油烟净化器工程施工合同
饭店厨房排烟合同8篇
饭店厨房排烟合同8篇篇1甲方（饭店方）：____________________乙方（排烟工程方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保饭店厨房排烟系统的正常运行，保障双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饭店厨房排烟工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________饭店厨房排烟系统安装及改造工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：厨房排烟系统的设计、安装、调试及售后服务等。
二、工程范围和要求1. 乙方负责饭店厨房排烟系统的全部设计，包括排烟管道、油烟净化器、风机、防火阀等设备的选型、布局及安装。
2. 乙方需按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
3. 乙方需确保排烟系统的安全性、环保性、耐用性和低噪音性。
4. 工程完工后，乙方需进行调试并培训甲方人员，确保甲方能够正常操作和维护排烟系统。
三、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起算。
2. 工程竣工日期：具体完工时间根据双方约定确定。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本协议签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程竣工并经双方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量与验收1. 乙方需确保工程质量，若因乙方原因导致工程质量问题，乙方需负责免费维修。
2. 工程完工后，乙方需提交完整的工程资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方在收到验收通知后七日内组织验收，若因甲方原因未按时验收，则视为已验收合格。
六、保修与维护1. 乙方提供一年的质保服务，质保期内，若因乙方原因导致设备故障，乙方负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，必须在24小时内响应，并尽快解决问题。
排油烟工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要在其指定的场所进行排油烟工程施工，乙方愿意按照甲方的要求和本合同的规定，承担该工程的施工任务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：排油烟系统设计、设备采购、安装、调试及验收。
4. 工程预算：人民币[预算金额]万元。
二、施工期限1. 施工开始日期：[施工开始日期]2. 施工结束日期：[施工结束日期]3. 乙方应确保在合同规定的期限内完成施工任务，并保证工程质量符合国家标准。
三、工程款项1. 甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。
2. 首付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付合同总额的[百分比]%作为首付款。
3. 进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的款项。
4. 结算款：工程验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付结算款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应确保工程使用的材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。
五、验收与保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内向乙方支付结算款。
3. 工程验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
油烟净化器施工合同【范本模板】
油烟净化器施工合同
甲方(发包方)：
乙方（承包方）:泰安市长城白铁加工
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同:
一、
施工地址：
二、工程内容：
1000０风量油烟净化器壹台,风柜变径，净化器接口,底座、配电线路等,净化器出风口遮雨罩。
三、
甲方责任：
1、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展;
2、按本合同规定及时支付工程款；
3、如甲方改变施工方案，其增加的费用，应于结算本项目尾款时，一并追加结清。
四、
乙方责任：
1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工;
2、保证环保部门验收合格；
3、净化器保修壹年，壹年之后有偿维修．
六、工程造价及付款方式:
1、工程造价为：人民币28800 元.大写人民币贰万捌仟捌佰元整。
2、付款方式:
合同签订之日,甲方付给乙方元作为工程备料款；
安装完成后日内一次性支付剩余工程款元;
七、争议解决的方式:
1．合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
２.协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉.
本合同经双方签字盖章后生效,壹式贰份，甲乙双方各执壹份.
甲方(章): 乙方(章）:长城白铁加工
代表：代表:
地址:地址：长城农贸市场2４号
电话：电话：182６３8719５6
日期：日期:。
厨房排烟系统安装合同模板
厨房排烟系统安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！厨房排烟系统安装合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厨房排烟系统安装项目，经友好协商，达成以下合同条款：第一条 工程内容1.1 乙方负责甲方厨房排烟系统的安装工作，包括烟罩、排烟管道、油烟净化器、排风机等设备安装及相关辅材的采购和施工。
1.2 乙方应按照双方约定的安装标准、工艺和进度要求完成安装工作。
第二条 工程质量2.1 乙方应保证所安装的设备及辅材均为合格产品，并按照国家标准和行业规范进行施工。
2.2 安装完成后，乙方应提供完整的验收资料，包括设备合格证、安装施工图等。
2.3 甲方有权对安装过程和质量进行监督、检查，并提出整改意见，乙方应按照甲方的要求及时整改。
第三条 工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成安装工作，如有特殊情况需提前或延期完成，乙方应提前通知甲方，并协商解决。
3.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
第四条 工程费用4.1 乙方向甲方提供的设备及辅材费用为人民币【】。
4.2 乙方安装施工费用为人民币【】。
4.3 甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价款的30%，安装完成后支付剩余的70%。
第五条 售后服务5.1 乙方应提供所安装设备的终身技术支持和维修服务。
5.2 乙方应在接到甲方维修要求后48小时内给予答复，并在7个工作日内给予维修。
第六条 合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
6.2 合同履行完成后自行终止。
第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院起诉。
厨房设备及排烟系统安装合同[推荐5篇]
![厨房设备及排烟系统安装合同[推荐5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/6418c93d6ad97f192279168884868762caaebb69.png)
厨房设备及排烟系统安装合同[推荐5篇]第一篇：厨房设备及排烟系统安装合同南康市侨记茶餐厅厨房设备及油烟滤化系统安装合同甲方单位：南康市侨记港式茶餐厅（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，就甲方向乙方购买以下产品的有关事宜，经双方友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，共同信守。
一、厨房设备工程项目：1、工程项目名称：南康市侨记茶餐厅厨房设备工程。
2、工程地址：南康市市政广场西侧邮政储蓄二楼。
二、厨房设备工程范围：1、厨房油烟管道及过滤设备等安装、调试直至竣工投入正常使用。
2、按甲方要求配合完成厨房设备、排烟管道及油烟过滤设备安装工程函接的跟进。
三、付款方式：以上工程施工的总金额为人民币玖仟圆整（￥9000元）。
1.合同签订后，甲方向乙方支付本工程预付款，计人民币：￥ 3000 元。
2.全部安装调试结束，经甲方验收合格后向乙方支付本工程款，计人民币：￥ 6000 元。
四、工程设备质保期：安装结束叁年内如有质量问题免费保修，（因人为损坏和错误操作除外）。
五、违约责任及纠纷解决：乙方在施工过程中要安全文明施工，在保质期内应确保工程不存在任何质量上的瑕疵，如因工程质量问题所造成的安全事故由乙方承担，乙方承担由于以上原因引起的一切责任，以及赔偿由此给甲方造成的全部直接或间接的一切经济损失。
六、其他：1、本合同对违约责任另有追加约定的，从其约定。
2．本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式贰份，双方各执一份。
注：此合同经双方签字或盖章后方可生效。
甲方单位：南康市侨记港式茶餐厅乙方单位：甲方代表：乙方代表：电话：电话：日期：日期：第二篇：厨房设备供货及安装合同厨房设备供货及安装合同甲方：合同编号：乙方：工程项目：签订时间：年月日甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厨房设备供货及安装工程。
油烟净化设备安装合同范本
油烟净化设备安装合同范本甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化设备安装的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行油烟净化设备的安装、调试及售后服务。
二、设备清单三、工程费用3.1 本工程费用总计为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 付款方式：_______四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决。
五、工程质量5.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收。
验收合格后，甲方应签署验收合格证明。
六、售后服务6.1 乙方应提供_______年的免费保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算。
6.2 保修期内，乙方应免费为甲方提供设备维修、更换等服务。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 甲方未按约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
厨房油烟净化器维修合同6篇
厨房油烟净化器维修合同6篇篇1厨房油烟净化器维修合同甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲乙双方就厨房油烟净化器的维修服务达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将对甲方所属厨房油烟净化器进行定期维护保养服务，包括但不限于清洗、更换过滤网、检查管道等工作。
2. 若发现油烟净化器存在故障，乙方将提供相应的维修服务，包括但不限于更换零部件、调试设备、修复故障。
3. 乙方将根据甲方的需求，提供24小时的技术支持服务，确保油烟净化器的正常运行。
二、服务费用1. 甲方同意支付乙方一定的服务费用，具体金额为（具体金额）元/年，支付方式为（支付方式）。
2. 若因甲方使用不当或其他非乙方责任引起的故障，维修费用将由甲方承担。
三、服务时间1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年，到期后可根据双方意愿续签。
2. 乙方将在每月指定日期进行维护服务，具体时间由甲方提前通知。
四、责任条款1. 双方在履行合同过程中应积极配合，确保油烟净化器的正常运行。
2. 若乙方未能按时提供服务或服务质量不合格，甲方有权要求乙方进行补救或赔偿。
3. 本合同一经签署即具有法律效力，未经双方协商一致不得随意解除。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________篇2厨房油烟净化器维修合同甲方（委托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：乙方（维修方）：公司名称：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方的厨房油烟净化器维修事宜达成如下协议：一、服务内容：1.1 甲方委托乙方对其厨房油烟净化器进行维修，具体包括维修厨房油烟净化器故障排查、更换损坏部件、清洁保养等。
1.2 本次维修服务不包括因甲方使用不当或其他人为原因造成的损坏，如有需额外维修的部分，另行协商。
餐厅排烟系统清洗工程合同协议书范本模板
甲方：乙方：第一条：根据《中华人民共和国经济合同法》，甲乙双方友好协商，本着互利互惠、相互自愿的原则，乙方承接甲方餐厅排烟系统清洗工程。
第二条：甲方工程详细概况和乙方工作报酬1、清洗内容：平行烟道，油烟净化器，烟罩清洗。
排烟系统清洗。
2、清洗费用：清洗费：元（人民币大写）：元。
第三条：承接方式乙方以工料全包方式承接甲方工程，工指人工、料指所需的机器设备、清洗药剂、工具及各种必须耗材，如甲方有特殊要求，双方另行协商。
第四条：厨房排烟系统清洗方案1、烟罩及灶台清洗内容包括烟罩表面、烟罩内的灯罩、运水系统、防火网、排烟口、灶台表面。
清洁的重点部位是通过排烟口与烟罩同步平行的排烟道，我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。
采用的主要方法是人员进入烟道内进行清洁。
但我们公司与其他公司相比，最大的优势和特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或出于烟道本身复杂、狭窄、人工无法进行清洗，但又存在着重大隐患的，我公司可利用专业设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。
2、风机和油烟净化器a、风机我们不但对风机表面进行清洁，而且将风机进行拆卸后，对其内部进行清洗，清洗人员掌握相关专业知识并且有丰富经验的人员担任，确保清洗后风机运转正常、测量风机运转风速、平衡度。
B、油烟净化器我公司提供内置高压极片的清洗。
80%左右的厨房排烟不畅，主要原因往往都是.由于长时间没有对油烟净化器内置高压极片进行清洗，油污堵塞造成的，我公司使用专用高压极片清洗设备清洗。
3、风机连接帆布或烟道风机与烟道连接的方法一般有两种情况：一种是用帆布相连接，而另一种是直接与烟道相连的硬连接。
我公司提供更换风机连接防火帆布的服务。
如果是烟道硬连接，我们将与风机连接的烟道彻底清洁。
4、烟道清洗a、外部烟道我公司建议：对于距前次清洁时间未超过一年的外部竖烟道，暂时可不必清洗，因为较轻的油烟被风吸走，较重的油烟则会沉积在横烟道的弯头处，而极少部分的油烟留在竖烟道.只需烟道弯头进行清洗即可。
油烟净化器安装合同协议书
油烟净化器安装合同协议书甲方（安装方）：_____________________乙方（委托方）：_____________________鉴于甲方为专业的油烟净化器安装服务提供商，乙方需要安装油烟净化器以满足其经营场所的环保要求，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就油烟净化器的安装事宜达成如下合同条款：## 第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在油烟净化器安装过程中的权利、义务和责任，确保安装工作顺利进行。
## 第二条服务内容1. 甲方负责提供符合国家环保标准的油烟净化器设备，并负责设备的安装、调试工作。
2. 甲方应根据乙方提供的场地条件，制定合理的安装方案。
3. 安装完成后，甲方应确保设备正常运行，并提供必要的操作培训。
## 第三条安装地点乙方指定的安装地点为：____________________________________。
## 第四条安装时间甲方应在合同签订之日起____天内完成油烟净化器的安装工作。
## 第五条质量保证1. 甲方保证所提供的油烟净化器设备为全新产品，且符合国家相关环保标准。
2. 安装完成后，甲方应提供至少____年的质量保证期。
## 第六条安装费用1. 油烟净化器的安装费用总计为人民币（大写）：__________________。
2. 乙方应在合同签订后____天内支付首期款，金额为总费用的____%。
3. 余款应在设备安装调试完成并经乙方验收合格后____天内支付。
## 第七条验收标准1. 乙方应在设备安装完成后____天内进行验收。
2. 验收合格标准为：设备安装牢固、运行稳定、符合环保要求。
## 第八条违约责任1. 如甲方未能按时完成安装工作，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额____%的违约金。
2. 如乙方未能按时支付安装费用，每逾期一天，应向甲方支付未付款项____%的滞纳金。
## 第九条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
油烟净化器安装合同3篇
油烟净化器安装合同3篇第一篇：油烟净化器安装合同的重要性油烟净化器是餐饮行业必备的设备，不仅能够提供更好的工作环境，还能够保护员工和顾客的健康。
然而，虽然油烟净化器的安装虽然看起来简单，但如果没有一个明确的合同来规定安装细节和责任，可能会导致一系列问题。
因此，油烟净化器安装合同的签订非常重要。
首先，油烟净化器安装合同可以明确双方的责任和义务。
合同中应该包括安装的具体细节，如净化器型号、数量、安装位置、安装材料等，以确保安装的一致性和可靠性。
双方应该明确自己的权益和责任，以便在安装过程中出现任何问题时，能够及时解决。
其次，油烟净化器安装合同可以保护消费者的权益。
合同应该明确规定安装的时间、费用和质量要求，以确保消费者能够按时获得合格的油烟净化器。
如果安装商没有按照合同要求完成安装，消费者可以根据合同要求要求赔偿或解除合同。
第三，油烟净化器安装合同可以防止纠纷的发生。
合同中应该包括争议解决的方式和方法，以便在发生争议时能够及时沟通和解决。
如果没有一个明确的合同来保护双方的权益，可能会导致一系列的争议和纷争，严重影响工作的正常进行。
总之，油烟净化器安装合同对于保护消费者和安装商的权益非常重要。
通过签订合同，可以明确双方的责任和义务，保证安装的可靠性和质量，并且防止争议和纷争的发生。
因此，不仅要在安装油烟净化器时重视合同的签订，还要确保合同内容的详细和准确，以确保安装过程的顺利进行。
第二篇：油烟净化器安装合同的主要条款油烟净化器安装合同是安装商与用户之间达成的合作协议，合同中的条款应明确双方的权益和责任，以确保安装过程的顺利进行。
以下是油烟净化器安装合同的主要条款：1. 安装细节：合同中应明确油烟净化器的型号、数量、安装位置和安装材料等具体细节。
如净化器型号应符合国家的相关标准，安装位置应根据消防规范进行选择，材料应符合食品安全卫生要求。
2. 安装时间：合同应明确安装的时间要求和期限。
安装商应按照合同要求在约定的时间内完成安装，并确保安装的质量和可靠性。
油烟净化器安装合同协议书
油烟净化器安装合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要安装油烟净化器，乙方具有相应的资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方油烟净化器安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：油烟净化器安装工程。
2. 工程地点：____________________（详细地址）。
3. 工程内容：包括但不限于油烟净化器的采购、运输、安装、调试及相关配套工程。
第二条工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 工程总工期：____天。
第三条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量应达到合格标准，并通过甲方验收。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：- 合同签订后，甲方支付总价款的30%作为预付款；- 工程进度达到50%时，甲方支付总价款的40%；- 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余30%的工程款。
第五条甲方权利义务1. 甲方有权监督乙方的施工进度和工程质量。
2. 甲方应按时支付工程款，并提供施工所需的相关条件。
第六条乙方权利义务1. 乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。
2. 乙方负责工程的施工、安装和调试，确保工程顺利进行。
第七条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后7个工作日内完成验收，如有异议，应及时提出。
第八条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第九条争议解决1. 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
食堂油烟处理工程合同
食堂油烟处理工程合同甲方（食堂管理者）：_______________乙方（油烟处理公司）：_______________鉴于甲方为保障食堂环境卫生及周边环境质量，需对食堂产生的油烟进行有效治理；乙方具备相应的资质和能力，能提供专业的油烟处理解决方案和服务，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1. 乙方须对甲方食堂的油烟排放系统进行全面检查，评估并出具详细的检测报告。
2. 根据检测报告，乙方提出合理的油烟处理方案，包括但不限于安装油烟净化设备、优化排烟系统等。
3. 乙方负责所提方案的实施，包括设备采购、安装调试、验收等工作。
二、工程质量1. 乙方应保证提供的油烟处理设备符合国家相关环保标准和行业标准。
2. 工程完成后，油烟排放指标应达到国家规定的环保要求。
3. 乙方应对所完成的工程提供不少于两年的质量保证期，并对任何非人为因素导致的性能故障负责免费维修或更换。
三、工期与验收1. 本工程自合同签订之日起____天内完成。
2. 工程完成后，甲乙双方共同参与验收，验收合格后方能视为工程结束。
四、费用支付1. 本工程总费用为人民币____元整。
2. 甲方于合同签订后支付乙方____%的预付款。
3. 余款在工程验收合格后一次性支付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同未尽事宜，由双方协商补充确定。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，共签订两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日。
排油烟安装合同范本
排油烟安装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________鉴于甲方需对厨房排油烟系统进行安装，乙方具备相应的安装资质和技术能力，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程名称及内容1.1 工程名称：厨房排油烟系统安装工程（1）排油烟管道的安装；（2）油烟净化器的安装；（3）排风扇的安装；（4）相关电气设备的安装；（5）系统调试及验收。
二、工程地点及施工期限2.1 工程地点：________________2.2 施工期限：自合同签订之日起，乙方需在______日内完成工程安装及调试。
三、工程款项3.1 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的50%；（3）工程保修期满后，甲方支付乙方工程总价款的20%作为质保金。
四、工程质量及验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保系统正常运行。
4.2 工程验收：（1）乙方应在施工期限内完成工程安装及调试，并通知甲方进行验收；（2）甲方应在接到乙方验收通知后3个工作日内组织验收，验收合格后支付乙方相应款项；（3）若甲方对工程质量有异议，乙方应在接到甲方书面通知后3个工作日内进行整改，直至验收合格。
五、售后服务及保修5.1 乙方在工程验收合格后，对所安装的设备提供一年的免费保修服务。
5.2 保修期内，乙方应在接到甲方书面通知后3个工作日内，对故障设备进行维修或更换。
5.3 保修期满后，乙方可根据甲方需求提供有偿维修服务。
六、违约责任6.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金。
6.2 若乙方未能按照合同约定保证工程质量，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
安装净化工程合同范本
安装净化工程合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行净化工程安装，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2.2 工程质量验收标准为：_____________________2.3 工程质量保证期限为：自工程竣工验收合格之日起____年。
第三条工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为总费用的____%。
3.2.2 工程进度达到____%时，甲方向乙方支付工程进度款，金额为总费用的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方向乙方支付工程尾款，金额为总费用的____%。
3.2.4 乙方应向甲方提供合法有效的发票。
第四条工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程，并及时通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到乙方通知后的____个工作日内组织验收，逾期未组织验收视为工程合格。
4.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
5.1.2 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
油烟清洗合同协议书
油烟清洗合同协议书油烟清洗合同协议书篇一：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就餐厅油烟系统清洗事项协商一致，特订立本协议。
一、工程概况工程名称：餐厅油烟系统清洗清洗范围：排烟罩、排烟罩横管道、竖管道、横管道、风机、油烟净化器。
二、合同工期开工日期：年月日时竣工日期：年月日时工期共计：小时三、工程价款及支付方式 1、价款如下：小写： 0000000 元。
具体明细见附表。
大写：人民币。
2、支付方式：乙方施工完毕、经甲方验收合格后7个工作日内按协议约定结算金额。
甲方将以方式支付。
四、验收条款1 2、验收时间：3、验收方式：。
五、双方责任（一）、甲方责任1、甲方提供用水、用电、天然气。
2、依约支付乙方进度款。
3、负责组织工程的竣工验收。
（二）、乙方责任1、严格按甲方要求，保证质量，按时完工并交付使用。
2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃及人员安全负责，施工中造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。
4,清洗验收合格之日起乙方负全部责任(由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规造成火灾时，乙方不负任何责任)。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
六、违约责任1、除不可抗力的原因外，甲、乙双方应遵守本协议约定。
否则，违约方须承担相应违约责任。
2、乙方逾期完工，应承担逾期违约责任，每逾期一日，按总工程款的方支付违约金。
逾期超过14日，甲方有权解除协议，乙方应按总工程款的20％向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。
3、乙方未按协议约定质量等要求向甲方提供工程服务，应按甲方要求修理、更换、调整直至符合约定。
因此逾期的，乙方还应按前款约定承担相应违约责任。
4、在甲方场所，乙方履行协议应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，否则造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。
油烟管道安装合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要在其厨房内安装油烟管道，乙方具备相应的安装资质和施工能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：油烟管道安装工程2. 工程地点：甲方指定的厨房区域3. 工程范围：油烟管道的测量、设计、制作、安装及验收二、工程期限1. 乙方应在接到甲方书面通知后，自合同签订之日起15个工作日内完成油烟管道的安装工程。
2. 如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工程期限。
三、材料供应1. 乙方负责提供安装油烟管道所需的材料，包括但不限于管道、支架、阀门、连接件等。
2. 乙方提供的材料应符合国家相关标准，并经甲方验收合格。
四、工程结算1. 工程造价：经双方协商，油烟管道安装工程总造价为人民币_____元整。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付工程总造价的30%作为预付款；工程完工后，甲方在验收合格并支付剩余的70%。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后，有权对工程质量进行验收。
验收合格后，甲方支付剩余工程款。
六、违约责任1. 若乙方未按时完成工程，每延迟一天，应向甲方支付总工程造价的1%作为违约金。
2. 若乙方提供的材料不合格，导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若甲方未按时支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付总工程造价的1%作为违约金。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
净化车间施工合同
净化设备和材料合同合同编号：第合同签订时间：年月日合同履行地：（甲方)发包方：（乙方)承包方：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：净化车间工程二、工程地点：惠州市大亚湾西区板樟岭北侧三、承包范围和内容:根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案(净化施工图纸)全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工。
且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。
1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风(货）淋室、传递箱等)施工制作、安装.2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工。
3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试。
4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。
5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工.6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。
四、承包合同价款1.本工程的承包总价为：万元人民币（大写:)，此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款,完成合同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。
1.1合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。
1。
2乙方已经视察现场,使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。
1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《广东省建设工程造价咨询服务收费管理办法》,由甲方进行结算。
油烟净化器销售及安装合同
甲方（以下简称“买方”）：地址：________________电话：________________传真：________________法定代表人（或合法授权人）：________________乙方（以下简称“卖方”）：地址：________________电话：________________传真：________________法定代表人（或合法授权人）：________________鉴于甲方经营场所产生油烟污染，为改善空气质量，保障人民群众身体健康，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1 甲方购买乙方提供的油烟净化器一套，包括但不限于以下设备：油烟净化器、风机、管道、配件等。
1.2 乙方负责提供合同标的设备的销售、安装及售后服务。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币______元整（大写：______元整）。
2.2 甲方应在签订本合同之日起____个工作日内支付合同总价_____%的预付款，剩余款项在乙方完成设备安装并经甲方验收合格后____个工作日内一次性付清。
第三条设备安装3.1 乙方负责在合同签订后____个工作日内完成设备安装。
3.2 乙方在安装过程中应严格按照相关规范和标准进行，确保安装质量。
3.3 甲方应配合乙方进行现场施工，提供必要的施工条件。
第四条售后服务4.1 乙方提供合同标的设备的免费保修期为______个月。
4.2 保修期内，如设备出现非人为损坏问题，乙方应免费维修或更换。
4.3 保修期满后，乙方提供有偿维修服务，收费标准另行协商。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 甲方未按时支付款项的，应向乙方支付_____%的违约金。
5.3 乙方未按时完成设备安装的，应向甲方支付_____%的违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
厨房排烟工程合同范本三篇
厨房排烟工程合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：厨房排烟工程2. 工程地点：甲方指定地点（详细地址）3. 工程内容：包括但不限于排烟设备的采购、安装、调试，排烟管道的铺设，风机的安装等，具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______个日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）______元整（小写：￥______元），此价格为含税价，包含工程所需的设备、材料、运输、安装、调试、培训、售后服务等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
油烟净化器工程施工合同(总
6页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
工程施工合同
甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）
乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：
一、工程名称：明发云庭彩云街商铺
二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号
三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化
器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。
四、甲方责任
1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；
2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；
3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；
4、按本合同规定及时支付工程款；
5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；
6、负责施工现场前期清理工作。
7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追
加结清。
五、乙方责任
1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；
3、按期施工、完工；
4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。
5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。
6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进
行赔付。
六、工程造价及付款方式
1、工程造价为：人民币 ¥43000 元。
大写人民币肆万叁仟元整。
2、付款方式
（1）安装完成后3月内一次性支付工程款 ¥43000 元；
七、工程期限
经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。
八、验收标准
工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方
案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。
九、违约责任
1．甲方责任
未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。
2．乙方责任
若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合
同总额千分之一每天赔偿甲方。
十、合同终止
1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过 7 天以上，或擅自于施工中停工日数累计达 7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分。
2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或一部分。
3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或一部分。
（1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议；（2）办理清算；
（3）办理公司的重整；
（4）与其他公司的合并；
（5）经确认已经丧失偿还债务的能力；
十一、争议解决的方式
1.合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
2.协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3.也可直接向人民法院起诉。
十二、特殊条款
本合同条款对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
十三、附则
1.其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
2.合同附件。
上述附件均为合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，壹式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(章)：乙方(章)：
代表：代表：
日期：日期：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案
处理工艺的选择结合了同类餐馆和环保部门的意见，本着安全、节能、高效的思路考虑。
最终选用绿科电解油烟净化器的处理工艺。
工艺流程如下：
厨房油烟经集气罩收集后，经电解油烟净化器进行净化后高空排放。
一、．工艺流程
烟罩→净化器→吸附装置→风机→风管连接
如下设计示意图
安装在室内，位置见今后施工图。
烟罩，风管，风机，净化器安装，电线铺设，控制器的安装。
甲方负责协调。
二．设备制造，安装要求，周期
合同签订现场测量，出图约1天，设备制造5天完成到现场，拆除原有的
装潢设施和安装2天。
顶修复需要商户做配合工作。
调式，运行交接约1天三．维护培训
厨房油烟高端电解油烟达标排放集气罩柜式离心风机
安装完毕对设备运行维护，根据情况指导。
四. 主要设备选型及技术参数
高端电解油烟净化器
型号：LK-JD
处理风量：4000 m3/h
外形尺寸：1180×550×630mm
压力损失：≤150 Pa
消耗功率：0.25kw
输入电源：220V 50Hz
接地电阻：＜1.5Ω
绝缘电阻：＞2000 MΩ
净化效率：≥90%
环境湿度：≤90%
数量：1台
离心风机
型号：HTFC-I-10
风量：4770m3/h
全压：551Pa
转速：1500r/min
功率：2.2kw
材质：Q-235A
数量：1台
五. 油烟污染浓度及排放标准（GB18483-2001）
附件二. 费用预计
------------------------------------精心分享，希望可以帮到你。