水电安装工程劳务承包合同范本(完整版)_1

合集下载

水电安装劳务分包合同范本4篇

水电安装劳务分包合同范本4篇

水电安装劳务分包合同范本4篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方(委托方):(详细地址、联系方式)乙方(承包方):(详细地址、联系方式)经双方友好协商,就甲方拟委托乙方进行水电安装工程的劳务分包事宜,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务分包,双方共同遵守合同约定,确保工程顺利进行。

第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托,负责水电安装工程的具体实施,包括但不限于管道敷设、设备安装、线路连接等工作。

2. 甲方提供必要的施工图纸、材料清单等资料,并配合乙方进行工程施工。

第三条工程期限1. 乙方须在接到委托的7个工作日内开始进行水电安装工程的施工,并于约定的交工日期前完成所有工程。

2. 如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应友好协商调整工期。

第四条合同价款1. 甲方按照工程实际完成情况支付工程款项,具体金额为(具体金额)。

2. 工程款项分期支付,分别为工程开工前支付总价款的30%作为进度款,工程完成验收后支付总价款的70%作为尾款。

3. 支付方式:银行转账或现金支付。

第五条质量标准1. 乙方承诺所提供的水电安装工程符合相关国家标准和甲方要求,且具有良好的耐久性和安全性。

2. 工程完成后,甲方有权对工程进行验收,如发现质量问题,乙方应在约定期限内进行整改。

第六条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理,确保工程施工无事故发生。

2. 如因乙方原因导致工地发生事故,乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。

第七条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务或违反合同约定,应当承担相应的违约责任。

2. 如乙方未能按时完工或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行赔偿,并可解除合同。

第八条保密条款双方在合作过程中需保护对方的商业机密和技术资料,不得泄露给第三方。

第九条争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;若无法协商解决,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

第十条其他事项(双方如有其他特殊约定,请在此注明)第十一条合同效力本合同自双方盖章生效,有效期至工程完工验收完成之日止。

水电安装工程劳务合同范本(3篇)

水电安装工程劳务合同范本(3篇)

水电安装工程劳务合同范本发包方:________(以下简称甲方) 承包方:________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合现场的具体情况,甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

一、工程概况工程名称:建设地点:建筑面积:二、承包方式(一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

(二)承包范围:1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物____米,给水管送出建筑物____米。

2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

3、乙方从____年____月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价___元/m²,总价约叁佰柒拾万元。

三、工程要求(一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

(二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

四、付款方式(一)地下室封顶付总工程款___%。

(二)裙楼封顶付总工程款___%。

(三)主体封顶付总工程款___%。

(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

五、违约责任处理1.乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。

2.乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每____元/次,甲方有权罚款____元/次。

3.因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

4.因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。

水电安装工程劳务承包合同模板新5篇

水电安装工程劳务承包合同模板新5篇

水电安装工程劳务承包合同模板新5篇第1篇示例:水电安装工程劳务承包合同甲方:(委托方):______________(单位名称)乙方:(承包方):______________(单位名称)鉴于甲方有意委托乙方进行水电安装工程项目,现双方经友好协商,达成如下协议,依法签订本合同,共同遵守并履行。

第一条项目内容甲方委托乙方进行以下水电安装工程项目:_______________(具体工程内容),包括但不限于供水管道安装、电气设备安装、照明设施安装等工作。

第二条工程期限乙方应当在协议生效之日起______天内完成委托的水电安装工程项目,如因不可抗力等原因导致工程延期,应当及时通知甲方并经甲方同意。

第三条合同价款1. 本水电安装工程项目的合同价款为人民币_____________元整。

2. 甲方应按照工程进度及阶段性完成情况,按照约定的支付方式及时间向乙方支付工程款项。

第四条工程质量、安全与保障1. 乙方按照国家有关标准和规定,保证水电安装工程项目的质量符合相关标准要求。

2. 乙方应当严格遵守安全生产法律法规,保障施工现场的安全环境。

3. 乙方应当对工程实施过程中发生的人身和财产损失进行赔偿。

第五条违约责任1. 若乙方未能按照合同约定时间和质量完成水电安装工程项目,甲方有权要求乙方继续履行合同,并按日追加罚款。

2. 若甲方未按照约定支付工程款项,应当按照约定支付滞纳金。

3. 若一方违反合同对另一方造成损失,应当赔偿对方的损失。

第六条管辖与法律适用本合同的签订、履行、解释与争议解决适用中华人民共和国法律。

如发生争议,应当协商解决,协商不成的,提交_______市(区)_______人民法院诉讼解决。

第七条其他事项本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。

特此证明。

第2篇示例:水电安装工程劳务承包合同甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:为明确双方权利与义务,甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包事宜,达成如下协议,共同遵守执行:第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务承包,具体包括但不限于水、电管道的安装、维护、检修等工作。

水电安装工程劳务承包合同模板6篇

水电安装工程劳务承包合同模板6篇

水电安装工程劳务承包合同模板6篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方水电安装工程的劳务承包事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________________水电安装工程。

2. 工程地点:__________________。

3. 承包范围:乙方负责甲方指定区域内的水电安装工作,包括但不限于水管、电线、照明、插座等设备的安装。

二、承包方式本工程采用劳务承包方式,乙方负责提供具有相应资质和技能的劳务人员,完成甲方指定的工作任务。

三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度要求,按时完成承包范围内的各项任务。

2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应组织自检,并向甲方提交验收申请。

甲方收到申请后,组织相关人员进行验收。

3. 如工程验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程劳务承包总价为人民币______元(大写:______元整)。

具体价格按照附件《工程报价单》执行。

2. 支付方式:甲方在乙方进场施工后,按照完成的工作量支付进度款。

工程竣工验收合格后,支付至合同总价的95%,剩余5%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。

六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的图纸和技术支持。

2. 甲方负责协调与其他施工单位的配合工作。

3. 甲方应按合同约定支付工程款项。

七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求,组织具有相应资质和技能的劳务人员进场施工。

2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定,确保施工安全。

3. 乙方应负责施工过程中的质量控制和验收准备工作。

4. 乙方应负责工程完工后的保修工作。

水电工程劳务承包合同范本5篇

水电工程劳务承包合同范本5篇

水电工程劳务承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方发包的水电工程劳务承包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________水电工程项目。

2. 工程地点:__________。

3. 承包范围:本工程的所有水电安装项目,包括但不限于水管、电缆、开关、灯具等设备的安装。

二、承包方式1. 本工程采用劳务承包方式,乙方负责提供符合工程要求的劳务人员,并管理其劳务行为。

2. 乙方应按照甲方的要求,组织劳务人员完成水电安装工作。

三、合同工期1. 乙方应按照甲方的工期要求,按时完成承包任务。

2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。

四、合同价款及支付方式1. 工程总价:大写__________元,小写__________元。

具体金额根据工程实际结算。

2. 支付方式:甲方应按工程进度支付乙方劳务费用。

工程完工后,双方进行结算,甲方应在结算完成后XX日内支付完毕。

五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应组织自检,并通知甲方进行验收。

3. 如甲方对工程质量有异议,可委托有资质的检测机构进行检测。

如检测合格,相关费用由甲方承担;如检测不合格,费用由乙方承担。

六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全。

2. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款,违约方应承担违约责任。

2. 违约金的具体数额和支付方式由双方协商确定。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

水电安装工程劳务承包合同模板新6篇

水电安装工程劳务承包合同模板新6篇

水电安装工程劳务承包合同模板新6篇篇1水电安装工程劳务承包合同模板新甲方(委托方):(具体信息)乙方(承包方):(具体信息)根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,达成如下合同:第一条工程概况甲方委托乙方进行水电安装工程,具体包括(工程内容),工程地点为(地点),工程工期为(工期),工程总造价为(总造价)元。

第二条工程合同价款及支付方式1. 工程总造价为(总造价)元,具体分项价款如下:(1)工程设计费:(金额)元(2)施工费:(金额)元(3)材料费用:(金额)元(4)其他费用:(金额)元2. 付款方式:甲乙双方一次性支付工程总价款的30%作为工程开工费用,工程竣工后支付工程总价款的70%。

开工费用支付后,乙方即开始工程施工。

第三条工程施工主体责任1. 乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程质量标准和工程工期,精心组织工程施工,并保证工程质量符合国家标准和甲方要求。

2. 若因乙方原因导致工程质量不合格或工程进度延误,乙方将承担相应的责任,并按照双方协商的赔偿标准进行赔偿。

第四条工程材料及设备1. 乙方保证所用材料及设备符合国家标准,具备相应的质量证明,并应遵守相关规定进行采购。

2. 若因材料及设备质量问题导致工程质量不达标,乙方将承担相应的责任,并赔偿甲方损失。

第五条工程变更及延期1. 若因不可抗力或其他不可预测的原因导致工程进度延误,应及时通知甲方,并协商解决方案。

2. 若甲方要求对工程内容进行变更,应书面通知乙方,并重新评估工程造价及工程工期,双方再次签订变更合同。

第六条合同终止1. 经双方协商一致,可提前终止本合同。

2. 若乙方未能按照本合同约定的工程内容、质量标准和工期完成工程,甲方有权提前终止合同,并要求乙方赔偿相应的违约金。

第七条知识产权保护1. 乙方在履行本合同过程中所取得的知识产权归甲方所有。

2. 未经甲方同意,乙方不得将在工程施工中获得的商业机密、技术秘密以及其他知识产权泄露或用于其他用途。

水电劳务承包合同范本5篇

水电劳务承包合同范本5篇

水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:____________法定代表人(委托方负责人):____________联系电话:____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承包水电劳务事宜,达成如下协议:一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包,具体包括(列明具体的工程项目内容)。

1.2 工程地点:(具体工程项目的地址)。

1.3 工程合同金额:_______元整(大写)。

二、工程进度2.1 工程开工日期:____年____月____日。

三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工,保证工程质量达到国家相关标准和规定。

3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用,乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。

四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整(大写),具体的支付方式及进度如下:(列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期)4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方,逾期未支付的,需支付滞纳金。

五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务,构成违约的,应承担违约责任。

5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的,乙方需承担由此引起的全部经济损失,包括但不限于违约金、赔偿金等。

六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息,不得泄露给第三方或用于自己的利益。

6.2 违反保密义务导致损失的,违约方应承担相应的法律责任。

七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 若双方因本合同履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交_______人民法院诉讼解决。

8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):以上内容为水电劳务承包合同的范本,如有需要,请双方严格按照合同内容履行。

水电工程劳务承包合同范文8篇

水电工程劳务承包合同范文8篇

水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例:水电工程劳务承包合同范本甲方:(委托方)______________ (法定代表人)______________ (以下简称甲方)乙方:(承包方)______________ (法定代表人)______________ (以下简称乙方)甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工,达成如下协议:一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务,包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。

二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期,按时保质保量完成工程任务。

三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单,按时足额支付工程款项。

2. 工程款项支付方式:(详细列明具体支付方式和时间节点)四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工,对工程实行质量保证,确保工程质量符合相关要求。

五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定,落实安全生产责任制。

2. 施工期间如发生安全事故,乙方应当承担相应的赔偿责任。

六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工,乙方应当承担延期责任,并按照甲方要求支付违约金。

2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题,须立即进行整改,否则应当承担相应违约责任。

七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密,不得擅自泄露给第三方。

八、争议解决双方如发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

九、其他其他双方约定事项:(根据实际情况列明其他约定事项)十、合同生效本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程完工验收合格之日止。

十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成,双方可协商解除合同,已发生的费用由双方自行承担。

2. 如因乙方违约致使合同解除,甲方可要求乙方承担相应的违约责任。

十二、附则本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

水电安装工程劳务承包合同模板5篇

水电安装工程劳务承包合同模板5篇

水电安装工程劳务承包合同模板5篇第1篇示例:水电安装工程劳务承包合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方拟进行水电安装工程,为确保工程质量和安全,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责进行水电安装工程的施工、调试及相关配套工作,具体包括但不限于电路布线、开关插座安装、照明设施安装、给排水管道安装等项目。

1.2 甲方应提供相应工程图纸及相关资料,以便乙方深入了解工程内容及要求。

二、工程期限2.1 工程开始日期:____年____月____日工程完工日期:____年____月____日2.2 如因不可抗力等客观原因需要延长工期,甲、乙双方应协商解决,并另行签订书面协议。

三、工程质量及安全保障3.1 乙方应按照国家相关标准和法规进行施工,确保工程质量符合相关要求。

3.2 乙方应严格执行水电安装工程的安全管理制度,保障施工过程中的安全。

3.3 如因乙方施工不当导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相关责任,并赔偿甲方相应损失。

四、费用及支付方式4.1 工程合同总价为人民币_______元整(大写:_________)。

4.2 甲方应按照工程进度及验收情况,分期支付工程款,具体支付比例及时间如下:(1)工程启动前支付工程款________%;(2)工程完成前支付工程款________%;(3)工程验收合格后支付尾款________%。

4.3 工程款支付方式为:(1)银行转账;(2)支票支付等,甲、乙双方应协商确定。

五、工程变更5.1 如因甲方变更工程内容或要求,须重新协商确定工程合同总价及工程期限,并另行签订书面协议。

5.2 如因乙方原因导致工程变更,乙方应承担相应责任,并按照变更后的内容及要求履行工程义务。

六、违约责任6.1 如因甲方原因未能按时支付工程款或其他违约行为,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此而产生的损失。

七、争议解决7.1 因本合同引起的一切争议,甲、乙双方应友好协商解决;若协商不成,可通过诉讼解决。

水电安装劳务合同范文6篇

水电安装劳务合同范文6篇

水电安装劳务合同范文6篇篇1甲方(劳务雇佣方):___________乙方(劳务提供方):___________根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,就甲方委托乙方进行水电安装劳务事项达成如下协议:一、合同背景及目的甲方因建设工程需要,委托乙方提供水电安装劳务服务。

为确保双方权益,明确双方职责,达成此合同。

二、工作内容及范围乙方负责甲方建设工程的水电安装工作,包括但不限于水管、电线、照明等安装。

具体工作内容根据甲方提供的施工图纸及现场实际情况确定。

三、合同期限及进度安排本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用止。

乙方应按照甲方的进度安排,按时完成水电安装工作。

如因特殊情况需调整进度计划,应提前与甲方协商。

四、劳务费用及支付方式水电安装劳务费用根据工程实际情况及工作量确定。

具体费用明细详见附件。

甲方应按照合同约定支付劳务费用,支付方式为每期工程完成并经甲方验收合格后支付。

五、质量保证与验收标准乙方应保证水电安装工作符合国家和地方相关质量标准及规范,确保工程质量。

工程完工后,由甲方组织验收,验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行。

验收合格后,双方签署验收文件。

六、安全施工与责任承担乙方应严格遵守施工现场安全规定,确保水电安装工作安全进行。

如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。

甲方应为乙方提供必要的安全保障措施。

七、保密条款及知识产权归属双方应对本合同内容及相关技术资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

本合同涉及的知识产权归属甲方所有,乙方不得擅自使用或转让。

八、违约责任及争议解决方式如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

如双方发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项1. 双方应本着诚实、守信的原则履行本合同义务。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

水电安装劳务合同范本5篇

水电安装劳务合同范本5篇

水电安装劳务合同范本5篇篇1甲方(劳务接受方):_________________________乙方(劳务提供方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方所需的水电安装劳务事项达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成某项目的水电安装工程,乙方具备相关技术和劳务能力,故双方签订合同以明确各自权益和义务,保障水电安装工程的顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称:_________________________。

2. 工程地点:_________________________。

3. 工程内容:水电安装,包括但不限于水管、电线、照明、插座等设施的安装。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求,提供具备水电安装资质和技术能力的劳务人员,完成本工程的水电安装工作。

2. 乙方应遵守相关法律法规、规范及标准,确保工程质量和安全。

3. 乙方应配合甲方的工作安排,按照工程进度表完成工作任务。

4. 乙方应保护工程现场的环境卫生,避免对周围环境造成影响。

五、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照实际完成的工作量,向乙方支付劳务费用。

2. 劳务费用的计算方式及标准:双方另行约定。

3. 支付方式:工程竣工验收合格后,甲方一次性支付乙方劳务费用。

4. 乙方应提供合法税务发票,以便甲方办理财务手续。

六、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准及规范进行水电安装工作。

2. 工程竣工验收时,应按照合同约定及相关标准进行验收。

3. 验收合格后,双方签署验收报告。

如验收不合格,乙方应按要求进行整改并承担相应费用。

七、安全责任1. 乙方应确保其劳务人员具备必要的安全意识和技能,遵守甲方的安全规定和现场管理制度。

2. 乙方应对其劳务人员的安全负责,采取必要的安全措施,预防安全事故的发生。

水电安装劳务分包合同范本6篇

水电安装劳务分包合同范本6篇

水电安装劳务分包合同范本6篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方进行水电安装工程项目的相关工作,经双方协商一致,于(日期)签订本合同。

一、任务描述1. 项目名称:水电安装工程项目2. 项目地点:3. 项目内容:水电设施的安装、改造、维护等相关工作4. 项目进度:具体工作内容、计划时间等根据双方协商确定二、工作范围1. 水电设施的安装、改造、维护等相关工作2. 工作内容详细描述:(根据具体项目情况具体确定)三、工作要求1. 乙方应按照甲方要求完成相关工程项目的水电安装工作2. 乙方应保证工程质量、安全、进度等方面符合相关标准和规定3. 乙方应配备相应的人员和设备,保证工程质量和进度4. 乙方应遵守相关法规法律,严禁违规操作和行为四、工作报酬1. 甲方将根据工程项目的具体情况和完成情况支付相应的工作报酬2. 工作报酬具体金额和支付方式双方协商确定3. 工作报酬支付方式:按工程进度、质量等因素确定支付比例和方式五、违约责任1. 任何一方未按要求履行合同义务,应承担相应的违约责任2. 乙方未按照合同要求完成工作将承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿、违约金等3. 甲方未按照合同要求支付工作报酬将承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿、违约金等六、保密条款1. 双方应对项目相关信息和资料保密,不得向第三方透露2. 双方应妥善保管相关文件和资料,不得复制、转移或丢失七、其他事项1. 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字生效2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充3. 本合同争议解决方式为友好协商,协商不成可向有关部门申请解决甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:以上为水电安装劳务分包合同范本,双方签字后生效,希望双方共同遵守合同内容,保证项目的顺利完成。

篇2水电安装劳务分包合同范本甲方(总承包方):______________乙方(分包方):______________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工质量管理规范》以及双方共同遵循的相关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就水电安装劳务分包合同事宜,达成如下协议:一、项目名称:______________二、分包工程范围:本合同所指的水电安装工程包括但不限于:1. 冷热水管道的安装及连接;2. 排水管道的安装及连接;3. 供水系统、排水系统、通风系统的设备安装;4. 电气线路的布线及设备安装;5. 其他与水电安装有关的工作。

水电劳务承包合同范本6篇

水电劳务承包合同范本6篇

水电劳务承包合同范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方水电劳务事项达成以下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:水电安装、维修等劳务事项承包方式:乙方包工不包料开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式:按照实际完成的工作量计算。

具体计价标准见附件《劳务费用计算表》。

2. 支付方式:甲方在每月底对乙方完成的工作量进行验收,验收合格后支付劳务费用的XX%给乙方,工程完工并经验收合格后,一个月内付清尾款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,确保工程质量。

2. 验收标准:按照国家和地方现行相关的质量验收标准执行。

3. 如因乙方施工质量问题导致返工,乙方需负责返工费用并承担相应损失。

1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度,做好安全施工措施。

2. 乙方在施工过程中如发生安全事故,乙方应承担全部责任。

3. 乙方有权拒绝执行甲方违反安全生产法规的指令。

六、甲方责任1. 甲方应提供必要的技术支持和指导。

2. 甲方应及时对乙方提交的工作成果进行验收并支付劳务费用。

3. 甲方应确保施工现场的水电供应。

七、乙方责任1. 乙方应按时按质完成承包范围内的劳务事项。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工,保持施工现场整洁。

3. 乙方应对施工过程中的材料和设备妥善保管,避免损失。

八、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或损失,乙方应承担相应损失。

2. 若因乙方未按合同约定完成劳务事项,导致工程延误,乙方应承担违约责任。

3. 若甲方未按合同约定支付劳务费用,应承担违约责任。

水电工程劳务承包合同(精选3篇)

水电工程劳务承包合同(精选3篇)

水电工程劳务承包合同(精选3篇)水电工程劳务承包合同篇1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据甲乙双方共同商议,甲方将所承建的住宅楼工程项目中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。

参照有关经济和条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程量:第二条承包范围及注意事项1、施工内容从基础开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外,临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。

2、施工质量必须达到国家验收标准并通过验收。

严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量,杜绝质量通病。

特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。

因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。

3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。

本着节约的原则,乙方应遵守职业道德,严禁随心所欲浪费材料。

4、积极配合各工种合理安排劳动力,保证工期(按总进度控制工期),必要时要加班。

5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作,施工中严禁使用砂浆王。

第三条安全文明施工1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例,执行甲方有关安全文明施工的规定,严格执行操作规程,材料堆放有序,积极配合上级部门的各项检查,做到安全文明施工。

2、进入施工现场,必须戴好安全帽,在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带,如有违反,所发生的罚款由乙方负责,在结算时扣除相应金额。

3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。

4、严禁酒后上岗,违者劝退。

5、乙方管理好自己的工人,特别是在有矛盾激化发生争斗时,应迅速阻止处理。

工地上严禁打架斗殴,如有发生,一律交送派出所处理,由乙方承担一切责任,同时对乙方6、特别提醒:施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。

水电劳务承包合同范本5篇

水电劳务承包合同范本5篇

水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力,乙方具有水电施工服务经验和专业技术,双方经友好协商,达成以下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工,乙方按照约定的标准及质量要求进行施工,保证按时完工。

第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。

2. 工程的具体范围和要求由甲方提供,乙方在接到任务后需认真调研,制定详细的施工方案,并报甲方审核确认。

第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模,对乙方提供的报价进行审核,双方商定合理的费用标准。

2. 付款方式为工程分阶段结算,甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。

第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定,并载入合同。

2. 若非不可抗力因素导致工程延期,乙方应提前告知甲方,并在双方协商后调整施工计划。

第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合合同约定。

2. 在工程竣工后,乙方应对工程进行维护保养,并提供一定期限内的售后服务。

第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。

2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权,但不得侵犯乙方的合法权益。

第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务,造成对方经济损失的,应承担违约责任。

2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成,双方应协商解决,并可以根据实际情况调整合同变更或解除。

1. 双方应协商一致,经书面确认后可以对合同内容进行变更。

2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。

第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

2. 如协商不成,可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。

第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。

2. 本合同自双方签字盖章后生效,至工程完工并验收合格结束。

水电劳务合同范本(共5篇)

水电劳务合同范本(共5篇)

水电劳务合同范本(共5篇)第一篇:水电劳务合同范本建筑水电安装工程劳务协议发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:,劳务承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

一.工程概况建设单位名称:工程名称:结构类型:建设地点:标段(栋号):建筑面积(水电安装):各劳务标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积:以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求(一)开工日期:年月日(二)总(日历)工期:个月(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

(二)承包范围:1.设计图纸范围内所有劳务部分、所有辅材内容2.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。

(三)乙方承包工程相应的单价:合计元/㎡,总价万元。

1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。

2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。

3.辅材。

4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。

乙方进入施工时,一律由乙方自备。

施工中所用的水电费由乙方自行承担。

5.对于设计变更,人工费增加1万元以内的甲方不再对乙方补价;超过1万元,超出部分按实补价。

五、工程要求:(一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

水电劳务承包合同范本7篇

水电劳务承包合同范本7篇

水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例:水电劳务承包合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包水电劳务事宜,达成如下合同,并共同遵守:一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目(以下简称“项目”)的具体内容包括但不限于:(1)水电设备的安装、维护和维修;(2)相关水电工程的施工和监理;(3)其他与水电领域相关的劳务服务等。

二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。

在合同期限届满前,若甲乙双方均同意继续合作,则可以协商签订新的合同。

三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。

2. 乙方应在项目完成后,提交相关的结算报告,并于甲方验收合格后,甲方应及时支付劳务款。

3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成,甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。

四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款,甲方应支付逾期付款的违约金;2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目,应承担相应的违约责任;3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担相应的费用。

4. 其他因违约引起的责任,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息,在未经对方书面同意的情况下,任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。

2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。

六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;2. 若友好协商未能解决争议,则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁;3. 仲裁裁决为终局裁决,对双方均具有约束力。

七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,经双方签字盖章后生效。

水电劳务承包合同范本4篇

水电劳务承包合同范本4篇

水电劳务承包合同范本 (2)水电劳务承包合同范本 (2)精选4篇(一)水电劳务承包合同甲方(建设单位):地址:法定代表人:联系电话:乙方(承包方):地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成以下合同:第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责执行的项目为:项目名称:项目地点:项目规模:1.2 项目包括以下工程内容:(1)(2)(3)......第二条工期和工程进度2.1 项目工期为(具体时间),自合同签订之日起计算。

2.2 乙方应根据工程进度表按时完成各项工程,并保证施工质量达到相应标准。

2.3 如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应按约定向甲方支付违约金。

第三条技术要求与质量标准3.1 乙方应按照国家相关技术要求和质量标准进行施工。

3.2 乙方应选用符合要求的材料,并按照规定进行验收。

3.3 如因乙方施工质量不达标所引起的问题,乙方应承担相应责任,并承担修复费用。

第四条施工安全与责任4.1 乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工,确保施工期间的安全。

4.2 如因乙方施工不当导致事故发生,乙方应承担相应责任,并承担赔偿责任。

第五条合同价款和支付方式5.1 本合同总价款为(具体金额)。

5.2 甲方按照以下方式支付工程款项:(1)首付款:合同签订后,甲方应向乙方支付总价款的(具体比例)作为首付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方应与乙方协商确定分期支付进度款的比例和时间;(3)竣工验收后,甲方应支付尾款。

如甲方发现工程存在质量问题,乙方应及时整改并再次验收。

第六条合同变更和解除6.1 若因不可抗力等不可预见的原因,导致合同无法履行,双方应协商解决或按照法律规定处理。

6.2 甲方、乙方如需变更合同内容,应书面协商并达成一致意见后进行变更,变更内容应以补充协议形式进行。

6.3 如乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同,并要求赔偿损失。

水电安装工程劳务承包合同标准范本(8篇)

水电安装工程劳务承包合同标准范本(8篇)

水电安装工程劳务承包合同标准范本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行一:工程名称:克拉中心二:工程地点:物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)(1)给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;(2)排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。

接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

四、工期要求乙方必须在____年____月____日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

五、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式:本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款本工程建筑面积约平米。

合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:YT-FS-5283-60
水电安装工程劳务承包合同范本(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
水电安装工程劳务承包合同范本(完
整版)
备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。

为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

一工程概况
1.工程名称:望城才子城。

2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二承包方式及承包内容
1.承包方式:实行包工,包水电安装。

2.承包内容:
强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。

线管、线盒预留、预埋。

管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。

不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。

) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。

(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。

)
弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范
围之内。

)给排水部分(主楼及商业。

)
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三施工工期
总日历天数为天。

具体以阶段施工进度计划为准。

(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

四承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。

住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。

(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。

《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。

即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评
定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。

每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

六工程付款方式
1.工程造价计算方法:
依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米元计算,不计取任何计时工。

(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。

(计时工)按每日元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七结算及付款方式
1.主体部分,工程进度达到±0.000楼面付至已完成工程量的70%,±0.000以上每月付款一次。

按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

(一次预埋(每层)按元/㎡,二次预埋(每层)按元/㎡。

2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

八双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。

有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行提供必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。

要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。

及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。

不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

十一一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

十二争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

甲方:乙方:
年月日年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。

相关文档
最新文档