工程招标与合同管理1
招投标与合同管理试卷一及答案
![招投标与合同管理试卷一及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/77a5f3e3970590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed4b7.png)
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。
2024年工程招投标与合同管理课后答案
![2024年工程招投标与合同管理课后答案](https://img.taocdn.com/s3/m/1a52fa33cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b177.png)
工程招投标与合同管理课后答案合同编号:__________第一章:合同双方1.1定义1.2合同双方同意按照本合同的规定,履行相应的权利和义务。
第二章:合同标的2.1合同标的2.2合同标的的数量和标准2.2.1甲方应向乙方提供__________数量的服务/产品。
2.2.2乙方应按照甲方的要求,完成__________标准的服务/项目。
第三章:合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1双方同意,本合同的总价为人民币__________元(大写:__________元整)。
3.1.2除非双方另有约定,否则本合同价格包括乙方为完成服务/项目所需的一切费用。
3.2支付方式(1)预付款:在合同签订后__________个工作日内,甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同约定的进度完成服务/项目后,甲方支付乙方已完成部分的__________%。
(3)尾款:乙方完成全部服务/项目并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的__________%。
第四章:合同履行期限4.1合同履行期限4.1.1乙方应自合同签订之日起__________个工作日内开始履行合同。
4.1.2乙方应于__________年__________月__________日前完成全部服务/项目。
第五章:合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意,合同内容如需变更,应书面签署变更协议,并经双方代表签字盖章确认。
5.1.2任何一方要求变更合同内容,应提前__________个工作日通知对方,并说明变更原因和具体内容。
5.2合同解除5.2.1双方同意,在合同履行过程中,如遇不可抗力导致合同无法继续履行,可以解除本合同。
5.2.2在合同履行过程中,如一方严重违反合同约定,另一方有权解除本合同。
5.2.3合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。
第六章:质量保证与验收6.1质量保证6.1.1乙方应保证其提供的服务/产品符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
![00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/61d938eca48da0116c175f0e7cd184254a351b7d.png)
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。
()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。
()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。
()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。
()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。
()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。
()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。
()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
工程招投标与合同管理在线作业1
![工程招投标与合同管理在线作业1](https://img.taocdn.com/s3/m/77215316ed630b1c58eeb503.png)
工程招投标与合同管理_在线作业_1一、单选题1.(5分)某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为()。
• A. 专项承包• B. 阶段承包• C. 总承包• D. 分承包得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化分为不同方式,其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为()。
• A. 包工不包料• B. 包工部分包料• C. 包清工• D. 包工包料纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案D解析3.()就是按商定的总价承包工程项目。
它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。
• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 固定总价合同• D. 成本加酬金合同纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 成本加酬金合同• D. 固定总价合同纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)()是相对总承包而言的,即承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等),在现场由总包统筹安排其活动,并对总包负责。
• A. 专业承包• B. 分承包• C. 包工包料• D. 总包纠错得分:5知识点:1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)()是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定,每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。
《建筑工程招投标与合同管理》作业1
![《建筑工程招投标与合同管理》作业1](https://img.taocdn.com/s3/m/cf1220fa59f5f61fb7360b4c2e3f5727a4e92467.png)
《建筑工程招投标与合同管理》作业1 建筑工程招投标与合同管理1.招标管理1.1 招标文件的编制a. 招标文件的目的与背景b. 招标文件的组织结构c. 招标文件的内容要点1.2 技术要求与资格审查a. 技术要求的确定b. 投标人资格审查的基本要求c. 资格审查的程序与方法1.3 投标与开标工作a. 招标文件的发售与咨询b. 投标文件的递交与验收c. 开标工作的程序与要求2.合同管理2.1 合同的签订与变更a. 合同签订的基本要素b. 合同签订的程序与方式c. 合同变更与索赔的管理2.2 合同履约与验收a. 合同履约的基本要求b. 工程进度与质量的控制c. 合同验收的程序与标准2.3 合同支付与结算a. 合同支付的方式与时间b. 工程进度款的划分与支付c. 合同结算的程序与方式附件:________1.招标文件篇例2.合同样本篇例3.合同变更与索赔申请表法律名词及注释:________1.招标:________指建设单位或委托其代理机构,依法组织采购建设工程承包单位或供应商的行为。
2.招标文件:________是建设单位发布招投标公告后,向有意参与投标的潜在投标人提供的相关信息、要求、规定等招标资料的总称。
3.投标人:________指通过招标投标程序,向具备相应资格的投标单位提供书面的建筑工程投标报价的主体。
4.资格审查:________指招标人对投标人的资格进行审核,确认其是否符合投标要求的活动。
5.开标:________指招标人依法召开开标会议,对递交的投标文件进行公开拆封、核实等程序的活动。
6.合同签订:________指建设单位与中标人依法签订建筑工程合同的活动。
7.合同变更:________指在合同履行过程中,因合理的原因而对合同约定进行修改或调整的活动。
8.合同履约:________指中标人按照合同的约定,按时、按质、按量完成合同所承担的建设工程的活动。
9.合同支付:________指在合同履约过程中,建设单位按约定的方式和时间向中标人支付相应的工程进度款项的活动。
什么是工程招投标与合同管理
![什么是工程招投标与合同管理](https://img.taocdn.com/s3/m/5aa82f1ee55c3b3567ec102de2bd960591c6d94d.png)
什么是工程招投标与合同管理
一、工程招投标的基本概念
工程招投标是指在工程建设领域,通过公开或邀请的方式,由招标方提出工程建设的要求
和条件,由投标方根据这些要求和条件提出自己的解决方案和报价,最终由招标方选择最
合适的投标方进行工程建设的过程。
这一过程包括了编制招标文件、发布招标公告、投标、开标、评标、定标等环节。
二、工程招投标的重要性
1. 公平性:招投标制度能够确保所有有资质的企业都有机会参与竞争,避免了暗箱操作和
权力寻租的可能。
2. 专业性:通过招投标,可以选拔出具有专业能力和丰富经验的企业来承担工程建设任务。
3. 经济性:通过竞争,可以有效地降低工程造价,提高投资效益。
三、合同管理的基本概念
合同管理是指对工程建设合同的签订、履行、变更、解除和终止等全过程进行的管理活动。
它包括了合同的谈判、签订、执行、监督、验收、结算、争议处理等环节。
四、合同管理的重要性
1. 规范性:合同管理能够规范各方的权利义务关系,明确责任界限,减少纠纷。
2. 安全性:通过合同管理,可以有效地防范和控制各种风险,保障工程建设的顺利进行。
3. 效率性:良好的合同管理能够提高工程建设的效率,缩短工期,降低运营成本。
五、工程招投标与合同管理的关系
工程招投标与合同管理是相辅相成的两个环节。
招投标是合同管理的前提和基础,只有通
过公正、公开、公平的招投标程序,才能签订出符合市场规律、体现公平竞争原则的合同。
而合同管理则是招投标结果的落实和保证,只有通过严格的合同管理,才能确保招投标的
结果得到有效执行,实现工程建设的目标。
六、结语。
工程招投标与合同管理
![工程招投标与合同管理](https://img.taocdn.com/s3/m/975e454a854769eae009581b6bd97f192279bf85.png)
工程招投标与合同管理1. 引言工程招投标与合同管理是指在工程建设中,通过招募投标的方式确定承包商,并对承包商与业主之间的合同进行管理的过程。
工程招投标与合同管理是工程项目成功实施的基础,它能够确保工程项目的质量、进度和成本达到预期目标,并最大限度地降低风险。
2. 工程招投标流程2.1 准备招标文件在进行工程招投标前,需要准备招标文件。
招标文件包括招标公告、招标说明、技术规范、施工图纸等。
招标文件的编制需要充分考虑项目的需求和要求,确保招标文件的准确性和完整性。
2.2 发布招标公告根据准备好的招标文件,发布招标公告。
招标公告需要详细说明工程项目的基本信息、要求和招标截止日期。
同时,招标公告也需要发布到权威的媒体或招标平台上,以吸引更多潜在的承包商参与投标。
2.3 接收投标文件在招标截止日期之前,接收投标文件。
投标文件需要包括投标书、报价单、技术方案等。
接收投标文件时,需要严格按照规定的时间和地点进行,并对接收到的投标文件进行登记,确保投标的公开、公平和透明。
2.4 评审和筛选投标文件对接收到的投标文件进行评审和筛选。
评审需要根据招标文件所规定的评审标准,对投标文件的技术方案、报价等进行评估。
评审的结果需要进行记录,并制定评审报告,用于最终的中标决策。
2.5 中标决策根据评审报告,进行中标决策。
中标决策需要综合考虑投标商的技术能力、经验、信誉度、报价等因素,选择最佳的承包商。
中标结果需要进行公示,并与中标商进行商务谈判和合同签订。
3. 合同管理3.1 签订合同中标商与业主需要签订合同。
合同是双方约定工程项目的详细内容和要求的法律文件。
合同内容包括工程项目的范围、工期、质量要求、付款方式等。
合同的签订需要遵循法律法规,并注重明确交付时间和质量标准等关键条款。
3.2 合同履行合同签订后,双方需要按照合同的约定进行履行。
业主需要提供必要的技术与资金支持,承包商需要按照合同要求进行工程建设。
合同的履行过程需要进行监督和管理,以确保工程质量和进度的达到预期目标。
建筑工程招投标与合同管理第一版
![建筑工程招投标与合同管理第一版](https://img.taocdn.com/s3/m/4a5fed29a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed65.png)
建筑工程招投标与合同管理第一版近日,为进一步规范建筑市场秩序,提高工程招投标及合同管理水平,《建筑工程招投标与合同管理第一版范本》(以下简称“范本”)正式对外发布。
该范本旨在为建筑工程的招投标过程和合同执行提供标准化、规范化的操作指南,确保项目实施的公平性、透明性和效率。
一、背景介绍随着建筑行业的迅速发展,市场竞争日益激烈,招投标活动作为项目启动的重要环节,其公正性、合理性直接关系到工程质量和投资效益。
因此,制定一套科学、合理的招投标与合同管理规范显得尤为迫切。
范本的出台,正是基于这样的行业需求和社会期待。
二、主要内容范本详细阐述了建筑工程招投标的全过程,从招标准备到投标文件的编制,再到开标、评标直至中标结果公示,每一环节都有明确的操作流程和标准要求。
同时,对于合同管理部分,范本也提出了合同条款的设置原则、风险分配机制以及合同履行过程中的变更、索赔等处理方式。
三、特点分析1. 全面性:范本覆盖了招投标和合同管理的各个方面,为参与各方提供了全方位的指导。
2. 规范性:通过设定统一的标准和流程,范本有助于减少人为因素的干扰,提升整个行业的规范化水平。
3. 实用性:范本结合了当前建筑行业的实际情况,具有很强的操作性和适用性。
4. 创新性:在一些关键环节引入了新的管理理念和技术手段,如电子招投标系统的使用,提高了工作效率和透明度。
四、影响评估范本的实施将对建筑行业产生深远的影响。
它将促进招投标活动的公开化和透明化,有效遏制不正当竞争行为。
标准化的合同管理将降低合同纠纷的发生,保护双方的合法权益。
范本的推广使用将推动整个行业向更加规范、高效的方向发展。
五、实施建议为确保范本的有效实施,建议各建筑企业加强内部培训,确保相关人员熟悉并掌握范本内容。
同时,政府部门应加大对范本执行情况的监督力度,及时发现并纠正违规行为。
行业协会和专业机构可以定期举办研讨会和培训班,分享经验,提升行业整体水平。
建设工程招标投标与合同管理
![建设工程招标投标与合同管理](https://img.taocdn.com/s3/m/376a7b20571252d380eb6294dd88d0d233d43c9f.png)
建设工程招标投标与合同管理1. 引言1.1 建设工程招标投标与合同管理概述建设工程招标投标与合同管理是建筑行业中非常重要的环节,涉及到工程项目的整个生命周期。
招标投标是工程项目的起点,是选取最适合的承包商和供应商的过程,直接影响到工程项目的质量和效率。
合同管理则是在确定承包商后,对合同条款的执行和监督,确保双方按照合同约定履行自己的责任,保证工程项目按时、按质完成。
建设工程招标流程管理包括确定招标方式、编制招标文件、发布招标公告、接受投标文件、评标等环节。
投标准备与评审则是指参与招标的供应商需要准备好投标文件,并按照招标文件的要求提交,评标则是根据一定的评分标准对投标文件进行评分,最终确定中标方。
2. 正文2.1 建设工程招标流程管理建设工程招标流程管理是建设工程招标投标与合同管理中的重要环节之一。
在建设工程项目中,招标流程管理是确保项目合理、公平、透明进行的关键一步。
招标流程管理包括以下几个主要内容:招标文件的编制。
招标文件是招标过程中的重要文件,包括招标公告、招标说明书、招标程序等。
编制招标文件需要考虑项目的特点、要求和技术细节,确保招标文件的完整性和准确性。
招标公告的发布。
招标公告是向潜在投标人宣传项目,并邀请投标的重要方式。
招标公告需要明确项目的基本信息、招标条件和要求,吸引符合条件的投标人参与竞标。
接着,招标评标的程序。
招标评标是招标流程管理中的核心环节,包括评标委员会的组建、评标标准的制定、投标文件的审查和评分等。
评标过程需要保证公正、公平、透明,确保最终选出的中标方具备项目需求的技术和经济优势。
招标结果的公示。
招标结果公示是招标流程管理的最后一步,需要将评标结果在规定的范围内公示,向社会公众和投标人公开,确保整个招标过程的透明和合法性。
通过有效的招标流程管理,可以提高建设工程项目的质量、效率和经济性,保障投标人和项目业主的合法权益,推动建设工程行业的健康发展。
2.2 建设工程投标准备与评审建设工程投标准备与评审是建设工程招标投标与合同管理中非常重要的环节。
工程招投标与合同管理全书1
![工程招投标与合同管理全书1](https://img.taocdn.com/s3/m/d014cb5427d3240c8447ef96.png)
精心整理第一章 合同管理概论:教学要求及主要内容:1.11.2.3.4.1.21.2.3.4.5.1.31.了解合同文本的基本知识2.掌握建设工程合同的基本概念3451.412345678910.担保1.1.掌握合同管理的基本概念第一,它反映了项目任务的范围和划分方式;第二,它反映了项目所采用的管理模式,例如监理制度、总包方式或平行承包方⑵合同自愿原则1)合同自愿构成。
2)⑶1)2)3)经济损失。
⑷够顺利地实施,风险和误解较少,工程花费较少。
其基本的要求和条件如下:1)签约时双方应互相了解,应尽力让对方正确地了解自己的要求、意图等情况。
⑴国家机关对建设工程合同进行宏观管理的主要任务为了维护市场秩序,国家机关有关部门必须对合同进行宏观管理。
对建设工程合是:123456⑵123的合同权益。
⑶监理工程师在合同管理中的主要任务实行监理的工程项目,监理工程师的主要任务是根据《建筑法》、《建设工程监理策以及订立合同前行为的管理等。
1)业主通过合同总体策划,在以下方面作出决策:与业主签约的承包商的数量、1)建立合同实施的保证体系合同依法生效后,当事人应认真做好履行过程中的组织和管理工作,成立项目经颁布实施的各专业工程的技术规范、质量标准、工期定额等。
第三类是并非所有工程都会涉及,但是一旦涉及就必须执行的法律法规,例如:2)从业资格①从事建筑活动的施工、勘察、设计、监理等单位,应当具备法定的条件。
发包人可以将工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
③禁止建筑工程转包2000年1月30日国务院第279号令发布了《建设工程质量管理条例》,对建设工程质量作出全面具体的规范,为建设工程质量的管理和监督提供权威性的依据。
1)国家实行2)①业主相应责任。
②③施工单位④实行⑤⑥3)①的该工程的合理使用年限。
工程招投标与合同管理 复习资料(1)
![工程招投标与合同管理 复习资料(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/20fdbaf8b8f3f90f76c66137ee06eff9aff8497b.png)
工程招投标与合同管理复习辅导资料一、单选题1.法人的意志是由法人的[ D ]实现的。
A.名称 B.场所 C.、上级机关 D.组织机构2.在下列法律关系主体中,[ A ]是法人。
A.施工企业 B.施工企业经理 C.个体工商户 D.施工企业的分公司3.经济法律关系的[A ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A.主体 B.客体 C.内容 D.对象4.买卖合同关系的客体是[ D ]。
A.买卖的行为 B.运输工具 C.智力成果 D.买卖的货物5.施工企业的项目经理由于管理不当,具体施工人员在施工中产生了一些问题,导致本应顺利完成的施工任务延误,监理单位履行了合同规定的职责,建设单位应当向[ B ]提出赔偿要求。
A.监理单位 B.施工单位 C.项目经理 D.具体施工人员6.对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种[ D ]。
A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件7.在工程施工期间,施工工程的占有权属于[ B ]。
A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.国家8.最全面、最充分的物权是[A ]。
A.所有权 B.抵押权 C.经营权 D.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[A ]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ B ]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再11.在所有权的各项权能中,[ D ]是核心。
A.占有权 B.使用权 C.收益权 D.处分权12.在项目施工过程中,由于设计单位没有按期提供施工图纸,导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸,给施工企业造成了损失,施工企业应当向[ A ] 提出赔偿要求。
A.建设单位 B.监理单位 C.监理工程师 D.设计单位13. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为( B )。
A .有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标14.《招投标法》规定,投标文件应该对招标文件提出的要求和条件,(B)。
建设工程招标与合同管理
![建设工程招标与合同管理](https://img.taocdn.com/s3/m/a10afe335bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9ec0.png)
建设工程招标与合同管理
第一部分,招标文件。
1.1 招标范围。
本次招标范围包括建设工程的设计、施工、设备采购等内容。
1.2 招标条件。
承包商必须具备相应的资质和经验,符合国家相关法律法规和标准。
1.3 招标文件。
招标文件包括招标公告、招标说明、技术规范、投标书格式等内容,详细规定了招标程序和要求。
第二部分,投标过程。
2.1 投标资格。
参与投标的承包商必须符合招标文件中规定的条件,提供相关资质证明和业绩证明。
2.2 投标保证金。
投标人需按照招标文件的规定缴纳投标保证金,作为投标的诚意保证。
2.3 投标文件。
投标文件应包括技术方案、施工组织设计、工程报价、施工计划等内容,确保投标的完整性和合法性。
第三部分,合同签订。
3.1 中标通知。
招标人将在评标结束后通知中标人,并要求其在规定时间内签订合同。
3.2 合同条款。
合同条款应包括工程量清单、工程进度、质量标准、支付方式、违约责任等内容,明确双方权利义务。
3.3 合同履行。
双方应按合同约定的内容和时间节点履行合同义务,确保工程
按时、按质完成。
以上合同范本仅供参考,具体内容应根据实际情况进行调整和
完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系。
工程项目招投标与合同管理
![工程项目招投标与合同管理](https://img.taocdn.com/s3/m/0c7e510f58eef8c75fbfc77da26925c52cc59160.png)
⼯程项⽬招投标与合同管理⼯程项⽬招投标与合同管理第⼀章绪论1、简述项⽬、建设项⽬、施⼯项⽬的概念。
答:项⽬是⼀种在规定的时间内由专门组织起来的⼈员完成的⼀次性⼯作。
它有⼀个明确的预期⽬标;还有明确的可利⽤的资源范围,并需要运⽤多种学科的知识来解决问题;通常没有或很少有以往的经验可以借鉴。
特征:⼀次性、独特性、⽬标的明确性、项⽬活动的整体性、组织的临时性和开放性、开发与实施的渐进性。
建设项⽬是最常见、最典型的项⽬类型,它属于投资项⽬中最重要的⼀类,是⼀种投资⾏为和建设⾏为相结合的投资项⽬。
⼀般来讲,投资与建设是分不开的,投资是项⽬建设的起点,没有投资就不可能进⾏建设;反过来,没有建设⾏为,投资的⽬的就不可能实现。
建设过程实质上是投资的决策和实施过程,是投资⽬的的实现过程,是把投⼊的货币转换为实物资产的经济活动过程。
特征:A具有明确的建设⽬标;B、具有⼀定条件的限制:a、时间约束b、资源约束c、质量约束d、空间约束;C、具有⼀次性和不可逆性;D、影响的长期性;E、投资的长期性;F、管理的复杂性。
施⼯项⽬是指企业⾃⼯程施⼯投标开始到保修期满为⽌的全过程中完成的项⽬。
这⾥所指的“企业”是建筑业企业,即从事⼟⽊⼯程、建筑⼯程、铁路管道设备安装⼯程、装修装饰⼯程等的新建、扩建、改建活动的企业。
施⼯项⽬作为“特定过程”,其起始时间是投标开始,终⽌时间是保修期满。
它可能是⼀个建设项⽬的施⼯,也可能是其中的⼀个单项⼯程或单位⼯程的施⼯。
2、为什么要推⾏项⽬管理答:是为了达到预期的使⽤功能,在⼀定约束条件下对建设项⽬各个⽅⾯进⾏决策、计划、组织、协调、控制等⼀系列活动的总称。
3、建设项⽬管理和施⼯项⽬管理有什么区别4、简述施⼯项⽬管理的主要⼯作内容。
答:施⼯项⽬管理的内容包括:编制“项⽬管理规划⼤纲”和“项⽬管理实施规划”、项⽬进度控制、项⽬质量控制、项⽬安全控制、项⽬成本控制、项⽬材料管理、项⽬机械设备管理、项⽬技术管理、项⽬资⾦管理、项⽬合同管理、项⽬信息管理、项⽬现场管理、项⽬组织协调、项⽬竣⼯验收、项⽬考核评价、项⽬回访保修。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
![《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】](https://img.taocdn.com/s3/m/091607c80875f46527d3240c844769eae009a3f9.png)
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。
()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
工程招投标与合同管理所有名词解释
![工程招投标与合同管理所有名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/67c233e981eb6294dd88d0d233d4b14e84243e5b.png)
工程招投标与合同管理所有名词解释工程招投标与合同管理一、名词解释1. 招标人:具有建设工程招标资格,向潜在投标人公开招标,并组织评标的单位或者个人。
2. 招标代理:由招标人委托,代表招标人进行招标文件的编制、公告、发售、答疑和评标等工作的单位或者个人。
3. 投标人:参预建设工程招标而提供投标文件的单位或者个人。
4. 投标保证金:投标人在投标时所提交的,作为投标真实性的担保金。
5. 中标通知书:由招标人发出,通知投标人中标的文件。
6. 合同:招标人和中标人之间签订的具有法律效力的文件。
7. 履约保证金:中标人在签订合同时所提交的,保证履行合同的担保金。
8. 完成验收:建设工程竣工后,由建设单位验收合格后的工作环节。
9. 质量保证金:在竣工验收后,中标人为保证工程质量所提供的担保金。
二、文档范本工程招投标与合同管理一、招标人信息1.1 招标人名称:1.2 招标人联系人及联系方式:1.3 招标代理名称:1.4 招标代理联系人及联系方式:二、招标文件的准备和发布2.1 完整的招标文件应当包括以下内容:2.1.1 招标公告2.1.2 招标文件及相关图纸2.1.3 投标保证金的缴纳及退还细则2.1.4 投标人资格审查标准2.1.5 投标人提交文件的具体要求2.1.6 投标评标方法2.1.7 投标文件评审标准及权重分配2.2 招标文件的发布应当至少提前45天,并在以下媒介上公示:2.2.1 政府采购网2.2.2 相关工程建设媒体2.2.3 招标人网站三、投标人的资格审查3.1 投标人必须符合以下资格审查标准:3.1.1 具有独立承担民事责任的能力3.1.2 有良好的商业信誉及履约记录3.1.3 具备参加招标业务所要求的技术能力和资金实力3.1.4 在规定时间内完成招标文件的提交3.2 如果投标人未能通过资格审查,其投标文件将被视为无效投标。
四、投标文件的提交4.1 投标人必须按照招标文件的要求,提交其投标文件,并缴纳相应的投标保证金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
真题复习建设工程招投标与合同管理一、选择题
1.某工程为2500m2 的单层厂房,业主提供了详细的全套施工图和相关资料,工期10 个月,某施工单位采用低价投标策略编制了投标文件,并中标。
请问该工程业主单位和施工单位应该签订那种形式合同?( D )
A、可调单价合同
B、可调总价合同
C、成本加酬金合同
D、固定总价合同
2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员3、
邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B)家。
A、2
B、3 C 、 5 D 、7
4、合同争议的解决顺序为(A)
A、和解一调解一仲裁一诉讼
C、和解一调解一诉讼一仲裁
B、调解一和解一仲裁一诉讼
D、调解一和解一诉讼一仲裁
5、监理招标主要是对监理单位( B )的选择。
A、报价
B、能力C 监理人员数量D、设备
6、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约宁的开工日起按招标文件中要求
7、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为(B)
A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
8、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应(B)。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
9, FIDIC((施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指(A)。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
10、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商
提出索赔。
承包商(C)
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
11、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度
的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D)。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
12、在工程建设监理活动中,监理单位是(A)
A 业主的代理人
B 业主的委托人
C 施工合同的当事人
D 绝对独立的第三人
13、中标的承包商将由((B)决定。
A 评标委员会
B 业主
C 上级行政主管部门
D 监理工程师
14、根据施工索赔的规定,反索赔是指(C)。
A 只限承包商向业主索赔
B 承包商向业主提出的索赔
C 业主向承包商提出的索赔
D 承包商与分包商之间的索赔
15、下列各项中,(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕,施工图纸完成
B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
16、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是(D)。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
17、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D)。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
18、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
19、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
20、委托任务并负责支付报酬的一方称(B)。
A 承包人
B 发包人
C 出资人
D 出工人
21、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C)。
A 建设单位
B 施工单位
C 招标代理
D 设计单位
22、合同价款可以有多种约定方式,其不包括((C)。
A 固定价格合同
B 可调整价格合同
C 固定价格加酬金合同
D 成本加酬金合同
23、在进度控制中,(B)不属工程师的任务。
A 督促承包人完成工程扫尾工作
C 协调竣工验收中的各方关系
B 向有关部门递交竣工申请D
参加竣工验收
24、工程分包的说法错误的为((A)
A 是违法的
B 是从工程承包人承担
C 是允许的
D 非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包
25、工程分包的说法错误的为(A)
A 是违法的
B 是从工程承包人承担
C 是允许的
D 非发包人同意,承包人不得将承。