建设工程施工合同示范文本(2021)
建设工程合同范本2021版
建设工程合同范本2021版甲方:(委托人)乙方:(承包人)鉴于甲方拟进行某项建设工程项目,现甲、乙双方经友好协商,就该建设工程项目的具体内容、工程标准、工程进度、工程款支付及其他相关事宜达成如下协议,以此为合同:一、项目名称及位置1.1 项目名称:(根据实际情况填写)1.2 项目位置:(根据实际情况填写)二、工程范围及内容2.1 工程范围:包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等方面的设计、施工内容。
2.2 工程内容:(根据实际情况详细描述)三、工程标准和质量要求3.1 工程标准:工程应按照国家相关标准及法律法规的规定进行设计、施工。
3.2 质量要求:工程应符合设计文件及甲方的要求,保证施工质量及工程安全。
四、工程进度及交付时间4.1 工程进度:乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度表,按时推进工程进度。
4.2 交付时间:工程竣工验收合格后,乙方将工程项目的具体时间交付给甲方。
五、工程费用及支付方式5.1 工程费用:工程总造价为(根据实际情况填写)。
5.2 支付方式:甲方应按照工程进度及发票内容,按照约定支付工程款。
六、款项支付流程6.1 工程款支付流程:甲方应在每个工程阶段完工验收后,按照施工进度支付款项。
6.2 预付款:甲方应在签署合同后,支付合同总额的30%作为预付款。
七、违约责任7.1 违约责任:对于未按照合同约定进行的行为,造成对方经济损失的,应承担相应的法律责任。
七、争议解决8.1 本合同的订立、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对本合同的履行发生争议,应协商解决。
若协商不成,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方盖章生效,有效期为工程竣工并验收合格之日。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为建设工程合同范本2021版的具体内容,经双方确认无误后,正式签署,生效。
2021建设工程施工合同示范文本
2021建设工程施工合同示范文本2021建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立与履行,保障参与建设工程的各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内所有建设工程施工合同的订立与履行。
第三条本合同所称建设工程指各类房屋、道路、桥梁、港口、水利、交通、环保及其他类似工程。
第四条本合同的订立,应当遵循公平、平等、自愿、公开和诚实信用的原则。
第二章合同订立第五条本合同由甲方和乙方订立,双方具备合同订立的权利和能力。
第六条甲方是建设工程的委托人,乙方是建设工程的承包人。
第七条本合同的订立应当以书面形式进行,合同文本应当明确工程的基本情况、合同的履行期限、质量要求、价格、支付方式等主要内容。
第八条本合同的签订需要提供以下文件:(1)甲方提供的工程设计文件;(2)乙方提供的施工方案;(3)甲方提供的工程施工许可证或相关批准文件。
第九条本合同经双方签字盖章后即为生效。
第三章合同履行第十条本合同的履行依照约定的工程进度进行,甲方有权监督乙方的施工进程,并要求乙方按时完成施工任务。
第十一条施工期间,甲方负责提供合理的施工条件和必要的协作,乙方负责按照合同约定进行施工。
第十二条工程质量应符合国家标准,乙方应保证施工质量,如有质量问题,乙方应承担责任并按时进行修复。
第十三条如因政府征收、战争、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行,双方免除履行合同的责任。
第十四条甲方应按合同约定支付工程款项,乙方应按照合同约定进行工程进度报告和结算报告的提交。
第四章合同变更和解除第十五条如需要变更合同内容,双方应协商一致并签订书面变更合同。
第十六条本合同的解除,可由双方协商一致解除,也可依据法律规定解除。
第十七条如因一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
第十八条合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,可向有关部门申请调解或提交仲裁。
2021年建设工程施工合同范本(示范文本)
No one's life is smooth sailing, and no one knows how to grow from birth. It is through constant tempering that we learn to grow.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)建设工程施工合同范本(示范文本)发包人(全称):_______________________________________________________ ___________承包人(全称):_______________________________________________________ ___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________________________________ _______________工程地点:_______________________________________________________ _______________工程内容:_______________________________________________________ _______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:_______________________________________________________ _______________二、工程承包范围承包范围:_______________________________________________________ _______________三、合同工期:开工日期:_______________________________________________________ _______________竣工日期:_______________________________________________________ _______________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:_______________________________________________________ ___________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标__知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同__条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2021最新建设施工合同范本五篇
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代,法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本,更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方:乙方:甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。
7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工,教育施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方(承包商)和乙方(业主)订立的,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同,双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款,以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于:(详细列出工程的具体内容)2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表,并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准,按时进行工程施工,并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告,以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备,严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查,并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方:(详细列出付款方式和条款)4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用,逾期支付的,乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更,双方应协商一致,并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况,导致工程施工遇到困难或延迟,双方应协商解决并填写变更协议,以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失,甲方有权向乙方提出索赔,并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定,给对方造成损失,违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为,应协商解决。
如协商无效,双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同,应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约,对方有权单方面解除合同,并追究违约方的责任。
建设工程施工合同2021GF
建设工程施工合同2021GF一、合同基本信息甲方(发包方):[填写甲方全称]乙方(承包方):[填写乙方全称]工程名称:[填写工程的具体名称]工程地点:[填写工程的具体位置]合同编号:[填写合同编号]签订日期:[填写合同签订的具体日期]二、工程范围和内容本合同涉及的工程项目包括但不限于[具体描述工程项目的范围和内容,如土建工程、安装工程、装修工程等,并尽可能详细地列出各个分项工程]。
三、工期要求1. 开工日期:[填写计划的开工日期]2. 竣工日期:[填写计划的竣工日期]3. 总工期:[根据开工日期和竣工日期计算总工期]4. 延期处理:[说明延期的条件、责任及处理方法]四、工程质量要求1. 质量标准:[明确指出工程质量应达到的标准或规范]2. 验收标准:[详细说明工程验收的标准和程序]3. 不合格处理:[对于不符合质量要求的工程如何处理,包括返工、赔偿等措施]五、合同价格与支付方式1. 合同总价:[填写合同的总金额]2. 预付款:[填写预付款的比例和支付时间]3. 进度款:[根据工程进度分阶段支付的款项比例和条件]4. 结算方式:[详细说明最终结算的方式和流程]5. 质保金:[保留一定比例的款项作为质量保证,直至保修期结束无质量问题后支付]六、变更与索赔1. 工程变更:[说明工程变更的程序、条件和价格调整方法]2. 索赔条件:[列明发生索赔的条件和索赔的处理方式]3. 争议解决:[约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等]七、安全与环保要求1. 安全生产:[强调遵守国家有关安全生产的法律、法规,采取有效措施保障人员和财产安全]2. 环境保护:[遵守国家环境保护的相关规定,采取措施防止污染和其他公害]八、保修条款1. 保修期限:[明确保修的时间范围,通常为工程竣工后的一定年限]2. 保修范围:[详细说明保修包含的内容和不包含的内容]3. 保修责任:[规定在保修期内,因施工质量问题造成损失的赔偿责任]九、其他条款[根据实际情况,增加其他需要约定的条款,如保险、税费承担、知识产权保护等]十、附加条款[如有需要,可增加附加条款,对合同中未尽事宜进行补充说明]十一、签字盖章本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。
2021年新建设工程施工合同
never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.同学互助一起进步(页眉可删)新建设工程施工合同新建设工程施工合同1甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。
节点控制工期见下表:2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
建设工程施工合同示范文本(2021)
建设工程施工合同示范文本(2021)建立工程施工合同示范文本(2021)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract( 合同范本 )甲方:______________________乙方:______________________日期:_______年_____月_____日编号:MZ-HT-025710建立工程施工合同示范文本(2021)发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建立部管理局、建立部颁发的《建立工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建立的有关事项,双方当事人在公平协商的状况下达成如下协议:第一条工程概况1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程工程一览表〞(附后)。
承包范围:承包方式:2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号):3. 定额工期总天数:天4. 开工日期(双方商定的符合开工报告规定的详细日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。
开工日期(以单位工程为准;群体工程以最终开工的工期为准):本合同工程定于年月日开工。
5. 质量等级:6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。
金额(大写):其次条合同文件及说明挨次合同另有商定除外,合同文件的组成和说明挨次如下:1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建立工程,由甲方供应的工程量清单;7. 标准、标准和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
建设工程施工合同示范文本解读
关于合同价格形式
【条文】 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中约定以下一种合同价格形式: 1、单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价 格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价 不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险 范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整 方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款【市场价格波动引 起的调整】约定执行。
目录
一、2021版施工合同示范文本修改背景及修改原那么 二、2021版施工合同修改重点及八项新的合同管理制度 三、2021版施工合同示范文本重点条文解读
1
背景
2021年4月3日,住建部和国家工商 总局正式关于印发建设工程施工合 同〔示范文本〕的通知,?建设工 程施工合同〔示范文本〕?于2021 年7月1日起正式实施。
表达对发包人和承包人权利义务的合理配置,如双向担保、合理调价、 不利物质条件等
表达对争议解决的及时性,防止合同履行陷入僵局
14
实现与现行法律和其他文本的衔接
反映现行法律法规的精神和要求,如条例、司法解释等方面内容
充分借鉴九部委标准施工招标文件、国家有关部委发布行业标准文件、 FIDIC合同文本
20
关于通用合同条款
【条文】
总共有20个条文,分别是:
1.一般约定;
11. 价风格整;
2.发包人;
12. 合同价格、计量与支付;
3.承包人;
13. 验收和工程试车;
4.监理人;
14. 竣工结算;
5.工程质量;
15. 缺陷责任与保修;
6.平安文明施工与环境保护; 16. 违约;
建设工程施工合同(2021新版)
建设工程施工合同(2021新版)建设工程施工合同(2021新版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方(业主)与乙方(承包商)之间签订的,用于规范双方在建设工程施工过程中权利和义务关系的合同。
本文档为2021年新版的建设工程施工合同,旨在使双方更清晰地了解和遵守相应的合同条款,确保施工过程的顺利进行。
2. 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工中的责任和权益,规定工程的范围、质量要求、工期、支付方式以及其他相关条款。
2.1 双方身份确认甲方(业主):全称:[业主全称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人]邮箱:[业主邮箱][业主]乙方(承包商):全称:[承包商全称]地址:[承包商地址]法定代表人:[承包商法定代表人]邮箱:[承包商邮箱][承包商]2.2 工程概况工程名称:[工程名称]工程地址:[工程地址]工程规模:[工程规模]工程开始日期:[工程开始日期]工程完工日期:[工程完工日期]工程质量标准:[工程质量标准] 3. 工程内容和要求3.1 工程范围本工程的主要内容包括但不限于:[工程内容1][工程内容2][工程内容3]3.2 工程质量要求本工程的质量要求如下:[质量要求1][质量要求2][质量要求3]3.3 工期安排开工日期:[工程开工日期]竣工日期:[工程竣工日期]工期要求:[工期要求]4. 付款方式4.1 总价本工程的合同总价为:[总价]。
4.2 付款方式和进度本工程的付款方式及进度如下:预付款:合同总价的[百分比]%作为预付款,在合同签订后[天数]天内支付。
进度款:根据工程进度,乙方提交相应的进度报告后,甲方应当在[天数]天内支付相应的进度款。
竣工款:工程完工并经过验收合格后[天数]天内支付。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务甲方应当履行以下责任和义务:提供建设工程的相关资料和文件。
按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方责任和义务乙方应当履行以下责任和义务:按照合同要求完成工程的设计、施工和质量检验。
2021年建设部工程施工合同范本
Twenty is not diligent, thirty is not standing, forty is not rich, and fifty is weak.整合汇编简单易用(页眉可删)2021年建设部工程施工合同范本2021年建设部工程施工合同范本1发包人:____________(简称甲方)承包人:____________(简称乙方)(必须有施工资质)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目,经双方协商一致,订立本合同。
特别条款:该承包人于20____年____月____日之前以________名义与本发包人(包括________置业有限公司)签订的所有合同,自本合同签署生效时起,宣布作废。
第一条工程概况工程名称:________道路工程工程地点:____________工程内容:____________道路工程资金自筹;第二条承包范围承包范围:小区内的砼道路工程,排污管道,雨水管道及相配套的检查井等小型工程。
(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外)第三条合同工期开工日期:待定;竣工日期:待定或见工期补充协议;第四条质量标准工程质量标准:按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工,执行有关验收规范,规定及标准,经质检管理部门验收合格。
第五条合同价款金额(大写):暂定____/____元人民币,以审计机关审计结果为准。
第六条词语定义下列词语除另有约定外一,应具有本条所赋予的定义:1、甲方:指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2、乙方:指在合同中约定,被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
3、项目经理:指乙方负责施工管理和合同履行的代表。
4、工程:指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。
2021建设工程合同范本
2021建设工程合同范本甲方(发包方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):单位名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方拟对 [工程名称]进行建设,乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程承包范围:二、工程期限1. 开工日期:2. 竣工日期:3. 总工期:天。
三、工程质量标准执行 [具体质量标准]。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为:元(大写:)。
2. 支付方式:[具体说明付款节点和金额]。
五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供工程所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 有权对工程进度、质量等进行监督和检查。
(二)乙方的权利和义务1. 按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工任务。
2. 严格遵守工程建设安全生产有关规定,确保安全生产。
3. 接受甲方的监督和检查。
六、工程变更任何工程变更应经双方书面确认。
七、工程验收1. 验收标准:2. 验收时间:3. 验收程序:八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:年月日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:年月日。
2021年施工合同书15篇
2021年施工合同书15篇施工合同书1(以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就,同意订立本合同,达成协议如下:一、项目概况:1、项目名称:2、项目二、本合同施工范围:项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期:开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的30%,全部工程完工后支付总造价的50%,竣工验收后再付款10%,保修期满后付清所有尾款,保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务:1、甲方的权力及义务:(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务:(1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。
2021年建设工程施工合同示范文本(GF910201)
建设工程施工合同示范文本(GF910201)建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
2021年建设工程施工合同范本
【导语】在对建筑⼯程施⼯的过程中,我们可以通过施⼯合同来明确施⼯要求,保障施⼯的顺利进⾏。
为⼤家提供《2021年建设⼯程施⼯合同范本》,欢迎阅读。
【篇⼀】2021年建设⼯程施⼯合同范本 发包⽅:________________(以下称甲⽅) 承包⽅:________________(以下称⼄⽅) 甲、⼄双⽅就建设⼯程项⽬充分协商签订本合同,共同信守。
1、⼯程名称:______________________________ 2、⼯程地点:______________________________ 3、⼯程⾯积(包括⼟建⼯程、⽔暖⼯程、电器⼯程):共计_________平⽅⽶。
4、承包内容:______________________________ 5、建筑安装⼯程造价:共计⼈民币_________元。
6、⼯程价款和费⽤的结算依据和付款办法:____________ 7、⼯程开⼯⽇期:_________年_________⽉_________⽇。
8、⼯程竣⼯⽇期:_________年_________⽉_________⽇。
9、⼯程质量:以施⼯图纸及书、国家颁发的施⼯验收规范和质量检验标准为依据。
10、甲⽅主要义务:______________________________ 11、⼄⽅主要义务:______________________________ 12、违约责任 (1)甲⽅因⾃⼰原因延付⼯程价款时,每逾期⼀天,按应付款额_________‰计算违约⾦。
(2)⼄⽅未按合同规定的时间竣⼯,每逾期⼀天,按未竣⼯程造价_________‰计算违约⾦。
(3)甲⽅未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,⼄⽅可以请求顺延⼯程⽇期,还可以请求赔偿停⼯、窝⼯等损失。
(4)⼯程竣⼯后保险期⼀年。
采暖⼯程保修期为⼀个采暖期,在保修期内,属承包⽅施⼯责任造成的如屋内漏⾬、暖⽓不热、管道漏⽔等,由承包⽅负责免费修理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本(2021)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract( 合同范本 )甲方:______________________乙方:______________________日期:_______年_____月_____日编号:MZ-HT-025710建设工程施工合同示范文本(2021)发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议:第一条工程概况1.工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:承包方式:2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号):3. 定额工期总天数:天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。
5. 质量等级:6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。
金额(大写):第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下:1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的基础上,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言:本合同文件仅使用汉语。
2. 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3. 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1. 甲方提供图纸日期:年月日2. 甲方提供图纸套数:3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:4. 工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间:2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:并保证施工期间的需要。
3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:5. 办理证件、批件的名称和完成时间:6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7. 会审图和设计交底的时间:8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:1. 提供计划、报表的名称及完成时间:2.对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:7. 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作,造成工期延误时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间:2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间:第十条延期开工处理乙方不能按时开工时,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时,竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的,乙方可自行复工。
停工责任在甲方时,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方时,又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部份或全部解除合同,由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内,非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复的,乙方即可视为延期要求已被确认。
2. 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付?3.因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前,双方约定如下:1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天,比本协议第一条第三款定额工期提前天,提前%.2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出:3. 甲方应提供的条件:4. 乙方每提前竣工一天,甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法:第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
以上检查检验合格后,发现由乙方原因引起的质量问题,乙方仍须承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外,影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格)。
实行按质论价和奖罚对等,由此增减费的用支付:2. 违约责任:达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时,乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
3. 双方对工程质量有争议时,按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求,或验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。
2. 双方约定的中间验收部位为:第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过,甲方代表在试车记录上签字。
2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时),甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过,双方在试车记录上签字。
3. 双方责任:由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时,甲方负责修改设计,乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出,工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求,设备由甲方采购时,应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时,应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字的,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。