
本合同如有未尽事宜双方协商处理。
本合同经双方签字盖章即生效。
甲方将本合同工程概况和劳务费用经双方商定事宜如下：一、工程概况及承包方式：工程名称：____________________。
工程地点：____________________。
篇2甲方（工程承包方）：__________乙方（劳务提供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方承包的__________建设工程劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________二、合同工期开工日期：__________年______月______日竣工日期：__________年______月______日三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据乙方的实际出勤工时，按照双方约定的单价结算。
2. 劳务费用单价包括：________。
（根据实际情况填写）3. 支付方式：每月按乙方实际完成的工程量结算一次，工程竣工后一个月内结清全部劳务费用。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工方案进行施工，确保工程质量。
2. 乙方施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查，对不符合要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。
3. 工程竣工后，甲方组织验收，验收标准按照国家和地方的相关标准执行。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
建筑劳务承包合同范文(汇总5篇)
建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务承包合同范文（汇总5篇）建筑劳务承包合同范文第1篇工程发包人： (以下简称甲方)工程承包人：(以下简称乙方)甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15#楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议：1、自20_年3月2日进场施工，工程总造价：人·民币：壹拾伍万元整。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑劳务事项承包给乙方一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围和内容：________________（具体工程内容和范围详见附件）二、承包方式本工程采用劳务大清包的方式，即乙方负责提供工程施工所需的劳务人员、施工机械设备及材料，并按照甲方的要求进行施工。
甲方提供工程技术指导及必要的材料支持。
三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（具体以实际开工日期为准）。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额根据工程内容和工程量确定。
2. 支付方式：分期支付。
即工程开工后按工程进度支付劳务费用，竣工验收合格后支付尾款。
具体支付方式和时间详见附件。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关标准。
2. 工程验收按照国家和地方相关标准及甲方要求进行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场各类人员的人身安全及设备安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止施工对环境造成影响。
七、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范。
2. 甲方负责提供必要的材料支持。
3. 甲方负责现场管理和技术指导。
4. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
八、乙方责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求组织劳务人员进场施工。
工程承包劳务合同范本5篇
工程承包劳务合同范本5篇工程承包劳务合同范本篇1甲方：_________乙方：_________乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工，为明确双方权利义务，经甲乙双方协商一致，特制定本合同，望甲乙双方遵照执行。
一、质量管理甲方对乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照规范施工，精心操作，以确保工程质量。
绝对服从工地质量管理人员的正确领导。
在日常质检和分项工程验收时，必须达到所订标准。
二、安全生产甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施，为乙方做好安全技术交底和岗前安全教育。
乙方必须严格遵守安全操作规范。
服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。
乙方应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全隐患，严禁在存有安全隐患的区域内作业。
如乙方违反安全制度，则必须接受安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。
三、生活管理甲方为乙方提供热水，并提供必要的生活便利。
乙方要讲究卫生，遵守甲方制定的卫生管理制度。
四、现场管理乙方应严格遵守现场各项管理制度，遵纪守法、安全生产、爱护财物，严禁偷拿工地用料，如有违反制度的行为，甲方有权采取必要的严惩措施，乙方应承担法律责任，并赔偿经济损失。
五、文明施工乙方除保质保量完成本职工程外，还必须做到文明施工。
1、对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。
严禁将施工用材料到处乱放。
2、乙方必须保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。
3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。
六、违约责任合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
如按合同法规定乙方不经甲方同意，单方解除合同，应赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失；如按合同规定，甲方中途解除合同，则赔偿乙方的损失。
七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日工程承包劳务合同范本篇2甲方：________________乙方：________________根据本工程的建设特点，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方自愿承担凯里“未来城，一期房建项目二标段（a1地块泥工班工程的工程内容。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程劳务承包合同范本5篇Model of labor contract for construction project甲方：乙方：签订日期：年月日建筑工程劳务承包合同范本5篇小泰温馨提示：建筑合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据建筑合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：建筑工程劳务承包合同范本2、篇章2：建筑工程劳务合同文档3、篇章3：建筑工程劳务合同文档4、篇章4：建筑工程劳务承包合同文档5、篇章5：建筑工程劳务文档篇章1:建筑工程劳务承包合同范本劳务承包1.劳务承包是从企业的生产经营战略出发产生的劳务经济;2.劳务承包属于民事合同中的承包合同的一种。
3.劳务承包一般是指具有承包资质的企业进行的.其具有承担相应的业务的资格，像建筑行业;4.与劳动者签订劳动合同,劳务承包是企业和劳动者之间的法律关系;5.劳务承包适用的是民法中的《合同法》.建筑工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：史家庄小区B区1#2#3#楼二、工程地点：福山城里街西首根据甲方与业主的总承包合同确定。
乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。
终止日期根据工程进展甲方确定。
1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区B区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场安全文明施工。
根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。
2、土方清基及回填工作内容（1）清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。
（2）垫层：垫层的平整、夯实。
（3）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。
（4）配合基础施工的其它部分工作。
3、砼工程工作内容：（1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。
领退料具，做好施工前准备工作。
本工程采用商品砼（少量零星构件采用现场自拌砼），砼输送泵。
（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。
若采用商品砼，免除该项目工作内容。
（3）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等〈甲方提供试验员〉。
砼工须提前30分钟做好准备工作。
（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平、垂直运输。
采用商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。
无论采用何种方式，均包括一切配合用工。
所有材料不计二次转运费。
（5）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制;砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼;清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场;在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
4、模板工程（含木制工程）工作内容（1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。
（2）模板及木制作：选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带;垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。
（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。
（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。
（5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。
所有材料不计二次转运费。
（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）;支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾;拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。
（8）对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。
（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固;清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗;浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。
5、钢筋工程工作内容（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。
提供准确的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。
（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
a. 清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。
b. 捣制构件包括安放垫块;预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。
c. 搭、拆能保证安全及施工需要的所有自用操作脚手架。
d. 钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。
其它连接方式由乙方负责。
（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。
所有材料不计二次转运费。
（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝;钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件;施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。
（6）其它工作：配合甲方以及其它工程工作。
6、砌体工程工作内容（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料计划，报甲方技术负责审核。
施工料具准备等砌体施工前的全部工作。
（2）材料准备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。
含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
（3）砌筑：各类砌体体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。
（4）养护及验收：保证7天的湿润养护砌体验收配合（包括养护的覆盖物品等）。
7、脚手架工程工作内容（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、砼浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。
（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。
所有材料不计二次转运费。
施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。
施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
8、材料装卸、领用及保管（1）所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。
（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。
（3）甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。
（4）其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。
（5）领用的材料由乙方负责保管。
包工、包辅助材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品砼、黄砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。
但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率;损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方承担费用。
3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料,如发现乱裁乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款___500_____元;发现偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。
4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、砼搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。
配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。
5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。
包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。
6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方__200_元的处罚。
7、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。
8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
9、包质量目标：确保一次交验合格。
、甲方在签约前三天收取乙方_____5___万元的履约保证金。
、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。
1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为XX元。
2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。
模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。
3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。
柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。
4、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。
5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。
6、本包干价包括了现场安全、文明施工及CI配合用工费。
7、合同规定整体清包部分不存在计时工。
8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。
9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。
10、如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。
1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。
基础出±0.000（一层底板砼浇筑完）、1区完工结算一次;三层裙楼顶板完结算一次;塔楼部分每六层结算一次。