收楼通知书
法律规定收房通知书模板(3篇)
第1篇【通知书编号】：_______【收件人】：_______【收件地址】：_______【联系电话】：_______【发件单位】：_______【发件日期】：_______尊敬的收件人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，以及《______房地产开发有限公司与______先生/女士（以下简称“买受人”）签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）的相关约定，现将收房事宜通知如下：一、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 买受人姓名：_______3. 商品房位置：_______4. 商品房面积：_______平方米5. 商品房总价款：_______元6. 交付日期：_______二、收房通知1. 本通知旨在告知买受人，已达到合同约定的交付条件，房地产开发公司（以下简称“出卖人”）已按照合同约定完成了商品房的建设工作。
2. 出卖人已向买受人提供了以下文件和资料：（1）商品房买卖合同；（2）商品房销售许可证；（3）住宅质量保证书；（4）住宅使用说明书；（5）房屋所有权证；（6）物业服务合同；（7）其他相关文件。
3. 出卖人已按照合同约定对商品房进行了验收，并符合以下条件：（1）房屋结构安全，符合国家建筑标准；（2）房屋配套设施齐全，符合合同约定；（3）房屋外观整洁，无影响居住的质量问题；（4）其他相关配套设施完备。
三、收房时间及方式1. 收房时间：_______（具体日期）2. 收房地点：_______3. 收房方式：（1）买受人本人亲自收房；（2）买受人委托代理人收房；（3）其他方式。
四、收房注意事项1. 买受人应在收房前准备好以下文件：（1）身份证件；（2）购房合同；（3）付款凭证；（4）其他相关文件。
2. 买受人应在收房时对房屋进行仔细检查，如有质量问题，应在收房现场向出卖人提出，并由出卖人负责整改。
3. 买受人应在收房后7日内将房屋交付使用，并按照合同约定缴纳物业管理费等相关费用。
交房通知范文十篇
交房通知(tōngzhī)范文十篇交房通知(tōngzhī)范文十篇交房通知(tōngzhī)篇1某某：现就您租赁(zūlìn)我司位于门面房屋相关事宜再次通知您：根据(gēnjù)贵、我双方年月某日签订的《房屋租赁合同》约定，您应在年某月某某日前向我司缴纳下一租赁年度全年的房屋租金￥，现您已向我司缴纳租金人民币元，剩余租金人民币元虽经我司屡次催要，但至今仍未能向我司缴纳。
为妥善解决问题，请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币元，逾期，我们将按照贵、我双方年某某月某某日签订的《房屋租赁合同》约定，解除与您签订的《房屋租赁合同》，并追究您的违约责任。
通知人：年月日接收人签字：交房通知篇2尊敬的先生/女士:××××××工程幢将于年月日和月日(双休日)统一交付使用。
为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。
请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025)。
一、收楼时间、地点您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。
如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是年月日,假设逾期未来办理,那么按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
▲为您安排的时间:2022年月日(接待时间:8∶30-16∶30)▲办理地点:及物管二、收楼时您所需携带的物件1、业主本人亲临现场收楼,请携带:①××××交房通知书②业主身份证或其他有效身份证明;③《某某市商品房买卖契约》;④已支付房款的所有收据;⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:①业主的授权委托书;②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序业主收楼,将按以下程序办理手续:1、××××售楼处业主先到××××售楼处,与销售代表对接,办理内容:验证需验清的资料如下:①××××交房通知书;②《某某市商品房买卖契约》;;③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;④已支付款项的所有凭证。
交楼通知书
告知函
业主：您好！
您所购买的小区号楼室，经政府有关部门验收合格，准予入住。
我司已于2021年12月日通知您前往项目3号栋3楼办理收楼手续。
截止2022年1月日，您仍未办理。
特通知您于2022年1月日前，前来项目办理收楼手续。
如您因特殊原因不能在此日期前办理，请致电物业服务中心。
逾期我司将按已收楼处理。
收楼时务必带齐以下资料：
1、交楼通知书；
2、商品房买卖合同（复印件各一份）；
3、购房票据；
4、业主身份证
5、免冠小一寸彩照一张；
6、委托代理收楼另需以下资料：
（1）业主授权委托书并附有业主身份证及复印件；
（2）被委托人身份证（复印件一份）。
如对上述情况有任何疑问，请亲临或致电XXXX垂询。
谢谢合作！
恭祝阁下及家人生活幸福!万事如意!
XXX开发有限公司
20XX 年 X 月 X 日。
北辛安海棠苑收房通知书
北辛安海棠苑收房通知书
尊敬的女士/先生：
您好！您所认购的北辛安海棠苑小区楼层室已于年月经某某市相关部门验收部门和北辛安海棠苑产开发有限公司、北辛安海棠苑物业服务有限公司、北辛安海棠苑房建工程监理中心组成的验收小组验收合格，准予入住。
1、请您接到本通知后按规定时间前来办理收房手续。
在此期间内，房地产公司、项目部、物业管理公司等有关部门将到现场办公，一次办完手续，“一站式”服务将为您提供快捷方便的服务。
2、办理收房手续时，需带齐以下相关资料
收房通知书
购房合同
相关费用
本人身份证
其他相关证件
3、如果您因公事繁忙不能亲自前来，可委托他人代办。
代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上您的委托书、印章和身份证及被委托让人的相关证件。
4、如果您不能按规定时间前来办理手续，可以在年月日后，到北辛安海棠苑房地产开发公司先办理财务及收房手续，再到北辛安海棠苑物业服务有限公司办理收房手续
5、根据公司时间安排，您的交房时间定于年月日，在您前来办理各项收取前，请仔细阅读《收房须知》。
特此通知。
收房通知书范本（模板）
收房通知书范本收房通知书范本篇一：收房通知书收房通知书尊敬的女士/先生：您好！您所认购的×××小区楼层室已于年月经某某市相关部门验收部门和××产开发有限公司、××物业服务有限公司、××房建工程监理中心组成的验收小组验收合格，准予入住。
1、请您接到本通知后按规定时间前来办理收房手续。
在此期间内，房地产公司、项目部、物业管理公司等有关部门将到现场办公，一次办完手续，“一站式”服务将为您提供快捷方便的服务。
2、办理收房手续时，需带齐以下相关资料收房通知书购房合同相关费用本人身份证其他相关证件 3、如果您因公事繁忙不能亲自前来，可委托他人代办。
代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上您的委托书、印章和身份证及被委托让人的相关证件。
4、如果您不能按规定时间前来办理手续，可以在年月日后，到×××房地产开发公司先办理财务及收房手续，再到×××物业服务有限公司办理收房手续 5、根据公司时间安排，您的交房时间定于年月日，在您前来办理各项收取前，请仔细阅读《收房须知》。
特此通知×××产开发有限公司×××物业服务有限公司年月日篇二：收楼通知书收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20 年月日交付阁下使用。
收楼通知书
收楼通知书
尊敬的业主：
感谢您一贯以来对我司的信赖和支持，在我们的共同努力下，您所购置的凤凰城栋单位已经竣工。
现我司正式通知您，请在详细阅读完以下事项后，如期前来办理收楼手续。
一、收楼时间：
年月日至年月日期间（上午8：30到下午17：30）为收楼时间，届时发展商和物业公司将在售楼部恭候，方便阁下办理收楼手续。
为避免阁下在办理收楼手续等候时间过长，敬请提前与我司预约具体收楼时间，我司将安排专人为您提供“一站式”的收楼服务。
如因特殊原因，阁下不能按约定时间前来办理收楼手续，请及时电话通知我们，我司将另行安排专人为您提供服务。
二、收楼服务热线：联系人：
三、收楼前准备的资料：
为保证收楼工作的顺利进行，敬请仔细准备好如下资料：
1、个人购房业主须带身份证原件、复印件（若业主不能亲临办理，则受委托人需出示业主的委托书（须公证处公证）原件、受委托人身份证原件及复印件）；
2、单位购房业主须有单位开具的委托公函及受委托人身份证原件；
3、《认购书》或《商品房买卖合同》；
4、收楼通知书；
5、已缴楼款、税费的发票或收据；
6、现场缴交《收楼缴纳费用明细表》所列款项（以现金、刷卡形式均可）；
物业管理有限公司
年月日。
公寓收楼收房通知书
公寓收楼收房通知书尊敬的各位业主：大家好！首先，谢谢各位长时间以来对我们社区工作的支持和合作。
经过了长时间的筹备和努力，我们的公寓项目终于进入了收楼阶段。
在此，我代表社区管理团队，向各位业主发出收楼收房通知书。
一、收楼时间根据相关规定，我们将于2024年12月15日（星期四）开始正式收房，届时请各位业主准时到达公寓项目，参与收楼和验收工作。
二、收楼地址我们的公寓项目位于市中心区域，地址为XXXXX。
三、收楼要求及流程1.业主在到达公寓项目之前，请务必携带相关的证件以及购房合同原件，以便进行手续办理。
2.到达公寓项目后，请按照指定的入口进入，我们将会为每位业主分配一个编号。
3.在进入公寓之前，请务必穿戴口罩，并遵守社区工作人员的指导和防疫措施。
4.在收楼过程中，请各位业主配合工作人员进行房屋交接和验收工作。
请仔细核对房屋交接单上的相关信息，并在确认无误后签署。
5.如果发现房屋存在质量问题，请及时反馈给社区工作人员，我们将会积极协助解决。
6.收楼期间，我们将为各位业主提供相应的服务和协助，希望大家能够理解和配合。
四、收楼准备工作在收楼之前，我们已经开展了相关的准备工作，包括房屋的清洁和维护，设备的调试和安装等。
为了保证顺利的收楼工作，我们也希望各位业主能够提前做好准备，例如调查相关的房屋保险、水电气费的缴纳等。
五、关于入住和物业管理2.入住后，请配合物业公司进行相关登记，以便能够及时提供相应的服务。
最后，我们希望各位业主能够积极参与收楼和入住工作，我们已经准备好为大家提供最好的服务和管理。
同时，我们也希望各位业主在居住过程中能够共同维护社区的良好秩序和环境，共同营造一个温馨宜居的家园。
再次感谢各位业主的支持和合作，祝愿大家在新家中生活愉快！社区管理团队。
接房通知书样本
接房通知书样本通知书是以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。
接房通知是送到业主手中的。
下面我给大家带来接房通知书样本，供大家参考!接房通知书样本范文篇一XXX女士：恭喜阁下成为业主，您购买的XX小区XX号楼XX单元XXX室现已竣工验收合格，达到交付使用条件，现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下，希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式：1、交房地址：2、物业服务中心联系电话：二、交房时间：于XXXX年XX月XX日向您交付房屋。
三、交房流程：(一)交接程序：请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后，物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料：a、《商品房购房合同》;b、各种已缴费用、购房款的发票、收据;c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案)e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》五、您可以对您的房屋进行装修，但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间，并遵守《装修管理协议书》。
装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续，领取《装修许可证》，获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下：a、物业管理费高层：XXXX元/m2(缴纳半年)商铺：XXXX元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费：10元/户/月(缴纳一年)备注：b、装修保证金：XX元/m2c、建筑垃圾清运费：1元/m2特别提醒：若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼，从我公司通知的办理房屋交接手续之日起，视为房屋已经交付，由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续，请认真填写委托书，转交委托人前来办理。
对交房手续及办理过程有任何疑问，请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!通知人：潍坊峡山城市建设投资开发有限公司XXXX年XX月XX日接房通知书样本范文篇二尊敬的圣菲TOWN城一期业主：您好!非常荣幸地通知您，您所购买的"xxN城一期3、4、5栋住宅"自20XX年5月9日起正式办理物业交付手续。
江与宸花园 收楼通知书
江与宸花园收楼通知书
女士/先生：
您好!您所认购的江与宸花园x号楼x单元xxxx室已于20xx年x月 x 日检查验收合格并达到入住标准。
请您按入住须知、收楼流转单办理收楼手续，办理地址：
一、玉墅皇宫售楼处一楼大厅，在通知的收楼日期内，物业公司各部门将派员到场集中办公。
二、为避免收楼时业主过于集中而给您造成不便，建议您按照与开发商售楼处约定的时间前来办理入住手续。
三、办收楼接待时间
9：00-16：30 如您不能按时间前来，请在20xx年____月____日后请到北京安科物业管理有限公司办理财务及收楼有关事宜。
应缴费用
收楼当天业主应当缴纳以下费用：半年物业费元，开发商相关费用元，合计元。
特此通知
xxx有限公司
年月日。
收楼通知书
收楼通知书
尊敬的先生/女士：
欢迎您入住牡丹花开园！
您所购买的牡丹花开（一期）栋房，现已达到交付使用条件。
我公司将于年月日开始办理收楼手续。
为方便您收楼手续的办理，预约您在年月日办理收楼手续。
届时，请您按《收楼须知》的指引，带齐相关资料，如期到牡丹花开服务中心办理收楼手续。
如果您不能在上述的时间前来办理相关手续，请提前致电：
，另约办理时间。
办理收楼地点：牡丹花开物业服务中心
办理收楼时间：8：30—18：00
敬礼
房地产实业有限公司
年月日。
收楼通知书三篇
收楼通知书三篇篇一：收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，在此谨代表XX欢迎您成为我们尊贵的业主。
打造高素质的建材市场、实现阁下完美经商一直都是我们奋斗的目标。
阁下所购买街/路号铺已经验收合格，现正式发函通知您，敬请阁下于年月日至年月日期间带齐相关的证件资料前来我公司办理收楼手续（阁下所需带备的证件资料及相关应缴的费用详见附页）。
我司为避免尊贵的业户长时间轮候，拟分批办理收楼手续，敬请您提前于上述期限内致电销售部预约收楼时间。
如果阁下未能于上述期限内前来收楼，我公司将视作已收楼处理，同时，由于逾期收楼所造成的责任将由阁下承担，为保障阁下切身利益，恳请尽快前来办理收楼手续为盼！最后，再一次感谢阁下对我公司的信任，正是有了阁下的支持和信赖，我们才更有信心投入市场的建设，为阁下创造至臻完美的理想营商空间，同进亦希望得到阁下一如既往的支持。
此致敬礼XX有限公司二OXX年月日附页：1、敬请阁下备齐以下相关证件：1）《商品房买卖合同》，《银行借款合同》、《房地产抵押合同》（按揭户）原件；2）已交款项之收据或发票（含银行按揭的有关单据）；3）业主本人身份证原件（如业主未成年请带户口簿）及复印件、私章；若是公司购买则需携带公司执照原件及复印件、公章，以及公司委托代办人的委托书；4）非业主本人办理收楼手续，必须有合法的委托书（附有双方的身份证复印件）和代理人身份证；5）收楼通知书。
2、收楼应缴款项明细签署收楼确认书业主接收钥匙服务时间：办理地点：咨询电话：篇二：收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20 年月日交付阁下使用。
为了避免因业主同一时间办理收楼手续而造成您的等候，阁下可选择于20 年月日至20 年月日期间前来物业管理处（地址：销售中心）办理收楼手续并缴交相关费用，逾期30天未办理收楼手续视为已收楼。
届时请阁下注意带齐相关的证件资料。
小区业主收楼通知模版
小区业主收楼通知模版公司/女士/先生：欢迎您成为大厦的新业主!我公司为提供良好的管理服务，兹先介绍有关收楼事项和有关收楼程序，避免您在接收新楼时，产生遗漏而引致不便。
望您能认真阅读，务勿遗忘。
1.您应在接到《入伙通知书》之日（以邮戳为难）起三个月内前来办理产权登记和入伙手续。
逾期办理者，每逾期一天应缴纳人民币元的逾期金。
超过半年不来办理的房产，将由本大楼物业管理公司代管，代管期间的管理费用仍由购楼业主承担。
超过三年不来办理手续，视为无主房产，交由有关部门依法处理。
2.您来办理入伙手续时请带齐以下物件；（1）购房合同（协议）；（2）业主身份证或护照及图章；（3）公司购买的还应带公司法人证件和公章；（4）《入伙通知书》；（5）《入户手续书》；（6）已缴款项的收据（调换正式发票）；（7）未缴的购房款和物业管理应缴的款项。
如您委托他人来办理，还应带上：（1）您（业主）的委托书，应由律师签证；（2）您（业主）身份证或护照的影印件；（3）代理人的身份证或护照。
3.您办理手续时请按以下程序进行：（1）至房地产开发公司财务部缴付购房余款，并缴上原预缴款收据以换取正式发票。
购楼余款缴清后，财务部将在您的《入伙手续书》上盖章。
（2）至房地产开发公司地产部审核入伙资格，当您缴验各种证件通过后，地产部将在您的《入伙手续书》上盖章。
（3）至物业管理公司财务部缴付物业管理各项费用，管理费用缴清后物业管理公司财务部将在《入伙手续书》上盖章。
（4）至物业管理公司办公室办理其他手续，主要有验收房屋、签订《管理公约》、领取《住户手册》、领取钥匙等。
当以上事项办好后，您（业主）在《入伙手续书》）上签章，并交由物业管理公司保存。
4.您收楼时，请认真检查室内设备、土建、装修是否有缺少、损坏等质量问题。
如有投诉，请在收楼时书面告知，物业管理公司将代表业主利益向承建商协商解决。
5.根据大厦承建合同，大厦维修保养期为一年。
一年内如有工程质量所导致的问题。
交房通知锦集7篇
交房通知锦集7篇交房通知锦集7篇在当下社会，我们许多时候都不得不用到通知，上级单位向下级单位对某一项工作的布置、要求、意见等往往用通知的形式传达。
那要怎么写好通知呢？以下是我收集整理的交房通知7篇，欢迎阅读，盼望大家能够喜爱。
交房通知篇1敬重的先生/女士:××××××工程幢将于年月日和月日(双休日)统一交付使用。
为了削减您在收楼时的麻烦并削减您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。
请您认真阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025) 。
一、收楼时间、地点您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。
如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是年月日,若逾期将来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关商定办理。
▲为您支配的时间:20xx年月日(接待时间:8∶30-16∶30)▲办理地点: 及物管二、收楼时您所需携带的物件1、业主本人亲临现场收楼,请携带:①××××交房通知书②业主身份证或其他有效身份证明;③《某某市商品房买卖契约》;④已支付房款的全部收据;⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您托付他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:①业主的授权托付书; ②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序业主收楼,将按以下程序办理手续:1、××××售楼处业主先到***××××售楼处,与销售代表对接,办理内容: 验证需验清的资料如下:①××××交房通知书;②《某某市商品房买卖契约》;;③业主身份证明或代理人身份证明、业主托付书;④已支付款项的全部凭证。
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某***房地产开发有限公司财务部开具统一发票。
海逸星辰收楼通知书
海逸星辰收楼通知书
尊敬的海逸星辰业主：
您好！
我公司开发的海逸星辰期住宅（5/6/7/10栋）已通过政府部门的竣工验收并取得相关文件，符合交付条件。
为顺利办理交房收楼手续，兹定于2021年12月15日-12月31日分批次进行住宅商品房交房收楼手续办理。
《收楼须知》我司将通过邮政EMS方式寄出，敬请留意。
为了办理收楼手续时顺畅、快捷、高效，敬请您仔细阅读收楼通知书的内容，并携带好相关资料，按收楼通知书上告知的交房收楼具体日期，前来锦云·颐和花园物业服务中心办理相关手续。
本公告与邮政EMS特快专递具有相同法律效力。
如您在我公司预留的通信地址不明确、不真实或基于其他不归责于我方的原因，导致无法按照邮寄方式送达的，本次公告刊登之日视为我方已向您进行了有效送达；如您在本公告刊登后未能在本公告指明如下时间前来办理收楼手续，将视为您已同我方共同完成本次房屋收楼及移交的相关手续。
特此通知。
交楼通知书范文（精选3篇）
交楼通知书范文（精选3篇）交楼范文篇1××××交房尊敬的先生/女士:××××××工程幢将于年月日和月日(双休日)统一交付使用。
为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。
请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025) 。
一、收楼时间、地点您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。
如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是年月日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
▲ 为您安排的时间:200 年月日(接待时间:8∶30-16∶30) ▲办理地点: 及物管二、收楼时您所需携带的物件1、业主本人亲临现场收楼,请携带: ① ××××交房通知书②业主身份证或其他有效身份证明; ③《某某市商品房买卖契约》; ④已支付房款的所有收据; ⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供: ①业主的授权; ②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序业主收楼,将按以下程序办理手续: 1、××××售楼处业主先到××××售楼处,与销售代表对接,办理内容: 验证需验清的资料如下: ①××××交房通知书; ②《某某市商品房买卖契约》;; ③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书; ④已支付款项的所有凭证。
收费业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某*房地产开发有限公司财务部开具统一发票。
以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
交房通知模板十篇
交房通知交房通知模板十篇在当今社会生活中，需要使用通知的场合越来越多，通知一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。
你所见过的通知是什么样的呢？下面是小编精心整理的交房通知10篇，欢迎阅读与收藏。
交房通知篇1尊敬的物博·嘉华豪庭业主:您好!恭贺您乔迁新家园！在您的大力支持下已达到交房条件。
为了方便您办理入伙手续，现将办理入伙手续的有关事项通知如下：一、办理入伙手续的地点是：二、办理入住手续时应带的资料：1.开发商发出的《入伙通知书》；2.商品房购买合同原件及复印件壹份；3.接房时应完清房款及其它相关费用，共计人民币￥元(注：在办理入伙手续期间，我公司只接受现金付款方式，不接受其它付款方式。
) 4.业主身份证原件及复印件二份；5.委托他人办理的须带业主委托书(经公证处公正)、委托人员及被委托人的身份证及复印件各一份；委托与被委托人若是夫妻关系的，只需提供户口簿及结婚证书的原件和复印件。
三、入伙时间：1.您办理入住手续的时间是：20xx年x月x日。
请您在规定的`时间前来办理入伙手续。
2.注意事项：如超过入伙期未办理入伙手续，按合同规定仍将从入伙之日起计收物业管理费。
交房通知篇2尊敬的租户：您好！按照我们双方签订的《房租租赁合同》，贵方租赁的房屋已经于20xx年10月到期，请于本月底前补缴20xx年10月至20xx 年9月的房屋租金共计元整，如果我方未在上述规定时间内收到足额的租金，我方会默认您为单方面违约，并将该房屋转租他人，同时追缴贵方拖欠的房屋租金和滞纳金，由此产生的一切后果和损失由贵方自行承担。
特此通知！———————有限公司20xx—6—24交房通知篇3尊敬的xxx，您好：首先感谢您对XXX项目的支持和关注，您所购买的XXX楼单元室因影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您XXX将延期交付，为此我们深感抱歉。
具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。
对由此给您造成的不便，还望得到您的理解和支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收楼通知书
This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
附件3
香港新世界大厦
收楼通知书
_____________________公司：
贵司所租赁的香港新世界大厦______层______单元经验收合格，现可交付使用。
1、请贵司接到本通知后于_______年______月________日前来香港新
世界大厦______层租赁接待中心办理收楼手续。
2、收楼接待时间：周一至周五上午9：00至下午17：00。
3、如果贵司不能按通知规定的时间前来办理手续，请致电联系，以便
我司能更好地为贵司服务。
4、在贵司来办理各项手续前，请仔细阅读《香港新世界大厦收楼须
知》。
特此通知！
上海新世界淮海物业发展有限公司
_______年_____月____日。