建设工程项目内部公司承包责任制合同版本

合作协议
甲方：
法定代表人或委托代理人：。

乙方：
法定代表人或委托代理人：。

签订地点：
签订时间：年月日
合作协议书
甲方：
乙方：
为适应市场的需要和加速公司的发展，根据国家有关法律法规和甲方的管理制度，甲方将其承包的工程与乙方合作完成。

为明确双方的权利义务及经济责任，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议，以资共同遵守：
1. 工程项目：
1.1 工程名称：
1.2工程施工地点：
1.3施工内容：双方共同合作工程的人员招聘、材料采购、施工机具、施工工作等全部由乙方完成，施工内容以甲方与业主所签订的合同为准。

1.4工程价款￥: ；大写：
2. 工期：年月日起至年月日止。

2.1总工期为日历天，开工日期以监理下发开工令日期为准。

2.2若乙方不能按期完工，自愿按元/天支付甲方的拖期损失赔偿金，并承担因其拖期被业主处罚的一切经济损失。

2.3 如因业主原因导致工程不能如期开工，中途停工致使乙方停工或设备闲置等情况，损失由乙方自行承担，甲方应当负责为乙方向业主申请顺延工期；如因乙方原因导致停工，乙方承担因工期延误被业主处罚的责任。

3.由甲方负责协助乙方组建项目经理部。

由甲方指派甲方公司人员担任该项目的项目经理，乙方指派公司人员作为该项目的施工工地现场负责人。

所组建的项目班子人员必须具有施工专业资格证书（复印件由甲、乙双方各备存一份)。

4.乙方以其自己的名义对外订立购销合同及租赁合同等，所产生的法律责任，由乙方自行承担。

5.乙方必须遵守《劳动法》及《工伤保险条例》的规定，为所有聘用人员办理国家规定的各种社会劳动保险及为从事高空危险从业的职工办理意外保险，费用由乙方自行承担。

若乙方迟延履行，甲方有权从工程款中代扣代买相关保险。

6.合作工程所需材料的采购和施工设备的组织，由乙方负责。

乙方应建立相应台账。

所采购的材料必须符合工程设计和相关规范要求，在所施工的工程项目中不得使用不合格产品，否则造成的一切后果由乙方负责。

乙方所购材料和施工设备必须符合甲方与业主所签合同的要求，否则由乙方自行承担由此导致的一切损失。

7.保证金，工程综合性保底利润及相关税费：
7.1保证金：乙方应按业主要求缴纳相关保证金（包括履约保证金，民工工资保证金、工程质保金、资料保证金，安全保证金等），保证金由乙方全额承担。

乙方必须交的履约保证金，民工工资保证金发票复印件交回甲方，作为安全保证金担保。

甲方在收到业主退还的保证金三日内应当将乙方所缴纳的工程相关保证金全额退还给乙方。

7.2工程综合性保底利润费：甲方按工程实际总价（以工程审计决算价格为准）的％向乙方收取工程综合性保底利润费。

支付方式为：业主每支付一笔工程款至甲方账户时，甲方按支付金额的%予以扣除，剩余部分甲方应于收到之日起三日内支付给乙方。

7.3 税收：
7.3.1甲方按合同总价的万分之三代扣乙方印花税元，大写：，税款由甲方在签订合同时代收。

7.3.2工程营业税、所得税及其他应缴税款全部由乙方承担，由业主代扣的，乙方必须将营业税发票原件提供给甲方。

如果业主不代扣的，乙方自行缴纳并将税票原件交甲方，如没有提供税票，甲方将按工程结算价%代扣。

7.3.3最后一次计量拨款，甲方收取资料保证金元，待乙方提交一套完整的竣工资料后，退还资料保证金。

8. 工程款(含借款)支付：
项目工程款（含借款）必须先进入甲方指定帐户。

在拨付工程款前，乙方需向甲方提交乙方自行缴纳的税务发票或业主代扣的营业税发票。

若乙方不能提供应提供的税务发票，甲方有权在扣收相关税费及其它应扣款后，剩余部分在业主工程款到账后3日内拨付给乙方。

8.1罚款及其他应扣款按照甲方与业主所签订的合同条款相关内容执行。

9. 印章的使用和管理（乙方如需要印章）
9.1甲方给乙方刻制的印章为资料专用章（公章式样为资料专用章，公章上标注不具有对外效力），公章用途为建设施工项目工作提供便利，不具有对外签订合同效力，印章的使用和管理实行局限使用、责任管理。

公章由甲方指派人员保管，乙方对使用公章的后果负责。

9.2项目部的印章由公司统一刻制，由公司派专人管理，乙方对使用公章的后果负责（乙方使用公章的文本一式两份，由乙方签字后留存一份）。

严禁乙方制造、变造总公司和分支机构（项目部）行政印章、合同专用章、财务专用章，否则，甲方有权立即解除合同，由乙方承担人民币10万元违约金，并报请司法机关追究刑事责任。

10. 质量标准：
10.1乙方实施的工程质量、工期、工序、竣工期限、保修等必须符合甲方与业主所签订合同的所有要求。

工程质量及外观达不到《规范》、业主及监理要求的部分，乙方无条件及时返工直到符合要求，并承担返工费用。

10.2 乙方向甲方承诺按照甲方与业主所签订的合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

如果乙方在规定的保修期内未按业主要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，维修所发生的一切费用由乙方全部承担，在乙方工程质量保证金中扣除。

11. 违约责任：
11.1若乙方将所承担的工程项目转包、分包给其他单位或个人，应当告知甲方。

11.2乙方必须按时足额支付民工工资，乙方须将项目部工作人员及施工队工人名册及身份证复印件及联系电话报甲方备案。

11.3甲方发现乙方有严重的违约和违反法规的行为，甲方有权要求乙方及时整改。

若乙方在甲方多次要求整改后仍拒不整改，且乙方的违约行为严重影响工程进度或质量的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

12.安全施工生产
12.1 乙方应尽量做到工程项目施工过程无重大伤亡事故及火灾事故发生，乙方要加强对工人的安全培训、安全教育、加强机具设备使用，现场用火和高空作业人员的管理工作，履行对操作人员实行安全技术交底，且做到手续齐备，加强施工现场安全防范工作，建立完善的安全管理制度和运作体系，新进场人员必须进行岗前培训。

12.2 若乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理而造成的火灾、伤亡事故，由乙方承担经济损失和法律责任。

13. 特别约定：
13.1乙方必须遵纪守法，严格执行甲方的管理制度，诚信经营。

乙方所完成的工程独立核算，自主经营，自负盈亏，在本工程实施过程中的一切债权，债务、盈亏均由乙方自行负责、承担。

13.2乙方负责工程图纸会审、编制工程预算、技术方案，施工组织设计，办理工程施工技术资料及验收资料，组织工程中间验收，竣工验收，负责编制各种计划统计报表和资料，并按时向甲方提供年、季、月各种工程报表，由乙方负责办理现场签证。

工程完工后，乙方应向甲方提交一套完整的竣工资料和办理工程结算、财务结算的相关资料。

13.3甲方有权定期、不定期检查工程实施情况，乙方无条件配合甲方工作；甲方发现乙方未认真履行合同，有权要求乙方及时改正。

13.4乙方项目部所发生的一切经济往来(包括债权或债务)由乙方全权负责。

在施工中因乙方自身原因而发生的安全事故，由乙方负责处理，并做好善后工作。

13.5合同期为：从本合同签订之日起至项目工程竣工结束质保期满为止。

13.6若乙方在施工过程中违章作业或不听指挥,导致甲方被监理、业主经济处罚的，乙方自愿承担监理、业主对甲方的经济处罚。

13.7乙方已经仔细研读甲方与业主所签订的合同文本，并知晓全部内容。

甲方与业主所签订的合同中，甲方所承担的合同义务由乙方履行，乙方必须严格按合同约定履行全部义务。

13.8安全保证金：
乙方必须加强安全管理，若因乙方自身原因导致在合作项目施工过程中发生安全事故的，乙方自行承担全部责任。

若乙方未按约承担相应法律责任、履行赔偿义务的，甲方有权从应拨付给乙方的工程款中直接支付给受害方。

13.9甲方与业主签订的合同，乙方必须无条件执行，合同中约定的各项条款对乙方同样有效。

13.10本合同部分条款若与业主签订的合同文件及附件有冲突时，按与业主签订的合同条款执行；本合同未约定事项，，按甲方与业主签订的合同条款执行。

13.11因合同在执行中发生纠纷，双方协商解决；协商不成时，甲、乙任何一方可向起诉方所在地人民法院提出诉讼。

13.12本合同未尽事宜，经协商达成的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

14.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

本合同经双方签字或盖章后生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）
年月日年月日。