工程施工合同2
文化墙建造工程施工合同 (2)
文化墙建造工程施工合同合同编号：XXXXX甲方（建造单位）：名称：XXX文化艺术有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XX号法定代表人：XXX电话：XXX乙方（施工单位）：名称：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XX号法定代表人：XXX电话：XXX鉴于甲、乙双方就XXX文化墙建造工程有关事项达成协议，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）及相关法律法规，经双方平等协商，达成以下协议：第一条合同目的本合同目的在于规范甲、乙双方关于文化墙建造工程的，明确各方权利、义务和责任，保障项目顺利进行，有效避免纠纷，维护双方合法权益。
第二条项目概况甲方委托乙方进行“XXX文化墙”建造工程，工程名称、建设地点、规划范围、工程内容、工期以及工程质量要求等详见施工图及技术协议。
第三条合同价款1.本工程总造价为XXX元（大写：XXX元整）。
2.工程款支付方式：按照工程实际进度支付，每次支付比例不超过合同总价款的百分之XX，在验收通过后，最后一期款扣留5%作为质保金，工程彻底竣工并验收合格后，按合同约定支付质保金。
第四条施工方式1.乙方承诺按照甲方的要求和标准严格施工，保证工程质量从而达到两方共同约定的目标。
2.乙方承诺选用符合国家标准和卫生标准的建筑材料，并严格按照设计标准使用材料。
3.乙方承诺保证工法科学合理、操作规范、安全生产，确保材料的安全质量，避免事故发生。
4.乙方须保证工程的资料档案清晰，建成后将所有图纸、文献资料全部整理、归档并交付甲方保管。
第五条履行期限1.本合同自双方签订之日起正式生效，工程施工期限为XX 周/月。
2.如工期超过约定时间，乙方应承担延期违约责任，每延期1天，应支付甲方施工总造价的百分之X作为违约金，最高不得超过合同总价款的百分之XX。
第六条质量保证1.本项目建筑物的主体结构、外墙装饰面层至启用后保修十年，施工方应在保修期内免费结束原因在施工过程中出现的质量隐患。
工程建设施工合同范文(3篇)
工程建设施工合同范文发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：志丹人事劳动局办公楼工程地点：志丹城内工程规模：框架结构层（_____），建筑面积约5227平米。
二：承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程（至建筑物外墙皮）。
注明：地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地（卫生间的墙地砖全做），外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价承包方式承包，所有材料价格结算时，以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。
（1）不具备开工条件，而要求乙方进场;（2）未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;（3）未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误____日不实施处罚，超过____日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;（2）连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨，时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元，合同签订____日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
施工合同范本(2篇)
施工合同范本甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，就乙方承包甲方施工项目的事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1. 乙方同意承包甲方如下施工项目：____________（工程名称、内容、要求等）。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成施工项目，并确保工程质量符合相关标准。
二、合同价格1. 甲乙双方同意按照以下价格进行交易：____________（总价）元。
2. 乙方应按照甲乙双方约定的价格，完成施工项目。
三、施工时间1. 乙方应在本合同签订之日起____日内完成施工项目。
2. 如乙方因特殊情况无法按时完成，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
四、工程质量1. 乙方应保证施工项目的质量符合相关标准，确保工程安全。
2. 乙方应对施工过程中的质量问题进行及时整改。
五、付款方式及期限1. 甲方应按照以下方式支付款项：____（付款方式，如现金、转账、支付宝等）。
2. 甲方应在本合同签订之日起____日内，将款项支付给乙方。
六、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
七、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定甲乙双方在其他未尽事宜上，可另行协商并签订补充协议。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日施工合同范本（二）甲方（以下简称“发包方”）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（以下简称“承包方”）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于发包方同意将下列工程发包给承包方施工，双方经协商一致，特订立本施工合同，共同遵照执行：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________第二条合同价格1. 双方同意，本合同的合同价为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程款、材料费、人工费、机械使用费等。
简易工程施工合同范文2篇
简易工程施工合同范文简易工程施工合同范文精选2篇（一）合同编号：____甲方（委托方）：____乙方（承包方）：____签订日期：____签订地点：____鉴于甲方需要进行____（工程名称）的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概况工程名称：____。
工程地点：____。
工程内容：____。
工程规模：____。
第二条工程质量乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，达到甲方要求。
工程质量标准：____。
第三条工程期限工程开工日期：____。
工程竣工日期：____。
第四条合同价款工程总造价为人民币（大写）____元整（￥____元）。
价款支付方式：____。
第五条施工准备甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
乙方应按期进场，做好施工前的各项准备工作。
第六条工程进度乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
甲方有权监督工程进度，乙方应予以配合。
第七条安全生产乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
发生安全事故时，乙方应及时报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
第八条工程变更工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
变更引起的费用增减，按实际发生计算。
第九条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署工程验收报告。
第十条质量保证乙方对工程质量提供____年的保证期。
保证期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题引起的损坏。
第十一条违约责任如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应向甲方支付违约金人民币（大写）____元整（￥____元）。
如甲方未按期支付工程款，应向乙方支付违约金人民币（大写）____元整（￥____元）。
第十二条争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
建筑工程施工合同三篇_2
建筑工程施工合同三篇建筑工程施工合同篇1根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。
二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为50年。
甲方对该土地享有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。
如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。
但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的'除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作。
如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。
（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在12月30日前付清。
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。
建设工程施工合同通用条款(二)
建设工程施工合同通用条款（二）一、合同的签订和履行1. 双方当事人应当在合同签订前对合同内容进行充分的协商和讨论，并在双方自愿的基础上签署合同。
2. 本合同自双方当事人在合同上签字（或盖章）之日起生效，并自生效之日起至合同履行完毕。
3. 合同生效后，双方应当按照合同约定履行各自的义务，合同约定以书面形式为变更的前提。
二、工程范围和质量要求1. 工程范围：根据设计文件和相关法规，确定工程所需的项目及其范围。
2. 工程质量要求：根据规范和技术标准，确定工程质量的具体要求，包括但不限于材料的选用、工艺流程和施工方法。
3. 施工方应当按照工程范围和质量要求进行施工，并负责工程质量的合格性。
三、合同价款和支付方式1. 合同价款：合同价款应当根据工程的实际情况确定，并包括工程造价、税费和其他相关费用。
2. 支付方式：支付方式应当根据工程进度和合同约定的里程碑节点进行支付，双方可协商约定预付款、进度款和尾款的具体支付比例和时间。
3. 如因工程变更或其他原因导致工程价款的增加或减少，双方应当重新协商确定合同价款。
四、工期和工期保证1. 工期：根据工程的实际情况和合同约定，确定工程的施工期限。
2. 工期保证：施工方应当按照工程进度计划进行施工，并保证工程按照合同约定的工期完成。
3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应当重新协商确定工期，并按照协商确定的工期进行施工。
五、保险责任和保险费用1. 保险责任：合同生效后，施工方应当按照相关法规和合同约定购买施工期间的保险，并承担相应的保险责任。
2. 保险费用：保险费用由施工方承担，合同约定以实际支出为依据进行支付。
六、违约责任1. 如果一方未按照合同的约定履行义务，对方有权要求其履行，并要求其支付相应的违约金或赔偿金。
2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明材料，双方应重新协商解决方式。
七、解决争议1. 双方当事人应当通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
工程施工合同002
工程施工合同甲方:乙方:甲乙双方经过协商,本着平等自愿的原则,甲方委托乙方承建本工程,除遵守国家有关规定外,根据工程具体情况经过双方同意签定本合同.第一条:工程内容农户住宅工程（砖砌体、钢筋、钢筋制作、绑扎、模板、硂浇注、地面找平,内外粉刷.第二条:工程造价每平方米380元，估计290平方米，估计110200元,所有外檐全算.第三条:承包方式1、乙方承包所有人工费及工程材料费。
2、甲方提供电源、水源、施工场地（含水电费）3、乙方本着安全文明方式、严格遵守安全规范进行施工，如出现工伤等事故乙方付全部责任，与甲方无关。
4、甲方负责砖运到现场，每千砖乙方承担300元。
第四条：质量要求乙方按照甲方施工规范进行施工，做好自检工作，工程质量必须满足设计要求或协商要求。
第五条付款方式1、乙方进入施工现场地，甲方付工程款贰万圆整；2、基础完工后甲方付乙方壹万伍仟圆整；3、一层封顶后甲方付乙方工程款壹万伍仟圆整；4、二层封顶后甲方付乙方工程款贰万圆整；5、内外粉刷完工后甲方付乙方工程款壹万圆整；6、工程完工交验后甲方应在10日内付清余款。
其他：1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
2.本合同自签字之日起生效，工程完工验收及承包付款后，合同自行作废。
附带：∮16钢筋以下为非标，∮16钢筋以上为国标。
1.圈梁钢筋∮12 4根箍筋∮6间距250mm2.构造柱∮12 ，4根箍筋∮6间距200mm3.大梁主筋钢筋∮22 3根箍筋∮8间距150mm4.付筋钢筋∮16 2根，梁两头1米处箍筋加密。
5.板面、钢筋∮6 间距方格150m m×120mm6.二层双层6∮钢筋150m m×120mm，下层钢筋4∮200mm×200mm。
7.耙子筋不短于或等于1200mm。
8.屋面现浇采用富丽牌水泥。
9.砌体粉刷秦中、川河水泥。
甲方：乙方：2010年月日2010年月日。
建筑工程施工合同第二部分通用条款
建筑工程施工合同第二部分通用条款关键信息项：协议方信息工程项目概况合同工期工程价款及支付方式工程变更与追加费用工程质量与验收工程进度与管理违约责任保险与担保安全生产与环保争议解决方式附加条款签署部分合同或协议书协议方信息发包方（甲方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________承包方（乙方）姓名/公司名称：____________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________联系电话：____________________________工程项目概况工程名称工程名称：____________________________工程地点工程地点：____________________________工程内容工程内容包括但不限于：____________________________（如土建工程、装修工程等）。
合同工期合同签署日期签署日期：____________________________工程开工日期开工日期：____________________________工程竣工日期竣工日期：____________________________工期延误若因不可抗力或双方协商一致的原因导致工期延误，双方应签署补充协议确定新的工期。
工程价款及支付方式工程总价工程总价：____________________________支付方式首付款：____________________________（支付比例及时间）中期付款：____________________________（支付比例及时间）竣工验收付款：____________________________（支付比例及时间）结算方式工程款项应按照合同约定的进度进行结算，结算方式为____________________________（如银行转账）。
建筑工程施工合同 (2)
建筑工程施工合同合同双方：甲方：武汉阿拉德水表有限公司乙方：湖北中进建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》原则，结合具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：二层仓库改办公室土建及安装工程2、工程地点：水表厂内二、工程内容：1、铝合金轻钢龙骨纸面石膏板隔墙、墙面刷乳胶漆、地面抗污染600×600玻化砖、防盗门、玻璃门、木门制作安装。
2、包门夹、窗夹、卫生间给排水及洁具和办公室电气照明及弱电安装。
三、双方责任：1、甲方在开工前七天之内，向乙方提供完整的施工图纸。
2、甲方组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，并做好设计交底纪要。
3、乙方须向甲方提供施工进度计划安排。
4、乙方必须保持施工现场的整洁，在施工中符合文明生产要求。
影响该厂现场管理标准扣分或未按要求施工的，扣除质量保证金总价的5%元5、须办理施工手续的项目，双方互相协同办理。
6、乙方应严格施工管理注意安全，施工期间发生伤亡事故均有乙方承担一切责任。
四、工程质量要求：根据施工图和招标文件要求，按国家有关技术标准，并接受甲方现场监理的监督检查，每道工序要求监理人员认可签证。
五、工期1、开竣工日期开工日期2008年2月25日竣工日期2008年3月15日总工期 20 天。
2、工期奖惩：因乙方原因工程不能按期竣工，每延迟一天处以合同价千分之一的违约金，从结算中扣除。
如甲方要求乙方按合同竣工工期提前竣工，可根据提前竣工的情况，按承包工程价款的千分之一奖给乙方。
六、材料设备供应：1、设备应采取下列（ A ）条。
A、采取包工包料形式。
B、主料及设备由甲方供应其它由乙方自购。
C、采取包工不包料的形式。
2、无论采取那种供应方式，乙方须按甲方提出的技术质量要求规格型号进行采购。
3、采购的材料必须有材质检验合格证书。
4、如因材料质量而影响工程质量问题，由购料方负责赔偿经济损失。
工程委托施工合同(2篇)
工程委托施工合同业主(甲方)：承包方(乙方)：根据国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期： ____年 ____月 ____日第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由____日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式：(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
简单的工程的施工合同范例(2篇)
简单的工程的施工合同范例合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：_____ ，签约地点：_____ 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
(一)工程名称：_____(二)建筑面积(工程形式)_____(三)施工地点：_____(四)工期：1、开工：_____年_____月_____日;2、竣工：_____年_____月_____日;3、合同工期总共历时_____天。
(五)承包形式：(六)工程质量标准：(七)工程价款：共计人民币_____元。
(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的_____%，计_____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计_____元;质保金_____元，质保期满后支付。
(九)质保期：_____年。
(十)双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;(十一)其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_____ 承包方：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____日期：_____简单的工程的施工合同范例（二）合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：_____ ，签约地点：_____ 为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
工程项目施工合同范本(2篇)
五、乙方现场管理责任：乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理，让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于小时，每日填写施工日记，负责办理各项验收及变更等手续，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
工程项目施工合同范本（二）
为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方)，乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。
1、质量标准：工程质量符合____标准。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
八、装饰工程竣工后，乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司，并配合做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者，甲方有权不予结算。
工程施工合同书(15篇)
工程施工合同书(15篇)工程施工合同书1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况：工程建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：从年月日到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。
并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。
工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
工程施工合同(发包方)范本2篇
工程施工合同（发包方）范本2篇篇1合同编号：[具体编号]发包方（以下简称甲方）：[发包方名称]承包方（以下简称乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就甲方将工程项目施工承包给乙方事宜，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]开工日期：XXXX年XX月XX日。
篇2甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程规模：___________________4. 工程内容：___________________1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款。
具体支付方式为：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任并承担修理、返工或改建的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
建设单位（以下简称甲方）：
承包单位（以下简称乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《广东省建筑装饰工程承包合同条例》的规定，为了明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，经双方友好协商，签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：_
三、工程内容及工程量：
四、承包方式：实行包工、包料、包质量、包安全文明施工总承包。
五、工程造价及工期：
合同价款：
工期：。
如因甲方原因或不可搞拒的气候
因素导导致停工的，工期相应顺延。
五、双方权利和义务
1 ，甲方权利和义务：
对施工阶段的质量、进度以及现场工程量进行监督，主持工程竣工验收的相关工作。
负责提供施工用水、用电；按合同约定支付工程
款。
施工过程中甲方如需对工程量或工程项目进行增加或变更，应及
时对乙方进行书面现场签证。
甲方指派为该工程负责人，负责合同履行。
对该工程质量、进度进行临督、协调，办理签证、变更、验收及其它相关事
宜。
2 ，乙方权利和义务：
乙方严格按照甲方要求施工；保质保量完成该工程。
并按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于质量原因及自身安全措施不当所
产生的一切责任。
乙方指派为乙方工程负责人，负责合同履行。
按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项
事宜。
六、工程保修期：年。
（如因人为破坏或不可抗拒的自然灾害等因素所
导致的质量问题，则不在该保修范围内）。
七、付款方式：
1，合同签订后，甲方7天内向乙方支付工程备料款----合同总价的35% ；
2，乙方工程形象进度达到合同工程总量的80% ，甲方7天内向乙方支付进度款----合同总价的35% ；
3，工程竣工经验收合格后，甲方7天内办理结算，付清工程总价的95% ；
4，工程保修期满后，甲方14天内付清余下5%工程质保金。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲乙双方盖章签字即时生效。
甲方单位：（签章） 乙方单位：（签章）
法定代表人： 法定代表人：
年月日年月日。