期房购房合同范本
期房买卖合同范本5篇
期房买卖合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所持有的期房（以下简称“本合同房产”）进行买卖事宜达成如下协议，特此制定本合同。
第一条房产描述1.1 本合同房产位于____________________（详细地址）。
1.2 本合同房产为期房，详细规划、户型、面积等以政府相关部门最终审批文件为准。
1.3 本合同房产的产权证明文件为____________________（相关证明文件）。
第二条交易价格及支付方式2.1 本合同房产的总价为人民币______元（大写：______元整）。
2.2 乙方应在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
2.3 剩余款项人民币______元（大写：______元整）在房产交付并完成过户手续后______日内支付。
第三条房产交付及过户3.1 甲方应于______年______月______日前将本合同房产交付给乙方。
3.2 房产交付时，甲方应提供相关的交房证明文件。
3.3 双方应于房产交付后______日内办理过户手续。
第四条违约责任4.1 若甲方未能按期交付房产，应支付乙方违约金，违约金按日计算，每日违约金为总房价的______%。
4.2 若乙方未能按期付款，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。
4.3 任何一方在未经对方同意的情况下违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
第五条保修及维修责任5.1 本合同房产的保修责任由甲方承担，保修期限为______年。
5.2 保修期内，因房产质量问题产生的维修费用由甲方承担。
期房购买合同范本5篇
期房购买合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲方同意出售，乙方同意购买位于_______________（地址）的期房，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就有关事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：本房屋位于_______________（详细地址）。
2. 房屋面积：本房屋建筑面积为______平方米。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋价款：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付房屋价款：（1）合同签订之日起______日内支付定金______元整；（2）房屋交付前支付剩余款项______元整。
三、期房交付1. 交付时间：甲方应于______年______月______日前将房屋交付乙方。
2. 交付条件：甲方应在交付前确保房屋已经竣工验收合格，并取得相关证明文件。
四、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应支付违约金，每日违约金为房屋价款的千分之______。
超过______日仍未交付的，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按时支付房屋价款，应支付违约金，每日违约金为未支付价款的千分之______。
超过______日仍未支付的，甲方有权解除合同。
五、风险承担在房屋交付前，由于政策、市场或其他不可抗力因素导致的风险损失由甲方承担。
房屋交付后，风险损失由乙方承担。
六、产权登记及税费承担1. 产权登记：甲方应在房屋交付后______个月内办理产权登记手续，确保乙方取得产权证书。
2. 税费承担：本次交易所产生的税费由甲方承担。
七、保修责任在房屋交付后的一定期限内（如______年），甲方应对房屋质量负责，如发生质量问题，甲方应负责维修。
八、其他约定事项1. 双方应对房屋的详细信息、附属设施及装修情况进行确认，并记录在合同中。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
标准期房购房简单版的合同范本（通用5篇）
标准期房购房简单版的合同范本（通用5篇）标准期房购房简单版的合同范本（通用5篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的标准期房购房简单版的合同范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
标准期房购房简单版的合同1卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：第一条房屋的基本情况甲方房屋坐落于xx;位于第xx层xx户，房屋结构为xx，房产证登记面积xx平方米，地下室一间，面积xx平方，房屋权属证书号为xx。
第二条价格以房产证登记面积为依据，每平米xx元，该房屋售价总金额为xx 万元整，大写：xx。
第三条付款方式乙方于本合同签订之日向甲方支付定金xx元整，大写：xxx，xx 日内交付xx万元，余款xx元在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限甲方应于本合同签订之日起xx日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的xx%向甲方支付违约金。
逾期超过xx日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解第六条其他1、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
2、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意由xx方所在地人民法院起诉。
4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。
均具有同等效力。
甲方：乙方：______年______月______日标准期房购房简单版的合同2甲方(卖方)：身份证号码：乙方(买方)：身份证号码：根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的这一基础上，乙方向甲方购买房产而签订本合同，以望共同信守执行。
期房购买合同范本4篇
期房购买合同范本4篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买期房一事，经友好协商，达成如下协议：一、标的物1. 甲方将其所有的位于__________________（详细地址）的期房（以下简称“该房产”）出售给乙方。
该房产的具体信息详见本合同附件。
二、交易价格及支付方式1. 该房产的购买价格为人民币________元（大写：______________________元整）。
2. 乙方选择以下方式支付购房款：（1）一次性支付：乙方需在签订本合同后____天内支付全部购房款。
（2）分期支付：乙方需按照甲方要求的期限支付首付款，剩余部分在交房前支付完毕。
具体支付时间和金额详见本合同附件。
三、房屋交付1. 甲方预计于____年__月__日前将房屋交付给乙方使用。
如遇特殊情况，交付日期以甲方书面通知为准。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金。
3. 其他违约责任按照《合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、产权登记1. 甲方应在房屋交付后__个月内办理产权登记手续。
2. 产权登记所需费用由甲方承担。
六、其他事项1. 甲乙双方应共同遵守国家法律法规和相关政策，保证本合同的合法性和有效性。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
七、争议解决如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
甲方（卖方）：____________________（签字/盖章）乙方（买方）：____________________（签字/盖章）签订日期：____年__月__日附件：1. 房产详细信息表2. 购房款支付计划表3. 其他补充协议篇2甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买期房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的甲方同意出售给乙方的房产位于__________________（详细地址），为在建期房。
期房的购房合同6篇
期房的购房合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、活动方案、致辞讲话、条据文书、合同协议、规章制度、思想汇报、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, activity plans, speeches, documents, contracts and agreements, rules and regulations, thought reports, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!期房的购房合同6篇合同可以明确约定交易双方的权利和义务，合同的签署可以规范金融交易，维护金融市场的稳定，本店铺今天就为您带来了期房的购房合同6篇，相信一定会对你有所帮助。
期房购房合同范本6
期房购房合同范本6甲方（卖方）：________________身份证号：________________乙方（买方）：________________身份证号：________________一、房屋基本信息1.1 房屋项目名称：________________1.2 房屋坐落位置：________________1.3 房屋建筑结构：________________1.4 房屋建筑总面积：________________平方米1.5 房屋用途：________________1.6 房屋土地使用权类型：________________1.7 房屋土地使用权面积：________________平方米名词解释：1. 房屋建筑结构：指房屋的建筑材料、构造和布局等。
2. 房屋建筑总面积：指房屋室内外所有使用面积之和。
3. 房屋用途：指房屋的使用性质，如住宅、商业、办公等。
4. 土地使用权类型：指土地使用权的性质，如出让、划拨等。
二、房屋价格与付款方式2.1 房屋总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2 付款方式：2.2.1 乙方支付定金：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2.2 乙方支付首付款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2.2.3 乙方支付余款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
三、交付期限3.1.1 主体结构封顶；3.1.2 完成内外装修；3.1.3 通过相关部门验收。
名词解释：3. 交付期限：指甲方将房屋交付给乙方的具体时间。
四、保修条款4.1 甲方保证房屋质量符合国家相关标准，对房屋主体结构保修期限为____年，自交付之日起计算。
购期房合同范本3篇
购期房合同范本3篇篇一购期房合同范本甲方（卖方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方购买甲方开发的期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：_______________________2. 房屋用途：_______________________3. 房屋面积：_______________________4. 房屋户型：_______________________二、房屋价格及付款方式1. 房屋总价：人民币__________元（大写：_______________________元整）。
（1）______年______月______日前，支付房款的______%，计人民币__________元（大写：_______________________元整）；（2）______年______月______日前，支付房款的______%，计人民币__________元（大写：_______________________元整）；（3）______年______月______日前，支付房款的______%，计人民币__________元（大写：_______________________元整）。
三、房屋交付及相关事宜1. 交付时间：甲方应于______年______月______日前，将房屋交付给乙方。
购买期房购房合同范本5篇
购买期房购房合同范本5篇购买期房购房合同范本篇1甲方：____________身份证号码：____________乙方：____________身份证号码：____________经甲乙双方共同协商，就因乙方向甲方购房事宜，为保证双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，特签订以下合同：一、甲方将其自建房屋（建筑面积______平方米，位于第______层______套）以总价______出售给乙方。
乙方自愿以上述价格向甲方认购该房屋。
二、甲方承诺：1、水电安装到户（入户的相关费用由乙方承担），门面及住房门窗安装到位（注：门只安装入户门）。
2、毛墙粉糊，外墙一律由甲方按房屋构造整体粉糊。
3、地板处理可根据乙方要求，经甲乙双方协议处理。
4、一年内房屋出现质量问题，一切后果均由甲方承担。
5、乙方购买了该房屋后，拥有完全的所有权，甲方不能干扰乙方以后的出租或出售。
三、乙方承诺：1、保证按要求付清房款。
2、按相关要求不改变房屋的结构，若乙方在房屋装修时，改变房屋整体结构造成房屋主体出现坍塌，裂缝和在安装中因水路安装引起的渗漏一切后果均由乙方一律承担。
3、保证在购房合同满一年时把剩余保证金一次付清。
四、违约责任1、甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿所购房屋总价_____%的违约金。
2、乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿所购房屋总价_____%的违约金。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________乙方（签字）：__________________年______月______日购买期房购房合同范本篇2卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
期房购买合同范本8篇
期房购买合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况乙方购买的期房位于__________市______区______路______号______小区（项目名称）内，具体为第______栋______单元______层______号房。
房屋用途为普通住宅，属钢筋混凝土结构，层高为______米。
建筑暂定名为______小区______组团。
房屋平面图及其整个项目详见附件。
房屋预测建筑面积为______平方米，其中套内建筑面积为______平方米，公共部分分摊建筑面积为______平方米（有关公共部分分摊建筑详细信息详见附件）。
最终房屋实际面积以政府相关部门实测为准。
若发生增减变化，甲乙双方同意按照政府相关规定及本合同约定进行增减结算。
乙方购买的房屋仅作住宅使用，不得用于其他用途。
甲方承诺在房屋交付后办理产权登记时协助乙方办理产权登记手续。
产权登记面积以产权登记机关最终确定的实际面积为准。
除上述内容外，具体购房合同详见下文：二、付款方式与房价款支付方式篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、基本情况1. 甲方单位：____________________2. 甲方售楼处地址：____________________篇3甲方（出卖人）：_________________________地址：_____________________________________电话：_________________________ 传真：_________________________法定代表人：_________________________ 联系人：_________________________营业执照注册号：_________________________资质证书编号：_________________________土地使用证号（或土地使用批文号）：_________________________房地产开发资质证书编号：_________________________篇4甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的期房事宜，达成如下协议：一、标的物基本情况1. 甲方出售的期房位于____________（详细地址）。
期房购买合同范本8篇
期房购买合同范本8篇第1篇示例：所谓期房购买合同，是指购房者与房地产开发商在购买期房时签订的具体约定和规定购买权益的合同。
期房是指尚未建成的房屋，购买期房相比现房有着一定的风险和特点，购买者需要通过与开发商签订合同来明确双方的权利和义务。
下面是一份关于期房购买合同的范本，供购房者参考：期房购买合同范本甲方（购房者）：身份证号码：____________ 地址：____________ 联系电话：______________鉴于甲方希望购买乙方开发的期房，乙方同意出售相关的期房房产，双方经友好协商并依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就期房的购买事宜达成以下协议：第一条房屋基本情况1. 期房地址：____________2. 房屋建筑面积：____________㎡，套内建筑面积：____________㎡；第二条价款及支付方式1. 房屋总价款为____________元，其中定金____________元，甲方需于签订本合同之日支付定金；剩余价款为____________元，甲方需按照以下方式支付：____________元在本合同签订之日起7个工作日内支付，剩余款项在房屋交付之日前支付。
2. 甲方应在本合同签订之日起7个工作日内将首款支付至乙方指定账户，并将支付凭证交予乙方。
3. 甲方未按照约定支付首款的，视为自动放弃购买房屋的权利，乙方有权解除本合同，并有权处置甲方已支付的定金。
第三条房屋交付及验收1. 房屋交付日期为第一条中约定的日期，具体交付时间由乙方通知为准。
2. 乙方应在交付房屋前对房屋进行工程验收，保证房屋无质量问题。
3. 甲方应在收到乙方交付通知后7个工作日内到工地验收房屋，确认无质量问题后签署领取单。
第四条房屋的权属及有效期1. 房屋的所有权自交易完成之日起转移给甲方，但房屋尚未竣工、交付使用前，权利义务均属于乙方。
2. 本合同有效期自双方签署之日起生效，至本合同执行完毕之日止。
期房购房合同范本
期房购房合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同当事人甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________二、房屋基本信息1. 房屋项目名称：____________________2. 房屋坐落位置：____________________3. 房屋结构：____________________4. 建筑面积：____________________5. 使用面积：____________________6. 房屋性质：____________________7. 土地使用权性质：____________________三、合同条款1. 房屋购买价格（1）乙方购买甲方房屋的总价（含附属设施）为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
（2）乙方支付购房款的方式：____________________（3）付款期限：____________________2. 房屋交付期限（1）甲方应于____年____月____日前将房屋交付乙方。
3. 房屋质量保证（1）甲方保证房屋质量符合国家相关标准及法规要求。
4. 房屋产权及土地使用权（1）甲方保证所售房屋的产权清晰，无任何权属纠纷。
（2）甲方应于____年____月____日前办理完毕房屋产权转移手续，并将房屋产权证书交付乙方。
5. 房屋交付及验收（1）乙方在接收房屋时，应按照国家相关标准进行验收。
（2）如乙方对房屋质量有异议，应在验收合格后____日内提出，并书面通知甲方。
6. 违约责任7. 争议解决双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
期房购房合同怎么写5篇
期房购房合同怎么写5篇期房购房合同怎么写篇1甲方（出卖方）：_________身份证号：___________________________现住址：___________________________乙方（购买方）：_________身份证号：___________________________现住址：___________________________依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方及家庭所有人在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供互相遵守：一、甲方将位于___________________________号楼_________单元_________号室房屋和地下停车位（地下停车位_________—_________）、库房出卖给乙方，其中房屋总面积_________平方米。
二、房屋价格：双方约定该房的总价为大写人民币_________万_________仟元整（￥_________）。
乙方已付清了定金贰万元（￥_________），乙方将剩余伍拾玖万伍仟元整（￥__________________）夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。
三、此房屋为装修房屋拎包入住室，房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。
四、付款方式：一次性全额付清房款（定金_________元），以收据为证。
五、其他约定：1、甲方应于合同签订之日起将房屋钥匙（把），购房协议，购房及入网缴费的所有原始票据，预缴费卡（水、电、天然气、有线电视、供暖）等全部交付乙方。
房屋在签合同之日前的所有产生的费用甲方一次性缴清（其中物业费截止_________年_________月，水、电、天然气、有线电视、供暖等以本协议签订时实际余额为准。
）2、乙方在办理产权过户或登记时甲方必须积极配合，无任何条件给乙方提供身份证、户口证明及婚姻证明等，并签字、压印。
如不配合或提出其他要求，则视为违约，承担违约责任。
期房的购买合同范本3篇
期房的购买合同范本3篇篇一期房的购买合同范本甲方（出卖方）：【甲方全称】乙方（购买方）：【乙方全称】一、期房基本信息1. 期房项目名称：【项目名称】2. 期房地点：【项目具体地址】3. 期房建筑总面积：【建筑总面积】平方米4. 期房性质：【住宅/商业/办公】5. 期房预计交付日期：【预计交付日期】二、价格及支付方式1. 该期房的总价为人民币【总价】元（大写：【总价】元整）。
2. 乙方支付定金【定金金额】元，作为购买期房的诚意金。
a. 乙方于【支付日期】前支付【首付款金额】元；b. 乙方于期房交付后【支付日期】前支付【尾款金额】元。
三、交付及验收1. 甲方应按照约定的时间将期房交付给乙方。
2. 乙方在收到甲方交付的期房后，应在【验收期限】内对期房进行验收，确认期房符合约定条件。
3. 如乙方在验收期限内未提出书面异议，视为乙方对期房的验收合格。
四、保修及维修1. 甲方承诺期房在交付后【保修期限】内，对房屋主体结构、设备设施、装修等方面出现的问题进行保修。
2. 乙方在保修期内发现房屋问题，可向甲方提出书面维修申请，甲方应在【维修期限】内予以修复。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间交付期房，每逾期一日，应向乙方支付违约金【违约金金额】元。
2. 乙方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应向甲方支付违约金【违约金金额】元。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（出卖方）：【甲方全称】乙方（购买方）：【乙方全称】甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：【签订日期】名词解释：1. 期房：指尚未建设完成或尚未取得房屋所有权证的房屋。
2. 定金：指乙方为购买期房支付的诚意金，如乙方违约，定金不予退还。
期房购房合同范本6
期房购房合同范本6甲方（卖方）：_______房地产开发有限公司地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（买方）：_______身份证号码：_______地址：_______联系电话：_______鉴于甲方为依法成立的房地产开发企业，拥有位于_______市_______区_______路_______号地块的房地产开发项目，该项目已经取得_______市_______区发展和改革委员会的批准，并已取得相应的土地使用权及建设规划许可证；乙方愿意购买甲方开发的上述项目中的期房一套，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买期房事宜，达成如下合同，以共同遵守：一、房屋基本情况1.1 甲方开发的项目名称为“_______”，项目地址为_______市_______区_______路_______号。
1.2 乙方购买的房屋位于“_______”项目的_______栋_______单元_______层_______号，房屋结构为_______，建筑面积为_______平方米。
二、房屋价格及付款方式2.1 乙方购买房屋的总价款为人民币_______元整（大写：_______元整）。
（1）本合同签订之日起_______日内，乙方支付房屋总价款的_______%，即人民币_______元整；（2）_______年_______月_______日前，乙方支付房屋总价款的_______%，即人民币_______元整；（3）_______年_______月_______日前，乙方支付房屋总价款的_______%，即人民币_______元整；（4）_______年_______月_______日前，乙方支付房屋总价款的_______%，即人民币_______元整；（5）剩余_______%的房款，即人民币_______元整，乙方应在房屋交付时一次性支付给甲方。
三、房屋交付及验收3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方。
期房买卖合同5篇
期房买卖合同5篇期房买卖合同1甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _________ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为：，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币元整)。
四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币元整。
2、乙方于甲乙双方至上海市区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名：，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。
3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。
七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。
九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》，本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
期房购房合同【最新5篇】
期房购房合同【最新5篇】个人购房的时候要谨慎，房子是我们一个人的归宿，所以我们每个人都是希望可以买下属于自己的房子的，那么买房的时候，合同是怎样的呢？下面是牛牛范文为大伙儿带来的5篇期房购房合同，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
购房合同篇一出卖人：身份证号码：买受人：身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其所购买的位于的房屋及以人民币仟佰拾万仟佰拾元整的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、该该房屋具备过户条件时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。
本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。
其他税费按有关法律规定负担。
乙方一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后，甲方对——的房屋占用、使用、收益、处分、出租、担保、抵押、买卖等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房与他人订立《买卖合同》。
甲方保证在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发生与与有关的产权纠纷或债权债务纠纷，概由甲方负责赔偿。
六、违约责任1、甲方应当于20年月日交付乙方房屋，并将有关该房屋的买卖合同、相关权利凭证一并交付乙方。
甲方如不按合同规定的日期交付，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
逾期超过五个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币四万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的，其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。
逾期超过五个月时，甲方有权解除合同。
解约时，乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
期房购房合同范本6
期房购房合同范本6甲方（卖方）：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________电话：__________________乙方（买方）：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________电话：__________________一、房屋基本情况该期房位于______________（具体地址），房屋建筑面积约为______平方米，房屋户型为______室______厅______卫。
二、房屋价款及支付方式1. 经双方协商一致，该期房的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 乙方应在本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房定金人民币______元（大写______元整）。
3. 剩余房款的支付方式为：____________。
三、交房时间甲方应在______年______月______日前将房屋交付给乙方使用。
如因不可抗力等原因导致交房时间延迟，双方应协商解决。
四、房屋质量及保修1. 甲方应保证该期房的质量符合国家相关标准和规定。
2. 房屋交付后，如出现质量问题，甲方应按照国家相关规定承担保修责任。
五、产权办理甲方应在房屋交付后______日内，协助乙方办理房屋产权登记手续。
六、违约责任1. 若甲方未能按时交房，每逾期一天，应按照购房总价款的______%向乙方支付违约金；若逾期超过______天，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房定金及购房款，同时甲方应按照购房总价款的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时支付购房款，每逾期一天，应按照未支付购房款的______%向甲方支付违约金；若逾期超过______天，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的购房定金。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
期房购房合同书样本
期房购房合同书样本一、甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________鉴于甲方拟开发建设位于____________的房地产项目（以下简称该项目），乙方拟购买该项目中的期房。
为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，订立本合同。
第一条房屋基本情况1.1 乙方购买的期房位于该项目的第__幢第__层，建筑面积为__平方米，套内建筑面积为__平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为__平方米。
1.2 该期房的用途为：住宅。
第二条商品房价款及支付方式2.1 乙方购买的期房总价款为人民币（大写）________元整（￥________）。
2.2 乙方应按以下方式支付房款：（1）在本合同签订之日起__个工作日内，向甲方支付房款的30%作为首付款，即人民币（大写）________元整（￥________）；（2）在办理房屋交付手续前，向甲方支付房款的70%作为尾款，即人民币（大写）________元整（￥________）。
2.3 乙方应按照约定的时间和金额支付房款，逾期未付的，甲方有权按照本合同约定的违约责任条款要求乙方承担违约责任。
第三条房屋交付3.1 甲方应于本合同签订之日起__年/月内将验收合格的房屋交付给乙方。
3.2 甲方交付房屋时，应向乙方提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关资料。
3.3 乙方在接到甲方交付房屋的通知后，应在约定的时间内对该房屋进行验收。
如乙方未在约定时间内进行验收，视为乙方对该房屋的质量和交付条件无异议。
第四条产权登记4.1 甲方应在房屋交付使用后__年内，代乙方办理该房屋的土地使用权证和房屋所有权证。
4.2 乙方在取得房屋所有权证后，应及时办理该房屋的抵押登记、租赁登记等相关手续。
第五条保修期限及维修责任5.1 甲方对该期房的质量保修期限为自房屋交付之日起计算，为期__年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房购房合同范本篇一：期房买卖合同范本期房买卖合同范本甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _________ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为：，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币元整)。
四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：篇二：正规的期房合同及购买注意事项如何签订规范有效的期房购买合同一、合同应标明所购商品房的应用面积。
刘先生与某房产商签定了一份购房合同，房屋面积为120平方米，但入住时，刘先生实测房屋面积只有111平方米，相差9个平方米，以每平方米2500元计算，刘先生多付了22500元，这可不是一个小数目。
因此，签订合同时应对每一个房间、阳台等实际面积进行确定，另外对按比例分摊费用的公用面积如电梯间、走廊、楼梯等应有明确界定，以免日后麻烦。
二、合同里要有建筑及装修质量标准细则。
如墙面材料、颜色、窗格材料、地面的辅设用料、卫浴设备、电线的铺设等。
因为有些开发商为了吸引消费者购房，会有很多口头承诺，只有这些口头承诺以文字的形式在合同中出现，才具有法律效用，否则没在合同里出现的承诺，在消费者接收入住时发现没有兑现也会因无凭据而不能再加追究。
三、合同应有对附属配套设施建设的有效制约。
现在，一般房产开发商都会对住宅区配套设施建设有种种承诺，如花园绿地、学校、超市、泳池、球场等，这些都应在合同中体现出来，以免今后房产商的许诺兑现起来遥遥无期。
四、合同中应有物业管理的服务条款及相关收费。
有些房产商故意不在合同中体现物业管理这一项，往往等购房者入住后，才发现物业管理的不完善及收费的不合理，但是面对已经入住的既成事实，许多购房者也只好交纳高额的管理费。
为了避免这一情况的发生，最好在入住之前的购房合同中应有所约定。
五、合同应有详细的付款方式。
一般房产商都会要求购房者先预付部分预付款，其余款项将分期支付或等交房时一次付清，从预付款交付之日起购房者都有权知其所购房屋的建设进程，以督促房产商按期交房，因此，购房者可在合同中以分期付款及退款的方式来约束、督促房产商。
六、合同中必须有具体交房日期及房产商若延期交房应有的罚则。
房产商会因资金、材料、施工、天气等影响交房日期，购房者因房屋拖延交付入住而导致利益受损，购房者有权要求房产商予以经济赔偿。
签订规范、有效的房屋购销合同是很重要的，所以合同要尽量详尽，面面俱到，因此，除了签定购销合同之外，购房者还要与房产商签订补充协议，以便更好地保护自己的合法权益。
一、买期房时注意的事项：1、开发商的开发经营资格必须合法。
就是开发商必须具有《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》，并在其资质规定的业务范围进行开发的；2、开发建设的手续必须合法。
开发项目必须取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》；3、经营行为合法。
现房销售除上述条件外必须经过验收合格，项目道路、给排水、供电、供气、供热、通讯和绿化等配套建设已经完成或者已经确定完成日期，落实了拆迁安置，落实了物业管理，并且按规定向房地产管理部门验核了《房地产开发项目手册》；期房预售除上述条件外还必须取得《商品房预售许可证》。
4、在签订合同时，一是要选用国家工商行政管理局和建设部的《商品房买卖合同》（示范文本），该合同文本内容比较全，并且规范；二是注意把开发商承诺的内容写进合同。
5、如果你买的是住宅，在交房时，要向开发商索取《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。
办房地产权证时应该注意：产权面积和合同面积是否相同，如果不同，可以根据建设部《商品房销售管理办法》处理，另外办理了《房屋所有权证》后，还要办《土地使用权证》。
相关费用注意除了楼上那位说的外，还有交易费和测量费，是应该开发商出的，但是开发商经常利用购买人不熟悉法规，转嫁给购买人.二、购房流程流程第一步：签订认购书商品房期房正式销售工作开始后，一般会设立售楼处，购房人在认可本项目后，可到售楼处签订认购书，并缴纳订金。
销售方应实事求是地向购房人介绍项目的进展情况，并将签约须知及有关的宣传资料和法律文件交给购房人。
签订认购书是商品房销售程序的一个环节，买卖双方签订认购书的主要内容包括：（1）开发商名称、地址、电话；销售代理商名称、地址、电话；认购方名称、地址、电话、身份证件；指定律师所名称、地址、电话。
（2）认购物业的楼层；户型；房号；面积。
（3）房价。
包括单价；总价。
（4）付款方式。
包括一次性付款；分期付款；按揭付款。
（5）认购条件。
包括：定金金额；签订正式契约的时间、地点；付款地址和帐户，签认购书至正式签约期间违约补偿方式和争议解决方式。
当签订完认购书后，销售方应给购房人《签约需知》，以使购房人清楚下一环节及签约有关细节。
签约须知主要内容包括：（1）项目法律文件：国有土地使用证号、销售许可证。
（2）购房人应携带的有效身份证件。
公司应携带的文件、购房批文等。
（3）房款支付方式。
（4）购房应缴纳的税费说明：印花税、契税、手续费、房产权属登记费、权证工本费、权证印花税。
购买商品房流程第二步：签订买卖契约购房人在签订认购书后，应在认购书中约定的时间内到指定地点签订正式契约。
契约包括：内销商品房销售契约、内销商品房预售契约、外销商品房销售契约、外销商品房预售契约、经济适用住房买卖契约等。
签订买卖契约是整个购房程序中最重要一环，契约也是销售中最重要的法律文件。
契约一般为一式肆份，其中正本贰份，开发商和购房人各执壹份。
副本贰份，开发商和当地房管部门各壹份。
契约的主要条款包括：（1）土地使用证号及使用年限（2）商品房销售许可证号（3）房产名称及购房人购买房产的类型（4）所购物业的楼层、面积、房号、户型、交付使用日期（5）房价款。
包括单价和总价（6）付款方式（7）双方违约条款（8）保修条款（9）买方接受物业管理公司管理条款（10）预售登记（11）房屋转让（12）房屋过户（13）纠纷、争议的解决方式（14）附件一：房屋户型图（15）附件二：装修设备标准（16）附件三：共有共用部位同时购房人与开发商还可就其它内容签订补充条款。
购买商品房流程第三步：预售登记买卖双方只有办理完预售登记后，契约方能具备法律效力。
买卖双方应在契约签订后30日内，到所属房屋土地管理局市场处办理。
同时交纳印花税。
在此期间，买方如转让其所购房产，买方与受让人应在契约上做背书，在背书签字之日起十五日内，双方持有关证件到市场处办理转让登记，在转让登记申请表上签字，市场处在办理转让登记之日起十日内通知卖方。
购买商品房流程第四步：签订管理公约，办理入住手续当购房人按契约有关条款约定付清房款后，开发商入住通知单，并安排购房人与物管公司接洽。
物管公司将给购房人出具物管公约和收费标准。
当购房人与物管公司签订管理公约并付清管理费后，就可以拿钥匙入住了。
购买商品房流程第五步：办理产权过户，领房产证要看开发商有没有“五证”建议不要买期房，万一到时开发商不能承诺他当时所说的，或者拿着你的钱跑了，也不是没有可能啊购买期房应注意首先看他的商品房五证是否齐全，其次注意开发商的资金实力，会不会出现拖延工期，烂尾楼等现象，再者看他们的品牌信誉如何，不过基本上所有开发商的房子做出来都更宣传的有很大出入，还有注意合同的各项条款，特别是如果是卖建筑面积的，可能出现收房的时候公摊面积增大，而套内面积减小，但建筑面积只要没超过正负3%你就拿他没辙。
最好是去了解下他以前开发的楼盘已入住业主的口碑。
总之，要做好不管到哪买房都是买遗憾的心理准备，不过遗憾是多是少就是自己前期的决策问题了。
购买期房时，先要对住宅市场进行了解，在确定要购买某一家开发公司的商品房后，要看对方有没有预售许可证，所购的房子与预售许可证上的项目是否一致，如不一致则要查清后再决定。
由于许多商品房的开发是由某一个开发公司进行，而销售则由另一家代理商负责，所以，购此类期房时要看清代理商与原开发商有无委托销售协议，有售房协议的就可以放心买。
购买期房时最好随工程进度采用分期付款或公积金、按揭贷款。
因为购买期房与现房相比，存在两个方面风险；一是楼盘烂尾，也就是工程进行到一定程度因某种原因停建了；二是房屋竣工后，房屋设施、质量、配套与约定不一致。
如一次性交齐房款，那么买方承担的风险很大，分期付款或公积金、按揭贷款，承担的资金风险就小一点。
当然，购买信誉好、资金雄厚的开发公司的商品房，可以一次性付款，这样可以享受房屋升值带来的利益。
商品房预售是房地产开发商将正在建设中的房屋预先出售，并由承购人支付定金或房价款。
近年来，因商品房预售行为发生纠纷呈上升趋势，其主要原因在于商品房开发商不按约定的时间、内容履行合同，严重损害了预售方的权益。
因此，消费者关注商品房价格因素的同时，还应进行“五看”。
一要看三证是否齐全商品房预售必须取得土地使用权证书、建设工程规划许可证和商品房预售许可证；二要看房地产开发商的信誉和资信状况预售商市场信誉好、建设资金雄厚、经济实力强是消费者选择是否购买此房的首先要素；三要看建筑设计图纸设计的商品房屋的主要结构及设备应合理、符合预购者的实际需求；四要看建筑施工队伍的资格和工程质量工程施工单位应达到设计所要求的建筑资质，施工质量高，并且没有转包给资质低或无资质的施工队伍的现象；五要看预售商品房合同是否规范；预售合同应载明商品房的位置、面积、装修标准、预售款的给付、交付使用日期、交付使用后的物业管理以及社区服务和房屋产权证的办理等条款，还应专门约定双方的违约责任。
一、购房前，您首先需要认真查验您所选中房产的合法预售证件。
我国目前对商品房预售实行的是许可证制度，《商品房预售许可证》是政府对房产公司预售行为进行有效监管的法定证件，也是开发商资信状况的重要证明。
房产公司如果在没有取得许可证的情况下出售期房，则该行为直接违反了建设部《城市商品房预售管理办法》的规定，属于违法行为，所以您在购买期房时应当要求房产公司出示《商品房预售许可证》，如果该公司不能提供《许可证》您完全有理由拒绝签订任何书面协议或依该协议支付任何款项。