合同专用条款(标准范本)

合集下载

合同专用条款(范本)

合同专用条款(范本)

第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括:□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他:2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。

当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书;(2)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件);(3)中标通知书;(4)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程);(5)专用条款;(6)通用条款(广东省建设工程施工合同范本2006年);(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)工程量清单;(10)组成合同的其他文件:招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。

4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人:佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址:顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人:邮编:528300承包人通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:邮政编码:528300收件人:邮编:(2)视为送达的其他方式:无5、工程分包5.1(3)指定分包工程:无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:提供现场的日期与开工期相同,场地清理、平整等工作由承包人负责办理,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。

(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:由承包人自行解决,费用已包含在投标价中。

(4)提供有关资料的时间:工程地质资料与设计文件同时提供;地下管线资料由承包人自行调查核实,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。

专用合同条款填写模板

专用合同条款填写模板

专用合同条款填写模板一、合同双方。

甲方,(委托方/买方),______________(法定代表人/负责人),______________(地址),______________(联系电话),______________(以下简称甲方)。

乙方,(受托方/卖方),______________(法定代表人/负责人),______________(地址),______________(联系电话),______________(以下简称乙方)。

二、合同背景。

甲方为______________(委托方/买方)需要______________(服务/商品),特此与乙方签订本合同。

三、合同内容。

1. 服务/商品名称,______________。

2. 服务/商品描述,______________。

3. 服务/商品数量,______________。

4. 服务/商品单价,______________。

5. 总价款,______________。

6. 交付方式,______________。

7. 交付时间,______________。

8. 付款方式,______________。

9. 付款时间,______________。

10. 其他约定事项,______________。

四、合同条款。

1. 交付时间,乙方应在______________(具体时间)内将服务/商品交付给甲方。

2. 付款方式,甲方应在签订合同后的______________(具体时间)内支付______________%的定金,余款应在交付后的______________(具体时间)内支付。

3. 违约责任,任何一方违约均应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。

4. 保密条款,双方应对涉及商业机密的信息进行保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。

5. 法律适用,本合同的签订、履行和解释均适用______________(具体法律法规)。

6. 争议解决,因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交______________(具体仲裁机构/法院)解决。

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款
第一条合同标的
第二条合同金额
2.1 标的的总金额为人民币【金额】元(大写:【金额】元整)。

第三条付款方式
3.1 乙方应在合同签订后【付款期限】日内,将合同款项支付至甲方指定的银行账户。

第四条交付及验收
4.1 甲方应按照约定的时间、地点和方式将标的交付给乙方。

4.2 乙方应在收到标的后【验收期限】日内完成验收,并将验收结果通知甲方。

第五条质量保证
5.1 甲方保证标的的质量符合【质量标准】。

5.2 若标的在质量保证期内出现质量问题,甲方应承担相应的赔偿责任。

第六条知识产权
6.1 甲方保证标的不侵犯他人的知识产权。

6.2 双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。

第七条违约责任
7.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。

第八条争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和解除
9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

9.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.3 在合同履行过程中,双方同意对合同内容进行变更或解除,应书面通知对方,并经双方协商一致。

第十条其他
10.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

10.2 本合同自签订之日起【合同期限】内有效。

甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:【签订日期】。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

合同专用条款(标准范本)

合同专用条款(标准范本)

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。

进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外,还使用不约定语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。

4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场前提供基础施工图;发包人提供施工图陆套给承包人(包括竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承包人应对施工图妥善保管,未经发包人同意,不得将施工图外传。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

4.4 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。

二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。

专用条款合同范本

专用条款合同范本

专用条款合同范本甲方(用人单位):_______________________法定代表人:____________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________乙方(劳动者):_________________________性别:__________________________________身份证号码:____________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方聘用乙方事宜达成如下协议:一、工作内容和工作地点1. 乙方同意在甲方从事____________工作。

2. 乙方的工作地点为________________。

二、工作时间和休息休假1. 甲方实行每日工作时间不超过______小时,平均每周工作时间不超过______小时的工时制度。

因生产经营需要,甲方可依法延长工作时间,但应按法律规定支付加班加点工资。

2. 甲方应按照法律法规规定,保证乙方享受法定节假日、年休假、婚丧假、探亲假、产假等带薪假期。

三、劳动报酬1. 乙方在试用期间的月工资为__________元。

2. 试用期满后,乙方的月工资为__________元。

3. 甲方应以货币形式按月支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方工资。

4. 甲方支付乙方的工资,不得低于当地最低工资标准。

四、社会保险和福利待遇1. 甲方应为乙方购买社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,依法缴纳各项社会保险费。

2. 乙方在患病或非因公负伤的医疗期内的工资标准为病假工资,不得低于当地最低工资标准的 80%。

工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。

三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。

四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。

进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。

竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。

五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

按合同约定支付工程款项。

协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。

2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。

负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。

提供施工所需的设备、材料和劳动力。

负责工程的竣工验收和保修工作。

六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。

七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。

2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

政府采购合同样板(专用条款)8篇

政府采购合同样板(专用条款)8篇

政府采购合同样板(专用条款)8篇第1篇示例:政府采购合同样板(专用条款)一、甲方:(政府采购单位全称)地址:(政府采购单位地址)法定代表人/负责人:(政府采购单位法定代表人/负责人姓名)联系电话:(政府采购单位联系电话)三、合同签订时间:年月日四、采购项目名称:(具体描述采购项目名称)六、规格型号:(具体描述采购产品的规格型号)七、交货时间及地点:(具体描述产品交货时间和交货地点)八、产品单价:(具体描述产品的单价)十、付款方式:(具体描述付款方式,包括付款时间、方式等)十一、质量标准:(具体描述产品的质量标准)十二、维护保养:(具体描述产品的维护保养要求)十三、违约责任:(具体描述双方违约责任及补偿方式)十四、合同变更:(具体描述合同变更的程序及方式)十六、争议解决:(具体描述争议解决的方式)十七、其他事项:(如有其他事项需约定,请在此处添加)十八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):以上是政府采购合同的样板,希望双方严格遵守合同约定,履行合同义务,确保采购项目顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步了解,请及时联系。

感谢合作!第2篇示例:政府采购合同是政府与供应商之间约定的文件,用于规范双方在政府采购过程中的权利和义务。

政府采购合同的样板中包含了一系列专用条款,用于明确双方在合同履行过程中的各项事宜。

下面我们就来详细了解一份政府采购合同样板中的专用条款。

一、合同目的政府采购合同的目的是确保政府采购活动的公开、透明、公平、合理,保障政府资金的使用效益和社会效益,提高政府采购质量、效率和效果。

二、合同范围该政府采购合同适用于政府采购活动中各类商品和服务的采购过程。

双方应依法按照政府采购法规定的程序履行各项义务。

三、合同的签署和生效合同签署双方应具有法律资质,并且签署时必须是符合法定程序的授权代表。

签署后,合同生效,各项义务即刻生效。

供应商应按照合同约定的内容和标准,及时高质量地完成政府采购任务。

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写
在合同范本中,专用条款是非常重要的部分,因为它们可以根
据特定的合同类型和交易条件进行定制。

以下是一些常见的专用条款,您可以根据具体情况进行调整和修改:
1. 交易条款,包括交易的货物或服务的描述、数量、质量标准、交付时间和地点等内容。

确保描述准确清晰,以避免未来的纠纷。

2. 付款条款,包括付款方式、付款期限、逾期付款利率、发票
要求等内容。

确保双方对付款条件有清晰的认识。

3. 保修条款,包括产品或服务的保修期限、保修范围、保修责
任等内容。

确保双方对保修条件有明确的了解。

4. 违约责任条款,包括各方的违约责任、违约补偿、违约解决
方式等内容。

确保在发生违约时,各方有明确的责任和补救措施。

5. 终止条款,包括合同的终止条件、终止通知期限、终止后的
权利义务等内容。

确保在合同终止时,双方有明确的程序和后续处
理方式。

在撰写专用条款时,需要考虑到双方的利益和合法性,避免使
用模糊不清或有歧义的词语。

如果有需要,建议寻求专业法律意见,以确保专用条款的合法性和有效性。

建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。

第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。

第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。

2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。

第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。

2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。

第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。

2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。

第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。

2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。

第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。

2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。

第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。

2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。

第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。

2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。

2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。

第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。

2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。

工程总承包合同专用条款怎么写

工程总承包合同专用条款怎么写

工程总承包合同专用条款是在通用条款的基础上,根据工程的具体情况、特点和双方的特殊要求制定的,以便更详细、更具体地规定双方的权利、义务和责任。

以下是一份工程总承包合同专用条款的范例,供您参考:一、工程概况1.1 工程名称:XXXX工程项目1.2 工程地点:XXXX地区1.3 工程规模:XXXX平方米1.4 工程投资:XXXX万元1.5 工程工期:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

二、双方责任2.1 甲方责任:(1)向乙方提供设计文件,进行技术交底。

(2)委派工地监理人员,负责整个施工过程中的质量检查及技术管理。

(3)协助乙方做好与地方的协调工作。

(4)若乙方工程进度严重滞后,甲方有权指定分包或租赁机械,其费用由乙方承担;若乙方工程质量低劣,甲方有权部分或全部终止合同,更换施工队伍。

(5)负责组织阶段质量检查、阶段验收和交(竣)工验收。

2.2 乙方责任:(1)服从甲方及监理人员对工程各方面的监督和检查。

(2)做好施工前的各项准备工作,并于开工前七日内向甲方和监理提交开工报告。

(3)严格按照设计要求进行施工,未经甲方同意不得随意变更设计。

(4)严格遵守施工技术规范、操作规程和检验报验程序。

(5)对工程质量负全责,为监理人员无偿提供所需的工作和生活条件。

(6)负责工程现场的安全防护和环境保护工作。

三、合同价款3.1 合同总价:人民币XXXX万元(大写:XXXX万元整)。

3.2 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%。

(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%。

(3)工程进度达到100%,甲方支付乙方工程总价款的40%。

(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。

四、工程质量及保修4.1 工程质量应符合国家相关标准和设计要求。

4.2 工程验收合格后,乙方应按国家规定承担相应的保修责任。

五、合同的变更和解除5.1 双方同意,合同的变更和解除应书面签订,并经双方确认。

政府采购合同样板(专用条款)5篇

政府采购合同样板(专用条款)5篇

政府采购合同样板(专用条款)5篇篇1甲方(政府采购人):_________乙方(供应商):_________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方采购乙方供应的______(货物/服务/工程)事宜,达成如下协议:一、合同背景及采购内容1. 甲方依法进行政府采购活动,乙方按照政府采购文件的要求参与投标并中标。

2. 采购内容:_________(具体采购内容)。

3. 采购金额:人民币_________元(大写:_________元整)。

二、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务(1)按照合同约定向乙方支付采购款项。

(2)对乙方提供的货物、服务或工程进行验收,确保其符合政府采购文件的要求。

(3)监督乙方的履约情况,对乙方违约行为进行处理。

2. 乙方的权利与义务(1)按照政府采购文件的要求,向甲方提供符合质量要求的货物、服务或工程。

(2)确保提供的货物、服务或工程符合国家的强制性标准及相关质量要求。

(3)履行合同约定的其他义务,包括但不限于售后服务、保修等。

三、采购物品/工程描述及质量要求1. 物品/工程名称:_________。

2. 型号/规格:_________。

3. 质量要求:符合国家相关标准及采购文件要求。

4. 验收标准和方法:按照国家标准、行业标准以及采购文件要求进行验收。

四、合同金额及支付方式1. 采购金额:人民币_________元(大写:_________元整)。

2. 支付方式:_____(如分期支付,需明确每期支付的金额和时间)。

3. 乙方在收到款项后,应按照甲方要求开具合法有效的发票。

五、履约期限、地点及方式1. 乙方应在合同签订后____天内完成交货/服务/工程竣工。

2. 履约地点:_________。

3. 乙方应按照合同约定提供货物、完成服务或工程,确保按时履约。

六、违约责任及赔偿1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。

招标文件_合同专用条款

招标文件_合同专用条款

1.1 甲方(招标方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 乙方(中标方):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同标的2.1 本合同标的为:____________________2.2 合同履行期限:____________________三、合同价款3.1 合同价款:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。

3.2 付款方式:____________________3.3 付款时间:____________________四、合同工期4.1 合同工期:____________________4.2 工期延误责任:____________________五、工程质量5.1 工程质量标准:____________________5.2 质量验收:____________________5.3 质量保修:____________________6.1 乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成合同标的的施工或提供服务。

6.2 乙方在施工或提供服务过程中,应遵守国家法律法规、行业规范及甲方的要求。

6.3 乙方应保证施工或提供服务过程中的安全生产,严格按照安全生产操作规程进行。

6.4 乙方在施工或提供服务过程中,如需变更设计、施工方案或材料,应经甲方同意,并签订补充协议。

6.5 乙方应按照合同约定,及时向甲方提供相关资料和报告。

六、合同变更7.1 合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

7.2 合同变更不得违反国家法律法规、行业规范及甲方的要求。

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款

合同范本的专用条款
甲方(全称):
法定代表人:
地址:
联系方式:
乙方(全称):
法定代表人:
地址:
联系方式:
一、合作内容
详细描述合作的具体内容、范围、要求等。

二、合作期限
自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止。

三、双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
明确甲方享有的权利,如监督、检查等。

详细列出甲方应承担的义务,如提供资源、支付款项等。

2. 乙方的权利和义务
明确乙方享有的权利,如获得报酬等。

详细列出乙方应承担的义务,如按时完成工作、保证质量等。

四、价款及支付方式
1. 总价款为 [具体金额] 。

2. 支付方式及时间安排:[具体说明支付的阶段、金额和时间]。

五、质量标准
明确合作成果应达到的质量标准和验收方式。

六、违约责任
1. 若甲方未能履行其义务,应承担 [具体违约责任] 。

2. 若乙方未能履行其义务,应承担 [具体违约责任] 。

七、争议解决
如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,提交 [仲裁机构/法院] 进行仲裁/诉讼。

八、其他条款
可根据具体情况约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款。

甲方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
日期:。

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写
空白合同
甲方(以下简称“甲方”):______________
乙方(以下简称“乙方”):______________
鉴于双方自愿,为明确双方权利义务,特订立本合同如下:
第一条合同目的
甲方同意向乙方提供______________服务,乙方同意接受并支付相应费用。

第二条服务内容
1. 甲方应按照约定向乙方提供______________服务。

2. 乙方应按照约定支付相应费用。

第三条服务期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。

第四条服务费用
1. 乙方应按照约定支付______________费用。

2. 服务费用支付方式为______________。

第五条违约责任
1. 若甲方未按约定提供服务,应承担______________责任。

2. 若乙方未按约定支付费用,应承担______________责任。

第六条争议解决
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交______________仲裁。

第七条其他
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订地点:______________。

标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。

2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。

3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。

4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。

5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。

如有质量问题,甲乙双方应协商解决。

6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。

二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。

2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。

3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。

4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。

三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。

2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。

四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。

2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

特此确认,以示双方同意。

甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。

建筑工程施工合同(专用条款填写范例)

建筑工程施工合同(专用条款填写范例)

建筑工程施工合同(专用条款填写范例)
1. 项目背景
受甲方委托,乙方负责承包以下建筑工程施工项目,双方达成以下合同约定。

2. 项目概述
2.1 项目名称
在此填写项目名称。

2.2 工程地点
在此填写工程地点。

2.3 工程范围
在此填写工程范围。

2.4 工期
在此填写工期。

3. 合同条款
3.1 价款支付方式
甲方将按照以下方式支付工程款项:
- 30%的价款在合同签订后的三天内支付。

- 50%的价款在工程完成后的七天内支付。

- 20%的价款在竣工验收合格后的十五天内支付。

3.2 违约责任
3.2.1 甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项或违约,甲方应承担违约责任,并按照合同约定的金额支付违约金。

3.2.2 乙方违约责任
如乙方未按时完成工程或质量不符合合同要求,乙方应承担违约责任,并按照合同约定的金额支付违约金。

3.3 变更和解除合同
3.3.1 变更合同
任何一方在工程施工过程中如需变更合同内容,应书面提出变更申请,并经双方协商确定后签订变更合同。

3.3.2 合同解除
双方达成一致意见,或依法解除合同的情况下,可解除合同。

4. 合同生效与争议解决
4.1 合同生效
本合同经双方签字盖章后生效,效力自合同签订之日起。

4.2 争议解决
本合同履行过程中的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地法院进行解决。

5. 其他约定
在此填写其他需要约定的事项。

6. 合同签署
甲方签名:
日期:
乙方签名:
日期:。

专用条款范文Word版

专用条款范文Word版

第二部分通用条款(参照示范文本)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序:合同文件组成及解释顺序:3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人对图纸的保密要求:使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:5.3 发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:6、不实行监理的,工程师的职权:7.、项目经理姓名:职务:8.、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:(5)由发包人办理的有施工所需证件、批件的名称和完成时间:(6)水准点与坐标控制点交验要求:(7)图纸会审和设计交底时间:(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:(9)双方约定发包人应做的其他工作:8.2 发包人委托承包人办理的工作:9.、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:(8)施工现场清洁卫生的要求:(9)双方约定承包人应做的其他工作:三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认的时间:10.2 群体工程中有关进度计划的要求:13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:四、质量与验收17.、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:19.、工程试车19.5试车费用的承担:五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用方式确定。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。

进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外,还使用不约定语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。

4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场前提供基础施工图;发包人提供施工图陆套给承包人(包括竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承包人应对施工图妥善保管,未经发包人同意,不得将施工图外传。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

4.4 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。

二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。

5.3发包人派驻的工程师姓名:刘辉职务:工程项目经理职权:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量,进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理现场经济技术签证,审核工程进度报表。

5.6不实行监理的,工程师的职权:不采用。

7、项目经理姓名:陈华职务:施工项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:部份施工场地于2007年12月5日前完成,满足部分工程开工条件,其他场地在基础开挖前提供。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水,施工用电将接至施工现场场地范围,并满足施工要求,电讯由承包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:实施时协商解决。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:各项证件、批件办理完成,报建完成。

(6)水准点与座标控制点交验要求:施工前现场交验和书面交接。

(7)图纸会审和设计交底时间:收到基础施工图设计图纸后5天进行基础工程施工图设计交底,收到上部施工图设计图纸后10日内进行上部施工图设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:如发生,发包人负责按有关规定办理,承包人协助。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:无约定。

8.2发包人委托承包人办理的工作:如有需要双方协商办理。

9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无约定。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:基础施工图设计交底后5天内,上部施工图设计交底图纸会审后20天内承包人提出总材料备料计划,总工期控制计划,每月25日承包人提出当月完成工作量报表,次月进度计划,次月材料供应计划,分别一式六分。

(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:另行协商。

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人按交通、环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续,费用由承包人承担。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工交验及实物移交前由承包人负责保护;竣工交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交,发包人在实物移交书签认之日起由发包人负责保护,费用分别由保护责任方承担。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:如发生,承包人协助发包人进行处理。

(7)施工场地清洁卫生的要求:由承包人按渝建发(2000)39号和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及本合同补充条款执行,在业主开放日及验工验收移交物管时应达到合同附件六所约定的清洁标准,并承担划定的施工场地范围内的道路修整及相关费用,费用由承包人承担,不再单独计费。

(8)双方约定承包人应做的其他工作:发生时协商。

三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按阶段性设计交底,图纸会审后20天内。

工程师确认的时间:收到后15天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求:应分单位工程排出有关进度计划,对交叉作业和流水施工作出网络计划安排和详细说明并取得发包人认可,发包人有权要求承包人的网络计划无条件满足总工期及阶段工期的要求。

13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:详本合同补充条款及其附件。

四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:基础、结构主体、电梯井道、门窗洞口。

19.工程试车19.5试车费用的承担:按有关规定。

五、安全施工按通用条款20、21、22条执行。

六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用审定的施工图预算包干,基础和设计变更调整结算的方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:不采用。

风险费用的计算方法:风险范围以外合同价款调整方法:(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:主体施工图预算审定后包干,基础工程按现场签证的开挖验收记录和竣工图按实办理结算,土建设计变更按实增减调整办理结算;安装工程施工图预算审定后包干,安装工程设计变更按实增减调整办理结算。

详本合同补充条款及其附件。

(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素:详本合同补充条款及其附件。

24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:详本合同补充条款及其附件。

25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月20日前提交当月完成工程量报表。

26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:详本合同补充条款及其附件。

七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:发包人重新确认、调整。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:发包人向承包人签发设计变更通知。

(3)承包人可代为调剂串换的材料:少量钢材规格、品种由承包人调剂串换,承包人不收取任何费用,但调剂串换的钢材规格、品种需经设计师确认。

(4)到货地点与一览表不符:发包人供应的材料、设备在施工现场交货,在施工现场外交货,发包人承担相应运杂费。

(5)供应数量与一览表不符:以实际供应验收的数量为准。

(6)到货时间与一览表不符:由于发包人供货时间拖延,由发包人向承包人签证;提前到货,交由承包人保管,不计任何费用。

另详本合同补充条款及其附件。

27.6发包人供应材料设备的结算方法:按本合同补充条款和有关规定办理结算,退还发包人供应的材料设备价款。

28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:地方材料由承包人采购,部分特殊材料和装饰材料,由发包人认质认价,承包人采购供应。

另详本合同补充条款及其附件。

八、工程变更按本合同通用条款29.2、29.3执行。

九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:在工程竣工验收前,需提交叁套竣工图及竣工资料,并经发包人、监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:基础工程竣工、主体结构竣工、电梯井道安装前中间验收、门窗安装前中间验收。

根据现场施工进度协调中间验收时间和配合工作。

十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同补充条款及其他附件执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同补充条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任:详本合同补充条款及其附件。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

双方约定的承包人其他违约责任:另详本合同补充条款及其附件。

37、争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:(一)提交重庆市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:详本合同补充条款及其附件。

分包施工单位为:详本合同补充条款及其附件。

39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:按本合同通用条款39条执行。

40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:不采用。

发包人委托承包人办理的保险事项:无约定。

(2)承包人投保内容:建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为(不采用)担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:本合同签订后十四天内提交银行发出的履约保函或向发包人提交保证金作为本合同附件,详见补充条款。

(3)双方约定的其他担保事项:(无约定)。

46、合同份数46.1双方约定合同副本份数:合同正本二份,发包人、承包人各执一份,副本七份,发包人、承包人各执三份,监理单位执一份。

47、补充条款寄语本范本为按照专业标准制作的文案,可供你直接使用,或者按照实际需求进行适当修改套用,实用便捷!一份好的范本,将极大的提高你的工作效率,欢迎下载使用!。

相关文档
最新文档