水电施工承包合同(标准版)范本
建筑水电承包合同范本6篇
建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。
二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。
2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。
三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。
五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。
六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
水电工程合同范本5篇
水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。
2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。
3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。
五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。
2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。
六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。
2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。
七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。
八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。
2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。
九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。
水电施工合同范本4篇
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档水电施工合同范本4篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。
相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。
假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。
水电施工合同范本4篇水电施工合同范本1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。
2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电站承包经营合同标准范本(5篇)
水电站承包经营合同标准范本甲方：乙方：姓名：身份证：为了更加规范管理_____电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目：____的运行管理。
二、承包方式：甲方把电站运行管理权承包给乙方，承包时间暂定壹年，从____年____月____日至____年____月____日止，乙方拥有电站的运行管理权但无权转让运行管理权给第三方。
乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。
甲方____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方贰仟元人民币，____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方叁仟元人民币，全年合计叁万元作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责。
如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。
如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。
五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。
乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。
水电承包合同范本(6篇)
水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。
二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。
本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。
甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。
2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。
3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。
水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。
单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。
4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。
三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。
乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。
四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。
2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。
如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。
水电安装合同标准范本(4篇)
水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
水电工程承包合同范本简单3篇
水电工程承包合同范本简单3篇在建筑施工过程中，各种设备的安装工作只有同土建施工进行良好配合，才能够保障建筑工程的整体质量，特别是水电安装与土建施工之间的关系尤其重要。
那么水电工程承包合同怎么写呢?一般包括什么内容?以下是小编为大家整理的水电工程承包合同范文，感谢您的阅读。
水电工程承包合同范文1甲方：(以下简称：甲方)乙方： (以下简称：乙方)经甲、乙方双方协商，乙方在甲方所承包的工程项目间提供劳务，为明确双方权利和义务，本着平等自愿的原则，订立本合同，本合同与劳务安全承包合同(二)共同构成一个完整的劳务安全承包合同，甲方与乙方的关系为民事合同关系，非劳务关系。
乙方与其聘请的工人为劳动关系，甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系，一、工程概况：1、甲方将 C栋工程中的分部给水、电器、消防、防雷、排水、现场机械、电器照明等分项工程交由乙方负责提供劳务，包工不包料。
2、具体工作内容包括：图纸要求全部做完，达到检测要求。
3、给水室内全部管道安装和卫生洁具安装。
4、消防室内全部做完。
5、排水包括污水管、雨水管、空调管等管道安装，安装做到室外检查井，所有管道做好预留孔洞，管道安装完后应做浇补洞。
6、现场维护负责做好C栋机械用具，电器、照明的维护和维修，保证现场所有机器、照明、电器等正常运转，(7)共用部分机具、电器由两个班组共同维护。
二、工程质量1、乙方所施工的分部分项工程质量要求为总承包方生产安全部和技术质量部按国家现行施工验收标准进行评定，并接受有关质监部的监督和检查。
2、乙方所施工的分部分项工程必须设置一名专职质量管理员，负责所施工的质量检查，并与甲方以及施工单位有关管理人员进行质量管理和评定，并负责对质量不合格品进行整改。
三、承接项目工期：1、乙方所承接的分部分项工程工期为：由甲方对乙方的具体按排。
2、为保证工期，乙方派驻本项目的工人保证不得少于工程量的人，并服从甲方及施工单位管理人员的安排，保证本项目的能够按期完工。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。
二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。
3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
水电施工承包合同范本(八篇)
水电施工承包合同范本甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2.施工地点：_____3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）5、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）6、总价款：￥元，大写（人民币）其中：材料费：_____，人工费：管理费：_____，设计费：垃圾清运费：_____，税金（3.41%）其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：____年____月____日至____年____月____日1.甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。
乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。
（3）乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。
单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-1406-27
水电施工承包合同(标准
版)范本
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
水电施工承包合同(标准版)范本
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明
确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
**建设有限公司 (以下简称甲方) 水电班 (以下简称乙方)
为了加快工程施工进度，确保安全生产，提高建筑工程经济效益。
甲方承包的浙江大学农业实验基地综合楼工程的安装工程施工任务以包工包料双包的方式承包给乙方水电施工班施工。
在施工过程中，为明确双方的责任和义务，保证工程的顺利进行，经甲、乙双方共同协商一致，订立如下条款，以兹共同遵守：
一.承包内容及范围：
1.按本工程建设方提供的全套安装工程施工图纸，会审纪要、技术签证、施工期间图纸的修改和变更的全部工作。
从基础开始竣工验收到交付建设方物业过程及专业施工单位的配合工作。
生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.工程材料采购、检验、运输工作，竣工验收前的检修、测试、通水、通球、通电、消防、煤气、试气、试压、验收等工作。
3.乙方承包范围内项目在竣工后壹年内的维修。
4.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
5..本工程发包范围内除建设单位总承包合同规定建设方提供的材料外的所有材料均由承包人采购。
所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且需经建设单位委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。
二.工程造价的计算：水电工程承包合同 1.根据乙方施工范围内的安装工程工作量，按浙江省“零三”定额及相关文件规定，按投标文件审定安装工程直接费与人工价差之和(建设单位审定的主材除外)后，下浮15%(包括总合同下浮)。
2.造价中涉及的主要材料价格“市场信息价”以
外的材料由乙方负责办理材料单价签证。
3.图纸变更及产生的签证费由乙方负责办理签证手续，并作为结算依据，并及时上报公司，今后结算时作为有效依据。
三.付款方式：
工程进度款按月支付，每次按月实际完成工作量的80%支付工程进度款(如有增加合同外工程量的，按建设单位的总合同执行)，直至工程竣工验收合格。
各单位工程验收12个月后一个月内支付至工程总造价的95%，不计息。
剩余5%作为工程保修金，各单位工程竣工验收24个月30天内无息退还给乙方。
四.工程质量及工期
1.乙方必须确保工程质量(按建设单位及甲方确定的达到市标化工程及争创飞英杯要求)，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的3%处罚，工程验收完成后如本工程达到飞英杯标准，则给予乙方安装工程合同总价 1.5%的奖励(如因土建工程等因素导致质量未达标，而乙方施工的
安装工程达到优良，同样给予乙方安装工程合同总价
1.5%的奖励)。
2.施工过程必须执行浙江省建筑施工规范及有关规定。
严格按照设计图纸、会审记录及设计变更进行施工，否则由此所造成的返工损失由乙方负责。
3.服从建设单位、甲方现场管理人员的指挥及要求进行施工。
4.严格按照浙江省规范执行及各现行新规范规定，分部分项工程完成后，必须经过建设单位及监理验收合格后，才能进入下道工程的施工。
5.乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于造成无故返工或凿除的电气及管道修补工程，则由乙方负全责。
6.装饰阶段室内设备管道安装前应做一样板房由建设单位及监理验收，合格后方可大面积施工。
7.乙方应该在当天完成的工作前对施工工人加以技术及安装方面的交底工作，班前检查当天完成的工作状况及质量要求。
8.乙方必须满足工程整体施工进度要求，每分项工程由甲方安排施工总进度计划，强行按进度完成，如因乙方原因而影响其它组所造成的损失，均由乙方负责。
9.乙方根据施工现场项目部所制订的周、月计划进度安排。
乙方必须合理安排人力、材料，确保按甲方的月、周施工计划如期完成，不得耽误总体工期。
施工现场听从现场项目经理和施工员的指挥，如乙方不按现场项目部的进度计划实施的，甲方有权对乙方作出相应处罚。
五.安全事宜
1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。
作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工协议书细则：乙方必须配合湖州市建筑施工现场“标准化管理合理工地”、湖州市级“文明工地”及“飞英杯”评定。
3.乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部
门查获罚款均由乙方负责。
4.所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5.在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。
六.工地生活事宜
1.乙方必须认真遵守管理制度，任何人不得开小灶，如发现用电炉、电饭煲家用电器等烧饭的，当场缴收用具并罚款壹佰元。
2.乙方所居住的生活区域和房间要专人打扫，保持清洁、达到卫生部门的检查标准，如经市、区部门检查不合格而罚款的，费用由当事乙方承担。
七.工地纪律制度：
1.乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2.打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处
罚人民币300元/人，情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担，甲方不负经济责任。
八.补充事宜:
九.其它事宜：
1.乙方进场工作不准带女家属、小孩在工地住宿，如果擅自带家属住进工地的，甲方作清退处理。
2.乙方所施工的现场及工作面，必须保持整洁，每项工程必须工完场清。
3.乙方在施工过程中，必须服从施工管理人员的指挥，如有不服或违反者，甲方管理人员有权责令其停工、整改、罚款处理，严重者作清退处理。
4.乙方进场的工人必须具备身份证，其暂住证、上岗证、工作单位记录等证件由甲方办理。
所有由甲方办理证件的人员必须自始自终在本工地施工，保持人员绝对稳定。
5.乙方负责施工区域的临水临电的安装及维修、
整改(甲方提供材料，乙方负责施工)。
6.如乙方必须保质、保量、按时的完成项目部下达的工作任务单，如不能完成的按任务单所含工作量人工费的2倍处罚。
7.双方上述条款必须共同遵守执行，违约方后果自负。
十.合同生效与失效：
合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
订立时间：年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。