天津市建设工程劳务分包合同

天津市建设工程劳务分包合同目录

1. 合同双方

2. 合同范围

3. 合同价格

4. 工期

5. 付款方式

6. 质量标准

7. 安全生产

8. 变更与终止

9. 争议解决

10. 法律适用

11. 附件

1. 合同双方

甲方（委托方）：天津市建筑工程有限公司

乙方（承包方）：天津市劳务分包有限公司

2. 合同范围

本合同为天津市建设工程劳务分包合同，甲方将天津市建筑工程项目中的劳务部分分包给乙方。具体分包范围包括但不限于：钢

筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、砌筑工程、抹灰工程、脚手架搭设拆除等。

3. 合同价格

本合同总价款为人民币元整（大写：元整）。双方确认，该价格已包含劳务费、管理费、利润、税金、社会保险费、工伤保险费等乙方为完成本合同约定的劳务所必需的一切费用。

4. 工期

本合同工期自合同签订之日起计算，共计天。如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的误工费；如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。

5. 付款方式

甲方按以下方式向乙方支付合同价款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；

（2）乙方完成合同约定的50%工程量后，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）乙方完成合同约定的100%工程量，并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。

6. 质量标准

乙方应严格按照国家、行业及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。若因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、修理、更换等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 安全生产

乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场的安全。若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

8. 变更与终止

（1）如合同履行过程中发生设计变更、工程量增减等情况，双方应签订补充协议，明确变更后的工程量、价格、工期等内容。

（2）如因甲方原因导致合同终止，甲方应支付乙方已完成的工程量对应的价款；如因乙方原因导致合同终止，乙方应向甲方支付相应的违约金。

9. 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10. 法律适用

本合同受中华人民共和国法律管辖，并按照中华人民共和国法律解释。

11. 附件

（1）本合同附件一：工程量清单及价格表

（2）本合同附件二：安全生产责任书

（3）本合同附件三：设计变更、工程量增减协议

以上合同正文及附件共计一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：天津市建筑工程有限公司

乙方（盖章）：天津市劳务分包有限公司

签订日期：____年____月____日

天津市大型基础设施建设项目劳务分包及监理合同

目录

1. 合同主体

2. 合同范围与要求

3. 合同价格与支付

4. 工期与进度

5. 质量控制与验收

6. 安全生产与环境保护

7. 变更管理与合同终止

8. 争议解决与法律适用

9. 第三方监理责任与权利

10. 附件说明

1. 合同主体

甲方（委托方）：天津市基础设施建设集团有限公司

乙方（承包方）：天津市专业劳务分包有限公司

丙方（监理方）：天津市建设工程监理有限公司

2. 合同范围与要求

本合同涉及天津市某大型基础设施建设项目，甲方将工程项目的劳务部分分包给乙方，并委托丙方作为第三方监理，对工程质量、进度、安全等进行全面监理。

3. 合同价格与支付

合同总价款为人民币亿元整（大写：亿元整）。支付方式分为预付款、进度款和尾款三个阶段，具体支付比例和条件如下：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）进度款：根据丙方监理确认的工程进度，甲方支付乙方相应比例的款项；

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。

4. 工期与进度

本工程自合同签订之日起计算，总工期为个月。乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，丙方负责监督工程进度，并对进度进行评估和报告。

5. 质量控制与验收

乙方必须按照国家、行业及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。丙方负责对工程质量进行监理，并在工程完成后组织验收。

6. 安全生产与环境保护

乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场的安全。丙方负责监督乙方的安全生产措施，并确保环境保护措施得到执行。

7. 变更管理与合同终止

合同履行过程中如发生设计变更、工程量增减等情况，需经三方协商一致，并签订书面变更协议。合同终止条件包括但不限于：工程完成、违约终止、不可抗力等。

8. 争议解决与法律适用

合同履行过程中发生的争议，三方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交天津市仲裁委员会进行仲裁。

9. 第三方监理责任与权利

丙方作为第三方监理，应独立、公正地履行监理职责，对工程质量、进度、安全等进行全面监理。丙方有权对乙方的不合格工程提出整改要求，并有权对甲方的支付提出建议。

10. 附件说明

（1）附件一：工程量清单及价格表

（2）附件二：工程质量验收标准

（3）附件三：安全生产责任书

（4）附件四：环境保护措施方案

（5）附件五：设计变更、工程量增减协议模板

（6）附件六：监理工作计划与报告格式

以上合同正文及附件共计一式三份，甲乙丙三方各执一份。三方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：天津市基础设施建设集团有限公司

乙方（盖章）：天津市专业劳务分包有限公司

丙方（盖章）：天津市建设工程监理有限公司

签订日期：____年____月____日