房地产项目认筹协议书
房地产项目认筹协议书[1]
![房地产项目认筹协议书[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3b800153a88271fe910ef12d2af90242a895ab97.png)
房地产项目认筹协议书一：甲方（开发商）信息：公司名称：____________________法定代表人姓名：_______________联系地址：_____________________方式号码：_____________________二：乙方（购房者）信息：姓名/单位名称：_________________三：项目基本情况：1. 项目名称及位置：_____________________________2. 户型规划和面积范围：_____________________________3. 建设用途和总建筑面积：_____________________________4. 预售许可证编号及日期:许可证编号: ________________发放日期: __________________四：认筹条件与方式：1. 认筹时间段:开始时间: ________ 结束时间: ________2.优先权安排:- A类优先级 (如指导价内的首套住宅)- B类优先级 (如非首套住宅或其他类型)注释：“指导价”是根据当地相关部门发布的价格标准确定。
五：认款金额与支付方式：1.A 类户型最高限额为每平米人民币_____元；B 类户型最高限额为每平米人民币_____元；2.付款方式分期进行，具体约定如下:阶段支付比例时间节点___________________________________六：“附件”请参见以下附件列表，并在文末查看详细内容。
附件1：项目平面图附件2：户型分布表...七：法律名词及注释- 认筹: 意味着购房者对于该楼盘的认可和预订意向，但并不构成最终买卖合同。
- 首套住宅: 购房人在当地尚未拥有其他住房的情况下购买的第一套自用住宅。
- 指导价: 由相关部门发布，并作为市场参考价格使用。
具体执行以实际交易价格为准。
以上是本次编写的《房地产项目认筹协议书》范本，请根据实际情况进行修改和完善。
认筹协议书范文5篇
认筹协议书认筹协议书范文5篇篇一：认筹协议书编号:字第号“金辉·金域蓝湾”认筹协议书甲方:乙方:身份证号码:通讯地址：甲、乙双方在平等自愿的原则下，就甲方所开发楼盘“金辉·金域蓝湾”项目的认筹事宜，达成以下约定：一、乙方在签订本协议之前已认真阅读并同意“认筹须知”的内容，愿意在享受认筹期间优惠措施的同时接受“认筹须知”条款的制约。
二、基于乙方对“金辉·金域蓝湾”项目的购买意愿，经乙方要求，甲方同意乙方先支付人民币伍仟元整（￥5000元）作为购买认筹号的诚意金。
乙方的认筹号码为号，让利金额为元。
三、乙方须在开盘当日凭本人身份证和本“认筹协议”及诚意金收据至本项目售楼部进行排队选房事宜，同时享有选房让利优惠；开盘时间以甲方通信函通知选房日为准，乙方在本协议中的通信地址为有效地址，若因乙方通信地址原因无法联系，后果与甲方无关。
四、乙方须在开盘当天凭本人身份证和本“认筹协议书”及诚意金收据至本项目售楼部签订《选房协议书》，同时认筹诚意金自动转为选房定金；若乙方未能在约定的时间内到场办理选房手续，则视为乙方自动放弃认筹，认筹号自动作废，甲方有权取消乙方所认筹的筹号享有的优惠。
五、若乙方自动放弃认筹或因乙方违约被取消认筹的，乙方可以在开盘后一周内凭本人身份证和本“认筹协议书”及诚意金收据至本项目售楼部或本公司退还认筹诚意金人民币伍仟元整（￥5000元），不计利息。
六、本协议书一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力，经甲、乙双方签署后立即生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：销售代表：授权代表：电话： 83050111 83050333 电话：地址：福州市华林路金辉大厦14层地址：日期：年月日日期：年月日认筹须知一、认筹时间：2005年4月30日开始截止至开盘前一天二、认筹单位范围：甲方规定单位三、认筹号优惠让利分为五档，前三档每50号一档（详见认筹让利表）；四、认筹期间，每人限购一个认筹号，每个认筹号限选一套住宅及店面一间或车位；五、认筹期间每个认筹号诚意金为人民币5000元，并同时签定“认筹协议书”六、认筹后若放弃认筹的，无条件退还认筹诚意金，不计利息。
认筹文案房地产认筹协议书6篇
认筹文案房地产认筹协议书6篇篇1甲方：XXXX房地产开发有限公司乙方：XXXX认筹客户根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方认筹甲方房地产项目事宜，达成如下协议：一、项目基本情况甲方开发的房地产项目位于XXXX，项目名称：XXXX。
该项目已取得相关部门的批准，并具备合法开发建设手续。
二、认筹方式及金额1. 乙方选择以现金方式认筹甲方房地产项目。
2. 乙方认筹金额为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
三、认筹款退还及利息支付1. 乙方认筹成功后，如因甲方原因导致项目无法进行，甲方应无条件退还乙方认筹款，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2. 乙方认筹成功后，如因乙方原因导致认筹款无法退还，甲方有权扣除乙方认筹款，并保留向乙方追偿的权利。
四、房屋购买及价格优惠1. 乙方在认筹成功后，可优先购买甲方开发的房地产项目房屋。
2. 乙方购买房屋时，可享受以下价格优惠：（1）认筹客户可享受项目开盘时对外公开售价的XX折优惠；（2）认筹客户在开盘后XX天内签订购房合同，可额外享受XX折优惠。
五、违约责任1. 甲方如未按本协议约定退还乙方认筹款及支付利息，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按本协议约定支付认筹款，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXXX房地产开发有限公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XXXX认筹客户日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方：XXXX房地产开发有限公司乙方：XXXX认筹客户根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方认筹事宜达成以下协议：一、认筹基本情况1. 乙方自愿向甲方认筹，认筹金额为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
房地产项目认筹协议书
房地产项目认筹协议书首先，感谢您对我们房地产项目的关注和支持，我们非常荣幸能够与您展开合作。
为了确保双方权益，特此制定本《房地产项目认筹协议书》。
一、认筹项目及认筹金额双方一致确认，认筹项目为我公司开发的位于×××地段的房地产项目。
认筹金额为×××万元，认筹期限自双方签署本协议之日起×××日内。
二、认筹方式及规定1. 认筹方应于双方签署本协议之日起××日内将认筹金额汇入我公司指定账户。
2. 认筹方需提供有效身份证明及联系方式，并填写认筹申请表。
3. 认筹金额不可随意退换，若因认筹方个人原因导致无法继续认筹，我公司有权收取一定比例的违约金。
4. 认筹成功后，我公司将在××日内向认筹方发放认筹凭证。
三、认筹成功条件1. 认筹方需完成认筹金额的支付，并签署相关文件。
2. 认筹方需符合我公司认定的购房条件。
四、认筹失败处理若认筹方在规定时间内未完成认筹金额支付或未通过购房条件审核，视为认筹失败，我公司将返还认筹金额，同时保留追究认筹方违约责任的权利。
五、其他约定1. 双方同意以书面形式解决因协议履行所产生的纠纷。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。
六、协议变更本协议的任何变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。
七、协议终止1. 终止条件：双方协商一致决定终止协议。
2. 终止效果：协议终止后，双方互不承担其他赔偿责任。
以上为《房地产项目认筹协议书》，请您认真阅读并签字确认，谢谢！。
楼盘认筹协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（楼盘认筹方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（投资者）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟开发位于__________________________的住宅项目，为确保项目顺利推进，甲方需筹集资金，乙方有意向参与投资，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规划总建筑面积：____________________4. 项目总投资额：____________________5. 项目建设周期：____________________二、投资金额及方式1. 乙方同意投资人民币____________________元，用于本项目的开发建设。
2. 投资方式：乙方将投资款以现金形式一次性支付给甲方。
3. 乙方支付投资款的时间：____________________三、投资回报及收益分配1. 投资回报方式：乙方投资款在项目竣工并取得相关销售许可后，按照以下方式进行回报：（1）按比例分享项目销售收入；（2）项目利润分配；（3）甲方承诺在项目销售过程中，为乙方提供一定的销售优先权。
2. 收益分配比例：具体分配比例由双方另行协商确定，并在投资协议中明确。
3. 收益分配时间：项目竣工并取得相关销售许可后，甲方应在每月或每季度末向乙方支付收益分配款。
四、投资风险及责任1. 乙方了解并同意，投资本项目的风险包括但不限于市场风险、政策风险、建设风险等，乙方自行承担投资风险。
房地产认筹协议书
房地产认筹协议书第一章:协议的缔结1．１合同主体本协议由以下双方缔结：甲方：【甲方姓名】,【甲方】,住址【甲方住址】。
乙方:【乙方姓名】，【乙方】，住址【乙方住址】。
1.2 协议目的本协议旨在明确双方关于房地产认筹的权利义务,确保协议履行的合法性与合规性。
第二章：认筹事项2．１认筹房源2．1.１房源名称：【房源名称】；2.1.2 户型结构及面积:【户型结构及面积】;2．1.３房源位置：【房源位置】；２.1.4 价格及支付方式：【价格及支付方式】;2.1．５附属设施:【附属设施】。
2．2 认筹条件2.2.1 乙方具备购房资格,并提供相关证明材料;２.2.2 乙方向甲方支付认筹保证金【认筹保证金金额】,并签署相关认筹申请表。
2.３认筹期限2.3.1 本次认筹期限为【认筹期限】；２.3.2 在认筹期限届满前,乙方未支付认购款,则甲方有权解除协议,并不退还认筹保证金。
第三章:权利义务3.1 甲方权利义务３.1.１根据本协议的约定，认筹房源将优先向乙方出售；3．１.2 提供相关证明材料和信息，确保房源的真实性和合法性;３.1.3 确保在认筹期限届满前，不重复向其他买家销售房源。
3.2 乙方权利义务3.2.１乙方有权在认筹期限内行使购房权利;3．2.2 在规定时间内支付认购款,遵守付款方式、时间和金额的约定;３.2．３向甲方提供真实、准确的购房资格证明和相关证明材料；３.2．４不得转让或转售认筹房源。
第四章:特别约定4.1 房源交付时间及标准4.1.1 甲方应在【房源交付时间】之前，按照合同约定的标准完成房源交付；4.１.２若甲方未能按时完成房源交付,乙方可要求违约赔偿或解除协议。
4.2 违约责任４.2.1 任何一方未按本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任；4.2.２若乙方未在规定时间内支付认购款,则甲方有权解除协议,并没收认筹保证金。
第五章：附件本协议附有以下附件：5.1 认筹申请表;第六章:法律名词及注释6.1 认筹保证金:指乙方在认筹期间向甲方支付的担保房款,用于保证认筹的真实性和可靠性。
通用范文(正式版)房地产认筹协议书
房地产认筹协议书一、协议双方本协议由双方共同订立：甲方：[甲方名称]（简称“认筹方”）乙方：[乙方名称]（简称“开发商”）二、协议背景1.认筹方希望购买开发商所开发的房地产项目中的一套房产。
2.开发商同意将认筹方作为优先购房对象。
基于背景，双方达成协议。
三、认筹方式1.认筹方通过填写认筹表格或签署认筹书的方式进行认筹。
2.认筹信息包括但不限于：认筹方姓名、联系方式、购房需求、预存认筹金金额等。
四、优先购房权1.开发商确认认筹方的认筹表格或认筹书有效后，认筹方享有优先购房权。
2.认筹方享有优先购房权：–优先选择心仪房产，并在售楼处选房时享有优先权。
–优先选择预售价格、楼层、朝向等相关购房条件。
–优先参与购房合同签订、贷款申请等后续环节。
五、认筹金1.认筹方需在认筹时缴纳认筹金作为购房意向金，以表明购房的诚意。
2.认筹金金额为[认筹金金额]，一旦缴纳，不可退还。
3.认筹金将用作认筹方购房首期款或抵扣房款的一部分。
4.若认筹方最终购房成功，认筹金将计入房款中；若认筹方最终未购房成功，认筹金不予退还。
六、购房流程1.认筹成功后，开发商将联系认筹方，告知购房流程和相关要求。
2.认筹方需按时提供购房所需的个人联系明、资金证明、婚姻状况证明等相关材料。
3.认筹方需签订购房合同，并按约定时间缴纳购房款。
七、违约责任1.若认筹方不按时提供购房所需材料或不按时缴纳购房款，开发商有权取消认筹方的优先购房权。
2.若认筹方违约且导致开发商损失，开发商有权追究认筹方的违约责任，并保留进一步追偿的权利。
八、其他条款1.任何一方违反本协议约定的义务，应向对方支付相应违约金，并承担相应的法律责任。
2.本协议经双方签字或盖章后生效，并代表双方的真实意愿。
3.本协议的修改、补充须经双方协商一致，并以书面形式进行。
签署日期： [签署日期]认筹方（甲方）： [甲方签名]开发商（乙方）： [乙方签名]。
认筹金 合同6篇
认筹金合同6篇篇1甲方（开发商）：_________________________乙方（认筹方）：_________________________鉴于甲方开发并合法拥有位于__________的房地产项目，乙方对甲方项目产生购买意向，为享受甲方提供的优惠购房机会，经双方友好协商，就乙方认筹事宜达成如下协议：一、认筹目的乙方自愿参与甲方的认筹活动，以获取购买甲方项目房产的优先权利及优惠条件。
二、认筹金缴纳1. 乙方需在签订本协议时向甲方缴纳认筹金人民币________元整（大写：_________________________元整）。
2. 认筹金仅作为乙方购买甲方项目房产时的优惠权益凭证，不代表房屋购买权。
三、认筹期限及权益1. 认筹期限为自本协议签订之日起至甲方项目开盘后______日止。
2. 在认筹期内，乙方享有优先挑选甲方项目内房产的权利。
若乙方在认筹期内决定购房，认筹金将转为购房款；若未选定房产，认筹金将在认筹期结束后按照甲方规定退还。
3. 乙方在认筹期内购房，可享受甲方提供的认筹优惠，具体优惠内容详见甲方宣传资料或另行通知。
四、认购房产1. 乙方在认筹期内选定房产后，应及时与甲方签订《商品房买卖合同》。
2. 乙方签订的《商品房买卖合同》须严格遵守国家法律法规及相关政策，遵循公平、公正、自愿原则。
五、违约责任1. 若乙方在认筹期内未选定房产或未与甲方签订《商品房买卖合同》，则视为乙方自动放弃认筹权益，甲方有权处置认筹金。
2. 若因甲方原因导致不能如期签订《商品房买卖合同》，甲方应退还乙方已缴纳的认筹金并支付相应利息。
3. 双方应共同遵守本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方相应损失。
六、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经双方协商一致，可对本协议进行修改或补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
房地产项目认筹协议书
房地产项目认筹协议书房地产项目认筹协议书一、协议背景为了明确双方权益，保障交易安全，约定本房地产项目认筹协议书。
二、协议内容2.1 项目概况本房地产项目位于市区，总建筑面积为平方米，包含住宅、商业和公共设施等。
2.2 定义认筹：指购买者根据房地产开发商所公布的认筹规则，通过缴纳一定金额进行认筹，有意向购买房产。
2.3 协议条款2.3.1 认筹方式：购买者可通过线上或线下方式进行认筹，开发商将根据认筹顺序确定购房权益。
2.3.2 认筹费用：购买者需缴纳一定金额作为认筹费用，认筹费用不可退还。
2.3.3 认筹顺序：购买者认筹后，将按照认筹时间顺序确定购房顺序。
2.3.4 购房权益：认筹成功的购买者将获得优先选房权益，但不代表购房成功，仅为优先选房。
2.4 协议生效本协议经购买者签字确认，并向开发商进行提交后生效。
三、协议解约3.1 解约情况3.1.1 若购买者违反国家相关法律规定，导致无法正常购房，购买者将自动解除本协议。
3.1.2 若购买者在认筹成功后，在规定时间内不按照规定支付房款，则购买者自动放弃购房权益，协议自动解除。
3.1.3 若购房款支付成功后，购买者要求解约的，需支付一定违约金，并承担可能引发的其他损失。
3.2 解约程序一方提出解约要求后，需书面通知对方，并经双方协商达成一致后，解约方可解除协议。
四、协议终止4.1 协议终止情况4.1.1 开发商未按照约定时间交付房产的，购买者可解除本协议。
4.1.2 双方协商一致的其他情况。
4.2 协议终止后的处理协议终止后，购买者已缴纳的认筹费用将无法退还，但购买者也无需缴纳其他费用。
五、协议变更协议变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议方可生效。
六、其他约定6.1 本协议为买卖双方之间的约定，适用相关法律法规。
6.2 若双方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成的，可向相关法律部门申请仲裁或诉讼解决。
七、协议生效与签署本协议一式三份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。
房产认筹协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（认筹人）：__________________身份证号码：__________________联系方式：__________________乙方（开发商）：__________________公司名称：__________________注册地址：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方认筹乙方开发的位于__________________的房产项目（以下简称“该房产”）事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：__________________1.2 项目地址：__________________1.3 项目开发商：乙方，公司名称：__________________1.4 项目预售许可证号：__________________1.5 项目总建筑面积：__________________平方米1.6 项目容积率：__________________1.7 项目绿化率：__________________1.8 项目建筑密度：__________________1.9 项目规划总户数：__________________1.10 项目规划配套设施：__________________二、认筹条件及程序2.1 认筹条件：2.1.1 甲方须具备完全民事行为能力，持有有效的身份证件。
2.1.2 甲方须具备一定的经济实力，能够支付认筹金。
2.1.3 甲方须遵守乙方制定的认筹规则。
2.2 认筹程序：2.2.1 甲方在乙方规定的认筹时间内，向乙方提交以下材料：（1）本人有效身份证件原件及复印件；（2）本人银行转账凭证；（3）乙方要求的其他材料。
房地产认筹协议书
房地产认筹协议书【房地产认筹协议书】【甲方（认筹人）】：________________（姓名）、________（）、______（联系地质）【乙方（房地产开发商）】：________________（公司名称）、________（营业执照号码）、______（联系地质）鉴于：1·乙方是一家依法成立并有效存在的房地产开发企业，拥有合法的权利和资质开展房地产开发业务。
2·甲方是具备购买和认购该房地产项目的意愿和购房能力的自然人。
就甲方认筹购买乙方开发的房地产项目事宜，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一章项目认识1·1 项目名称：____________________1·2 项目位置：____________________1·3 开发商简介：____________________1·4 项目情况介绍：____________________第二章认筹截止时间和认筹截止条件2·1 截止时间：认筹开始之日起______日，认筹截止时间为______。
2·2 截止条件：在认筹截止时间前，甲方需以书面方式提供乙方所要求的认筹申请材料，并支付认筹费用。
第三章认筹申请材料3·1 联系明：甲方需提供有效联系明文件原件及复印件。
3·2 购房资金证明：甲方需提供足够购房资金的证明，如银行存款证明、财产证明等。
3·3 其他材料：乙方要求提供的其他认筹申请材料。
第四章认筹费用4·1 认筹费用：甲方需支付认筹费用，金额为______。
认筹费用不可退还，但可在购房款中抵扣。
4·2 缴纳方式：甲方需在认筹截止时间前将认筹费用支付至乙方指定的账户。
第五章认筹权益5·1 优先认购权：认筹成功的甲方在项目开盘时享有优先认购权，享受优先选择优质房源的权益。
5·2 抵扣权益：认筹费用可在购房款中进行抵扣，按照乙方规定的比例进行。
房地产认筹协议正规范本
房地产认筹协议正规范本甲方（开发商）：_______________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________乙方（认筹人）：_______________________地址：_________________________________身份证号码：___________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为房地产开发企业，拥有位于_______________________的房地产项目（以下简称"该项目"），并拟对外销售。
乙方有意向购买该项目的房产，并愿意按照本协议书约定的条件进行认筹。
为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本房地产认筹协议书（以下简称"本协议"）。
第一条认筹房产1.1 乙方认筹的房产为该项目中的第_______号楼第_______单元第_______室，建筑面积约为_______平方米（以下简称"该房产"）。
1.2 该房产的户型、结构、面积等具体信息以甲方提供的房产资料为准。
第二条认筹金额及支付方式2.1 乙方同意向甲方支付认筹金人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 认筹金应于本协议签订之日起_______日内支付至甲方指定的银行账户。
2.3 甲方收到认筹金后，应向乙方出具认筹金收据。
第三条认筹权利3.1 乙方支付认筹金后，享有在甲方正式开盘销售该房产时优先选房的权利。
3.2 乙方在甲方正式开盘销售该房产之日起_______日内，享有优先选择该房产的权利。
若乙方在规定时间内未行使优先选择权，视为放弃该权利。
第四条认筹金的处理4.1 若乙方在规定时间内行使优先选择权并成功购买该房产，认筹金将自动转为购房定金或购房款的一部分。
房地产认筹协议书
房地产认筹协议书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拥有位于[房地产项目地址]的房地产项目（以下简称“项目”），并欲将部分房源以认筹方式销售，经双方协商一致，达成如下协议：一、认筹房源1.1 甲方将提供位于项目中的特定房源用于认筹。
具体房源信息，包括但不限于楼栋号、单元号、户型、面积、定价等详细信息将在认筹开始前以书面形式通知乙方。
1.2 甲方保证提供的房源符合相关法律法规的规定，并拥有合法的产权或使用权。
同时，甲方保证房源在认筹时不存在任何纠纷、限制、抵押、查封等问题。
1.3 所有认筹房源以及其价格、数量均以项目通知为准，乙方仅可认筹其中规定范围内的房源。
双方同意认筹房源一旦确认，不得再行更改。
二、认筹条件2.1 乙方在申请认筹前应提前了解相关政策、规定，并确保符合认筹条件。
乙方如不符合认筹条件，甲方有权拒绝其认筹申请。
2.2 乙方在认筹截止日期前，通过书面形式向甲方提出认筹申请，并提供真实、准确的个人信息及相关证明文件。
甲方有权对乙方提交的材料进行审核，并判定其认筹资格。
2.3 乙方认筹所需缴纳的认筹费用、认筹金额等细则将在认筹通知中详细说明。
三、认筹费用及付款方式3.1 乙方在认筹时需缴纳一定金额的认筹费用，作为确认认筹意向的凭证。
3.2 认筹费用一经缴纳，不可退还。
乙方在认筹成功后，其认筹费用将抵偿为首付款的一部分。
3.3 乙方认筹成功后，需按照约定的付款方式，按时向甲方支付剩余款项。
乙方逾期付款的，甲方有权解除本协议，并扣除相应违约金。
四、认筹成功4.1 甲方将根据乙方成功认筹的时间顺序，按照认筹通知中的要求与乙方进行后续交付手续的安排。
4.2 乙方认筹后，双方将签署正式的买卖合同，明确房屋的购买价格、交付时间、过户手续等事项。
正式合同的签订应符合国家法律法规的要求。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致无法按照约定支付款项或在规定时间内办理过户手续，乙方应承担相应的违约责任，并支付逾期违约金。
房屋认筹协议书范本(3篇)
第1篇甲方（认筹方）：姓名：________________________身份证号：____________________联系方式：____________________乙方（开发商）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方认筹乙方开发的房屋事宜，达成如下协议：一、认筹房屋的基本情况1. 房屋项目名称：________________________2. 房屋地址：________________________3. 房屋类型：________________________4. 房屋面积：________________________5. 房屋价格：________________________6. 房屋交付时间：________________________二、认筹方式及认筹金1. 甲方认筹方式：________________________2. 甲方需缴纳的认筹金：人民币________________________元整（大写：________________________）3. 认筹金缴纳方式：________________________4. 认筹金缴纳期限：________________________5. 认筹金用途：用于房屋认购、签订正式购房合同等。
三、认筹金的退还1. 甲方在以下情况下有权要求退还认筹金：（1）房屋项目因政策原因被暂停或取消；（2）房屋项目因不可抗力因素导致无法按期交付；（3）乙方违反合同约定，导致甲方无法购房；（4）甲方在认筹期限内未与乙方签订正式购房合同。
2. 甲方要求退还认筹金时，应向乙方提供相关证明材料，乙方在收到证明材料后，应在________________________个工作日内退还甲方认筹金。
2024版房地产认筹协议正规范本
2024版房地产认筹协议正规范本合同编号：__________房地产认筹协议正规范本甲方（出卖人）：住所地：联系电话：乙方（认筹人）：住所地：联系电话：一、项目基本情况1.1 本项目位于（地址），占地面积（平方米），规划用途为（住宅/商业/办公等），总建筑面积（平方米）。
1.2 本项目容积率（），绿化率（%），建筑密度（%）。
1.3 本项目共（栋）楼，层数为（层），电梯数量为（部）。
二、认筹事宜2.1 乙方认筹本项目，认筹金为人民币（大写：（金额）元整（小写：（金额）元））。
2.2 乙方于本协议签订之日起（工作日）内，将认筹金支付至甲方指定的账户。
2.3 乙方支付认筹金后，甲方出具本协议及收款收据，并向乙方提供本项目相关资料。
2.4 乙方在认筹期间，有权参观本项目现场，了解项目情况。
2.5 乙方在认筹期间，不得将认筹权益转让给第三方。
三、权益处理3.1 甲方在本项目预售许可证取得后，应通知乙方按本协议约定的价格购买本项目房屋。
3.2 乙方在接到甲方购房通知后（工作日）内，有权选择是否购买本项目房屋。
如乙方放弃购买，甲方退还乙方认筹金，不计息。
3.3 乙方在接到甲方购房通知后（工作日）内，未明确表示放弃购买的，视为乙方同意购买本项目房屋。
3.4 乙方同意购买本项目房屋的，甲方应与乙方签订《商品房买卖合同》，并按照本协议约定的价格和条款执行。
3.5 本协议终止后，乙方不得以任何理由要求返还认筹金。
四、保密条款4.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
4.2 乙方应对甲方提供的项目资料予以保密，不得泄露给第三方。
五、争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
5.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
房地产认筹协议书怎么写(两篇)
房地产认筹协议书怎么写（二）一、协议双方本认筹协议书由开发商（下称“甲方”）与购房者（下称“乙方”）共同签署，双方在自愿的前提下达成如下协议。
二、房屋信息1.房屋项目名称：______________2.房屋座落：______________3.认购房屋的建筑面积：______________4.房屋类型：______________5.房屋预估总价：______________6.认筹金额：______________三、认筹条件1.乙方提供真实有效的个人联系明、户口簿以及其他相关证明材料。
2.乙方在认筹期内提供认筹金额作为定金，认筹金额以现金或通过指定的银行账户转账方式支付。
3.乙方确认已详细了解本项目的相关信息，并且愿意按照开发商的要求支付尾款。
四、认筹流程1.乙方在认筹期内递交认筹申请，甲方收到认筹款项后确认乙方的认筹资格。
2.甲方开具认筹收据，并将认筹款项记录在认筹名单中。
3.甲方确认乙方的房源安排、价格等相关信息，并与乙方签署认筹协议。
4.在认筹期届满后的规定时间内，甲方将对预留的房源进行调配，并通知乙方。
5.乙方在收到甲方通知后，按照居间合同约定的时间和方式支付尾款。
五、认筹责任1.甲方承诺提供真实有效的房屋信息，并按照协议提供相应的房屋给乙方。
2.乙方在签署本协议后，不能凭本认筹协议要求退还认筹款项，除非甲方违反协议约定。
3.若甲方未能按时交付房屋，甲方将按照约定支付违约金。
六、争议解决1.本协议的履行、解释及争议的解决均适用法律。
2.对于因本协议引起的争议，协议双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议生效本认筹协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方全额支付购房款项并办理产权过户手续前有效。
八、其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜，双方可协商解决，并签署书面补充协议。
甲方（开发商）：乙方（购房者）：签章日期：签章日期：房地产认筹协议书怎么写一、协议的目的和背景房地产认筹协议书是指购房者与房地产开发商之间订立的协议，用于确认购房者向开发商认筹购房的意愿和条件，并明确双方的权利和义务。
房地产项目认筹协议书
房地产项目认筹协议书房地产项目认筹协议书甲方（认筹方）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（开发商）：法定代表人：公司地址：电话：鉴于乙方本着公正、公平、诚信的原则，为向认筹方提供更优质、更合理的房产产品，现甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：一、认筹意愿及确认1.认筹方具备订购乙方开发的房地产项目的意愿，同时确认在了解了项目介绍、价格、销售政策及产品细节等相关信息后作出了认筹决定。
2.认筹方确认本协议的内容，并已详细阅读、理解并同意全部条款，认筹方保证其提供的全部信息真实、完整、准确。
二、认筹费用及缴纳约定1.认筹方应当按照乙方公示的认筹款标准向乙方缴纳认筹款，缴纳认筹款并不代表认筹方已经购买该房产，仅为认筹方享有拿地优先、参与优惠等权益。
2.认筹款须通过乙方授权的银行账户转账或现金支付方式完成，乙方不接受任何形式的第三方支付。
3.认筹款将在认筹方与乙方签订正式购房合同时折算为首期支付。
三、认筹效力1.认筹方提供的相关信息是构成本协议有效的主要内容，一旦认筹方提供的信息有所变更，应及时通知乙方进行更新及确认。
2.认筹方认筹成功后，不得违反自愿原则提出退款等要求，如认筹方要求退款，需承担乙方因此所产生的全部损失，同时乙方有权收取认筹款项5000元或认筹款总额的5%作为违约金。
3.认筹方须在乙方规定的时间内和规定的范围内缴纳认筹费用，否则视为自动放弃认筹。
四、认筹方权益1.认筹方享有拿地优先的权益，可在乙方规定的范围内优先选择心仪的土地。
2.认筹成功的业主享有优先选房权益。
3.乙方保证在售房的数量、面积、单价等全面、真实、符合法律规定，并保证认筹费用的合理性。
五、违约责任1.如果认筹方存在任何违反本协议的行为，乙方有权利要求认筹方终止本协议，其认筹费用将不予退还，乙方同时有权追究认筹方的违约责任。
2.如果乙方存在任何违反本协议的行为，将承担相应的违约责任。
六、法律适用及争议解决1.本协议的签订、履行以及争议解决等事项应受中国相关法律法规的规定。
2024房地产认筹协议书
2024房地产认筹协议书目录一、前言二、定义和术语三、认筹项目概述四、认筹方式及认筹金五、认筹权益及保障六、认筹期限及退款七、保密条款八、违约责任九、争议解决十、其他条款十一、附件一、前言甲方（开发商）：【甲方公司名称】乙方（认筹人）：【乙方姓名】二、定义和术语1. 认筹项目：指甲方开发的位于【项目地址】的房地产项目。
2. 认筹金：指甲方根据本协议规定，向乙方收取的用于确认乙方购买意愿的款项。
3. 认筹权益：指甲方根据本协议规定，向乙方提供的优先购买权、优惠价格等权益。
4. 认筹期限：指甲方根据本协议规定，乙方行使认筹权益的期限。
三、认筹项目概述1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地址：【项目地址】3. 项目类型：【住宅/商业】4. 项目面积：【项目总面积】5. 项目单价：【项目单价】6. 项目交付时间：【预计交付时间】四、认筹方式及认筹金1. 乙方同意按照甲方规定的认筹方式，向甲方支付认筹金。
2. 认筹金金额：【认筹金金额】3. 认筹金支付方式：【支付方式】4. 认筹金支付时间：【支付时间】五、认筹权益及保障1. 乙方支付认筹金后，甲方将向乙方提供认筹权益，包括但不限于优先购买权、优惠价格等。
2. 甲方保证在认筹期限内，乙方享有认筹权益，不得将其转让给第三方。
3. 甲方保证在认筹期限内，乙方享有认筹权益的优先购买权，即在项目开盘销售时，乙方有权优先选择购买项目中的房产。
4. 甲方保证在认筹期限内，乙方享有认筹权益的优惠价格，即在项目开盘销售时，乙方有权按照约定的优惠价格购买项目中的房产。
六、认筹期限及退款1. 认筹期限：【认筹期限】2. 认筹期限届满后，如乙方未行使认筹权益，甲方有权将认筹金转为购房款，并按照约定的优惠价格向乙方出售房产。
3. 认筹期限届满后，如乙方放弃认筹权益，甲方应无息退还乙方支付的认筹金。
七、保密条款1. 双方同意对本协议的内容保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
房地产项目认筹协议书
房地产项目认筹协议书房地产项目认筹协议书1. 引言本协议书是根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益而订立。
本协议书由甲方和乙方共同签订，双方应遵守并履行本协议书的约定。
2. 甲乙双方2.1 甲方姓名：住址：2.2 乙方公司名称：法定代表人姓名：统一社会信用代码：联系地址：3. 项目信息3.1 项目名称房地产项目名称：___________________3.2 项目地址项目地址：_________________________4. 认筹内容4.1 认筹方式甲方选择的认筹方式为：_______________4.2 认筹产品甲方选择的认筹产品为：_______________4.3 认筹价格及支付条件4.3.1 认筹价格：_____________________4.3.2 支付方式：_____________________5. 认筹费用5.1 认筹费用甲方应根据项目要求支付认筹费用，认筹费用包括但不限于：认筹定金、认筹金等。
具体支付金额及时间以项目要求为准。
5.2 认筹费用退还若乙方未能提供符合甲方要求的房源，甲方有权退还认筹费用。
6. 其他约定6.1 法律适用本协议书的签订、效力、履行以及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 争议解决本协议书履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 签署甲方签章及日期：乙方签章及日期：本协议书一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。
本协议书自甲方付款完毕之日起终止。
**甲方（签字）：_________________****乙方（签字）：_________________****日期：_________________________**。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
签署日期：年月日签署日期：年月日
置业顾问：
销售公司：高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
Xxxxx项目认筹协议书
编号：000001
甲方：
xxxxxx开发有限公司
乙方姓名：
认筹编号：
乙方身份证号码：
联系电话：
乙方地址：
意向房源：
1、
பைடு நூலகம்2、
3、
款项说明：
1、乙方在签署本认筹协议时，已经详细阅读了Xxxxx项目认筹流程及认筹须知所有条款，并自愿交纳人民币-----元作为此次认筹的诚意金。
2、乙方交纳认筹金并签订认筹协议后，即获得开盘当天选房资格并享受开盘当日折扣优惠。
相关条款：
1、本协议书仅代表乙方享有选房资格，并不做其他要约的作用。
2、本协议书编号仅作为开盘当日的选购顺序号。
3、本协议书所登记的房源仅作为乙方的意向登记，并不作为甲方承诺向乙方出售的房源。
4、本次认筹只限本人使用，转让无效。且认筹人在购房时必须以认筹人作为产权之一办理签约，否则我公司有权拒绝办理，在办理产权过户前亦不得办理契约变更。
5、认筹人如成功认购房源，在认购当天该认筹金元自动转为定金，定金共万元；认筹人如未能购买房源，认筹金不计息全额退还，退还时间为开盘后一个月内，凭有效证明（认筹收据，认筹单，认筹人身份证原件）前往营销中心办理，需提前一天预约。
6、本协议一式三份，具有同等法律效力，经甲、乙双方签字后方可生效。
备注：
本协议书最终解释权归甲方所有。