17版建设工程施工合同
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上,建设工程合同属承揽合同之一种,德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的:广州市建设工程施工合同范本3篇,欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号:_________发包方:_________法定代表人:_________承包方:_________法定代表人:_________按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称:_________工程。
施工合同最新电子版可下载(5篇)
施工合同最新电子版可下载(5篇)在人们愈发重视契约的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载,希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:第一条:劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。
2、付款方式:甲方按工程进度分次付款,主体工程分次付款,当乙方施工楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全第四条:甲、乙双方责任(一)甲方责任:1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
17年施工合同要点
一、合同主体及内容:1.签约双方:施工合同中应明确签约双方的名称、住所地和法定代表人。
承包方通常是承包工程的主体,业主方通常是委托工程的主体。
2.工程基本要求:合同应明确工程的具体内容、标准和规范要求,包括工程材料、工程质量、工程进度等基本要求。
3.工程费用及支付方式:合同应明确工程的总造价、支付方式、工程款的支付比例以及款项支付的时间节点等相关内容。
4.工程进度及交付时间:合同应明确工程的开工时间、竣工时间、工程交付时间以及工程各阶段的进度要求。
5.施工责任及保证:合同应明确承包方的施工责任和义务,并约定相关的保修期限和保修责任。
6.变更和索赔:合同应规定变更和索赔的程序和条件,包括工程变更后的造价调整、工期调整等相关内容。
7.担保和保险:合同应明确担保和保险的种类、金额和期限,保障合同的履行和工程的质量。
8.合同的生效和终止:合同应规定合同的生效条件、终止条件和解除条件,明确合同的有效期限。
二、合同签订的程序和方式:在17年施工合同的签订过程中,双方需要遵循以下程序和方式:1.协商议定:双方应在平等自愿的基础上进行协商,达成一致意见后方可签订合同。
2.书面形式:合同应以书面形式签订,并由双方的法定代表人或授权代表签字盖章。
3.履约保证:双方应履行约定的履约保证金和履约担保。
4.监督及验收:施工合同的履行过程中,业主方应对工程质量和工程进度进行监督,并在竣工后进行验收。
5.纠纷解决:如发生纠纷,双方可通过协商、调解或仲裁等方式解决。
三、常见问题及解决措施:1.变更管理:施工过程中可能会出现工程变更的情况,双方应及时协商确定变更的内容、造价调整和工期调整。
2.质量管理:双方应加强质量管理,确保工程的质量符合规范要求。
3.安全管理:双方应合理安排施工进度和施工流程,确保施工安全。
4.管理费用:双方应合理约定工程管理费用的支付方式和金额,确保项目的顺利进行。
5.知识产权保护:双方应注意保护工程设计和施工过程中涉及的知识产权,避免侵权行为。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF-2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF —2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定.通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2。
建设工程标准合同范本目录3篇
建设工程标准合同范本目录3篇篇一建设工程标准合同范本目录一、合同协议书1. 工程概况2. 合同工期3. 质量标准4. 签约合同价与合同价格形式5. 项目经理6. 合同文件构成7. 承诺8. 词语含义9. 签订时间10. 签订地点11. 补充协议12. 合同生效13. 合同份数二、通用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决三、专用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决四、附件1. 附件 1:承包人承揽工程项目一览表2. 附件 2:发包人供应材料设备一览表3. 附件 3:工程质量保修书4. 附件 4:主要建设工程文件目录5. 附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表6. 附件 6:承包人主要施工管理人员表7. 附件 7:履约担保格式8. 附件 8:预付款担保格式9. 附件 9:支付担保格式10. 附件 10:暂估价一览表篇二建设工程标准合同范本目录一、合同协议书1. 工程概况2. 合同工期3. 质量标准4. 签约合同价与合同价格形式5. 项目经理6. 合同文件构成7. 承诺8. 词语含义9. 签订时间10. 签订地点11. 补充协议12. 合同生效13. 合同份数二、通用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决三、专用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决四、附件1. 附件 1:工程概况表2. 附件 2:发包人供应材料设备一览表3. 附件 3:工程质量保修书4. 附件 4:主要建设工程文件目录5. 附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表6. 附件 6:承包人主要施工管理人员表7. 附件 7:履约担保格式8. 附件 8:预付款担保格式9. 附件 9:支付担保格式10. 附件 10:暂估价一览表篇三建设工程标准合同范本一、合同协议书1. 工程概况2. 合同工期3. 质量标准4. 签约合同价与合同价格形式5. 项目经理6. 合同文件构成7. 承诺8. 词语含义9. 签订时间10. 签订地点11. 补充协议12. 合同生效13. 合同份数二、通用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决三、专用合同条款1. 一般约定2. 发包人3. 承包人4. 监理人5. 工程质量6. 安全文明施工与环境保护7. 工期和进度8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更11. 价格调整12. 合同价格、计量与支付13. 验收和工程试车14. 竣工结算15. 缺陷责任与保修16. 违约17. 不可抗力18. 保险19. 索赔20. 争议解决四、附件1. 附件 1:工程概况表2. 附件 2:发包人供应材料设备一览表3. 附件 3:工程质量保修书4. 附件 4:主要建设工程文件目录5. 附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表6. 附件 6:承包人主要施工管理人员表7. 附件 7:履约担保格式8. 附件 8:预付款担保格式9. 附件 9:支付担保格式10. 附件 10:暂估价一览表。
建设工程施工合同(示范文本)2017版范本
GF—2017 —0201 )建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
建设工程施工合同第17条
建设工程施工合同第17条主要涉及到不可抗力事件的处理。
以下是关于该条款的详细解释和分析,字数不少于500字。
第17条:不可抗力17.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
在建设工程施工合同中,不可抗力事件的确认是至关重要的。
合同当事人应当充分了解和评估合同履行过程中可能出现的不可抗力风险,并在专用合同条款中明确约定不可抗力事件的范围和具体情形。
这样有利于在不可抗力事件发生时,双方能够迅速采取措施,减轻损失,确保合同的顺利履行。
17.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
不可抗力事件发生后,通知的及时性和准确性对于合同当事人来说至关重要。
一方面,通知有助于对方了解情况,及时采取相应措施,减轻损失;另一方面,通知也是履行合同义务的一部分,合同当事人应当严格遵守。
17.3 不可抗力后果的承担17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。
在不可抗力事件发生后,合同当事人应当根据法律规定和合同约定,分别承担由此产生的后果和损失。
这有助于公平分担风险,确保合同的公平性和合理性。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按照本合同约定的责任分配原则承担。
在不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果时,合同当事人应按照约定的责任分配原则承担相应的责任。
这有助于确保合同在不可抗力事件发生时的顺利履行,维护合同双方的合法权益。
17.4 不可抗力事件的评估和处理合同当事人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201
2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201 (GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建国家工商行政管理说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
工程施工合同简易范本(通用17篇)
工程施工合同简易范本(通用17篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同简易范本(通用17篇)建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。
最新版重庆建设工程施工合同
最新版重庆建设工程施工合同合同编号:__________甲方(发包方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方(承包方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,拥有该项目的所有权和决定权,并需对该项目的质量、安全、进度和投资控制负责;乙方具有相应资质和能力,愿意承担该项目的施工任务。
双方经充分协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程总投资:__________第二条合同范围和内容2.1 乙方承担本合同工程的设计、采购、施工、验收、保修等一切工作,并按合同约定时间完成。
2.2 乙方应按照甲方的要求,完成与本工程相关的设计变更、洽商及施工图的完善。
2.3 乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,并保证工程的安全、环保、节能等要求符合国家相关法律法规及规范标准。
第三条合同价格3.1 合同总价:__________元(大写:____________________元整)。
3.2 乙方在合同签订后30日内向甲方提交详细的工程量清单和预算,甲方在收到清单和预算后15日内进行审核确认。
3.3 合同价格一经确认,除非甲方要求变更工程内容,否则乙方不得擅自提高合同价格。
第四条合同工期4.1 合同工期为__________个月,自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有特殊情况需延长工期,乙方应提前向甲方提出申请,经甲方批准后方可延长。
4.3 乙方如未按约定工期完成工程,应按照违约责任条款承担相应的违约责任。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家和行业标准完成工程,并保证工程质量符合合同约定的质量等级。
建设项目工程总承包合同(GF-2017-0216)(范本)
建设项目工程总承包合同(GF-2017-0216)GF-2017-0216建设项目工程总承包合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程批准、核准或备案文号:工程内容及规模:工程所在省市详细地址:工程承包范围:二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量标准:工程施工质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。
详见合同价格清单分项表。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人:承包人:(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字)(签字)工商注册住所:工商注册住所:企业组织机构代码:企业组织机构代码:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:账号:账号:合同订立时间:年月日合同订立地点:第二部分通用条款第1条一般规定1.1定义与解释1.1.1合同,指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2通用条款,指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3专用条款,指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况,对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定,并同意共同遵守的条款。
17施工合同标准模板
17施工合同标准模板一、合同双方。
甲方,(委托方)。
地址:法定代表人:联系电话:乙方,(承包方)。
地址:法定代表人:联系电话:二、工程名称及位置。
工程名称:工程位置:三、工程内容及标准。
1. 工程内容,本合同包括但不限于以下工程内容,(列举具体工程内容)。
2. 工程标准,本工程应符合国家相关标准及规定,乙方应按照相关标准进行施工。
四、工程期限。
1. 工程开始时间,本合同自双方签署之日起生效,工程开始时间为____年____月____日。
2. 工程结束时间,乙方应在工程开始时间后____天内完成工程。
五、工程造价及支付方式。
1. 工程造价,本工程的总造价为人民币______元整。
2. 付款方式,甲方应按照以下方式支付工程款项给乙方,(具体支付方式)。
六、质量保证。
1. 乙方应对所承接的工程质量负责,保证工程符合国家相关标准及规定。
2. 如工程出现质量问题,乙方应承担相应的修复责任。
七、安全保障。
1. 乙方应严格遵守施工安全规定,保障工程施工期间的安全。
2. 如因乙方施工引发的安全事故,乙方应承担相应的责任。
八、违约责任。
1. 若甲方未按时支付工程款项,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时完成工程,应承担相应的违约责任。
九、争议解决。
双方因本合同引起的争议,应协商解决;协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。
十、其他事项。
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字,______年______月______日签字,______年______月______日。
以上为17施工合同标准模板,甲乙双方应在签署合同前仔细阅读并确认各项内容,确保双方权益得到保障。
希望本合同能够为双方合作提供有力的法律保障,促进工程顺利进行。
建设项目工程总承包合同范本(6篇)
建设项目工程总承包合同范本甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和信用的原则,甲方同意将承包给乙方施工,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:建筑面积:合同价款:开竣工日期:承包范围:二、管理费及税金提取:1、甲方按工程价款竣工后据实调整。
2、定额管理费、交易费、安全保险、环保费、安全保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。
三、责任:1、乙方应服从领导,思想上、行动上与甲方保持一致,遵守建设单位《工程项目管理办法》等一切规章制度,服从甲方的调度与安排。
2、本合同有效期内,乙方不得退出甲方管理,强行退出者,视其情节和经济损失状况,予以经济索赔,并承担相应合同法律责任。
3、乙方为工程承包责任人,对工程施工全过程负责,对建设单位签订的《建设工程承包合同》的履约全面负责。
4、应接受省市组织的质量、安全检查及达标活动,并服从甲方的统一组织安排。
5、为确保工程的顺利完成,甲方有权对质量、安全、进度等进行检查监督,并根据有关文件规定确定奖罚,乙方必须协助、服从检查,对甲方提出的建议立即改进。
四、质量:1、乙方应健全质量管理制度和保证体系,认真履行职责,贯彻执行公司《关于加强工程质量管理的暂行规定》,质量等级必须达到“合格”标准。
2、在施工过程中,要严格执行强制性标准,精心施工,积极推广应用新技术、新材料、新工艺。
五、安全1、乙方应认真执行公司《关于加强安全生产管理的暂行规定》,严格“一标、五规范”,确保安全生产无事故,强化现场管理,确保合格标准。
2、项目经理为项目安全生产工作第一责任人,对工程安全生产负责,施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理,费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。
六、工期:不能按合同工期竣工,建设单位给予的工期拖延处罚费用由乙方全部承担。
七、工程款:1、乙方对该工程单独核算,自负盈亏,因工程所发生的一切经济往来,经济纠纷、债权债务,甲方不负任何责任,由乙方全部承担,因甲方自身原因给乙方造成经济损失的,由甲方负责和赔偿。
建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)
建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)建设工程施工劳务合同范本(通用5篇)随着人们法律意识的加强,人们运用到合同的场合不断增多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位:劳务承包单位:第一条工程概况1、工程名称:大石桥市中心医院内装饰工程(第八标段)2、施工地点:大石桥市中心医院15层—17层(第八标段)3、施工内容:根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准:按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为:合格5、开、竣工日期:自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书;2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底,并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系,协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员,听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工,保持现场清洁,材料堆放整洁,有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划,做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作,所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证,费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检,发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检,按专检要求改正与返工,并做好记录,所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收,并填报记录。
2、竣工前公司组织验收,对不合格品,劳务方要无偿给予整改,并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整:项目增加,数量变更价款超出本合同项目范围时。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201下载文本) (1)
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
17版建设工程施工合同
百度《版建设工程施工合同》,觉得应该跟大家分享,希望对网友有用。
篇一:建设工程施工合同(示范文本)--建设工程施工合同(示范文本)--(--)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(--)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(--)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
百度通用合同条款共计条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写无或划/。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,范文写作合同当事
人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同(示范文本)--。