郑州市商品房认购协议书完整版

合集下载

郑州市商品房认购协议书通用范本精选3篇

郑州市商品房认购协议书通用范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

编号：*******甲方(销售方)：*******法定代表人：*******地址：************电话：**********乙方(认购方)：*******身份证号码：*******地址：************电话：**********为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本状况1.乙方预定甲方建设开发的***项目，位于***区***路***号院***号楼***单元***层***号(户)房屋，户型为******。

该房屋暂测建筑面积***平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。

2.房屋建筑面积每平方米/人民币***万***仟***佰***拾***元(￥******元/平方米)，总房款人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥******元)。

3.认购方共有人：******身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：******二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。

三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥***元)。

乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。

上述订金******在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式乙方同意选择下列第***种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。

郑州市商品房认购协议书2篇

郑州市商品房认购协议书郑州市商品房认购协议书精选2篇（一）【标题】郑州市商品房认购协议书【协议】甲方：（购房人姓名、身份证号码、联系方式）乙方：（房地产开发商名称、住所地）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经乙方依法取得相应的商品房预售证书，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋信息1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 房屋地址：（填写具体地址）3. 户型及面积：（填写具体户型及面积）4. 总房款：人民币（大写）（填写具体总房款金额）元整。

二、认购条件1. 甲方认购上述项目的房屋，并支付认购金人民币（大写）（填写具体认购金金额）元整，认购金在总房款中将视为首付款，如甲方最终放弃购买该房屋，认购金不予退还。

2. 乙方将在收到认购金后，为甲方保留上述房屋，并依据相关法规及开发计划及时办理网签、合同签订等手续。

三、付款方式1. 乙方将按以下方式收取房款：（1）首付款：在合同签订后（具体时间），甲方需一次性支付人民币（大写）（填写具体首付款金额）元整作为首付款。

（2）贷款：甲方如需贷款购房，应及时提供所需材料并办理相关手续，乙方将协助甲方办理贷款事宜。

（3）按揭款：甲方承诺按揭还款，按揭期限为（填写具体按揭期限）年。

四、其他条款1. 甲方在购房过程中应遵守相关法律法规及开发商的规定，不得从事非法操作、走私、洗钱等活动。

2. 甲方应按照法定程序办理房产登记、个人所得税等手续，并承担相应的费用。

3. 甲方同意在合同签订后按乙方要求办理房屋交接手续。

4. 本协议一经双方签字盖章即生效，并作为双方签署的正式认购协议，对双方具有法律约束力。

甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：郑州市商品房认购协议书精选2篇（二）租房协议甲方（出租方）: （详细信息）乙方（承租方）: （详细信息）鉴于甲方是郑州市的房屋所有者，并愿意将该房屋出租给乙方使用，双方经友好协商，就有关租赁事宜达成如下协议：1. 租赁房屋信息：房屋地址：（详细地址）房屋面积：房屋配置：（如家具、电器等）2. 租赁期限：租赁期限为（具体日期）至（具体日期），共计（具体天数）天。

2024年郑州市商品房认购协议书样本

2024年郑州市商品房认购协议书样本尊敬的购房者：您好！感谢您对我们的关注和信任，郑州市房地产发展有限公司将竭诚为您提供最高品质的商品房及优质服务。

为保障双方的合法权益，特制定本《商品房认购协议书》，详列如下：第一条认购方信息认购方姓名：_______身份证号码：_______家庭住址：_______联系电话：_______第二条商品房信息项目名称：_______楼盘名称：_______房号：_______建筑面积：_______平方米使用权面积：_______平方米户型：_______总价款：_______元第三条付款方式及时间1. 认购方应在签订本协议后的7个工作日内，支付房屋定金，定金金额为总价款的10%（_______元）。

2. 认购方应在本协议签订后的30个工作日内，一次性支付房屋首付款（总价款减去定金金额）或者按揭贷款所需的首付款。

3. 若认购方未在规定时间内支付定金或首付款，则视为自动放弃认购资格，定金不予退还。

第四条房屋交付及验收1. 开发商应根据相关法律、法规和合同约定，按时完成房屋交付。

2. 在房屋交付前，认购方有权对房屋进行验收，如发现严重质量问题，认购方有权要求开发商进行整改或者退还房屋定金。

第五条违约责任1. 若认购方在签订本协议后违约，如有支付定金，开发商有权没收认购方支付的定金，并保留追究认购方法律责任的权利。

2. 若开发商在签订本协议后违约，应向认购方支付双倍定金作为违约金，并承担相应法律责任。

第六条争议解决本协议履行过程中出现任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交郑州市人民法院解决。

第七条其他事项1. 本协议经双方签字盖章后生效，并成为双方约定的买卖合同的一部分。

2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

认购方（签字/盖章）：_______日期：_______开发商（签字/盖章）：_______日期：_______注：此为样本，具体合同以双方签署的协议为准。

2024年郑州市商品房认购协议电子版

2024年郑州市商品房认购协议电子版
甲方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
乙方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方某项目楼盘中的房屋进行如下认购协议：
一、认购房屋：乙方同意认购甲方楼盘中的房屋一套，房屋详情如下：
房屋坐落地点：_____；
建筑面积：______平方米；
房屋价格：人民币________元（大写：_______）；
其他特殊情况：_______。

二、认购定金：乙方应当在签订本协议之日起______日内向甲方支付房屋认购定金人民币______元（大写：_______），定金视为购房意向金，不可退还；如乙方在规定日期内未支付认购定金的，视作认购协议解除。

三、签订正式合同：本协议签署后，甲方应当在______日内向乙方出具商品房认购合同，双方于规定日期签署正式购房合同。

四、房屋交付：双方同意约定房屋的交付日期为______日，具体交付时间双方再协商确定。

五、其他约定：本协议未尽事宜，双方可另行协商一致，并签署书面补充协议。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：________ 日期：______
乙方（签字/盖章）：________ 日期：______
附：1、甲方有效证件复印件1份；
2、乙方有效证件复印件1份。

特别声明：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

以上内容经双方阅读并同意后签署。

2024年郑州市商品房认购协议

2024年郑州市商品房认购协议甲方：（认购人姓名）乙方：（开发商名称）经甲、乙双方友好协商，就乙方所建商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房屋1.1 甲方认购乙方位于郑州市的楼盘内的（具体房屋信息）为其个人所有住宅。

1.2 房屋价格为（人民币）。

1.3 认购房屋总价款人民币（大写）应在签订本协议后（具体日期）内一次性支付完成。

二、认购款支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起（具体日期）内将认购房屋总价款支付至乙方指定的账户。

2.2 甲方同意支付房屋认购款，如逾期支付，每日按总价款的5‰向乙方支付违约金。

三、房屋交付3.1 乙方应在双方达成协议并甲方支付认购款后（具体日期）内将该房屋交付给甲方。

3.2 房屋的质量应符合国家建筑标准，如有质量问题，乙方应承担相关责任。

四、风险责任4.1 认购房屋后，房屋风险责任自乙方交付给甲方之日起由甲方承担。

五、合同解除5.1 若因甲方原因造成合同解除，甲方应向乙方支付违约金。

5.2 如因乙方原因造成合同解除，乙方应将认购款返还给甲方，并向甲方支付违约金。

六、争议解决6.1 双方如对本协议的履行出现争议，应友好协商解决；协商不成，提交郑州市有关仲裁机构裁决。

七、其他事项7.1 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。

7.2 本协议自双方签字盖章后生效，并自（具体日期）终止。

甲方（签字）：________________ 日期：__________乙方（签字）：________________ 日期：__________以上内容经甲、乙双方确认无误后生效。

郑州市商品房开发商（公司章）：________________郑州市商品房认购人（个人签名）：________________。

2024年郑州市商品房认购协议标准版本

2024年郑州市商品房认购协议标准版本
郑州市商品房认购协议书
甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）
乙方：（开发商名称）地址：郑州市XXX路XXX号电话：XXXXX 鉴于甲方系自愿购买乙方开发的商品房，双方本着公平、自愿、平等的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条商品房认购标的
1.1 乙方所开发的商品房位于郑州市XXX区XXX街道，具体地址为（房屋地址），房屋面积约为XXX平方米，总价为人民币XXX万
元。

1.2 乙方保证所出售的商品房系合法所有权及产权，无任何争议，甲方确认认购此商品房。

第二条认购价格及付款方式
2.1 甲方认购乙方商品房，需支付认购定金为人民币XXX万元。

认购定金将在签订最终购房合同时结算，如甲方无故解除合同，则认
购定金不退还。

2.2 甲方在签订最终购房合同时，需要支付商品房的尾款，并按时办理过户手续。

第三条协议生效和失效
3.1 本协议自双方签订之日起生效，至商品房过户完成或认购解除止。

3.2 若因不可抗力因素导致认购协议无法履行，协议自动失效，双方互不承担任何责任。

第四条其他约定
4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

4.2 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，提交郑州市人民法院裁决。

甲方（签字）：
年月日
乙方（盖章）：
年月日
签署地点：郑州市
【注】本协议一式两份，供双方签署后生效。

郑州商品房认购协议书范本

郑州商品房认购协议书范本郑州商品房认购协议书认购协议书编号：【编号】甲方（开发商）：【开发商全称】地址：【开发商地址】联系电话：【开发商联系电话】乙方（购房人）：【购房人姓名】身份证号码（或机构代码）：【购房人身份证号码（或机构代码）】联系电话：【购房人联系电话】鉴于甲方是一家在郑州市合法注册并具备房地产开发资质的开发商，有供应在销售建设中的商品房，并有意将该房屋认购给乙方；乙方是具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的个人/机构，有意购买相应的商品房。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商一致，达成如下认购协议：第一条认购物业信息1.1 甲方拥有该物业的合法所有权、使用权；同时该物业在建设规划、土地使用、规划建设、销售手续等方面符合相关法律法规规定。

1.2 该商品房物业名称：【商品房物业名称】1.3 该商品房具体位置：【商品房位置】1.4 该商品房户型、面积、价格等详细信息如下：户型：【户型信息】建筑面积：【建筑面积信息】套内面积：【套内面积信息】价格：【价格信息】附属设施：【附属设施信息】第二条认购方式2.1 乙方通过签署本协议，向甲方表达购买该商品房的意愿，并支付认购定金【金额】元（大写：【金额大写】）。

2.2 甲方收到乙方支付的认购定金后，视为乙方已经成功认购该商品房，并会第一时间暂停其他交易行为。

第三条定金处理3.1 若乙方在规定的签约期限内通过房屋确认认购信息的确认签字确认，则认购金将作为乙方购房款的组成部分。

3.2 若乙方逾期未签约或拒绝签约，则视为乙方违约，甲方有权解除本协议，同时乙方认购定金将不予退还。

3.3 若甲方不履行合同约定或无法完成该商品房交易，则认购定金将原数退还给乙方，不承担其他损失或责任。

第四条签约与付款4.1 双方约定签订《商品房认购合同》（以下简称“认购合同”）后，乙方即向甲方支付该商品房出售总价款的定金【金额】元（大写：【金额大写】）。

2024年郑州市商品房认购协议书通用(3篇)

2024年郑州市商品房认购协议书通用尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！为了确保您的权益，我们特地为您准备了郑州市商品房认购协议书，以下是协议书的详细内容：一、认购人信息：认购人姓名：身份证号码：联系电话：联系地址：二、项目基本信息：项目名称：开发商名称：开发商联系方式：三、房屋信息：1.单元号：2.楼层：3.房号：四、认购要求：1.认购方式：认购人通过签订本协议，并交纳认购定金，办理认购手续。

2.认购定金：认购人需在签订本协议之日起三个工作日内支付认购定金，认购定金金额为人民币（大写）_______元整，缴纳方式为（）现金（）银行转账（）其他（具体方式）_____。

3.认购决策：认购人确认自身在签订本协议时已详细了解项目情况，并自主作出认购决策，认购人确认此次认购是完全自愿的。

五、认购手续：1.认购资料：认购人需提交以下资料：身份证复印件、户口本复印件、婚姻状况证明（如有配偶）、购房资金来源证明材料等。

2.提交时间：认购人需在签订本协议之日起五个工作日内提交认购所需资料。

3.认购审批：开发商将根据认购人提交的资料进行审核，如审核通过，则发放认购凭证；如审核未通过，则返还认购定金。

六、收款方式：1.认购定金收款：认购人在签订本协议时将认购定金支付给开发商或指定的收款账户。

2.购房款收款：购房款将根据合同约定的付款方式及时间节点支付给开发商或指定的收款账户。

七、协议生效与解除：1.协议生效：本协议自双方签订之日起生效。

2.协议解除：双方同意，除非另有约定，一方要求解除本协议的，需提前60天以书面形式通知对方；如逾期未解除，则认可另一方将此协议回收，并有权没收认购定金的50%作为违约金。

八、法律效力：本协议的解释、效力及纠纷解决均适用中华人民共和国法律。

九、其他事项：1.合同附件：本协议附件包括但不限于合同附件、规划图纸、房屋交付标准等，认购人应在签订本协议前认真阅读并了解。

2.争议解决：如发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法提起诉讼或选择其他争议解决方式。

2024年郑州市商品房认购协议书

2024年郑州市商品房认购协议书甲方（开发商）：郑州市某房地产开发公司乙方（购房者）：姓名_________身份证号码_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、商品房情况1. 商品房位置：位于郑州市某区某街道（具体位置及房号以《商品房买卖合同》为准）。

2. 房屋面积：该商品房的建筑面积为______平方米（最终以房地产测绘机构测量为准）。

3. 房屋用途：住宅。

4. 房屋交付时间：预计为2025年1月1日。

二、认购方式及要求1. 乙方应认真阅读本协议书相关条款，充分了解本协议书所述内容，并按照约定时间到甲方售楼处签署《商品房买卖合同》及相关文件。

2. 乙方应按照本协议书所确定的金额及付款方式支付认购金，作为甲乙双方签订《商品房买卖合同》的约定前提。

3. 乙方应在签订本协议书时提供真实、有效的身份信息及购房资格证明文件，如相关证明文件不齐或虚假，甲方有权解除本协议书并拒绝退还已收取的认购金。

三、认购金及支付方式1. 乙方应按照本协议书所确定的金额（人民币______万元）支付认购金，作为本次认购的凭证。

2. 乙方可以选择现金、银行转账等方式支付认购金，乙方选择其他方式时，应按照约定时间和金额进行支付，并按照甲方要求提供相关证明文件。

3. 乙方应在本协议书约定的时间内到甲方售楼处签署《商品房买卖合同》及相关文件，并结清剩余购房款。

如未按时支付剩余款项或未在规定时间内签订《商品房买卖合同》，甲方有权将该商品房另行出售，并无需退还乙方已支付的认购金。

四、违约责任1. 甲乙双方应认真履行本协议书约定的义务，如有违约行为，违约方应承担违约责任。

2. 如乙方未按照本协议书约定的时间、金额支付认购金，甲方有权解除本协议书并拒绝退还已收取的认购金。

3. 如甲方未能按照本协议书约定的时间交付商品房，乙方有权要求甲方按照约定时间交付商品房或按照逾期交付时间支付违约金。

郑州市商品房认购协议书

郑州市商品房认购协议书甲方（购房人）：姓名：证件类型：证件号码：联系住址：联系电话：乙方（开发商）：名称：法定代表人：住址：联系电话：鉴于甲方拟购买乙方位于郑州市的商品房，为规范双方权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 房屋名称： 1.2 房屋面积： 1.3 房屋所在地方： 1.4 房屋坐落： 1.5 预售价格： 1.6 其他附属设施或服务：第二条认购条件及要求2.1 甲方认购该商品房需符合郑州市有关部门规定的购房资格条件； 2.2 甲方须依照乙方的要求准备并提交相关认购资料； 2.3 未经乙方书面同意，甲方不得转让、出租或以其他方式处理该认购权益。

第三条认购价格及支出方式3.1 商品房认购价格为人民币（大写）（小写）； 3.2 甲方应在本协议签订之日起五个工作日内，以现金/银行转账等方式支出认购款项，具体支出时间及方式双方另行商定。

第四条甲方权利与义务4.1 甲方应定时足额支出认购款，并搭配乙方供应相关证照复印件及其他认购资料； 4.2 甲方如因个人原因放弃认购，经乙方同意可办理退订手续，但应承当相应的违约责任； 4.3 甲方应自您收到乙方书面通知之日起10个工作日内办理相关房屋的过户和交割手续，并承当相应的税费及手续费。

第五条乙方权利与义务5.1 乙方应依照双方商定的时间，向甲方供应符合法律规定的商品房； 5.2 如因乙方原因导致商品房无法交付，乙方应承当相应的赔偿责任； 5.3 乙方将商品房交付甲方前，应保证该商品房符合法律、法规和双方商定的标准； 5.4 如因乙方原因导致交付延迟，乙方应承当相应的违约责任。

第六条违约责任6.1 若甲方未按商定时间支出认购款，甲方应支出滞纳金； 6.2 若乙方未按商定时间将商品房交付甲方，乙方应支出相应的违约金； 6.3 上述违约金一般不得超出认购款的10%，具体数额双方可另行协商。

第七条争议解决7.1 本协议的解释及争议均适用中华人民共和国的法律； 7.2 本协议履行过程中如发生任何疑义或争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的法院进行解决。

郑州市商品房认购协议书

郑州市商品房认购协议书1. 背景本文档为买方（以下简称“认购方”）与卖方（以下简称“开发商”）就郑州市的商品房认购事宜达成的协议。

2. 认购信息2.1 认购方信息认购方（姓名）：[填写认购方姓名]认购方（身份证号码）：[填写认购方身份证号码]认购方（联系方式）：[填写认购方联系方式]2.2 开发商信息开发商（全称）：[填写开发商全称]开发商（地址）：[填写开发商地址]开发商（联系方式）：[填写开发商联系方式]3. 商品房信息3.1 房屋基本信息房屋项目名称：[填写房屋项目名称]房屋详细地址：[填写房屋详细地址]房屋建筑面积：[填写建筑面积]房屋用途：[填写房屋用途]3.2 认购信息认购房屋单价：[填写认购房屋单价]认购房屋总价：[填写认购房屋总价]认购房屋面积：[填写认购房屋面积]认购房屋方式：[填写认购房屋方式]4. 条款和条件4.1 认购金额认购方同意在签署本协议后 [指定时间] 内支付认购金额 [填写认购金额] 给开发商作为认购房屋的首付款。

4.2 首付款和尾款认购方同意按照以下方式支付首付款和尾款：•首付款：认购金额中的 [填写首付款比例]% 作为首付款，应在 [指定时间] 内支付给开发商。

•尾款：认购方同意在开发商通知的交付房屋日期前支付剩余的房款。

4.3 房屋交付和验收开发商将于 [预计交房日期] 前完成房屋的建设，并通知认购方进行房屋验收。

如果房屋存在任何质量问题，认购方有权要求开发商进行整改，直至满意为止。

4.4 违约责任如果认购方违反了本协议中的任何条款，开发商有权解除本协议，并追求认购方的法律责任。

同时，开发商保留追究认购方违约所带来的相关损失的权利。

4.5 税费和其他费用除开发商另有明确承诺外，认购方应承担相关房屋产权证书的费用、房屋过户税费等税费和其他费用。

5. 其他条款5.1 法律适用和争议解决本协议适用郑州市的法律。

对于因执行本协议而产生的任何争议，双方同意通过友好协商解决。

郑州房产认购协议书模板

【郑州房产认购协议书】编号：【编号】甲方（销售方）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】乙方（认购方）：【乙方姓名】身份证号码：【乙方身份证号码】地址：【乙方地址】电话：【乙方电话】鉴于：一、甲方为【项目名称】的建设开发商，拥有该项目的开发、销售权。

二、乙方有意向购买甲方开发的位于【项目位置】的【房屋类型】房屋。

为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、认购房屋基本情况1. 乙方认购甲方位于【区路号院号楼单元层号（户）】的房屋，户型为【具体户型】，暂测建筑面积为【建筑面积】平方米。

2. 该房屋每平方米价格为【单价】元，总房款为【总金额】元。

二、认购有效期1. 本认购协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【天数】天。

2. 在有效期内，甲方承诺为乙方保留所认购房屋。

三、认购订金1. 乙方应在本认购协议签订之日起【天数】天内向甲方支付订金【金额】元。

2. 订金在双方签订正式的《商品房买卖合同》后，自动转为购房款。

四、付款方式1. 乙方同意以下付款方式之一：（1）一次性付款；（2）分期付款；（3）按揭付款。

2. 具体付款方式和时间由双方另行协商确定。

五、证明文件1. 甲方应向乙方出示以下证件及其相关材料：（1）企业法人营业执照；（2）房地产开发企业资质证书；（3）项目预售许可证；（4）房屋土地权属证明；（5）其他相关证明文件。

六、违约责任1. 甲方未按时交付房屋或交付的房屋不符合约定的，应向乙方支付【金额】元的违约金。

2. 乙方未按时支付房款，应向甲方支付【金额】元的违约金。

七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他1. 本认购协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本认购协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（签字）：【乙方签字】签订日期：【签订日期】注：本模板仅供参考，具体协议内容以双方实际协商为准。

郑州市商品房认购协议书

合同编号：_______郑州市商品房认购协议书甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______第一条商品房基本情况1.2该商品房的规划用途为_______，建筑结构为_______，建筑密度为_______，绿化率为_______。

第二条认购价格及支付方式2.1乙方同意以人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元购买该房屋。

（1）乙方于本协议签订之日起_______日内，向甲方支付人民币_______元作为定金，定金交付后乙方不按约履行本协议的，无权要求返还定金；甲方不按约履行本协议的，应双倍返还定金。

（2）乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元作为首付款。

（3）乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元作为剩余房款。

2.3乙方支付房款后，甲方应及时为乙方办理房产证、土地使用权证等相关手续。

第三条交付及验收3.1甲方应按照合同约定的交付时间将该房屋交付给乙方。

3.2乙方对交付的房屋进行验收，如发现质量问题，乙方有权要求甲方进行维修或更换。

第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应承担相应的违约责任。

4.2甲方逾期交付房屋的，应按逾期交付部分房价的_______%向乙方支付违约金。

4.3甲方未能按照约定时间办理房产证、土地使用权证等相关手续的，应按乙方已支付房款的_______%向乙方支付违约金。

第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以利于合同的查询和管理。

郑州商品房认购协议书模板

郑州商品房认购协议书模板甲方（出卖人）：____________________地址：____________________乙方（认购人）：____________________地址：____________________鉴于甲方为合法拥有位于郑州市___________________的商品房（以下简称“该商品房”）的出卖人，乙方为有意向购买该商品房的认购人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方认购甲方所开发的商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业1.1 乙方认购的商品房位于___________________，建筑面积约为___________________平方米（最终面积以产权登记部门的实测面积为准）。

1.2 该商品房的用途为___________________。

第二条认购价格2.1 该商品房的认购价格为人民币___________________元/平方米（大写：___________________），总价为人民币___________________元（大写：___________________）。

2.2 乙方应于本协议签订之日起___________________日内支付认购定金人民币___________________元（大写：___________________）。

第三条付款方式3.1 乙方选择以下第___________________种付款方式：（1）一次性付款：乙方应于___________________前支付全部购房款项。

（2）分期付款：乙方应按照以下时间节点支付购房款项：a. 首期款：人民币___________________元，支付时间为___________________；b. 第二期款：人民币___________________元，支付时间为___________________；c. ……（以此类推，直至全部款项支付完毕）。

2024年郑州市商品房认购协议范文

2024年郑州市商品房认购协议范文协议签订日期：______________协议签订地点：______________甲方（认购人）：__________________，身份证号码：__________________乙方（开发商）：__________________鉴于甲方有意认购乙方位于郑州市__________________的商品房，并在双方自愿、平等的基础上，就认购事宜达成如下协议：一、认购房屋基本信息1. 房屋坐落：__________________2. 房屋建筑面积：____________平方米3. 户型：____________4. 总价：人民币______________元整（大写：__________________）二、认购款支付方式1. 甲方应当在签订本协议之日起______日内支付认购款______________元；余款以合同约定的方式支付。

2. 甲方认购款支付方式为：______________三、过户及交房时间1. 房屋交付标准：______________2. 交房日期：______________四、房屋权属证明1. 房屋预售许可证号：______________2. 房屋产权证号：______________五、特别约定1. 甲方应按照约定时间履行付款义务，逾期支付的，应承担合同约定的逾期付款利息。

2. 乙方应保证所售房屋符合国家相关规定，保障甲方的合法权益。

六、协议生效1. 本协议一式两份，自双方签字盖章起生效。

2. 若因不可抗力等原因造成协议无法履行，乙方应退还全部认购款给甲方。

七、争议解决凡因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向郑州市______（仲裁机构）仲裁。

甲方（认购人）：__________________ 乙方（开发商）：__________________签订日期：__________________ 签订日期：__________________附：相关证件复印件各一份备注：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

郑州市商品房认购协议书

郑州市商品房认购协议书一、协议双方甲方：（购房人姓名）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（开发商名称）法定代表人：联系地址：联系电话：二、协议背景甲方为购房人，拟购买乙方所开发的商品房。

为确保双方权益，经甲乙双方协商一致，达成以下协议。

三、认购房屋信息1. 房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：套内面积：使用权面积：房屋总价：2. 房屋交付标准：（可根据实际情况填写）装修标准：设备配置：交付时间：四、认购款项及付款方式1. 认购款项：认购房屋总价：认购定金：认购款总额：2. 付款方式：（1）认购定金：甲方应在签署本协议之日起（时间段）内，向乙方支付认购定金（金额）。

（2）首付款：甲方应在乙方通知之日起（时间段）内，向乙方支付首付款（金额）。

（3）贷款：甲方可选择贷款方式支付剩余款项，具体贷款事宜另行协商。

五、权益保障1. 商品房权属：乙方保证所售商品房的权属清晰，不存在任何纠纷。

2. 房屋质量：乙方承诺所售商品房符合国家相关标准和规定，保证房屋质量达到交付标准。

3. 交付时间：乙方应按照协议约定的交付时间，将房屋交付给甲方。

4. 违约责任：（1）如甲方在约定时间内未支付认购款项，甲方将被视为违约方，乙方有权解除本协议，并扣除认购定金作为违约金。

（2）如乙方未按约定时间交付房屋，乙方应承担违约责任，按照约定支付违约金。

六、其他约定1. 房屋过户：房屋过户手续由乙方负责办理，甲方应积极配合并提供相关材料。

2. 附属设施：乙方承诺在小区内配备相应的附属设施，如停车位、绿化带等。

3. 纠纷解决：如双方因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交当地仲裁委员会或人民法院解决。

七、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至房屋交付完毕终止。

2. 终止情况：（1）双方一致解除本协议；（2）因不可抗力等原因导致无法履行本协议。

八、协议补充与变更1. 本协议的补充和变更应经双方书面协商一致，并签字盖章后生效。

郑州市商品房认购协议书详细版

郑州市商品房认购协议书详细版Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the agreementis the basis for safeguarding their rights( 协议范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-032104郑州市商品房认购协议书详细版编号：______________甲方（销售方）：______________ 法定代表人：______________ 地址：________________________ 电话：____________________ 乙方（认购方）：______________ 身份证号码：______________ 地址：________________________ 电话：____________________ 为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本情况1．乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为 ____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。

2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。

郑州市商品房认购协议书

郑州市商品房认购协议甲方：（认购人）身份证号：_____________________________联系电话：_____________________________ 户籍所在地：_____________________________乙方：（开发商）公司名称：_____________________________法定代表人：_____________________________ 联系电话：_____________________________ 联系地址：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商达成如下认购协议。

第一条确定认购房屋 1.1 甲方认购乙方旗下位于_______________的（以下简称“认购房屋”）一套房屋，面积为____________平方米，套内建筑面积为____________平方米，建筑结构为_____________。

该房屋的总价为人民币_____________元，其中房屋总价为人民币_____________元，装修费用为人民币_____________元，车位费用为人民币_____________元，认购面积为____________平方米。

1.2 甲方确认认购房屋的建筑质量、规划、设计、价格、房屋用途（居住性质/商业性质/其他），了解购房过程中的权利与义务，认同认购房屋的房屋分层图、平面图、立面图、建筑规划图等相关文件，表示确实了解认购房屋的基本情况及相关规定，在此确认认购房屋。

1.3 乙方为保障购房人合法权益和消费者权益，已将有关政府部门批准的房地产项目建设规划、法定证件、建筑材料、装修材料、施工质量系统认证、质量监管体系、税费情况、实际测量图以及有效法律文件等相关资料提供给甲方进行审核，甲方已对此进行充分的了解和确认，不向乙方提出任何异议。

郑州房产认购协议书范本

郑州房产认购协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________鉴于甲方为位于郑州市的房产的合法所有者，乙方有意向购买甲方所述房产，经双方协商一致，签订本认购协议书。

第一条房产信息1. 房产地址：_____________________2. 建筑面积：_____________________3. 房产用途：_____________________4. 房产权属：_____________________5. 房产现状：_____________________6. 房产权证编号：_____________________7. 房产价格：_____________________8. 其他相关情况：_____________________第二条认购条款1. 乙方同意按照本协议书约定的价格购买甲方的房产。

2. 乙方应在本协议书签订之日起____天内支付定金人民币____元（大写：______________________）。

3. 乙方应在支付定金后的____天内支付剩余房款。

4. 甲方应在收到全部房款后的____天内，协助乙方办理房产过户手续。

第三条违约责任1. 如乙方未能在约定时间内支付定金或剩余房款，甲方有权解除本协议书，并没收定金。

2. 如甲方未能在约定时间内协助乙方办理房产过户手续，乙方有权解除本协议书，并要求甲方双倍返还定金。

第四条其他约定1. 双方应遵守国家有关房产交易的法律法规。

2. 本协议书未尽事宜，双方可另行协商解决。