建设工程造价咨询合同
建设工程造价咨询服务合同6篇
建设工程造价咨询服务合同6篇篇1建设工程造价咨询服务合同甲方：（委托人）___________，身份证号码：____________，住址：____________________。
乙方：（咨询人）___________，统一社会信用代码：____________，注册地址：__________________。
鉴于，甲方拟进行建设工程项目，为保证建设工程项目的合理性、经济性和合法性，经过甲、乙双方协商一致，本着互信互利的原则，达成以下协议：第一条服务范围1.1 乙方按照国家建设工程造价咨询服务规定，提供建设工程项目可行性研究、招标文件编制、投标分析、施工图预算、施工计价和结算、工程造价咨询、工程概算编制等服务。
1.2 乙方应当根据建设工程项目的实际情况，提供全面、专业、客观的服务，确保甲方的合法权益。
第二条服务期限2.1 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如甲方需要延长合同期限，应提前与乙方协商一致，并签订书面延期协议。
第三条服务费用3.1 甲方应按照双方约定的服务内容和支付方式，及时足额支付服务费用。
3.2 服务费用支付方式：甲方应在咨询人提供服务后的___日内，向乙方支付服务费用，支付方式如下：________________。
第四条保密条款4.1 乙方应对甲方提供的项目资料和信息进行保密，未经甲方许可，不得泄露或外传。
4.2 乙方应严格遵守国家相关法律法规，保护甲方的商业秘密及相关信息，保护甲方的合法权益。
第五条违约责任5.1 如乙方在服务过程中违反约定，对甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 如甲方未按时支付服务费用，造成乙方无法提供服务的，甲方应承担逾期支付违约责任。
第六条合同变更6.1 本合同的任何变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第七条争议解决7.1 本合同涉及的争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。
建设工程造价咨询合同范本5篇
建设工程造价咨询合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程造价咨询合同范本甲方（委托方）：____公司乙方（咨询方）：____咨询有限公司鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程造价咨询服务，双方经友好协商，达成如下合同：一、委托内容1.1 甲方委托乙方对____项目的建设工程进行造价咨询服务，具体包括但不限于：1.1.1 确定工程项目的总投资额、概算和预算；1.1.2 编制招投标文件中的造价相关资料；1.1.3 对投标人提交的施工图设计文件的造价进行审核和核算。
二、服务费用2.1 甲方应按照双方约定的费用标准支付相应的服务费用，具体金额为____元，支付方式为____。
2.2 如因项目的调整或其他原因导致服务内容发生变更，乙方有权要求相应的服务费用调整。
三、服务标准3.1 乙方应按照国家相关的标准和规定，认真履行咨询服务，并保证服务质量。
3.2 乙方应逐步向甲方提交服务成果，确保甲方在工程实施过程中得到及时的成本控制和风险评估。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至____年____月____日终止。
如需延长合同期限，应提前协商一致并办理书面延期手续。
4.2 若合同期限届满，双方应及时进行服务成果的交接，并办理相关结算手续。
五、违约责任5.1 若一方未履行本合同约定的义务或违反合同内容，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等无法控制的原因导致一方无法履行合同，应在合理的时间内通知对方，并协商解决办法。
六、争议解决6.1 在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门提起仲裁或诉讼。
6.2 争议期间，双方应继续执行本合同其他约定，不得擅自中止或解除合同。
七、其他条款7.1 本合同正本一式___份，甲乙双方各执___份，具有同等的法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1示范文本甲方（委托方）：_________________________（全称）乙方（受托方）：_________________________（全称）鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作，为明确双方权益和义务，根据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务，确保工程投资控制合理、科学、高效。
乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于：预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。
二、双方基本信息及人员安排甲方：_________________________（填写相关信息）乙方：_________________________（填写相关信息）双方应指定具体的项目负责人，并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。
三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________（结束日期）止。
乙方应根据甲方的需求和时间要求，合理安排工作进度，确保按时完成咨询任务。
四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为：人民币_________________________元。
2. 支付方式：_________________________（如分期支付、一次性支付等）。
3. 支付时间：按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有，乙方享有咨询成果的署名权。
六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。
2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收，如有问题应及时提出。
七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。
2. 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程造价咨询服务合同6篇
建设工程造价咨询服务合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程造价咨询服务合同甲方（甲方单位名称）：__________ 联系人：__________ 联系电话：__________乙方（乙方单位名称）：__________ 联系人：__________ 联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询服务达成如下协议，以兹共同遵守：一、服务内容1.1 乙方接受甲方委托，为甲方提供建设工程项目造价咨询服务，具体服务内容包括但不限于：编制工程预算、成本控制、招标文件编写、投标报价分析等。
1.2 乙方应当严格按照国家、地方法律法规以及相关标准规范的要求，准确无误地完成甲方委托的各项工作，并确保服务质量符合法律法规的要求。
1.3 乙方应当按照《建设工程造价咨询服务合同》的约定，履行服务义务，不得擅自增减服务内容或违反合同约定。
二、服务费用2.1 乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务，甲方应当按照双方约定的服务费用支付给乙方。
服务费用支付方式为：一次性支付/分期支付（具体支付方式双方可协商确定）。
2.2 如因甲方原因导致服务费用支付延误或未支付，乙方有权暂停或终止相应服务，并保留追究法律责任的权利。
2.3 如双方协商一致，发生服务内容发生变更或增加，乙方有权根据实际情况提出相应的服务费用调整。
三、服务周期及终止3.1 本合同自双方签署之日起生效，服务周期为_______年/月，具体服务起止时间双方另行协商确定。
3.2 乙方在约定的服务周期内完成服务内容后，双方可根据实际情况对合同进行适当延长或提前终止。
3.3 任一方发生违约行为，且在合同履行后无法达成协商解决，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
四、保密条款4.1 双方应当对在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和相关信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
建设工程造价咨询合同模板5篇
建设工程造价咨询合同模板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程造价咨询合同甲方（甲方名称、法定代表人、注册地址、联系电话）与乙方（乙方名称、法定代表人、注册地址、联系电话）经友好协商，就甲方持有的项目建设工程的造价咨询服务，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行项目建设工程的造价咨询服务，以保障项目的顺利进行、合理投资，同时达到预期的经济效益。
第二条服务内容1. 乙方应按照甲方委托的范围，对项目建设工程进行造价测算、投资估算、成本分析等咨询服务；2. 乙方应根据实际需要，向甲方提供相关建议、方案，并提出合理的造价控制措施；3. 乙方应根据甲方委托，提供详细的造价咨询报告，并在需要时向甲方提供相关的造价调整意见。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务报价，支付相应的服务费用；2. 乙方应在提供服务后向甲方出具发票，并甲方应在收到发票后的15个工作日内支付相应费用；3. 如乙方提供的服务超出原合同约定的范围，甲方应按照双方重新商定的价格支付相应的费用。
第四条合同变更1. 任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更合同；2. 变更合同应具体明确变更内容、变更原因、变更时间及费用调整等具体事宜。
第五条合同期限合同自双方签署之日起生效，至完成项目建设工程或乙方提供的服务期限结束为止。
第六条不可抗力1. 因不可抗力，如地震、水灾等不可抗力因素，导致本合同无法继续履行，对双方均不承担责任；2. 不可抗力发生时，双方应立即通知对方，同时采取措施减少损失，并在不可抗力情况消失后继续履行合同义务。
第七条法律适用1. 本合同受中国法律管辖，并应按照中国法律解释和执行；2. 如本合同任何条款与相关法律法规相抵触，以法律法规为准。
第八条争议解决1. 在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；2. 如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
第九条其他1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程造价咨询合同(示范文本)8篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）8篇篇1甲方（委托人）：________________乙方（咨询人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方委托乙方就甲方指定的建设项目提供工程造价咨询服务。
乙方应根据相关法律法规、行业规范及本合同约定，提供准确、及时、专业的咨询服务。
二、服务范围与内容1. 建设项目投资估算的编制及审查；2. 建设项目工程概预算的编制与审查；3. 建设项目工程量清单编制及审查；4. 工程造价分析与控制；5. 工程造价相关纠纷的调解与仲裁支持；6. 其他工程造价相关的专业服务。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务内容完成并验收合格之日止。
乙方应根据甲方的需求及项目实际情况，合理安排工作计划，按时完成咨询服务。
四、费用与支付方式1. 咨询费用：根据服务内容及工作量，双方约定咨询费用为人民币________元整（大写：_________元整）。
具体支付方式及时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总费用的____%作为预付款；（2）乙方完成服务内容并提交成果后，甲方支付剩余款项。
2. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
3. 乙方应提供正规的发票或收据作为收款凭证。
1. 双方应对涉及本合同的所有资料及信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 保密信息的豁免：如保密信息已经通过合法途径公开或被第三方披露，则乙方不承担保密责任。
六、违约责任与赔偿1. 若甲方未按约定支付咨询费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方提供的咨询服务不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 若因乙方原因导致工程损失或纠纷扩大的，乙方应承担相应的赔偿责任。
建设工程造价咨询合同模板一8篇
建设工程造价咨询合同模板一8篇篇1委托方（甲方）：______________________咨询方（乙方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就本建设工程造价咨询事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________咨询服务内容：工程造价咨询，包括预算编制、审核、评估等。
二、服务范围及内容本次咨询服务范围包括：1. 编制建设工程造价预算；2. 审核工程造价预算及变更；3. 评估工程造价实际支出与预算差异；4. 提供工程造价相关的法律咨询。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效，至完成全部咨询服务内容并验收合格为止。
进度安排如下：1. 合同签署后___个工作日内完成预算编制；2. 预算编制完成后___个工作日内完成预算审核；3. 根据工程进展情况，定期评估工程造价实际支出与预算差异；4. 提供必要的法律咨询。
四、费用及支付方式1. 咨询费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后___个工作日内，甲方向乙方支付总费用的___%作为预付款；（2）咨询服务完成后，经双方验收合格，甲方向乙方支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票。
费用明细见附件《工程造价咨询费用明细表》。
乙方账户信息如下：户名：______________________ 开户行：______________________ 银行账号：______________________篇2委托方（甲方）：__________________咨询方（乙方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规，以及建设工程实际情况与特点，为确保工程项目的建设顺利进行及实施工程造价的有效控制，本着公平、诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下建设工程造价咨询合同意向，特签订本合同。
建设工程造价咨询合同模板5篇
建设工程造价咨询合同模板5篇篇1建设工程造价咨询合同模板甲方：（委托方）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包方）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）鉴于甲方拟在（项目名称及具体位置）项目中进行建设工程，现委托乙方进行相关造价咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方接受甲方委托，为其提供有关（项目名称）项目建设工程的造价咨询服务，具体内容包括但不限于：（1）编制项目初步预算；（2）编制项目施工图设计及施工图阶段预算；（3）审核施工单位提交的招标文件的预算；（4）协助甲方进行工程量清单的编制与审核；（5）根据实际情况提供项目造价优化建议等。
1.2乙方将按照本合同约定的进度和标准，为甲方提供专业咨询服务，并保证服务内容的质量和及时性。
二、服务费用及支付方式2.1甲方应在合同签署之日起向乙方支付咨询服务的酬金。
其中，初步预算编制费为（金额），施工图设计及施工图阶段预算编制费为（金额），审核招标文件的预算费用为（金额），工程量清单编制与审核费用为（金额），其他服务费用为（金额）。
2.2甲方应在乙方提供服务的同时支付相应费用，支付方式包括一次性支付、分阶段支付等，具体支付方式由双方协商确定。
2.3如因甲方原因导致服务延期或改变，则相应的服务费用将根据实际情况进行调整，甲方应按照修订后的费用支付。
三、合同期限与解除3.1本合同自双方签署之日起生效，至（日期）止。
合同期满后，双方未协商续约，则本合同自动终止。
3.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应尽力减少损失并尽快解除合同，并不承担违约责任。
3.3如一方违约，应承担相应的违约责任，对方有权解除本合同并要求违约方赔偿损失。
四、保密条款4.1双方在本合同履行过程中涉及到的商业秘密、技术资料及其他机密信息，应予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。
4.2如因一方违反保密条款导致信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程造价咨询合同范本6篇
建设工程造价咨询合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________乙方（咨询单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、合同目的乙方接受甲方委托，对甲方的建设项目提供工程造价咨询服务，包括但不限于工程预算、结算、决算审核，工程量清单编制，工程造价监控等方面的专业服务。
二、服务范围1. 工程预算、结算、决算审核；2. 工程量清单编制；3. 工程造价监控；4. 甲方委托的其他工程造价咨询服务。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。
四、服务费用及支付方式1. 乙方提供的工程造价咨询服务费用计算方式按照行业标准及双方约定执行。
具体费用根据服务内容、工作量及复杂程度等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付服务费用：（1）按月支付：每月根据乙方实际完成的工作量支付相应费用；（2）按阶段支付：根据服务阶段的不同，按照约定的比例支付费用；（3）一次性支付：合同生效后，甲方一次性支付乙方全部服务费用。
3. 甲方应按时足额支付服务费用，如逾期支付，乙方有权终止服务，由此造成的损失由甲方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）及时向乙方提供所需的资料和信息；（2）确保所提供的资料真实、完整、合法、有效；（3）按照约定支付服务费用。
2. 乙方责任与义务：（1）按照约定提供工程造价咨询服务；（2）对甲方的资料和信息予以保密；（3）及时向甲方提出合理的建议和意见；（4）按照行业标准进行服务，确保服务质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息予以保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同履行完毕后仍然存在，直至相关信息公开或保密信息不再具有保密价值为止。
建设工程造价咨询合同范本3篇
建设工程造价咨询合同范本3篇篇一建设工程造价咨询合同甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、咨询项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 咨询服务内容：具体包括但不限于编制工程预算、招标控制价、结算审核等。
二、咨询服务期限自本合同生效之日起至咨询服务完成并经甲方验收合格之日止。
三、咨询费用及支付方式1. 咨询费用：根据国家相关规定和双方协商，本项目的咨询费用为人民币______元（大写：______________________）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付咨询费用的______%作为预付款；（2）咨询服务完成并经甲方验收合格后______个工作日内，支付咨询费用的______%。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权要求乙方按照合同约定提供咨询服务；（2）有权对乙方的咨询工作进行监督和检查；（3）按照合同约定及时支付咨询费用；（4）提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务（1）有权要求甲方按照合同约定支付咨询费用；（2）按照国家相关规定和合同约定，独立、客观、公正地开展咨询工作；（3）对咨询工作中知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密；（4）按时完成咨询服务，并向甲方提交咨询报告。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付咨询费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇
建设工程造价咨询合同（示范文本）6篇篇1建设工程造价咨询合同（示范文本）甲方：_____________（甲方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________乙方：_____________（乙方单位名称）法定代表人（或负责人）：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________传真：_____________邮编：_____________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的造价咨询服务，经双方友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、服务内容：1. 提供全过程造价咨询服务，包括但不限于建设工程总造价、概算、预算、投标报价、成本控制、造价分析等。
2. 对建设工程各项成本进行审查、评估和管理，确保项目的质量、安全和效益。
3. 提供建设工程造价管理相关的技术支持和咨询服务。
4. 协助甲方与其他相关单位进行造价谈判和协商。
5. 完成其他双方约定的工作任务。
二、服务期限：本次合同自双方签署之日起生效，至建设工程竣工验收之日止。
三、服务费用：乙方按照双方约定的标准收取服务费用，具体金额为_____________（大写：_____________）。
四、合同解除：1. 在服务期限内，如因不可抗力或其他不可抗力因素，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2. 除上述情形外，任何一方未履行合同义务或严重违约，均可视为违约解除合同。
五、保密条款：双方应保守商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露任何机密信息。
六、争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提交仲裁解决。
七、本合同自双方签字盖章之时生效，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程造价咨询服务合同4篇
建设工程造价咨询服务合同4篇篇1建设工程造价咨询服务合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（咨询方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就建设工程造价咨询服务事宜达成如下协议：一、咨询服务内容：1.根据甲方委托，乙方将对甲方提供的建设工程项目进行全面的造价咨询服务，包括但不限于项目预算编制、合同评审、工程造价控制等。
2.乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，为甲方提供尽善尽美的造价咨询服务。
二、服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至本次工程竣工验收之日止。
三、服务费用：1.甲方应按照乙方提供的服务费用清单支付相应的咨询服务费用。
2.服务费用包括但不限于专业人员工资、咨询费、交通费等，具体费用详见《服务费用清单》。
3.甲方应于本合同签署之日起5个工作日内将服务费用支付至乙方指定账户，逾期支付的，甲方应承担违约责任。
四、保密条款：1.双方对在合同履行过程中获取的有关对方的商业、技术、经营和其他资料，应当予以保密。
2.未经对方书面同意，不得向第三方透露、传播保密信息，否则应承担相应的责任。
五、违约责任：1.甲方未按照约定时间支付服务费用的，应承担违约责任，乙方有权暂停或中止服务。
2.乙方未按照约定时间完成咨询服务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决：本合同在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，提交本合同签订地有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项：1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2.本合同自双方签署之日起生效，本合同共2份，每方各执1份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为建设工程造价咨询服务合同内容，双方应严格按照合同规定履行各自义务，确保合同顺利履行。
希望本次合作能够顺利达成，共同促进工程造价咨询服务质量提升，保障工程建设的顺利进行。
篇2建设工程造价咨询服务合同甲方（委托方）：单位名称（全称）：法定代表人/授权代表：联系地址：联系人：联系电话：乙方（咨询方）：单位名称（全称）：法定代表人/授权代表：联系地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在项目中进行建设工程，为确保工程造价合理、准确，特向乙方咨询建设工程造价相关事宜，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容及范围1.乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务，包括但不限于工程预算编制、工程造价评估、招标文件编制、招标控制价评审等相关工作。
建设工程造价咨询合同范本6篇
建设工程造价咨询合同范本6篇篇1建设工程造价咨询合同范本甲方（委托方）：_______________（单位名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：_______________（单位名称）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国建设工程造价管理条例》和相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就由甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务事项的合同内容如下：一、咨询服务的内容及范围：1. 对委托方提供的建设工程项目进行造价分析、比较、预算编制、定额计价等咨询服务；2. 对委托方提供的建设工程项目进行招标控制价评审和预算评审等工作；3. 提供建设工程项目施工过程中的造价调整、审计和结算等服务；4. 提供其他与建设工程造价相关的技术咨询服务。
二、咨询服务的费用及支付方式：1. 咨询服务的费用为_______________万元，乙方应在签订合同后的3个工作日内向甲方支付40%的预付款；2. 甲方应在乙方完成咨询服务后的15个工作日内支付余下60%的服务费用。
三、咨询服务的期限：本合同自双方签字盖章后生效，有效期为_______________年。
届时，如需续签合同，可在到期前一个月内协商签订。
四、违约责任：1. 若因乙方原因导致咨询服务无法完成或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此而遭受的全部经济损失；2. 若因甲方原因导致合同无法履行，甲方应向乙方支付合同总额30%的违约金。
五、保密责任：双方在合作过程中应互相保密，不得泄露对方的商业秘密及涉及合同内容的相关信息。
六、其他事项：1. 本合同任何条款如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______________人民法院解决；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程造价咨询合同范本5篇
建设工程造价咨询合同范本5篇二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件。
2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自×年×月×日开始实施至×年×月×日终结。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：开户银行：开户银行：甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。
增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。
第三条费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。
费用支付方式。
双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费万元整。
余款在提交《__________________建设项目申请报告》评审合格后付清。
第四条违约罚金1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5，作为违约罚金。
2. 因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。
3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。
第五条合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。
修改或补充合同与本合同具有同等效力。
本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。
第六条本合同正本一式两份，双方各执一份。
建设工程造价咨询合同模板一8篇
建设工程造价咨询合同模板一8篇篇1委托单位（以下简称甲方）：____________________咨询单位（以下简称乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程造价咨询服务达成以下协议：一、工程概况项目名称：____________________工程地点：____________________服务内容：工程造价咨询包括施工图预算、结算审核等。
涉及工程量的计算、预算单价的确定、预算总价的编制与核对以及结算价的确定等。
咨询服务的具体内容应根据甲方需求进行调整和补充。
二、服务范围及内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：工程估价、预算编制、工程量核对、定额套用审查等。
具体服务范围和内容根据甲方需求确定，并在本合同中详细列明。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至服务内容完成并验收合格为止。
如遇特殊情况，经双方协商，可延长合同期限。
四、合同价格及支付方式1. 咨询费用计算方式：按照项目总造价的百分比计算，具体比例根据工程规模及难度确定。
2. 支付方式：本合同签署后，甲方应按约定支付预付款，服务完成后，根据实际工作量结算余款。
支付方式可以是现金、银行转账等方式。
乙方应提供合法有效的发票。
五、保密条款甲乙双方应保守合同中涉及的商业秘密和机密信息，未经对方许可，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付咨询费用，乙方有权终止服务，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方提供的咨询服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家法律法规和相关政策规定，确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2015—0212合同编号：gz2017-建设工程造价咨询合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：。
咨询人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：_ 。
3.工程规模：_ 。
4.投资金额：_ 。
5.资金来源：_ 。
6.建设工期或周期：_ 。
7.其他：_____无__________________________。
二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：。
服务范围及工作内容详见附录 A。
三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自_ 年___月___日开始实施，至 __年______月______日终结。
四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：现行国家或行业有关规定、标准、规范。
五、酬金或计取方式1.酬金：（大写）（￥元）。
酬金或计取方式详见附录 A。
六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:1.中标通知书或委托书（如果有）；2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。
七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立1.订立时间： _ 年__月_____日。
2.订立地点：北京市。
九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同份数本合同一式陆__份，具有同等法律效力，其中委托人执份，咨询人执份。
委托人：___________（盖章）咨询人：咨询有限公司（盖章）法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的代理人：_________ （签字）代理人：_________ （签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：住所：住所：账号：账号：开户银行：开户银行：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：第二部分通用条件1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.1词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。
1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。
1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
1.2语言本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.3合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.协议书2.中标通知书或委托书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；6.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
1.4适用法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务2.1提供资料委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。
委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。
2.2提供工作条件委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。
2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。
2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.3合理工作时限委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。
2.4委托人代表委托人应授权一名代表负责本合同的履行。
委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。
委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。
2.5答复委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。
逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。
2.6支付委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。
3.咨询人的义务3.1项目咨询团队及人员3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。
3.1.2项目负责人咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。
采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。
3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。
咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。
咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。
除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。
3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：（1）存在严重过失行为的；（2）存在违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
3.2咨询人的工作要求3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。
3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。
咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。
委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。
3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。
3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。
3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。
3.3咨询人的工作依据咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。
咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。
必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。
需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。
3.4使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。
4.违约责任4.1委托人的违约责任4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。
双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。
双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。
逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。
双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。
4.2咨询人的违约责任4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。
双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。
双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。
涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。
5.2支付申请咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。
支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有异议部分的支付委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。