景观设计合同模板
景观工程设计合同书范本6篇
景观工程设计合同书范本6篇篇1甲方（委托方）：___________________乙方（设计方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行景观工程设计事宜达成如下协议：一、设计项目概述1. 项目名称：___________________景观工程设计。
2. 设计范围：包括但不限于绿化种植、庭园设计、道路设计、水体设计、照明设计等。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的需求进行景观设计，确保设计内容符合甲方的要求和期望。
2. 乙方需充分考虑景观的实用性、美观性和可持续性。
3. 乙方需在规定的时间内完成设计方案，并提交给甲方进行审查。
三、设计期限1. 本合同设计期限为____个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应在设计期限内完成全部设计工作，并提交最终设计成果。
四、设计费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的设计费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 设计费用支付方式：甲方应在合同签订后____日内支付设计费用总额的____%作为预付款；在乙方提交最终设计成果并经甲方确认后____日内支付剩余款项。
五、知识产权约定1. 乙方应对其设计的景观工程设计方案拥有完整的知识产权。
2. 双方共同拥有因本合同产生的所有设计成果的知识产权。
未经甲方许可，乙方不得将设计成果转让给第三方。
六、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的文件、资料，防止泄露或遗失。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付设计费用，乙方有权终止设计工作，并要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成设计工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额根据具体情况确定。
若因乙方原因导致设计成果无法完成或存在严重缺陷，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失赔偿责任。
景观设计合同范本(9篇)
景观设计合同范本(9篇)景观设计合同范本1委托方：以下简称甲方)设计方：以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：一、工程概况：1.设计工程名称：北岭镇文化广场景观设计2.设计工程面积：以最终施工图为准3 .设计工程范围：景观设计方案效果与施工二、设计程序：1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2_3元/M2计取，设计费总计元。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为壹万元。
3.乙方在收到甲方提供的设计定金，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内，提出设计构想，形成设计方案平面图，并准备下一步施工图制作，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面图后，乙方开始制作施工图，并在15天内完成所有施工图绘制，甲方方应在接到施工图纸后付给乙方设计费壹万元。
5.在甲方施工过程中根据乙方要求应极力配合并负责一定的技术支持，乙方施工结束并验收合格后支付设计尾款即元。
6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，施工图才算正式生效。
否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
三、双方责任：一甲方责任：1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3. 事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。
4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5. 施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。
2024年园林景观设计合同范本8篇
2024年园林景观设计合同范本8篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（设计方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行园林景观设计事宜达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________园林景观项目。
2. 项目地点：__________。
3. 项目内容：包括园林规划、绿化种植设计、硬质铺装设计、水景设计及其他相关配套设施设计。
二、设计范围及内容1. 乙方根据甲方要求进行现场勘测，为甲方提供整体景观设计。
内容包括但不限于绿化种植设计、道路景观设计、公共空间景观设计等。
2. 乙方需提供的设计成果包括但不限于规划方案、设计图纸及相关的设计说明。
设计成果需满足甲方要求及国家相关规范标准。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用：总设计费用为人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下比例向乙方支付设计费用：合同签订后支付总设计费用的XX%，即人民币______元；提交初步设计方案后支付总设计费用的XX%，即人民币______元；提交最终设计图纸并经验收合格后支付剩余款项。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成现场勘测并提交初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方确认后，乙方应在______个工作日内完成最终设计图纸。
3. 乙方应按照约定的时间节点完成各阶段的设计任务，确保项目按时交付。
五、知识产权约定1. 乙方为本合同项目所创作的全部设计方案的知识产权归甲方所有。
未经甲方同意，乙方不得将设计方案用于其他用途或泄露给第三方。
2. 甲方未经乙方同意，不得擅自将乙方提供的设计方案转让给第三方使用或用于其他项目。
否则，乙方有权追究甲方的法律责任。
六、保密条款双方应严格履行保密义务，对合作过程中涉及的商业秘密和技术秘密予以保密。
景观设计合同8篇
景观设计合同8篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（设计人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行景观设计事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目内容：包括但不仅限于绿化设计、水体设计、雕塑小品设计、道路设计等方面。
二、设计范围和要求1. 乙方应按照甲方的需求进行景观设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等环节。
2. 乙方应提供足够数量的设计方案供甲方选择，并在甲方确定设计方案后进行施工图设计。
3. 乙方应确保设计内容符合相关法规和标准，且具有良好的实用性、美观性和可持续性。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币____________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方设计定金，金额为总金额的______%。
3. 乙方完成初步设计方案并提交甲方确认后，甲方应在______日内支付______%的设计费用。
4. 乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后，甲方应在______日内支付剩余的______%设计费用。
5. 支付方式：____________（如银行转账、支付宝等）。
四、设计周期1. 乙方应在收到甲方定金后______日内完成初步设计方案。
2. 甲方确认初步设计方案后，乙方应在______日内完成施工图设计。
3. 如因甲方原因导致设计周期延误，乙方不承担相应责任。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关文件资料保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的资料妥善保管，设计成果的知识产权归甲方所有。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致设计成果不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
景观设计合同6篇
景观设计合同6篇篇1甲方（委托方）：___________地址：___________联系人：___________电话：___________邮箱：___________乙方（设计方）：___________地址：___________联系人：___________电话：___________邮箱：___________鉴于甲方需要就其景观项目委托乙方进行设计，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方就位于___________地区的景观项目提供景观设计服务。
乙方将根据甲方的需求和指示，进行景观设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等环节。
本协议旨在明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。
二、设计范围与内容乙方应根据甲方的要求进行景观设计，包括但不限于以下内容：1. 方案设计：根据甲方提供的需求和现场实际情况，进行景观设计方案的构思、规划和设计。
2. 施工图设计：根据方案设计，完成施工图纸、施工说明及相关技术文件的编制。
3. 现场指导：根据项目的进展情况和甲方的需求，乙方必要时应派专业人员到现场指导施工。
4. 验收服务：协助甲方进行景观工程的验收工作，确保工程质量和设计效果的实现。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应向乙方提供详细的景观项目需求和现场实际情况的资料。
（2）甲方应按本协议约定的时间和金额支付设计费用。
（3）甲方应尊重乙方的设计成果，未经乙方同意，不得擅自修改或使用。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照甲方的要求进行景观设计工作，确保设计质量和进度。
（2）乙方应按时向甲方提交设计成果，包括但不限于方案设计、施工图等。
（3）乙方应对设计成果负责，确保其符合甲方的需求和现场实际情况。
（4）乙方应对其设计的景观工程进行现场指导，确保施工质量和设计效果的实现。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用：本协议项下的设计费用总额为人民币______元整（大写：_________元整）。
景观工程设计合同「样本」7篇
景观工程设计合同「样本」7篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（业主方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方（设计方）：__________景观工程设计有限公司注册地：__________地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于甲方需要就其__________（项目名称）景观工程进行设计，乙方具备相应的设计资质和能力，双方在平等、自愿、诚实的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次景观工程设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________景观工程设计。
2. 项目地点：__________。
3. 设计范围：包括但不限于绿化设计、建筑设计、照明设计、水体设计等方面。
4. 设计要求：遵循国家相关法规和标准，结合甲方需求，体现创新、美观、实用等原则。
二、设计内容1. 乙方需按照甲方要求，提供本项目所需的景观设计成果，包括但不限于设计说明书、设计图纸、效果图等。
2. 乙方应根据现场实际情况，结合甲方需求，提供合理的景观设计方案。
3. 乙方需按照设计进度要求，分阶段提交设计成果，确保项目按计划进行。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方应按以下比例支付设计费用：预付款______%，中期款______%，尾款______%。
3. 乙方在收到各期款项后，应提供相应的正规发票。
四、设计周期与进度1. 乙方应在合同签订后______天内完成设计方案的初步成果。
2. 双方可协商确定设计成果提交的详细时间表。
3. 如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计周期。
五、知识产权约定1. 乙方对本次设计成果拥有知识产权。
2. 甲方在支付设计费用后，有权使用本次设计成果，但不得将其用于商业性出售或转让给第三方。
景观设计合同书4篇
景观设计合同书4篇篇1景观设计合同书甲方：（委托方全称）地址：联系人：电话：乙方：（设计方全称）地址：联系人：电话：为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商一致，就甲方为乙方提供景观设计服务，双方达成如下合同，以资共同遵守：一、项目背景1. 甲方在其业务运营过程中，有望建设一座景观设计优美、丰富多彩的场所，现委托乙方进行景观设计工作；2. 乙方具有丰富的景观设计经验和优秀的设计团队，可为甲方提供符合需求的设计服务。
二、服务内容1. 乙方应根据甲方的要求和实际情况，为其提供包括方案设计、施工图设计、建设指导等一揽子景观设计服务；2. 乙方应在合同签订后30天内提供项目设计初步方案，以供甲方审核，如有异议，应及时调整；3. 乙方应在方案最终确定后按照合同约定的时间节点提供施工图设计，并在施工过程中进行指导。
三、服务标准1. 乙方应严格遵守国家相关法律法规，保证设计方案的合法合规；2. 乙方应充分考虑甲方的具体需求，设计方案应创新、实用、美观；3. 乙方应按照约定的时间节点保质保量完成设计工作，并及时提供所需技术支持；4. 乙方应对设计工作负责，如出现设计质量问题，应承担相应责任。
四、权利义务1. 甲方有权对乙方提供的设计方案进行审核、修改、调整，乙方应积极配合并及时反馈；2. 乙方有权获取甲方提供的相关资料和信息，并据此开展设计工作；3. 双方应保护对方的商业机密，不得擅自泄露或使用他方的商业机密。
五、费用支付1. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点向乙方支付设计费用；2. 设计费用的具体数额根据实际设计服务内容和工作量而定，双方应在合同中做出明确约定，并及时支付。
六、违约责任1. 如因一方违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方承担相应责任，并赔偿损失；2. 如双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求协助解决。
七、合同解除1. 如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应及时通知对方，并协商处理未竟事宜；2. 如一方严重违约，导致无法继续履行合同，对方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应责任。
景观规划设计合同书范本7篇
景观规划设计合同书范本7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，就甲方委托乙方进行景观规划设计事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________景观规划设计项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：包括景观规划设计的方案设计、施工图设计、后期服务等。
二、服务内容和要求1. 乙方应根据甲方的需求和市场趋势，进行项目地点的实地调研和勘察，结合相关法律法规和行业标准进行设计。
2. 乙方应提供包括但不限于方案设计、施工图设计在内的完整设计方案，并确保方案符合甲方的设计要求和国家相关标准。
3. 乙方应根据甲方的要求参与项目的后期服务，包括但不限于施工监管、验收等。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成方案设计并提交甲方确认后，甲方应支付乙方合同总金额的______%。
4. 乙方完成施工图设计并提交甲方确认后，甲方应支付乙方剩余的合同款项。
5. 支付方式：____________________（如银行转账、现金等）。
四、设计成果交付时间和方式1. 乙方应在合同签订后______日内完成方案设计，并提交甲方进行确认。
2. 乙方应在方案设计确认后______日内完成施工图设计，并提交甲方。
3. 交付方式：____________________（如纸质版、电子版等）。
五、知识产权和保密条款1. 乙方对设计的方案、施工图等拥有知识产权，但甲方有权在其业务范围内使用。
2. 甲乙双方应对本合同涉及的所有信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
景观工程设计合同「样本」6篇
景观工程设计合同「样本」6篇第1篇示例：景观工程设计合同范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方拟对（项目名称）进行景观工程设计，乙方具有相关经验和资质，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，设计（项目名称）的景观工程方案，包括但不限于景观构思、植物配置、园林造景等内容。
1.2 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，保证设计方案的合理性、可行性和安全性。
1.3 乙方应及时与甲方沟通，听取甲方意见，积极调整设计方案，确保最终方案符合甲方的期望。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至乙方提交最终设计方案并得到甲方确认之日止。
2.2 如因不可抗力等特殊情况导致服务延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的服务期限。
三、服务费用3.1 甲方应按照双方约定，在（时间）之前支付乙方设计费用（具体金额），作为乙方提供服务的报酬。
3.2 如因设计方案修改或额外服务需求导致费用增加，双方应重新协商确定费用，并签订补充协议。
四、知识产权4.1 乙方在设计过程中所提出的所有设计方案、图纸、资料等知识产权归属于乙方所有，甲方无权擅自复制、传播或用于其他用途。
4.2 甲方应保护乙方的知识产权，如因甲方原因导致知识产权受损，甲方应承担相应责任。
五、保密条款5.1 双方应对涉及商业机密和个人隐私等信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
5.2 因违反保密条款而导致的损失，责任由违约方承担。
六、违约责任6.1 如因一方违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方承担违约责任。
6.2 如因不可抗力等不可抗因素导致合同无法履行，对双方均不承担违约责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为景观工程设计合同范本，如有需要，可据此调整具体内容和条款。
愿双方合作愉快，共同完成设计任务！第2篇示例：景观工程设计合同范本甲方：__________________（以下简称甲方）乙方：__________________（以下简称乙方）鉴于甲方拟进行景观工程设计项目，经协商，甲、乙双方达成如下合同：第一条项目概况甲方委托乙方进行景观工程设计，项目名称：__________________，项目地址：__________________，设计内容：__________________。
景观工程设计合同「样本」6篇
景观工程设计合同「样本」6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（设计方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行景观工程设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]景观工程设计。
2. 项目地点：[项目地点]。
3. 设计范围：包括但不限于绿化设计、建筑设计、雕塑设计、照明设计等。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方提出的设计理念和要求进行设计，确保设计符合甲方的需求。
2. 乙方需按时提交设计方案，并经甲方确认后进行修改和完善。
3. 乙方应确保设计的可行性和实用性，并充分考虑环保、安全等因素。
4. 乙方需在设计过程中与甲方保持密切沟通，确保设计的顺利进行。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总计为人民币[设计费用总额]（含增值税）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付总设计费用的XX%作为预付款。
3. 乙方提交初步设计方案并经甲方确认后，甲方支付总设计费用的XX%。
4. 乙方完成全部设计任务并提交最终设计成果后，甲方支付剩余的设计费用。
5. 设计费用的支付应通过银行转账方式进行。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内提交初步设计方案。
2. 双方根据初步设计方案进行讨论和修改，确定最终设计方案的时间为XX个工作日。
3. 最终设计方案经甲方确认后，乙方开始进行设计细化工作，设计周期为XX个工作日。
4. 设计周期届满时，乙方应提交全部设计成果。
五、设计成果交付及保密义务1. 乙方应按照约定的时间向甲方交付设计成果。
2. 设计成果包括但不限于设计方案、施工图纸、效果图等。
3. 乙方应保证设计成果的保密性，未经甲方同意，不得向第三方泄露设计内容。
景观设计合同范本7篇
景观设计合同范本7篇景观设计合同范本7篇现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
以下小编在这给大家整理了一些景观设计合同范本，希望对大家有帮助！景观设计合同范本篇1甲方：___________________________合同编号：___________________法定代表人：_____________________签订地址：___________________乙方：___________________________签订日期：______年____月___日法定代表人：_____________________甲乙双方经友好协商，就房地产小区园林景观设计事宜，在平等互利的基础上达成以下合同，共同遵守。
第一条项目概况1、项目名称：____。
2、项目位置：____。
3、项目简介（开发理念、技术经济指标等）_____。
第二条乙方工作内容1、园林绿化的设计面积为_____㎡（以实际设计发生的园林面积为准）。
2、按甲方提供该项目绿地范围进行总体园林景观规划设计。
3、提供园建铺装的物料样板。
4、提供施工现场服务。
5、提供所设计范围内园建、绿化、水电设备安装验收标准。
6、提供园林、园建施工招标用的招标文件。
第三条设计阶段、设计成果、设计周期1、方案设计阶段（1）甲方配合内容：向乙方提供完整、详细、准确项目规划总平面图、竖向标高图、市政综合管网图，提供设计任务委托书；组织乙方现场踏勘。
（2）乙方完成内容及设计成果：提供景观总体规划概念设计平面彩图（JPG 格式）、蓝图（DWG格式）比例1：500的图示总体设计构思；高差变化较大地形的景观断面图；方案设计说明书；表达景观、植栽设计意向图片等一套；工程成本估算。
以上所列图纸向甲方提供A3彩色图册_____套，设计师负责向甲方解说方案。
（3）设计周期：____个日历天。
2、扩初设计阶段（1）甲方配合内容：确认方案阶段设计之内容；对植物选配及物料采用提出意见；工程成本的控制建议。
景观工程设计合同范本6篇
景观工程设计合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（设计方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本景观工程设计事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：__________景观工程设计。
2. 项目地点：__________。
3. 设计范围：包括但不仅限于绿化设计、硬景设计、水景设计、照明设计等。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的设计要求，提供完整的景观工程设计方案。
2. 乙方需在设计过程中与甲方保持沟通，根据甲方意见进行修改和调整。
3. 乙方应确保设计方案的可行性、经济性、艺术性和环保性。
4. 乙方应提供设计深化、施工图纸及相关技术资料。
三、设计周期及进度1. 乙方应在合同签订后______日内完成概念设计方案，并提交甲方评审。
2. 乙方应在概念设计方案通过后______日内完成详细施工图纸及技术要求。
3. 甲方应给予合理的设计周期，并在设计过程中及时提出修改意见。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总计：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方支付乙方设计费用总额的______%作为启动资金；设计方案完成后，支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票。
五、知识产权及保密条款1. 乙方应对其设计的方案承担知识产权责任，不得侵犯第三方的知识产权。
2. 双方应对涉及项目的商业机密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付设计费用，乙方有权停止设计，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未能按合同约定完成设计任务，应按设计费用总额的______%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方设计原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
景观工程设计合同范本6篇
景观工程设计合同范本6篇第1篇示例：景观工程设计合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行景观工程设计事宜达成如下协议：一、任务内容1.1 本次委托的景观工程设计任务包括但不限于项目总体规划设计、园林绿化设计、水系设计、照明设计等相关内容。
1.2 设计范围、标准、费用等详细内容详见甲乙双方签署的设计任务书。
二、设计阶段及时间安排2.1 设计分为初步设计、方案设计、施工图设计等阶段，具体内容及时间安排详见设计任务书。
2.2 甲乙双方应在签署本合同后立即启动设计工作，在规定时间内完成各设计阶段的任务。
三、权利义务3.1 甲方有权对设计过程进行监督，并提出合理修改意见；乙方应在规定时间内予以合理回复并调整设计方案。
3.2 乙方应保证所提供的设计方案符合国家相关法律法规及工程质量标准，保证设计成果的独立性和原创性。
3.3 乙方不得未经甲方同意，将设计任务以及设计成果用于其他用途或向第三方透露。
3.4 甲方应按照约定支付设计费用并及时提供设计所需的资料及工作条件。
四、设计费用及支付方式4.1 甲方应按照设计任务书约定的总设计费用进行支付，具体支付方式和时间详见设计任务书及本合同。
4.2 若设计过程中发生超出约定范围的变更或增项，应协商确定额外设计费用。
五、违约责任5.1 任何一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力导致委托设计工程无法继续或延迟，双方互不承担法律责任，但应及时协商解决后续事宜。
六、解决纠纷6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计任务验收完成之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
景观工程设计合同书范本8篇
景观工程设计合同书范本8篇第1篇示例：景观工程设计合同书范本合同编号：__________甲方：_____________(以下简称"甲方")鉴于甲方拟进行景观工程设计项目，为明确双方权利义务，经协商一致，特订立本合同。
一、项目内容甲方委托乙方进行景观工程设计项目，设计内容包括但不限于方案设计、施工图设计、材料选购等。
项目具体范围和要求详见项目设计要求书。
二、设计费用本次景观工程设计项目的总设计费用为___________(大写)，具体支付方式及时间安排如下：1. 设计定金：甲方应在双方签订本合同之日起三日内向乙方支付设计定金___________元。
2. 中期支付：甲方应在景观工程设计项目完成50%时向乙方支付中期款___________元。
3. 设计成果验收付款：甲方应在收到并验收通过乙方提交的设计成果后，向乙方支付尾款___________元。
4. 其他费用：如设计过程中发生额外费用，甲方应另行支付。
三、设计周期本次景观工程设计项目的设计周期为___________(具体时间)，双方应在设计周期内完成相关设计工作，若因不可抗力等原因导致延期，应及时通知对方并重新商定设计周期。
四、设计成果1.乙方应按照甲方委托的要求，按时提交景观工程设计项目的设计成果，包括但不限于设计方案、施工图纸、设计说明等。
2.甲方应在收到乙方提交的设计成果后五个工作日内进行审核验收，若有修改意见应及时与乙方沟通，乙方应在规定时间内进行修改，并重新提交设计成果。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密和技术机密予以保密，未经对方许可不得向第三方泄露。
六、违约责任1.若因乙方原因导致设计项目无法按时完成或者设计成果不符合甲方需求，乙方应承担责任并赔偿甲方相应损失。
2.若因甲方原因导致设计项目无法按时完成，甲方应承担责任并按照实际工作量支付相应费用。
七、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
景观设计合同书5篇
景观设计合同书5篇篇1甲方（委托人）：__________________乙方（受托人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行景观设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________________。
2. 项目地点：__________________。
3. 项目内容：对甲方指定的区域进行景观设计，包括但不限于绿化、硬地铺装、水系、雕塑、小品等。
二、设计范围及内容1. 乙方根据甲方要求进行现场勘测，并据此完成景观设计方案。
2. 乙方应按照甲方的设计要求，完成至少三个不同设计方案供甲方选择。
3. 乙方需根据甲方确定的设计方案，完成施工图设计，包括总平面图、种植设计图、效果图的绘制。
三、设计周期1. 乙方应在合同签订后______个工作日内进行现场勘测。
2. 乙方应在现场勘测后______个工作日内完成设计方案的初稿提交给甲方。
3. 根据甲方反馈意见，乙方应在______个工作日内完成设计方案的修改并提交最终版本。
4. 乙方应在双方确定设计方案后______个工作日内完成施工图设计。
四、设计费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的设计费用总额为人民币______元。
2. 双方签订合同时，甲方应向乙方支付设计费用总额的______%作为预付款。
3. 乙方提交设计方案初稿并经甲方确认后，甲方应向乙方支付设计费用总额的______%。
4. 乙方提交施工图设计并经甲方确认后，甲方应向乙方支付剩余的设计费用。
5. 支付方式：__________________（如银行转账、现金等）。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有著作权。
2. 乙方在完成设计成果后，应将其所有设计文件、资料交付给甲方，并协助甲方办理相关知识产权手续。
3. 双方应对涉及到的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
景观工程设计合同范本5篇
景观工程设计合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1景观工程设计合同范本甲方（设计方）：__________（以下简称甲方）乙方（需方）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方有从事景观设计的专业能力，乙方有从事景观工程建设的需要，双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称：__________二、项目地点：__________三、总体设计要求：1. 项目规模：__________2. 设计范围：__________3. 设计内容：__________4. 设计标准：__________5. 设计周期：__________四、甲方责任：1. 按照乙方要求进行初步设计方案的制定，在双方确认后进行深化设计工作；2. 按时完成设计工作，保证设计质量；3. 配合乙方提供的相关资料及信息，积极协助施工方完成施工过程中的设计调整工作；4. 设计过程中产生的知识产权归甲方所有；五、乙方责任：1. 向甲方提供项目相关的资料、信息、技术要求等必要的配合工作；2. 按时支付设计方面的费用；3. 严格按照设计方案实施施工工作；4. 设计过程中如需调整，应提前征得甲方同意后再行变更；六、价格与付款方式：1. 本设计合同总价为__________元；2. 设计总价款项分两次支付，首付款为合同签订后的10%，尾款为设计图纸及施工图纸交付后的90%；3. 甲方交付的设计图纸及施工图纸经乙方验收合格后，尾款应在7个工作日内支付完毕；七、违约责任：1. 任何一方未按照约定履行合同，应承担相应的违约责任；2. 若由于不可抗力等原因导致项目无法继续，双方协商解除合同，违约责任免除；八、争议解决：本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
因合同引起的争议，双方协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款：1. 本合同一式两份，双方各执一份，同等有效；2. 本合同的附件和补充协议与本合同具有同等效力；3. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
景观设计合同简单正式版模板(精选3篇)
景观设计合同简单正式版模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包方：******承包方：********依据《**》、《建筑法》及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：*******项目外环境景观及*******景观园林绿化工程；2.工程地点：**********；4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
其次条工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为***年***月***日。
2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前***天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽搁施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响***小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。
第三条工程合同造价1.本工程合同预算造价为人民币******元，即人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元整（含税）。
2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条材料、设备供应、检验1.进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。
如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。
景观规划设计合同7篇
景观规划设计合同7篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（设计方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行景观规划设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________景观规划设计项目。
2. 项目地点：__________。
3. 项目内容：包括景观规划设计的方案设计、施工图设计以及必要的现场指导等。
二、设计内容1. 景观设计总体构思及布局。
2. 景观功能分区及特色规划。
3. 绿地系统规划及植物配置建议。
4. 道路交通规划及优化建议。
5. 公共设施及景观节点的详细设计。
6. 照明、给排水等其他相关设施的规划建议。
7. 施工图设计，包括总平面图、种植设计图、节点详图等。
三、设计周期1. 本合同自双方签订之日起生效，设计周期为XX个月。
2. 乙方应于签订本合同后XX日内向甲方提交初步设计方案。
3. 乙方应于初步设计方案确认后XX日内完成施工图设计。
四、费用及支付方式1. 本项目的景观设计费用总计为人民币______元整（￥______元）。
2. 甲方在签订本合同时支付设计费用总额的XX%作为预付款，即人民币______元整（￥______元）。
3. 乙方提交初步设计方案并经甲方确认后XX日内，甲方支付设计费用总额的XX%，即人民币______元整（￥______元）。
4. 乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后，甲方支付剩余的设计费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式支付。
五、设计成果交付1. 乙方应按照约定的时间向甲方提交设计成果，包括初步设计方案、施工图设计文件等。
2. 设计成果应当符合国家和地方的相关法规、规范及标准。
3. 设计成果交付形式为纸质文件和电子文件各一份。
六、双方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的基础资料，并对资料的准确性、完整性负责。
2. 甲方应当按时支付设计费用，如有变更应当提前通知乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计合同[专业建设工程设计合同]工程名称：工程地点：发包人：设计人：北京忆江山园林科技股份有限公司签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：北京忆江山园林科技股份有限公司发包人委托设计人承担的项目设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1设计合同规定内容。
2.2 发包人提交的基础资料：2.2.1 测设控制网成果2.2.2 CAD地形图2.2.3 工程地质勘察报告2.2.4 场地范围内管网资料2.3 发包人提供的设计任务书；2.4 国家及地方的相关规范、规程及标准。
第三条合同文件的优先次序3.1下列文件应作为本合同的组成部分：3.1.1合同书及附件（含澄清文件，如需要）；3.1.2发包人要求及委托书；3.1.3勘察设计技术标准与规范采用的相关规定。
3.2构成本合同的文件应视为是互为补充和理解的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据前款所列合同组成的优先次序来判断。
第四条本合同项目的名称、规模：工程名称：工程规模：园林工程总面积：第六条设计人向发包人交付的设计文件及设计预估设计周期6.1 第一阶段：概念思路沟通。
6.1.1沟通阶段设计人基本工作内容（包括但不限于以下内容）：6.1.1.1乙方根据项目的建筑特点和策划要求来确定景观定位；6.1.1.2对项目现场的勘察测量以及对周边环境的了解、分析；6.1.1.3设计中如乙方需要的个别基础资料甲方不能提供，需乙方自行安排人员和时间进现场勘察和测量。
6.1.1.4在本阶段设计工作开始前，甲方应提供完整且经甲方确认的第五条规定中序号1、4、8、9、11项的相关数据资料。
6.1.2沟通阶段设计成果（包括但不限于以下内容）：6.1.2.1一套概念设计思路；6.1.2.2景观设计主题或立意文字说明；6.1.2.3景观规划概念图及分析；6.1.2.4总体景观规划彩色平面图及设计理念的意向图片和概念草图；6.1.2.5道路交通分析图；6.1.2.6夜景照明分析图；设计周期为收到第五条所列文件后 5 个工作日。
6.2 第二阶段：概念设计。
6.2.1设计阶段设计人基本工作内容（包括但不限于以下内容）：6.2.1.1设计人根据项目的建筑特点和策划要求来确定景观定位；6.2.1.2对项目现场的勘察测量以及对周边环境的了解、分析；6.2.1.3设计中如设计人需要的个别基础资料发包人不能提供，需设计人自行安排人员和时间进现场勘察和测量。
6.2.1.4在本阶段设计工作开始前，发包人应提供完整且经发包人确认的第五条规定中序号4、8、9、11项的相关数据资料。
6.2.1.5设计人根据已获发包人认同及政府批准的总平图，在建筑单体位置变动不大的情况下，就其细部如园区内路网安排、消防通道、地面停车位布置、地下车库出入口、大堂出入口、人防出入口、架空连廊、公建设备位置等进行评估和建议。
6.2.1.6与有关的设计人员（建筑、结构、设备等）讨论，就外部空间的设计布局和饰面坡度、排水系统等硬景进行协调配合。
6.2.1.7制备解说图则（如意向图片及剖立面图），以阐释硬景及软景景观的概念，包括植栽和草坪分布、人行流线组织、广场、棚架、园景墙、入口景致和休闲设施的位置。
6.2.1.8按照上级主管政府部门的要求，对景观方案设计做出相应的修改。
6.2.1.9对于发包人提出的设计要求及意见，在符合国家相关规范的范围内做出相应修改。
6.2.1.10本项目不含城市市政综合管网、车行桥梁、隧道、功能建筑（基地大门）及艺术雕塑的设计。
6.2.2设计阶段设计成果（包括但不限于以下内容）：6.2.2.1景观方案设计说明6.2.2.2景观方案总平面图6.2.2.3景区功能布置图6.2.2.4交通流线图6.2.2.5景观视线分析图6.2.2.6场地竖向规划图（重要区域控制标高，复杂位置剖面示意）6.2.2.7照明效果及灯具选择意向（针对景观节点提出照明效果示意）6.2.2.8主要节点景观设计（如主次入口、景观主次轴线、中心广场、停车场景观、休闲活动空间等重要节点放大设计，根据需要提供平、立、剖面图）6.2.2.9主要节点景观效果图八张6.2.2.10园林小品效果示意6.2.2.11室外陈设品效果示意6.2.2.12植物配置意向（主要造景植物图片及相应苗木特征）设计周期为收到第五条所列文件后 15 个工作日。
6.3第三阶段：方案扩初在本阶段设计工作开始前，发包人应提供完整且经发包人确认的建筑、相关设施及场地设计施工图纸和相关数据资料，并签署《概念设计阶段确认函》。
根据发包人的开发进度安排，设计人进行本项目设计区域扩初设计工作，该阶段将具体地阐释设计大意，供发包人对细部定案及统筹之用。
设计人在本阶段通过汇报展示会议，展示初步扩初平面图纸、剖面图和主要景区概念效果图、标高图、灯光配置、排水概念大纲图和灌溉给水点指南图、铺地材料建议等由发包人检视和确认，一经确实后，设计人即进行详图制作。
6.3.1设计人基本工作内容（包括但不限于以下内容）：6.3.1.1与发包人、建筑设计单位及其它专业人员共同审阅方案设计内容，并确定各专业工作分配之责任归属。
6.3.1.2由发包人提供最新建筑及工程相关信息。
与发包人、建筑师共同讨论相关景观设施元素材料的使用，使整个园区呈现一致的景观风格。
6.3.1.3与结构工程师协调，提供有关地下室顶板、屋顶花园等结构设施的信息。
6.3.1.4与市政工程师协调，确定相关地下管线或设施的位置；设计人提出建议位置或处理方式（包括井盖等地面上可见的各种元素）以达到景观协调一致。
6.3.1.5与机电工程师协调，确定相关电力设计，水力设计元素等景观设计内容。
6.3.1.6与电力工程师协调有关景观、建筑户外、安全及街道照明设计。
6.3.1.7与专业设计师协调有关标示牌的位置及细部。
6.3.1.8与水景工程师协调有关水岸造型及泵房位置等。
6.3.1.9完成扩初平面图纸、设计草图、剖面图、细部节点、所有图面应表达设计思想及各种不同的设计元素之间的关系。
6.3.1.10提供景观扩初设计图白图一份供发包人审阅；若本阶段设计成果如有修改，设计人应积极配合，设计成果经发包人确认后，设计人将设计任务书的要求提供设计图册为最终扩初成果。
6.3.2设计成果（包括但不限于以下内容）：6.3.2.1设计说明6.3.2.2初设总平面图（反映道路、广场、绿地、景观小品、山体、水景等内容）6.3.2.3初设索引总平面图6.3.2.4竖向总平图及针对复杂地形剖面图（确定道路、广场、地形和重要景点的控制标高，并明确排水系统的设计原则）硬景部分：6.3.2.5铺装总平图（主要铺装材料分布说明）6.3.2.6局部放大铺装纹样图6.3.2.7重要景区放大设计（根据需要提供平、立、剖面图，标注控制尺寸和主要材料，可配以图片示意）6.3.2.8园林小品、景观构筑物具体设计6.3.2.9景观细部设计6.3.2.10室外陈设品布位图及选型6.3.2.11物料表（非实物样板，做图片及文字说明，部分主要实物样板）软景部分：6.3.2.12植物配置图及主要苗木品种（确定乔、灌木位置分布，主要品种标注）工程部分：6.3.2.13景观给排水初步设计平面图（包括绿化灌溉、雨水排水和水景设计）6.3.2.14景观照明布位图及选型（如有特效照明，须与发包人聘请的灯光设计师配合）6.3.2.15背景音乐布位图及选型设计周期为收到上一阶段设计方案确认函后 20 个工作日。
6.4第四阶段：制作施工图在本阶段设计工作开始前，发包人需签署《方案扩初阶段确认函》。
本阶段设计人递交以下施工设计图纸：蓝图一式八份。
设计人将根据已获发包人确认的扩初设计成果来进行景观施工图设计；本阶段设计中，施工图详图对于施工图总图不应出现盲区、盲点；竖向标高（绝对标高）系统应按整个小区固定且唯一的±0.000来确定，其它标高（绝对标高）都依此±0.000推算；施工图设计完成后，发包人将根据施工图进行景观投资预算，若成本投资与预定目标偏离5％以上（含），则设计人相应调整景观施工图，使之达到预定投资目标；施工图出图前，设计人向发包人提供白图一份，供发包人确认；施工图蓝图需加盖出图章。
6.4.1设计成果:（包括但不限于以下内容）总图部分：6.4.1.1景观施工图设计说明6.4.1.2总平面图6.4.1.3总平面索引图6.4.1.4放线图（包括园林小品、水系、园路、广场及重点植物的定位）6.4.1.5竖向图（包括等高线、标高点及排水方向、坡度）硬景部分：6.4.1.6铺装图（包括铺装面材、纹理、构造做法）6.4.1.7局部景区放大平面图、竖向图、放线图6.4.1.8园林小品详图6.4.1.9室外陈设品布位图及示意图片6.4.1.10物料表（实物样板）软景部分：6.4.1.11种植图（包括乔木、灌木、地被）6.4.1.12植物名录（包括植物品种、数量、高度、胸径、冠幅、修剪要求等）工程部分：6.4.1.13景观构筑物、小品结构图6.4.1.14景观照明配电图（包括灯具布置、选型、线路走向、配电系统图、电气设计说明）6.4.1.15水景动力配电图（包括水景设备的位置、线路走向、配电系统图）6.4.1.16景观给排水图（包括喷灌图、雨水排水图、喷泉水景图）设计周期为收到上一阶段设计方案确认函后 20 个工作日。
第七条费用双方商定，总设计费为人民币元，大写。
如遇增项，双方另签订增项合同。
本设计费不包括施工图阶段的需要设计人员在工地驻场的技术费、差旅费及住宿费。
第八条支付方式8.1签订本合同后三个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，即人民币 15,000.00 元，大写壹万伍仟元整。
8.2概念设计阶段完成后三个工作日内,发包人向设计人支付设计费总额的 65%，即人民币 32,500.00 元，大写叁万贰仟伍佰元整。
8.3项目验收完成后三个工作日内,发包人向设计人支付设计费总额的5%，即人民币 2,500.00 元，大写贰仟伍佰元整。
8.4以上付款的方式均以银行汇款支付。
8.5设计费补充说明：8.5.1本合同价包含国家规定的相关税费；设计人将按工作进度提交支付申请及等额增值税发票。
发包人应在收到支付申请三个工作日内支付，款项到账后设计人提供等额增值税发票；8.5.2发送中标通知书（或支付首付款）作为设计人开工标志；合同签订后，设计人提交支付申请，发包人须在三个工作日内支付首付款，设计人在五个工作日内未收到全额首付款，设计人有权推迟设计工作的开始时间并顺延交付文件的时间；下一设计阶段工作开始的必要条件之一是发包人对上一阶段的书面确认，发包人在上一阶段工作书面确认后，设计人提交支付申请三个工作日内支付该阶段的设计费，若发包人没有支付费用，则设计人有权暂停设计工作并顺延交付文件的时间；（发包人在设计人汇报及按照发包人意见修改后三个工作日内需对设计人工作提出书面意见或者确认，设计人汇报或依照发包人意见修改后三个工作日内发包人未提供任何意见，则视为对上一阶段工作的确认）。