《建设工程施工合同》履约担保协议书
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。
同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。
建设工程项目合同履约保函
建设工程项目合同履约保函【建设单位】与【施工单位】根据双方签订的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），为确保该合同的顺利实施，特制定本履约保函。
一、保函基本信息1. 保函编号：______________2. 开立日期：____年__月__日3. 有效期至：____年__月__日4. 保证金额：人民币（大写）_______________元（￥__________）二、责任范围1. 本保函的担保责任仅限于主合同约定的建设工程范围内，包括但不限于工程质量、工程进度、工程造价等方面。
2. 如因施工单位未能履行主合同约定的义务，导致建设单位遭受损失，保证人在接到建设单位书面索赔通知后，应在7个工作日内无条件地向建设单位支付相应的赔偿金额，直至达到本保函的保证金额上限。
三、保证期限本保函自开立之日起生效，至工程竣工验收合格并完成所有结算手续之日止，但最迟不得超过本保函规定的有效期限。
四、保证责任的解除1. 一旦建设单位提出索赔并得到满足，保证人对建设单位的担保责任即告解除。
2. 若施工单位履行了主合同下的所有义务，且无任何违约行为，保证人的担保责任自然解除。
五、其他条款1. 本保函一经开立，未经保证人书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。
2. 因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交保证人所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
4. 本保函正本一式两份，建设单位和保证人各执一份，具有同等法律效力。
六、签署本保函由以下双方签署：建设单位（盖章）：授权代表签字：日期：____年__月__日保证人（银行/保险公司）（盖章）：授权代表签字：日期：____年__月__日。
建筑工程担保协议书
建筑工程担保协议书1. 协议缔约方1.1 甲方1.2 乙方2. 工程描述2.1 项目名称工程项目的正式名称为[工程项目名称]，简称为[项目简称]。
2.2 工程地点工程项目位于[工程地点]。
2.3 工程描述具体工程的详细描述如下所示：[工程描述]3. 担保范围3.1 履约保证金甲方将向乙方支付履约保证金作为保证。
履约保证金的金额为[履约保证金金额]。
履约保证金将在工程竣工并验收合格后的[提款/退还]。
3.2 违约责任若乙方未能按照合同规定完成工程或出现违约情况，甲方有权使用履约保证金，以弥补损失并支付给其他承包商或相关方。
3.3 担保期限本担保协议的期限为工程项目开工之日起到工程项目竣工并验收合格之日。
4. 协议条款4.1 工程合同双方应在签署本协议后立即签署正式的工程合同，并确保合同中具体的工程范围、进度和付款方式等事项得到充分协商和确认。
4.2 保密义务双方应将与本协议相关的商业和技术信息保密，并不得将其透露给第三方，除非获得另一方书面许可。
4.3 变更和修订对于本协议的任何修改或修订，双方应达成书面一致并签署补充协议作为附件。
4.4 法律适用和争议解决本协议适用[适用的法律]。
双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商未能解决，双方同意将争议提交[指定的仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁裁决的最终结果。
5. 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，在签字盖章前双方都有权随时终止本协议。
甲方：签字：____________日期：____________乙方：签字：____________ 日期：____________。
施工合同中的履约保函
竭诚为您提供优质文档/双击可除施工合同中的履约保函篇一：履约保证金与履约保函履约保函：你要先拿钱（比如你上面说的合同额的10%）给你的银行，根据买方（一般都是买方）的履约保函格式，向你的银行提出履约保函申请，银行会认真而苛刻地审查你提出的格式和条款，条款同意（银行都会修改，最大程度地降低自己的风险和责任，这个时候你还要反复地征求买方的意见，再和买方商量修改条款，巨烦！妈的，谁让咱是乙方呢！）后以银行的名义开出履约保函，承诺以银行的名义提供10%的资金担保，在保函有效期内，如果卖方有保函中约定的违约情况出现，买方可直接从银行拿走这10%的钱！履约保证金：比较简单，直接交钱（比如你上面说的5%）给买方或者你上面说的什么交易中心，是对合同履行的一种现金保证。
比较：履约保函虽然手续繁琐，但在保函中根据合同条款或双方约定（更是银行的要求）都有一个明确的有效期限年月日，到了这一天，你的钱就会自动从银行获得自由，并不需要买方同意或不同意，因此不用再看买方的脸色了，当然，前提是你没有其他另外的把柄（比如质保金）在买方手中。
履约保证金则不然，到了约定时间，你要找买方去要，还要拍他的马屁，如果他心情不好，即使合同执行中你没有犯一点点错误，他随便找个借口，要钱？呵呵。
现在公司资金紧张/这个月没有做付款计划/领导不在/签不了字。
呵呵，都是借口，那你就等着吧，这是中国国情，你告他？呵呵。
算了吧。
]履约保函，为了让先履行合同方，履行合同约定的一种方式，重要的是为防止中途发生不履约行为，在施工单位，通常交款至业主，金额据工程大小来定。
保证金，通常表现在一方已履行合同，但对方暂行对履行结果做出肯定，当然，也未否定，所以对已完工的工程结算中，扣除一部分作为质量或其他的保证金，若发生以上事项，业主将有权拒绝付款。
“质保金”是信誉录会员对自己企业信誉的质量保证金。
信誉录会员不仅要接受信誉评分、交易评价的监督，同时要接受质量保证金的监督。
建设工程担保范本
建设工程担保范本一、背景介绍建设工程担保是指承建方为了履行承建合同中的约定，提供担保以保证合同履行的一种方式。
建设工程担保范本是为了规范建设工程担保行为，保障相关权益而设计的文件。
本文将给出一份建设工程担保范本，以供参考和使用。
二、担保主体及背景信息1. 承包方：（填写承包方名称）2. 业主方：（填写业主方名称）3. 工程名称：（填写工程名称）4. 工程地点：（填写工程地点）5. 担保金额：（填写担保金额）6. 担保期限：（填写担保期限）三、担保责任及条款1. 担保方式：本担保采用保函形式。
2. 担保期限：本担保期限为合同签署之日起至工程竣工验收并交付使用之日止。
3. 担保金额及调整：本担保金额为（填写担保金额），在工程进行中如有需要，可根据实际情况进行调整，但不得超过原担保金额。
4. 担保内容：承包方在工程建设过程中，应按照合同约定按时、合规、优质地完成各项施工工作，并保证工程的主体结构安全、质量优良。
5. 违约责任：如承包方未按合同约定履行义务或未按时交付工程，业主方有权向担保方提出索赔要求。
担保方应按照合同约定和相关法律法规，承担相应的赔偿责任。
6. 通知及支付：业主方在出现承包方违约行为时，应及时通知担保方，并提供相应的证据。
担保方在接到通知后应根据情况迅速行动，并根据法律法规的规定，及时支付相应的赔偿金额。
7. 担保权利转让：对于已经转让或受让的债权人，其担保权利转让相应至新债权人。
8. 其他条款：根据建设工程的具体情况和需要，相关各方可自行添加其他约定事项，但不得违反法律法规的规定。
四、担保范本签署及生效1. 本担保范本一式两份，承包方和业主方各执一份。
2. 本担保谅解文本自各方签字之日起生效。
（以下为签字处）承包方：（填写承包方名称）日期：（填写签署日期）业主方：（填写业主方名称）日期：（填写签署日期）担保方：（填写担保方名称）日期：（填写签署日期）以上为建设工程担保范本，旨在明确担保责任及相关条款，确保建设工程的顺利进行和合同履约。
2024年建筑工程施工担保合同
2024年建筑工程施工担保合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于：1. 甲方与乙方就（项目名称）工程的施工事宜已经达成协议；2. 甲方要求乙方提供相应的施工担保以保障施工质量和合同履约；3. 乙方同意提供施工担保，并符合甲方的要求。
故双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就（项目名称）工程施工担保事宜达成如下合同：第一条担保内容1. 乙方同意为甲方提供对（项目名称）工程施工的质量、安全、进度等方面进行担保，确保工程质量符合合同约定，并按照合同约定的工期进行施工。
2. 担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第二条担保方式1. 乙方同意以（金额）作为本担保金的担保金额。
2. 担保金由乙方一次性支付给甲方，并由甲方保存和管理。
3. 若工程施工期间发生合同约定之外的工程质量问题或未按照合同约定的工期进行施工，甲方有权要求乙方进行返还或补偿。
第三条担保范围1. 担保范围包括工程施工所使用的材料、设备、技术、工艺等项目。
2. 如因乙方施工不符合设计要求、工程质量不符合合同要求或未按照合同约定工期完成施工等情况，甲方有权要求乙方进行相应的整改。
3. 如乙方不按照甲方要求进行整改或整改后仍不符合合同要求，甲方有权根据需要采取相应的措施，并要求乙方承担相应的经济责任。
第四条甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供相应的施工担保，并进行相应的监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方整改不合格的施工问题，并要求乙方承担相应的经济责任。
3. 甲方有权根据需要调整工程计划和进度，并要求乙方配合。
4. 甲方应按时支付工程款项，并提供合法合规的施工环境和材料等。
第五条乙方权利和义务1. 乙方应按照合同要求进行施工，并确保工程质量符合合同约定。
工程履约担保合同范本
工程履约担保合同甲方：地址：法定代表人：联系电话：乙方：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方拟委托乙方进行工程项目的实施，为确保工程按时、高质量完成，甲方要求乙方提供担保；2.乙方同意为保证工程履约提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程基本信息1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程合同金额：二、担保方式1.乙方应在本合同签署之日起向甲方提供______（担保方式）的担保，担保金额为合同金额的_______%。
2.担保期限自工程验收合格之日起至_________（担保期限结束日期），期满自动解除担保责任。
三、担保责任1.在担保期限内，若工程未按照合同约定完成或存在严重质量问题，甲方有权向乙方主张担保责任，并要求乙方承担相关损失。
2.乙方应在甲方发出书面通知后_______（通知期限），向甲方提供相应的担保解决方案，确保工程按时、质量完成。
四、解除担保责任1.若工程验收合格并经甲方确认合格，乙方的担保责任自动解除，甲方不再向乙方主张担保责任。
2.若在担保期限内发生甲方和乙方共同认可的合法情形，导致工程无法按时、质量完成，乙方的担保责任自动解除。
五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）______________________法定代表人：______________________签字日期：_________________________乙方：（盖章）______________________ 法定代表人：______________________ 签字日期：_________________________。
工程施工合同履约保函
工程施工合同履约保函【标题】工程施工合同履约保函【】致：（业主全称）鉴于（承包方全称，以下简称“承包人”）与贵方就（工程项目名称）签订了编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），本行（或金融机构名称，以下简称“担保人”）特此开立不可撤销的履约保函，以保证承包人将严格依照合同约定履行其应尽的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即（小写）（金额）。
该金额是根据合同总价款的百分之（百分比）确定的，足以覆盖因承包人未能履约而可能给业主造成的损失。
二、有效期限本保函自（开具日期）起生效，至（工程竣工验收合格之日或其他约定的终止日期）止，除非在此之前承包人的履约义务已全部履行完毕，本保函提前终止。
三、担保范围1. 若承包人在履行合同过程中出现违约行为，包括但不限于工程延期、工程质量不符合合同约定标准等情形，担保人将在收到业主书面索赔通知后，无条件地向业主支付不超过保函金额的赔偿金。
2. 上述赔偿不影响业主根据合同向承包人追索进一步损失的权利。
四、索赔程序1. 业主提出索赔时，须提交书面索赔通知以及相关证明材料，说明承包人违约事实及索赔金额。
2. 担保人在收到索赔文件后的（约定时间，例如：5个工作日内）进行核实，如索赔成立，则无条件支付相应的赔偿金额给业主。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可提交担保人所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 本保函的修改和补充须经担保人和业主双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本保函。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
六、声明条款本保函是担保人的不可撤销的承诺，对承包人的义务提供了独立的担保。
即使合同被修改、暂停执行或终止，本保函仍然有效，直至到期或提前终止。
敬请业主予以确认。
担保人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日。
担保协议书
担保协议书关于担保协议书范文5篇担保协议书篇1（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。
支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
（发包人名称）（以下称“发包人”）于年（以下称“主合同”），应发包人未按主合同约定向你方。
四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
施工合同履约保证金
施工合同履约保证金
合同范本专家的建议：
施工合同履约保证金。
合同编号，【编号】。
甲方（施工方），【甲方名称】。
乙方（委托方），【乙方名称】。
根据双方自愿，为了保证本合同的履行，甲乙双方达成如下协议：
1. 甲方在签订本合同之日起，应向乙方支付履约保证金【具体金额】，作为保证甲方按照合同约定履行义务的保证。
2. 履约保证金应以现金/银行汇票/保函等形式支付，并在合同终止或解除后【具体期限】内无息返还给甲方。
3. 若甲方未按合同约定履行义务，乙方有权在通知甲方后【具
体期限】内，扣除履约保证金以弥补损失，并有权要求甲方继续履
行合同或赔偿损失。
4. 若甲方按合同约定履行义务，乙方应在合同约定的时间内返
还履约保证金。
5. 双方同意，履约保证金不得用于支付其他费用或作为其他用途，仅限于保证合同的履行。
6. 履约保证金的数额应根据合同约定的履行义务和违约责任确定，甲乙双方应在合同中明确约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），___________ 日期，___________。
乙方（盖章），___________ 日期，___________。
合同范本专家提示，在撰写施工合同履约保证金范本时，需根
据具体合同约定和法律法规进行调整，确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问，建议咨询专业律师或法律顾问。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程施工合同履约保函条款
工程施工合同履约保函条款是一份由担保机构向建设业主提供的保证文件，承诺在合同履约期间，承包商能够按时按质完成工程任务。
以下是一份工程施工合同履约保函条款的范本，供您参考：工程施工合同履约保函（以下简称“保函”）保证人：__________（以下简称“担保机构”）受益人：__________（以下简称“建设业主”）承包商：__________（以下简称“承包方”）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，担保机构愿向建设业主提供如下保证：一、保证范围担保机构保证承包方在《工程施工合同》（以下简称“合同”）的履约过程中，按照合同约定完成工程任务，并承担以下责任：1. 承包方违反相关法律规定及合同约定进行转包或违法分包的；2. 承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；3. 承包方违反合同中有关材料与设备专用要求的约定，未经建设业主批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；4. 因承包方原因未能按合同施工进度计划及时完成合同约定工作，造成工期延误的；5. 承包方违反合同中关于人员管理义务的规定的；6. 承包方违反合同中关于安全管理规章制度的规定的；7. 承包方无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行合同主要义务的；如承包方违反上述保证事项，给建设业主造成直接经济损失的，担保机构按照本保函的约定承担赔偿责任。
二、保证金额担保机构保证的金额为合同价款的10%，即人民币__________元整（大写：____________________元整）。
三、保证期限1. 本保函的保证期限为合同履行期限的一半至全部，但不得超过三年。
保证期限自保函生效之日起计算。
2. 建设业主与承包方协商一致，可以提前终止合同履约保函的保证期限。
四、履约条件承包方应按照合同约定履行各项义务，包括但不限于：1. 按时交付工程；2. 保证工程质量；3. 按合同约定支付工程款；4. 按合同约定完成工程相关手续；5. 遵守合同约定的其他义务。
建设工程施工合同担保协议书6篇
建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成：甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保，为明确各方权利和义务，达成如下协议条款：一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务，保障建设工程施工合同的顺利履行。
二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保，包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效，担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。
若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕，则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保，当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时，甲方将承担连带清偿责任。
甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。
五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务，确保工程进度和质量。
2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料，确保其真实性和完整性。
3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容，如需变更，应取得甲方的书面同意。
4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料，确保甲方了解工程进展情况。
六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况，对乙方的违约行为提出整改要求。
2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时，甲方应承担连带责任，按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。
3. 甲方有权在担保期限内，对乙方的履约情况进行检查和核实。
4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。
七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函【工程项目合同履约担保函】致：（业主单位名称）兹有我方（担保人名称），根据与（承包商名称）签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》，特向贵方提供如下履约保证：一、保证范围本履约保证涵盖的范围包括但不限于（承包商名称）按照上述合同约定，完成工程量清单内的全部工作内容，以及履行合同中规定的所有义务和责任。
二、保证金额本保证的总金额为人民币（大写）（保证金额），即合同总价款的（百分比%）。
此金额用于确保（承包商名称）严格履行合同条款，并在违反合同条件时作为赔偿金使用。
三、保证期限本保证书自（起始日期）起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，或至缺陷责任期满为止，以先到之日为准。
四、保证责任若（承包商名称）未能履行合同中的任何一项义务，包括工期延误、工程质量不符合约定标准、中途撤场等违约行为，我方将在接到贵方书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保证金额的款项，以弥补贵方因（承包商名称）违约而遭受的损失。
五、责任免除若贵方与（承包商名称）协商变更合同内容，未经我方书面同意，我方不承担因变更增加的义务和责任。
同时，我方不对贵方未经努力减轻损失的行为承担责任。
六、其他事项1. 本保证书项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至我方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本保证书一经签发，未经我方书面同意，不得修改或解除。
3. 本保证书适用中华人民共和国法律。
本保证书由我方负责人签字盖章后生效。
担保人：（全称）法定代表人：（姓名）地址：（详细地址）电话：（联系电话）邮编：（邮政编码）签署日期：（年/月/日）（担保人盖章）。
工程担保合同范本7篇
工程担保合同范本7篇篇1甲方（担保方全称）：___________________________乙方（委托方全称）：___________________________根据中华人民共和国有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，甲方接受乙方的委托，同意为乙方进行工程担保。
经友好协商，双方达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间，如乙方未履行相关义务导致业主方损失，甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时，需对乙方造成的损害进行赔偿，包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时，乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法，如有虚假，乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务，对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中，应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函保函编号：________甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同（以下简称“主合同”），合同编号为________，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方协商一致，特订立本履约保函。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币________元整（大写），占主合同总价款的百分之________。
二、保函有效期本保函自________年________月________日起生效，至________年________月________日止。
在有效期内，乙方应按照主合同的约定履行其义务。
三、担保内容1. 乙方保证按照主合同的约定，及时、足额支付工程款项给甲方。
2. 乙方保证按照主合同的约定，提供符合质量标准的建筑材料、设备和劳务。
3. 乙方保证按照主合同的约定，按时完成工程建设任务，并保证工程质量符合国家和行业的相关规定。
4. 乙方保证按照主合同的约定，承担因工程质量问题或延误工期而产生的一切责任和损失。
四、违约责任1. 如果乙方未按照主合同的约定履行其义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权从本保函中扣除相应的违约金。
2. 如果乙方未按照主合同的约定支付工程款项，甲方有权要求乙方按照逾期付款的天数支付滞纳金。
五、争议解决本保函的签订和履行过程中，如发生任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________日期：________年________月________日。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方（担保人）：____________________身份证号：_________________________________联系方式：___________________________________乙方（债权人/受益方）：_____________建筑工程公司营业执照号：___________________________地址：_____________________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保，并明确其担保责任与义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下建设工程担保合同：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内，甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例，具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况，并对其进行监督；2. 甲方应按时支付担保金额；3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定，履行相应的担保责任；4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息；5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用；2. 乙方应按照合同约定履行工程义务；3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息；4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定；5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
工程履约担保合同模板
工程履约担保合同模板【工程履约担保合同】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________丙方（担保人）：________鉴于甲方与乙方就__________工程项目（以下简称“该工程”）达成建设工程施工合同（以下简称“主合同”），为确保乙方履行主合同义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙丙三方协商一致，订立本工程履约担保合同（以下简称“本合同”）。
一、担保内容丙方同意按照本合同约定，为乙方向甲方提供不超过人民币______万元的工程履约担保。
担保范围包括但不限于：1. 乙方未能按主合同约定的质量、期限完成工程建设；2. 乙方未能履行保修责任；3. 乙方违反安全管理规定造成的损失；4. 其他因乙方违约导致的经济损失。
二、担保期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
三、担保方式丙方提供的担保方式为连带责任保证。
在担保期限内，如乙方未能履行主合同义务，甲方有权直接向丙方索赔，丙方应在收到索赔通知后的____个工作日内无条件支付相应款项。
四、担保费用丙方作为担保人，应向乙方收取担保费，担保费的金额为工程合同价款的_____%。
五、违约责任1. 如丙方未按本合同约定履行担保义务，应当承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。
2. 如乙方违反主合同规定，导致丙方承担担保责任，乙方应当对丙方进行赔偿，并承担相应的违约责任。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经甲乙丙三方协商一致后签署。
2. 本合同一式三份，甲乙丙各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________法定代表人（签字）：________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________日期：____年____月____日丙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工的
《建设工程施工合同》履约担保协议书
甲方：厦门经济特区房地产开发集团有限公司
乙方：厦门特房建设工程集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《厦门市建设工程担保实施细则》、厦府办【2010】104号文的精神及特房集团上报市建设与管理局的文件（详附件）及其相关批复意见，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工施工的《建设工程施工合同》中担保事项达成如下协议：
一、鉴于特房集团及其所投资控股企业直接委托特房建工施工项目施工合同金额大多为壹亿元左右，根据《厦门市建设工程担保实施细则》可分段滚动担保的规定，作为业主特房集团（含其所投资控股企业）提供的工程款支付担保及施工方特房建工公司提供的履约担保保函总额按壹亿元的10%（即总担保额度为人民币壹仟万元整）计算。
二、该保函金额由特房集团和特房建工公司分别作为业主、承包人开具，保函额度各为伍佰万元。
保函按银行许可的期限开具后在甲方（含其所投资控股企业）直接委托乙方施工的自有建设项目上滚动使用。
三、双方应在本协议签订之日起15日内，向对方提供履约担保、支付担保的相关资料。
否则，应承担因此给对方造成的损失。
四、本协议仅适用甲方其所投资控股企业自有建设项目。
五、本协议壹式捌份，双方各执肆份，双方签字盖章后生效。
附件：特房集团上报市建设与管理局文件：《关于申请明确自有建设项目工程担保金额的报告》
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
签订时间：年月日。