建设工程项目管理服务合同协议(示范文本)
工程项目服务管理合同模板
工程项目服务管理合同模板一、合同编号：________二、甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________三、合同签订日期：________四、工程项目概述：该工程项目位于________，工程内容主要包括________。
本合同所涉及的服务范围、质量标准、工期要求等均以本合同条款为准。
五、合同金额：合同总价为人民币（大写）________元整（￥________）。
六、付款方式：1. 首期款项：甲方在合同签订后________日内支付总合同金额的________%作为首期款项。
2. 进度款项：根据工程进度，按合同约定的时间节点支付相应的进度款项。
3. 竣工款项：工程验收合格后，甲方支付剩余的合同金额。
七、工程进度与验收：1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 分阶段完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的________日内组织验收。
八、违约责任：若一方未能履行合同义务，需向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
九、争议解决：因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁解决。
十、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________代表签字：________日期：________乙方（盖章）：________代表签字：________日期：________以上模板范本仅供参考，实际合同应根据项目的具体情况进行调整和完善。
在签订合同时，务必确保每一条款都清晰明确，避免未来可能出现的误解或纠纷。
合同的制定和签署应遵循相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
工程建设管理服务合同范本
工程建设管理服务合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：为明确双方在工程建设管理服务方面的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照履行。
一、服务内容1. 乙方根据甲方工程项目的实际情况，提供工程建设管理服务，具体包括但不限于工程进度管控、质量管理、安全生产管理、成本控制等方面的工作。
2. 乙方应按照国家有关法律法规和标准，认真履行管理职责，确保工程的安全、质量和进度，并协助甲方解决工程建设过程中出现的问题。
二、服务费用1. 甲方应按照工程建设管理服务的实际工作量支付给乙方相应的费用，费用结算方式为（具体结算方式）。
2. 若工程建设管理服务发生变更或延长，双方应重新协商确定服务费用，并签订书面变更协议。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设管理服务结束之日终止。
2. 若甲乙双方对合同期限有异议，可在服务期满前30日书面通知对方。
四、保密义务1. 双方在履行本合同过程中涉及的技术、商业秘密及其他保密信息，均应承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
2. 保密义务在本合同终止后仍继续有效。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
2. 因不可抗力等不可预见因素影响本合同履行的，双方可协商解决，但应尽最大努力减少损失。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
3. 本合同所涉及的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为《工程建设管理服务合同范本》，经双方确认无误后签署生效。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同随着社会经济的发展和城市化进程的加快，建筑行业迎来了前所未有的发展机遇。
在这样的大背景下，一个合理、专业的建设工程项目管理服务显得尤为重要。
为此，制定一份全面细致的建设工程项目管理服务合同成为确保工程顺利实施的关键。
本合同由甲方（业主）与乙方（项目管理服务提供商）共同签订，目的在于明确双方的权利与义务，确保工程项目管理的专业性和高效性。
以下是合同主要内容的概述：一、合同基本信息包括合同名称、合同编号、签订日期、签订地点、甲方乙方的名称及联系方式等基本要素。
二、项目管理服务的范围详细列出乙方将为甲方提供的服务内容，如项目策划、设计管理、施工监理、质量安全监控、成本控制、进度管理等。
三、双方的权利与义务明确甲方需按时支付管理费用，提供必要的工程资料；乙方则须按合同约定提供专业服务，确保工程质量和进度。
四、合同价格与支付方式规定服务费用的总额、支付方式以及支付时间表，确保乙方的利益得到保护。
五、违约责任双方应严格遵守合同条款，如有违反，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损害赔偿等。
六、争议解决对于合同执行过程中出现的任何争议，双方应首先通过协商解决，协商不成时，可提交至仲裁机构或法院进行裁决。
七、其他事项根据具体项目的特点和需要，双方可以约定其他必要的事项，并以书面形式作为合同的补充。
八、合同生效与终止明确合同的生效条件、有效期限以及终止条件，确保合同的法律效力。
九、签字盖章合同最后应由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章，以示认可。
这份建设工程项目管理服务合同范本旨在为甲乙双方提供一个公平、合理的合作平台，确保项目管理的规范性和有效性。
通过明确的合同条款，减少因误解而产生的纠纷，提升工程项目管理的专业水平，最终实现项目的顺利完成。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程建设项目管理服务合同合同编号：____甲方（服务方）：____乙方（需方）：____鉴于甲方具有丰富的工程建设项目管理经验及专业技能，乙方希望聘请甲方为其工程项目提供管理服务，现经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的需求和工程项目的具体情况，提供以下管理服务：1.1.1 制定项目管理计划，包括工程进度计划、质量控制计划、成本控制计划等；1.1.2 监督工程项目的实施过程，确保各项工作按照计划进行；1.1.3 协调各相关方（如设计师、承包商等）的工作，解决工程项目中的问题和矛盾；1.1.4 监督工程项目的质量，确保工程质量符合相关标准和要求；1.1.5 控制工程项目的成本，确保工程项目的预算和资金使用合理；1.1.6 编制工程项目的最终验收报告，向乙方提交工程项目的完工报告。
第二条服务费用2.1 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方支付服务费用，服务费用的金额为___（大写）____（小写）。
2.2 服务费用的支付方式为（支票、银行转账等），具体支付时间双方协商确定。
2.3 如因不可抗力等原因导致工程项目无法按计划完成，甲方仍有权收取已提供服务的费用。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收为止。
3.2 若乙方需延长服务期限，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定调整后的服务期限。
第四条违约责任4.1 如因乙方原因导致工程项目无法按计划完成，乙方应按照甲方的规定向甲方支付违约金。
4.2 如因甲方原因导致工程项目无法按计划完成，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方应保守工程项目相关信息的保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
第六条其他事项6.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决。
如协商未果，则提交_____（仲裁机构）____ 仲裁。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商确定。
建设工程管理协议样本
建设工程管理协议样本一、项目背景为了规范建设工程管理流程，确保项目的顺利进行，特制定本建设工程管理协议。
二、合同主体内容1. 甲方：【甲方名称】2. 乙方：【乙方名称】3. 项目名称：【项目名称】4. 项目地址：【项目地址】5. 项目规模：【项目规模】6. 工程内容：【工程内容】7. 工程周期：【工程周期】8. 工程款项：【工程款项详情】9. 合同有效期：自双方签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、双方责任和义务1. 甲方责任：（1）向乙方提供工程所需的必要资料和技术要求；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）确保工程设计、施工符合相关法律法规和标准；2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行工程设计和施工；（2）确保工程质量符合国家标准和甲方要求；（3）保证按时完成工程，并保质保量交付；3. 共同责任：双方应保持密切沟通，及时解决工程中的问题，并共同维护工程的整体利益。
四、工程款项支付方式1. 工程款项共分【具体几次】次支付，具体支付比例及时间节点在合同约定中；2. 工程款项支付方式为【支付方式】，支付地点为【支付地点】。
五、工程变更和索赔1. 若在工程实施过程中发生变更，须经双方协商一致后确定，变更后的内容应在书面形式中确认；2. 对于工程中出现的索赔问题，双方应及时协商解决，并达成协议。
六、违约责任1. 若一方违约，应承担相应违约责任；2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应赔偿对方的损失；3. 双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，应提交有关部门仲裁。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商；2. 本协议自双方签署生效，具有法律效力；3. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
以上为建设工程管理协议样本，特此制定并签署。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：※该协议为示范性协议范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
工程建设项目管理服务合同5篇
工程建设项目管理服务合同5篇篇1工程建设项目管理服务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟在（建设地点）进行（工程项目名称）的建设工程，为了明确双方在工程建设项目管理服务过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
一、项目概况甲方委托乙方对建设项目进行工程管理服务，具体包括但不限于设计管理、施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等工作。
二、服务内容1. 设计管理：负责与设计单位协调，审核设计文件，提出修改意见，确保设计方案符合项目要求。
2. 施工管理：参与制定施工方案，监督施工进度，协调解决施工过程中的问题。
3. 质量管理：建立工程质量管理体系，确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：制定安全生产方案，负责施工现场安全管理，预防事故的发生。
5. 进度管理：制定工程进度计划，监督施工进度，协调解决影响进度的问题。
6. 成本管理：制定工程预算，控制工程成本，协调处理变更造成的费用变动。
三、服务费用1. 甲方应按约定支付乙方的服务费，具体金额为（具体金额）。
2. 服务费分期付款，款项支付时间及方式双方另行协商确定。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
如有延期或提前完成的情况，双方应协商调整服务期限。
五、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料以及其他相关信息，均应保密，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2. 凡因不可抗力或其他不可预见的原因导致履行本合同的任何一方无法完全或部分履行合同的，应免除责任。
七、法律适用本合同相关事项如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上即为《工程建设项目管理服务合同》的具体内容，希最甲乙双方能够按照合同约定的条款履行各自的责任，并共同努力完成建设工程，确保项目质量和工期的顺利完成。
《建设项目工程总承包合同示范文本》学习
PPT文档演模板
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
4 第二部分 通用条款（P3~P63）
【与FIDIC关联】 ①雇主（发包人）要求采用任何国外标准规范, 通常是在标书/合同的“雇主要求”中 提出/列明要求, 并在合同谈判中详细澄清和确认。 ②承包商应努力做出应对和筹备, 并在“开球会”上解释、展示和可提供的姿态。 1.6 保密事项<1款项> [要点] 1)合同中应明确双方的商业秘密和技术秘密。 2)违约方承担损失赔偿责任。 3)双方可签订保密协议,作为合同附件执行。
以及同我国的差异。 ③1.1.3.8[履约证书]：比较与我国运作的差异。 ④银皮1.1.4.1/黄皮1.1.4.2[合同价格]：比较与我国现行情况的不同。 ⑤1.1.6.1[承包商文件]：内容要求广泛，与我们的传统作法和理念差距较大，直接
影响工程进度款和保留金回收！ ⑥1.1.6.4[不可抗力]：包括自然力和非自然力形成的风险，并且“非自然力”事件
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
3 第一部分 合同协议书
【与FIDIC关联】在<银皮/黄皮>书中对合同协议书指出: ①通常，合同协议书是在“中标函”发出后（28天内）由双方约定签署；若无“中标 函则直接签约合同协议书。 ②雇主首先表明已接受了承包商的“投标书”，愿将本工程总承包项目交由选定的承 包商负责实施。 ③双方分别承诺对方最关心的事项和内容而签约和立约（雇主要求承包商把合同项目 干完并达标，承包商要求雇主按约定付款）。 ④在黄皮书1.1.1.2中……（如果有）；在银皮书的“协议书格式”（P125）[5.对重 要事项和日期的“备选”]条件中，对雇主提出了全部满足条件的“时限”/最后日期，雇主 若违约，承包商可选择“本协议书作废和无效，任何与工程有关的担保应予退还”。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同合同编号：XXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、合同背景及目的甲方计划开展建设工程项目，并希望聘请乙方提供相应的管理服务，以确保项目的顺利进行和质量的高标准完成。
乙方具备相关的经验和专业知识，愿意为甲方提供建设工程项目管理服务。
双方根据各自的利益和实际需求，达成本合同以明确权责和约束关系。
二、服务范围及内容1. 项目前期策划：乙方将与甲方一同制定项目实施方案、工程计划和工期安排，并提出相应的意见和建议。
2. 招投标管理：乙方将协助甲方进行招投标文件的编制、招标公告的发布、投标人的资格审核，以及招标、评标和中标候选人的评选工作。
3. 合同签约与管理：乙方将提供相应的法律咨询和辅助服务，协助甲方与各参建单位签订合同，并监督合同履行情况。
4. 工程管理：乙方将负责项目进度管理、质量管理和安全管理。
确保工程按照合同要求、施工图纸和相关标准进行施工，并做好各阶段的配合与协调工作。
5. 资金管理：乙方将根据甲方的财务安排，进行资金使用计划、支付进度和决算审核等管理工作，确保项目的资金使用合理和透明。
三、服务期限本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格为止。
如双方需要继续合作，应另行签订补充协议或重新续订合同。
四、服务费用及支付方式1. 甲方同意按照乙方提供的合理价位支付相关服务费用，具体费用标准双方另行约定，并在合同附件中列明。
2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，逾期未支付的，甲方应向乙方支付延迟付款的违约金。
五、保密条款双方应对因履行本合同而知悉的对方商业秘密和相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
六、争议解决双方因履行本合同而发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇篇1甲方（业主方）：________________乙方（服务方）：________________鉴于甲方需要就其工程建设项目进行专业化的项目管理服务，乙方具备相关资质和能力，双方经过友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方同意就甲方的工程建设项目提供项目管理服务，服务内容包括但不限于工程规划、进度管理、质量管理、成本管理、风险管理等。
2. 乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，制定详细的项目管理计划，并组织实施。
二、服务期限1. 本合同的服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
2. 在服务期限内，乙方应按照项目管理计划，为甲方提供全面的项目管理服务。
三、服务费用1. 甲方应向乙方支付项目管理服务费用，具体金额根据项目的规模、复杂程度、服务内容等因素确定。
2. 服务费用支付方式、时间等详见本合同附件。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付服务费用，提供乙方所需的项目资料，并对资料的真实性、完整性负责。
2. 乙方应按照项目管理计划，为甲方提供优质的服务。
乙方应尽力确保项目的顺利进行，实现项目的质量、进度、成本等目标。
3. 乙方应对甲方提供的项目资料进行妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
4. 乙方应定期向甲方报告项目的进展情况，遇到重大问题应及时与甲方沟通。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在为本项目提供服务过程中，可能接触到甲方的机密信息，乙方应设立相应的保密措施，并限制接触机密信息的人员范围。
六、违约责任1. 如甲方未按本合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 如乙方未按照本合同约定提供项目管理服务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因乙方原因导致项目未能按时完成或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
工程管理服务合同范本
工程管理服务合同范本随着建设项目的日益复杂化，专业的工程管理服务逐渐成为项目成功的关键因素之一。
为了明确各方的权利与义务，合理分配风险，并保证工程顺利实施，制定一份标准化的工程管理服务合同显得尤为重要。
以下是一份经过精心编制的工程管理服务合同范本，旨在为建设方和工程管理服务商提供一个公正客观的合作框架。
一、合同基本信息甲方（建设方）：_________乙方（工程管理服务方）：_________项目名称：_________项目地址：_________合同编号：_________签约日期：_________二、服务范围及内容乙方根据甲方的需求，提供以下工程管理服务包括但不限于：项目策划、设计管理、采购管理、施工管理、质量控制、进度监控、成本控制、安全监督等。
三、权利与义务1. 甲方应按合同约定支付相应的服务费用，并提供必要的项目信息和支持。
2. 乙方应遵守相关法律法规，按照专业标准提供工程管理服务，并及时向甲方报告项目进展情况。
3. 双方应互相协作，确保工程的顺利进行。
四、费用及支付方式1. 服务费用根据乙方提供的服务内容和项目规模确定，具体金额为____元。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后____天内支付____%的预付款；余款在项目竣工验收合格后的____天内结清。
3. 如遇额外服务需求或项目变更，双方应协商确定增补费用。
五、违约责任任何一方违反合同条款，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件随本合同附上项目管理计划书及其他相关文件，作为合同不可分割的一部分。
结语：。
建设工程合同示范文本(合集3篇)
建设工程合同示范文本（合集3篇）建设工程合同示范文本第1篇订立合同双方：建设单位：________，以下简称甲方;设计单位：________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条甲方的义务甲方应在_____年_____月_____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务乙方必须在_____年_____月_____日以前，向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计 20 条，具体条款分别为：第 1 条一般约定，第 2 条发包人，第 3 条发包人的管理，第 4 条承包人，第5 条设计，第 6 条材料、工程设备，第 7 条施工，第 8 条工期和进度，第 9 条竣工试验，第 10 条验收和工程接收，第 11 条缺陷责任与保修，第 12 条竣工后试验，第 13 条变更与调整，第 14 条合同价格与支付，第 15 条违约，第 16 条合同解除，第 17 条不可抗力，第 18 条保险，第 19 条索赔，第 20 条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
工程项目管理合同范本
附件(试行文本)委托方(以下简称建设单位) :受托方(以下简称管理人)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》、国务院《建造工程质量管理条例》和其他有关法律、法规以及地方有关文件规定，并参照国家推行的各种建设工程合同〈示范文本〉 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方商议一致，签订本合同。
一、建设单位委托管理人的建设项目(以下简称本工程)概况如下:工程名称：工程地点：工程规模:总投资：服务范围及酬金：服务的详细内容在本合同专用条件中约定。
服务酬金(％) 报酬额(万元) 服务内容1、立项决策管理2、项目设计管理(不含 2。
2。
1 勘察设计专项服务3、项目准备管理4、项目采购管理(不含 4。
4。
1 招标代理专项服务5、项目实施管理(不含 5.1)5。
1 工程监理专项服务6、项目文档管理7、项目后评价管理8、其它服务二、本合同中的措词和用语与本合同标准条件、专用条件及有关附件同义.三、下列文件均为本合同的组成部份:①工程项目管理合同协议书；②工程项目管理合同标准条件；③工程项目管理合同专用条件；④勘察设计专项合同( GF-2000—0209)；⑤工程监理专项合同( GF—2000-0202 )；⑥招标代理专项合同( HB-2002— 1)；⑦造价咨询专项合同；⑧在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、管理人允许按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定服务范围内的工作。
五、建设单位允许按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付酬金。
六、本工程质量等级和执行规范、标准：1、本工程要达到国家合格工程标准,即 GB50300-2001 验收标准。
2、本工程执行国家现行的相关规范、标准 .七、建设单位向管理人承诺按照合同(含专项合同)约定的期限和方式，支付合同价款及其他应支付的款项。
并承担不按时按月拨付工程款而造成的停工责任.本合同的管理服务自年月日开始实施，至年月日完成。
建设工程项目全过程管理服务合同4篇
建设工程项目全过程管理服务合同4篇篇1建设工程项目全过程管理服务合同一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：电话：传真：邮箱：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方计划开展建设工程项目，为提高项目管理效率和质量，双方达成以下协议：1. 项目概况项目名称：项目地点：项目规模：项目内容：2. 服务范围乙方承诺为甲方提供的全过程管理服务包括但不限于：（1）项目可行性研究阶段的服务；（2）项目的前期策划服务；（3）项目规划设计服务；（4）项目施工服务；（5）项目验收和移交服务；（6）项目竣工阶段的服务。
3. 服务内容（1）协助甲方完成项目的立项、规划、设计、招投标等前期工作；（2）组织编制项目施工方案，监督施工过程，确保施工进度和质量；（3）协助甲方与相关部门进行工程验收和移交工作；（4）提供项目监理、质量检测等服务；（5）根据甲方要求提供其他相关服务。
4. 服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收完成之日止。
5. 服务报酬甲方应按照合同约定向乙方支付相应的服务报酬，具体金额及支付方式详见附件《服务报酬表》。
6. 合同变更本合同经双方协商一致可以发生变更，变更事项应以书面形式确认并签署补充协议。
任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。
7. 保密条款双方应妥善保管本合同及相关资料，未经对方许可不得向第三方披露。
保密期限为合同终止之日起5年。
8. 违约责任任何一方违反本合同约定导致损失的，应当依法承担违约责任。
9. 法律适用本合同的签署、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
10. 其他本合同附件为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：日期：日期：本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。
篇2建设工程项目全过程管理服务合同一、甲方：【委托方名称】地址：【委托方地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】乙方：【服务方名称】地址：【服务方地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于甲方拟开展【建设工程项目名称】项目，为确保项目顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责【建设工程项目名称】项目全过程管理服务，具体包括但不限于项目前期规划、项目设计、招投标管理、合同管理、进度管理、质量管理、安全管理、成本管理、环境管理、文档管理等。
建设项目工程总承包合同示范文本(试行)GF-2011-0216
GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款。
这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。
这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。
其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。
3、合同执行阶段的干系人条款。
工程服务管理合同范本
工程服务管理合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（服务商）：[填写乙方全称]鉴于甲方需要进行[具体工程项目名称]的工程建设，并希望委托有资质的服务商进行专业的工程管理服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[具体工程项目名称]中的权利与义务，确保工程质量、进度和投资控制等方面达到甲方的要求，同时保障乙方的合法权益。
二、服务内容乙方根据甲方的需求，提供以下服务：1. 工程计划管理：制定详细的工程进度计划，确保项目按时完成。
2. 质量控制：监督施工质量，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
3. 成本管理：控制工程成本，防止超预算现象发生。
4. 安全生产：确保施工现场安全，预防事故发生。
5. 环境保护：遵守环保法规，减少施工对环境的影响。
6. 信息报告：定期向甲方提供工程进度、质量、成本等方面的报告。
三、合同价格1. 本工程服务管理费用总额为[金额]元人民币。
2. 付款方式：[详细描述付款时间点和比例]。
四、合同期限本合同自[合同签订日期]起生效，至[工程竣工验收合格日期]终止。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付服务费用，应承担迟延支付的违约金。
2. 如乙方未能按合同约定提供服务，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同的修改和补充须以书面形式进行，经双方授权代表签字后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
工程项目管理服务合同
工程项目管理服务合同甲方（业主）：_______________乙方（项目管理服务提供商）：_____________鉴于甲方拟对其投资的工程项目进行管理，并欲委托有经验的专业团队提供相关服务；鉴于乙方具有相应的资质和经验，愿意为甲方提供专业的项目管理服务，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供全面的项目管理服务，包括但不限于项目策划、设计管理、施工监控、质量安全检查、成本控制以及进度协调等。
2. 乙方需定期向甲方提交项目进展报告，并在关键节点提出专业建议。
二、服务期限本合同服务期自____年____月____日起至____年____月____日止，除非双方另有书面约定延长服务期限。
三、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付项目管理服务费，总金额为人民币____元。
2. 支付方式为：合同签订后____日内支付____%作为预付款，余款在项目完工验收合格后____日内结清。
四、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，要求乙方提供符合标准的服务。
2. 乙方有义务保守甲方的商业秘密及其他未公开信息，未经甲方同意不得泄露给第三方。
3. 甲方应按时支付相应费用，并为乙方提供必要的工作条件。
4. 乙方在提供服务过程中如发现潜在的问题或风险，应及时通知甲方并提出解决方案。
五、违约责任若一方违反合同约定，须承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约情形及责任由双方根据实际情况商定。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜本合同未尽之事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
建设项目工程总承包合同示范文本5篇
建设项目工程总承包合同示范文本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[发包方全称]乙方（承包方）：[承包方全称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设项目工程总承包事宜达成如下协议：一、项目概况项目名称：[项目名称]工程地点：[具体地址]工程规模：[工程规模描述]工程内容：[工程内容详细描述，包括但不限于土建、机电安装等]工期要求：[施工开始与结束日期及重要里程碑日期]质量要求：[工程所需达到的质量标准，如国家相关规范、标准等]合同总价：[合同总价金额及付款方式]（附注：合同总价可随项目清单及调整条款进行调整）二、工程承包范围及方式乙方应按照甲方要求，承担本项目的施工总承包任务，包括但不限于以下内容：设计、采购、施工、调试等。
具体范围详见附件《工程承包范围及内容清单》。
三、工程工期及履约保证乙方承诺按照合同约定的工期完成施工任务，并保证工程质量符合相关标准及甲方的要求。
如有特殊原因需要延期，应提前书面申请并获得甲方批准。
乙方需向甲方提供履约保证金以确保本合同的有效履行。
四、工程质量管理要求及检验验收标准乙方必须遵循国家和地方有关工程质量的标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求及合同约定。
甲方有权对工程进度和质量进行检查和监督。
双方约定了具体的检验验收标准和程序。
五、工程造价及支付方式本合同总价款为人民币[金额]元整。
支付方式采用进度款与竣工结算相结合的方式，具体支付细节详见合同附件《工程款支付协议》。
六、设计变更及调整条款施工过程中如需设计变更，甲乙双方应签署书面变更协议。
若因设计变更导致工程量或合同价款调整的，双方应根据实际情况进行协商并签署补充协议。
补充协议构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
如遇不可抗力因素导致合同无法履行时，双方均可要求解除合同，并按相关法律法规进行处理。
如遇到国家或地方政府政策调整等因素导致成本变化时，合同价款可作相应调整。
建设工程项目管理委托合同(2024版)
建设工程项目管理委托合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同定义和术语解释第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任2.2 乙方资质与责任2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程内容及范围3.3 工程质量与安全标准第四章：项目管理服务内容4.1 项目管理服务范围4.2 项目管理服务标准4.3 项目管理服务流程第五章：合同价款与支付方式5.1 项目管理服务费用5.2 费用支付方式5.3 费用调整机制第六章：工程进度与验收6.1 工程进度计划6.2 工程进度监控6.3 工程验收标准第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量缺陷处理7.3 质量保修期限第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 安全事故预防与处理8.3 环境保护措施第九章：合同变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十章：违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约赔偿范围10.3 违约责任的承担方式第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用与管辖第十二章：合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同终止后的权利义务第十三章：其他约定13.1 保密条款13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章：签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理中的职责、权利和义务，确保工程顺利实施。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目管理服务。
1.3 合同定义和术语解释合同中使用的专业术语和定义，详见附件一《术语解释》。
第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任甲方应具备相应的资质，并承担支付管理服务费用、提供必要信息等责任。
建筑工程工程管理协议
建筑工程工程管理协议一、协议背景本协议为建筑工程项目管理方与建设单位之间签订的，旨在明确双方权责、规范管理行为的工程管理协议。
二、协议内容1. 项目概述本项目为XXX（填写项目名称），建设地点位于XXX地区，总建筑面积约XXX平方米，建设内容包括XXX工程（具体列举）。
项目预算约为XXX万元。
2. 项目管理方责任2.1 项目管理方应按照法律法规和相关标准，进行项目管理，并协调相关参与方，确保工程质量、进度和安全。
2.2 项目管理方应组织编制项目管理计划，明确项目组成员及其职责，并监督执行。
2.3 项目管理方应负责组织施工图设计、施工方案编制、施工现场布置等工作，并进行合理的成本控制。
3. 建设单位责任3.1 建设单位应按照项目管理方要求，提供项目资料、技术要求、预算等信息。
3.2 建设单位应配合项目管理方进行工程验收并支付工程款项。
3.3 建设单位应保证提供的项目资料真实、完整，并及时解决工程实施中的问题。
4. 项目管理流程4.1 前期准备阶段：- 项目管理方进行项目可行性研究，编制项目建议书。
- 建设单位审核并批准建议书，确定项目实施方案。
- 项目管理方编制项目管理计划。
4.2 设计阶段：- 建设单位提供项目资料、技术要求等。
- 项目管理方对设计方案进行评审，并提出修改意见。
- 建设单位协调设计机构进行修改。
4.3 施工阶段：- 项目管理方组织施工图设计、施工方案编制等工作。
- 项目管理方协调各参与方进行施工，并监督施工质量。
- 建设单位负责支付工程款项，并配合项目管理方进行工程验收。
4.4 竣工阶段：- 项目管理方协助建设单位进行竣工验收。
- 建设单位按合同约定支付尾款。
- 项目管理方与建设单位共同办理项目移交手续。
5. 项目管理费用项目管理费用由建设单位承担，具体费用根据项目规模和工程内容进行协商确定，并在协议签订时一次性支付或分期支付。
6. 保密条款双方在协议执行期间及协议终止后对涉及的商业机密、技术秘密和项目信息保密，不得向外界泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________建设工程项目管理服务合同
委托方：_________________________________________
项目管理方：_______________________
签订日期：_______年______月______日
委托方（全称）：
项目管理方（全称）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托方委托项目管理方服务的工程概况如下：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模：
4. 建设内容：
5. 工程总投资：
6.建设工期（自正式开工之日起计）：
二、项目管理工作范围
三、项目管理工作期限
四、质量标准
五、项目管理取费：
取费基价：
费率：
金额（大写）：_______元人民币。
￥：_______元。
在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。
六、履约保函、保险及担保
选项a：在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供（①履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的_______% ②万元）。
选项b：本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。
七、双方承诺
1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同。