建设施工合同纠纷逾期竣工答辩状
建筑工程施工合同纠纷 答辩状正规范本(通用版)
建筑工程施工合同纠纷答辩状尊敬的X/女士：我作为被告，在此针对您提出的建筑工程施工合同纠纷一案，就相关争议事项进行答辩。
特向法庭提交如下辩词：一、关于合同履行情况的辩解根据原告提起的诉讼请求，主要是针对工程延期和工程质量两个方面进行主张。
经过仔细研究原告的诉讼请求及相关证据，并结合本案事实情况和相关合同约定，我作为被告认为如下：1. 工程延期的原因及处理原告主张工程未按照合同约定的工期完成，由此要求我方承担相应责任。
但我方对工程延期的责任并不完全，因原因造成工期的延误：•第一，工程设计变更和相关审批手续的延迟。
原告自行变更工程设计并未及时与我方协商沟通，导致施工准备和工期计划的变动，致使工期无法如期完成。
•第二，工程施工条件的变化。
由于某些不可抗力因素，如天气恶劣、自然灾害等，导致施工进度受阻，工期无法按照合同约定完成。
•第三，我方及时采取的补救措施。
我方在工期受阻时，积极争取施工条件，并采取相应补救措施，尽力缩短工期延误所带来的影响。
基于上述原因，工程发生延期是由双方原因造成的，我方并未完全违反合同约定，应当对延期承担全部责任。
同时，合同中对于延期的处理也有相应条款约定，双方有义务按照合同约定处理。
2. 工程质量的辩论原告指控我方在工程质量方面存在问题，要求返还一定的费用或进行重新施工。
然而，在工程质量方面，我方并未违反合同约定，提供了符合标准的施工质量。
•第一，工程质量符合相关法律法规和合同约定。
在施工过程中，我方按照相关法律法规和合同约定进行施工，对于工程质量进行了严格的把关和监督，并通过工程验收等程序确认了工程质量的合格性。
•第二，原告指控的工程质量问题并未提供充分的证据。
根据原告提供的证据和相关调查，无法证明我方施工过程中存在质量问题，并对我方施工质量进行客观评估。
基于上述事实，我方并未违反工程质量的约定，双方应当按照合同约定进行评估和解决工程质量问题，而非要求重新施工或返还费用。
二、关于合同解除的辩解原告在起诉中主张解除合同，并要求赔偿一定金额的违约金。
建筑工程施工答辩(3篇)
第1篇我作为答辩人，针对原告提出的建筑工程施工合同纠纷一案，现提出如下答辩意见：一、关于原告主张的合同签订及履行情况答辩人承认与原告签订了建筑工程施工合同，合同约定由答辩人承建原告的项目。
在合同履行过程中，答辩人严格按照合同约定，按照设计图纸、施工规范和工程进度要求进行施工。
在施工过程中，答辩人积极与原告沟通，及时解决施工中出现的问题，确保工程质量和进度。
二、关于原告主张的工程质量问题答辩人认为，原告提出的工程质量问题，部分原因是由于原告提供的材料不符合合同约定，导致工程质量出现问题。
具体如下：1. 原告提供的部分材料存在质量问题，如钢材、水泥等，导致工程结构不稳定。
2. 原告未按照合同约定提供施工图纸，导致答辩人在施工过程中无法按照设计要求进行施工。
3. 原告未按时提供施工场地，导致答辩人无法按时完成施工任务。
针对上述问题，答辩人已向原告提出整改要求，并积极配合整改。
但原告未给予足够重视，导致工程质量问题依然存在。
三、关于原告主张的工程进度问题答辩人认为，原告提出的工程进度问题，部分原因是由于原告提供的材料、施工图纸及施工场地等原因导致。
具体如下：1. 原告提供的材料不符合合同约定，导致工程进度受到影响。
2. 原告未按照合同约定提供施工图纸，导致答辩人在施工过程中无法按照设计要求进行施工。
3. 原告未按时提供施工场地，导致答辩人无法按时完成施工任务。
针对上述问题，答辩人已积极采取措施，确保工程进度。
但原告未给予足够配合，导致工程进度受到影响。
四、关于原告主张的违约责任答辩人认为，原告提出的违约责任问题，答辩人已按照合同约定履行了相应的义务。
以下为答辩人履行合同义务的证据：1. 答辩人按照合同约定，按照设计图纸、施工规范和工程进度要求进行施工。
2. 答辩人积极与原告沟通，及时解决施工中出现的问题。
3. 答辩人积极配合整改，确保工程质量。
综上所述，答辩人认为原告提出的建筑工程施工合同纠纷缺乏事实和法律依据。
建设工程施工合同答辩状
建设工程施工合同答辩状尊敬的审判员：我方作为本案的被告，对于原告提出的建设工程施工合同纠纷一案，经过认真审阅起诉状及相关证据材料，现依法提出如下答辩意见：关于合同履行情况的答辩我方承认与原告签订了建设工程施工合同，且该合同是在双方自愿、平等的基础上协商一致达成的。
我方严格按照合同约定的内容履行了自身的义务。
在施工过程中，所有的工程进度、质量标准均按照合同要求执行，不存在原告所指控的违约行为。
关于工期延误的答辩原告指控我方存在工期延误的情形，对此我方予以坚决否认。
根据合同约定，以及实际的工程进度记录，我方在施工期间遭遇不可抗力因素，如自然灾害等，这些因素均已及时通知原告，并在合理范围内采取了相应的补救措施。
因此，任何工期的顺延都是符合合同条款的正当行为。
关于质量问题的答辩针对原告提出的工程质量问题，我方认为缺乏充分的事实依据。
我方在施工过程中严格遵守国家及行业标准，所有使用的建筑材料、施工工艺均达到法定的质量要求。
工程竣工后，已通过了相关部门的质量检验，并获得了合格证明。
关于款项支付的答辩就原告所提未支付相应工程款的问题，我方认为这是对事实的误解。
实际上，我方已经依照合同约定，按时足额支付了相应的工程款项。
我方保留有全部的付款凭证，以证明我方的支付行为是合规且合法的。
我方认为原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，故请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。
同时，我方保留依法追究原告因不实指控给我方造成名誉损害的权利。
在此，我方恳请贵庭能够公正审理本案，维护我方的合法权益。
此致敬礼！被告：（签名）（日期）---。
建设工程施工纠纷答辩状
建设工程施工纠纷答辩状尊敬的法官：您好！我是建设工程项目中的被告方，针对原告方所提起的施工纠纷诉讼，我特此提交答辩状，陈述我方的观点和证据，并对原告方的指控提出回应。
一、诉讼背景及纠纷由来本案系关于建设工程施工合同的履行纠纷，现由原告方提起诉讼，理由如下：原告方声称，我方未按照合同约定按时完工，且存在质量问题，要求我方承担相应的违约责任并支付违约金。
二、建筑工程施工的合同约定在建筑工程施工合同中，我方与原告方已明确约定了工程的进度要求、质量标准、合同价款等重要条款。
请法庭审阅合同正本，详细了解相关约定。
三、答辩观点及证据陈述1. 工期延误根据合同约定，工程竣工期为XX年XX月XX日，然而由于不可抗力因素及设计变更等原因，工期确实发生了一定的延误。
但是，请注意，这些延误并非由我方主观故意造成，且延误的主要原因在于原告方未能及时提供施工所需的相关设计文件和材料。
我方已全力配合并督促原告方处理相关事宜。
为了证明我的陈述，我特提供以下证据：（1）相关的施工进展报告和通知函；（2）我方就工期延误向原告方提出的书面通知。
2. 工程质量我方在施工过程中始终遵循合同约定的技术标准和质量要求，且聘请了具备资质的专业施工团队进行施工。
根据我方的施工日志、材料检测报告等证据，我们认为工程质量符合设计要求。
如果原告方对工程质量存在异议，他们应当提供充分的证据证明其指控，并由第三方权威机构出具评估意见。
为了证明质量合格，我特提供以下证据：（1）施工过程中的严格质量把关措施；（2）与合同相关的工程质量验收报告；（3）建筑工程质量验收机构出具的合格证明。
四、法律依据及请求基于上述事实和证据，我方的答辩观点总结如下：1. 工期延误是由于原告方未履行合同约定的义务所致，我方不应承担责任。
2. 工程质量合格，原告方应该提供确凿证据来证明我方存在质量问题。
3. 要求原告方提供充分的证据，确保诉讼公正、公平进行。
基于上述理由，我方向法庭提出如下请求：1. 合理判定工期延误的责任，并充分考虑原告方的不当行为；2. 要求原告方提供确凿证据来证明工程质量存在问题；3. 按照合同约定，双方承担各自的违约责任。
建设施工工程合同纠纷答辩状
建设施工工程合同纠纷答辩状一、引言尊敬的法官：我是被告方代表，我代表我方公司针对原告方提起的建设施工工程合同纠纷一案，作出如下答辩：二、事实背景我方公司与原告方签订了一份建设施工工程合同，双方约定由我方公司承担某工程的建设任务。
根据合同约定，我方按照双方商定的标准和要求，按时按量完成了施工工程任务，并交付给了原告方。
1.原告方声称我方公司在工程过程中存在质量问题，工程质量未达到预期标准。
2.原告方指控我方公司存在违约行为，未按照合同约定完成工程任务。
三、答辩意见针对原告提起的指控，我方公司对此表示如下答辩意见：3.1 工程质量问题我方公司在施工过程中严格按照合同约定和相关技术标准进行施工，工程质量得到了监理方的认可，并经过相关部门的验收合格。
实际上，原告方在项目验收过程中未提出任何质量问题或瑕疵，并签署了满意验收单。
如有工程质量问题，原告方应当在验收后及时提出，并提供相应证据，以便我方公司进行整改和修复。
然而，根据我方公司的记录和证据，原告方未曾提出任何关于工程质量的问题或瑕疵，并且在验收后通过满意验收单确认了工程质量。
3.2 违约行为指控我方公司在执行合同过程中始终严格按照双方约定履行义务，并按时按量完成了施工任务。
我们已经提交了完整的施工工程记录和相关交付文件，证明了我方公司的履约情况。
原告方未提供确凿的证据来证明我方公司存在违约行为。
相反，我方公司提供了合同约定及履约凭证，证明我们履行了所有的合同义务。
如果原告方存在任何违约行为的指控，他们应当提供确凿的证据来支持他们的主张。
四、请求与陈述1.驳回原告方关于工程质量问题的指控，确认我方公司按照合同约定完成了施工任务，工程质量符合相关标准和要求。
2.驳回原告方关于违约行为的指控，确认我方公司按照合同约定履行了所有义务。
3.原告方承担本次诉讼的全部费用。
我方公司坚信自己的合法权益，希望法庭能够公正的审理此案，并依法作出合理的判决。
感谢法庭对本答辩状的审阅。
建设施工合同纠纷逾期竣工答辩状
竭诚为您提供优质文档/双击可除建设施工合同纠纷逾期竣工答辩状篇一：建筑工程合同纠纷,申请至最高院民事答辩状答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司xxxx工程处答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司因山西某某建筑装饰设计有限公司与太原市某建筑工程集团有限公司xxxx工程处、太原市某建筑工程集团有限公司建筑装饰工程施工合同纠纷申请再审一案，现提出答辩意见如下：1、答辩人严格依照双方签订的建筑装饰工程施工合同履行合同义务，山西某某建筑装饰设计有限公司(以下简称“某某”)在没有正当理由情况下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑装饰工程施工合同》第1.5条工期约定：“本工程自20XX年12月5日开工，于20XX年4月30日竣工。
”第6.2条关于工程价款规定“双方约定本合同按进度付款。
乙方进场后付合同价款10%，基层完工付30%，面层完工付40%，竣工验收后付10%。
”根据证明材料显示的事实是20XX年12月20日答辩人支付超出10%的进场费，完全履行了某笔支付义务，至此之后陆续支付的费用并非严格依照合同比例进行。
造成此事实的原因并非答辩人故意不履行支付价款义务，而是某某公司对于工程报价义务的不作为造成。
在施工过程中，某某始终未提交任何书面材料报进度价款，答辩人根本没有材料可以依据并按约定比例付款。
对于非严格依照合同比例支付的后续款项，答辩人是有权利不予支付，但本着诚实信用原则和促成合同实现目的还是善意进行了部分支付(目前总共已经支付450万人民币)。
因此，工程逾期的违约责任在于某某，而答辩人已严格按照合同履行义务，并不存在违约行为。
2、《建筑装饰工程施工合同》第4.1条约定“按照双方约定工期达到竣工验收标准，甲方按乙方结算总值奖乙方5%。
若工期延期一天，则罚乙方结算总值的0.5%(按此处罚，每一天类推)”，该条款合法有效，某某方应当按照合同约定支付工程逾期120天的违约金。
(约定竣工期为20XX年4月30日，实际竣工期为20XX年9月1日)。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状【题目：建设工程施工合同纠纷答辩状】尊敬的法官：我作为被告，在本案建设工程施工合同纠纷中，致此答辩状，就原告提出的诉讼请求及事实依据，以及我方的观点和辩护意见进行逐一回应。
并请贵庭公正、客观地审理本案。
一、关于原告的诉求原告在起诉状中提出，我方违反合同约定，并主张要求我方承担违约责任，赔偿其经济损失。
对此，我方在此声明，我方无故违反合同约定的行为，并没有给原告造成任何实际损失。
二、关于合同履行情况根据我方与原告签订的建设工程施工合同，双方应本着互信和友好合作的原则，履行各自的义务。
我方一直以来都本着诚实守信、按合同要求履行合同义务的态度，按照双方约定按期完成工程，并已经如期按合同约定交付。
三、关于原告指控违约的事实依据原告在起诉状中列举了几项主要违约事实和理由，我方分别予以回应。
1. 原告指控我方未按时竣工交付针对此指控，我方特举证出示了施工过程中的工作计划安排、进度把控记录等相关材料，证明了我方按合同约定完成工程，且及时交付。
2. 原告指控我方使用劣质材料针对此指控，我方特举证出示了合同约定的材料规格要求、购买发票以及材料检测报告等证明材料，证明我方所使用的材料均符合合同要求，并不存在使用劣质材料的事实。
3. 原告指控我方工程质量不合格针对此指控，我方特举证出示了建设工程质量验收合格证书、相关检测数据以及监理工程师出具的合格证明等证据，证明我方所承建的工程质量符合合同约定的质量标准，不存在质量问题。
四、关于解决纠纷的方式针对原告提出的诉讼请求，我方认为原告在本案中的指控毫无事实依据，属于无理取闹。
鉴于合同条款的明确和我方履行合同义务的事实，我方提出以下两种解决纠纷的方式：1. 通过法庭调解我方愿意接受法庭调解，积极寻求双方达成和解，并愿意提供相关材料和合理的解决方案，以维护双方的合法权益。
2. 申请仲裁如果无法通过调解解决纠纷，我方将申请仲裁机构进行仲裁。
希望法庭能公正判决，并尊重仲裁结果。
通用范文(正式版)建设工程施工合同纠纷答辩状(答辩状范文)
建设工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法官：您好！本案涉及的建设工程施工合同纠纷，我作为被告的代理人，在此向法庭提交答辩状，针对原告的诉讼请求进行回应和辩解。
谨请法庭审查并公正地判决。
1. 引言我代表被告，在本案中承认建设工程施工合同的存在，但我们对原告的主张提出如下澄清和答辩。
2. 合同履行情况根据我方的合同履行情况，我们履行了合同中规定的所有义务。
根据合同约定，原告承担着某些责任和义务，但是原告却未能按照合同约定履行其责任。
具体地说，原告未按照约定的工期完成施工工作，导致工程延误，并给我们造成经济损失。
此外，原告在施工过程中还产生了大量的变更，增加了我们的施工难度和成本。
我们认为原告应对其违约行为承担相应的责任。
3. 设计问题针对原告声称存在的设计问题，我们认为该指控缺乏事实依据。
在合同签订之初，我们按照原告提供的设计图纸和要求进行了施工，未发现任何严重的设计问题。
而原告在工程进行到中期时，突然提出了大量的变更要求，并且要求我们承担相应的变更费用。
这些变更要求不仅使得工程变得复杂和困难，也增加了我们承担的风险和责任。
我们认为原告的设计问题指控是不成立的。
4. 工程质量原告声称我们的工程质量不符合合同约定，但我们坚称我们完全按照合同要求进行了施工。
在施工过程中，我们严格按照相关的技术标准和规范进行操作，并派遣了经验丰富的专业人员进行工程质量的管理和检测。
我们对工程质量非常重视，不存在敷衍塞责的情况。
如果原告认为工程质量不符合合同约定，应提供相关的证据来支持其主张。
5. 索赔要求原告在诉讼中提出了巨额的索赔要求，但我们认为这些要求是过高和不合理的。
首先，原告未能按照合同约定履行其责任，导致工期延误和增加了我们的成本。
其次，原告提出了大量的变更要求，使得工程变得复杂和难以完成。
基于这些事实，我们认为原告的索赔要求是不合理的，并请求法庭合理裁决。
6. 和解议程作为被告，我们希望能够通过和解来解决本案。
我们愿意就原告的合理索赔进行合理的协商，并通过和解来达成双方都满意的解决方案。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法院：我是被告方，在本案中充当的是建设工程的承包方。
针对原告方提出的建设工程施工合同纠纷的诉讼请求，我特此作出答辩状，陈述我的观点和理由。
一、原告方对我方违约的指控不属实原告方声称我方未按照合同约定的合理期限完成工程，并未交付给原告方，且存在施工质量不达标的问题。
但经过仔细查阅合同条款和相关证据材料后，我方可以提供证据证明：我们严格按照合同约定的工期进行施工，并且完成了约定的工作内容。
我们坚守合同精神，积极采取措施确保施工质量，并提供了令原告方满意的成果。
二、我方对原告方提出的索赔要求拒绝承认原告方要求我们承担违约责任并支付巨额赔偿金。
在建设工程中，由于各种诸多因素的影响，如天气条件、供应商的延迟交货等，导致施工过程中可能发生一些延迟或不可抗力因素。
按照建设工程合同的约定，除非经双方另有书面约定，否则不承担由此引起的任何经济损失。
在本案中，我们的工程延期并非由我们方引起，而是由于某些不可抗力的因素所致。
我们认为原告方的索赔要求不合理，不应对此承担责任。
我方也提供了相关的证据证明这一点。
三、原告方在合同履行过程中未履行相关义务根据我方的了解，原告方在合同履行过程中未能履行相关的义务。
例如，在施工过程中，原告方未能按照约定的合同条款提供必要的材料和设备，导致我们的施工受到了一定的影响和延误。
原告方在本案中提出索赔请求的，也没有提供充足的证据来证明我方存在违约行为和施工质量问题。
基于以上理由，我方坚信自己并未违约，且不存在施工质量问题。
在本案中，我方积极履行了合同的各项义务，并提供了相关的证据。
我们恳请法庭能够公正、客观地审理本案，拒绝原告方的索赔请求。
谢谢法院的审理！被告方：X公司。
建筑工程施工合同纠纷答辩状
建筑工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法院：我系自然人，联系号码为X，现就本案事实和相关法律规定，作如下答辩：一、案情回顾本案是一起建筑工程施工合同纠纷案件。
原告X与本答辩人于20年X月X日签订了《建筑工程施工合同》，合同约定由本答辩人负责承包原告的项目，并在约定期限内完工。
然而，合同约定期限届满后，原告却以合同未按约定完工为由向法院提起诉讼，要求本答辩人承担迟延履行责任并支付违约金。
经本答辩人调查核实，导致工程未按时完工的原因是，原告在工程建设过程中频繁修改设计方案，并要求本答辩人配合，导致工程进度受到不可抗力的干扰。
尽管本答辩人提出相应的变更申请，但原告未能及时同意变更，并未给予足够的变更时间，导致工程进度延迟。
本答辩人认为，工程的延迟完工并不是由于本答辩人的原因所致，故不应承担迟延履行责任。
二、法律依据根据《建设工程合同法》第四十五条第一款的规定，因不可抗力原因导致工程不能按时完成的，责任人可以请求延期履行合同。
根据本案的具体情况，原告频繁修改设计方案，并未及时同意变更造成工程进度的延迟，属于不可抗力的范畴。
本答辩人依法提出变更申请，但原告未予以积极配合，并未给予足够的变更时间，导致工程延期完工。
因此，本答辩人请求法院综合考虑上述法律依据，判决驳回原告的诉讼请求。
三、申请鉴于上述事实和法律依据，本答辩人恳请法院：1.审查变更过程中原告与本答辩人间的沟通记录，以核实原告在变更申请方面的配合情况；2.判决驳回原告的诉讼请求；3.对本答辩人的损失进行合理的赔偿。
结语在此，本答辩人再次强调：工程的延期完工并非本答辩人的原因所致，本答辩人曾合法申请变更，并提供了相关证据支持，但原告未予以积极配合，未能及时同意变更，导致工程进度延迟。
本答辩人诚心希望法院能公正、客观地审理本案，并依法判决，维护公平正义。
特此答辩。
答辩人：X日期：20年X月X日。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状
尊敬的法院：
我是被告方，就本案建设工程施工合同纠纷，提出如下答辩：
一、关于原告方所主张的欠款问题，我们并不否认合同中存在一些欠款，但我们认为原告方对欠款的计算存在误差。
根据合同约定，我们已经支付了大部分款项，并且在合同约定的期限内完成了工程的大部分工作。
我们欠款的金额应该根据实际工作量进行计算，而不是按照原告方自行设定的金额计算。
二、原告方所指控的工程质量问题也是不实的。
我们在施工过程中严格按照合同要求进行施工，并由专业人员进行验收，并未发现任何质量问题。
如果原告方对工程质量有异议，应当及时提出，并由双方共同进行鉴定。
原告方并未提出具体的质量问题，仅仅是口头上的指责，并没有提供任何证据来支持其指控。
三、原告方所要求的违约金也存在争议。
根据合同约定，违约金应当是按照双方协商达成的约定金额计算的。
原告方单方面要求违约金的金额远远超过了我们的能力范围，并没有与我们协商达成一致意见。
我们认为原告方的违约金要求是不合理的，应当根据双方实际损失来进行合理计算。
，我们认为原告方所主张的欠款、工程质量问题和违约金问题都存在争议，需要通过法院的判决来解决。
我们希望法院能够公正、客观地审理本案，并作出公正的判决。
特此答辩。
被告
日期。
2023建设工程施工合同纠纷答辩状(法律文书模板)正规范本(通用版)
建设工程施工合同纠纷答辩状概述尊敬的法官：我是被告方的代表，根据法院的传票，我在此作为被告方就建设工程施工合同纠纷一案进行答辩。
在本答辩状中，我将提供针对原告方的指控进行辩护，并对该案的相关事实和法律适用进行论述。
事实背景及指控原告方向本院提起诉讼，指控被告方在建设工程施工合同的履行过程中存在违约行为。
原告方声称，被告方未能按照合同约定的期限完成工程，导致原告方遭受了经济损失，并请求法院判令被告方赔偿相应的损失。
答辩意见1. 合同履行情况在建设工程施工合同中，双方明确约定了施工工期以及质量要求。
在施工过程中，被告方始终按照合同约定的要求进行工作，并且及时解决了工程中出现的一些困难和问题。
合同约定的工期属于合理范围内，而被告方在提交的施工计划中也将工程进度安排得井井有条。
2. 异常情况及不可抗力在施工过程中，不可避免地会遇到一些意外事件和不可抗力因素，这些因素可能会导致工程的延期。
根据合同的条款，在遇到不可抗力事件时，被告方有权暂停工程，并及时通知原告方。
在本案中，工程延期的原因主要是由于突发的自然灾害，比如龙卷风和暴雨等，这些灾害造成了严重的设备损毁和施工中断。
3. 风险分担责任在建设工程施工合同中，双方明确约定了风险责任的分担情况。
合同中特别提到，在遇到不可抗力事件导致工期延长时，被告方不承担相应的违约责任。
根据该条款，本案中因自然灾害导致的工期延长属于不可抗力事件，因此被告方应免除责任。
4. 经济损失计算及索赔合理性原告方在诉讼中声称遭受了经济损失，并请求法院判令被告方赔偿相应的损失。
然而，原告方并未提供充分的证据证明其所声称的损失是因为被告方的违约行为所导致的。
同时，原告方也没有提供合理的经济损失计算依据，仅凭主观臆断和估算来要求巨额的赔偿金额。
因此，其索赔要求应被驳回。
法律依据及分析1. 《合同法》根据《合同法》的规定，合同的履行应当按照约定进行。
合同中的约定应当得到双方的共同遵守，任何一方不得随意变更或违反合同的约定。
通用范文(正式版)建设施工工程合同纠纷答辩状
建设施工工程合同纠纷答辩状简介我方作为建设施工工程的承包商，与原告签订了建设施工工程合同。
合同约定了工程的施工进度、质量要求、支付条款等内容。
然而，原告却指控我们未能按照合同要求完成工程，并主张追究我们的责任。
在此，我方坚决否认原告的指控，并通过本答辩状详细阐述我们的观点和辩解。
主观恶意指控的破解原告声称我们故意延长工期、采用次品材料，严重违反合同要求。
然而，我们在工程施工过程中始终遵守了合同的约定，并且通过证据证明我们从未有意或故意破坏合同约定。
我们严格按照工程施工计划和质量要求进行工作，并对材料的采购进行了严格的把关，以确保工程质量的安全与可靠。
客观原因导致的延误和次品材料工程施工中的一些延误和质量问题是由于客观原因所致，而非我们的过失。
例如，由于恶劣的天气条件和现场环境的限制，工程的进度受到了一定程度的影响。
为了确保工程的顺利进行，我们不得不调整施工计划，并延长了工程的竣工时间。
此外，在材料采购过程中，出现一些不可预见的问题，导致我们被迫使用了部分次品材料。
然而，在使用这些次品材料之前，我们已经与原告沟通并征得了同意。
我方已尽全力履行合同义务尽管面临各种困难和挑战，但我们始终尽力履行合同义务。
我们积极配合工程监理的工作，并按照监理的指导和要求对工程进行修改和完善。
虽然实际工程进度和质量可能与原计划有所差异，但我们一直以客户满意为目标，并不断努力改进工程质量，确保工程最终达到合同要求。
请求法庭的公正判断基于上述事实和观点，我们认为原告的指控是不成立的。
我们坚信，在法庭的公正判断下，我们会证明自己是无辜的，并请求法庭驳回原告的诉讼请求。
同时，我们也希望法庭能够对工程合同的约定和相关证据进行审查，并明确各方的权益和责任。
结论作为建设施工工程的承包商，我们一直以诚信为本，尽全力履行合同义务。
尽管面临各种挑战，但我们从未停止努力，以确保工程的质量和进度符合合同要求。
希望法庭能够根据事实和证据作出公正的判决，维护合同的公平原则和各方的正当权益。
建设工程施工合同纠纷答辩状(范本文)
建设工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法官：您好！我是被告方的代理律师，特此以建设工程施工合同纠纷答辩状，对原告方的诉讼请求作出答辩。
为保障双方当事人的合法权益，维护司法公正和社会正义，我将在下文中对原告方提出的诉讼请求进行逐一解释和反驳，希望法庭公正审理，并依法做出公正的判决。
一、引言本案涉及的建设工程施工合同纠纷，是由于原告方在建设工程施工过程中的违约行为所引起的。
被告方在合同约定的时间和质量要求内完成了施工工作，并按照约定支付了相应款项。
但原告方却以被告方未完全按照合同约定的标准完成工程为由，提起了本次诉讼。
下面我将对原告方的诉讼请求进行一一回应。
二、对原告方的诉讼请求的回应1. 原告方诉求被告方承担违约责任首先，被告方严格按照合同条款履行了自己的义务并完成了合同约定的工程建设。
所有施工工作均依据合同规定的标准进行，并由相关专业技术人员进行监督和验收。
在工程竣工验收阶段，原告方也未提出任何异议。
因此，被告方不存在任何违约行为，也无需承担违约责任。
2. 原告方要求被告方支付违约金根据合同约定，只有当被告方存在违约行为且给原告方造成实际损失时，才需要承担违约金的支付责任。
然而，在本案中，被告方并未违约，工程施工质量符合合同约定要求，原告方也未提供任何证据证明被告方的违约行为和原告方的实际损失。
因此，被告方无需支付任何违约金。
3. 原告方主张合同解除原告方声称被告方未按合同约定的标准完成工程，请求解除合同。
然而，被告方完全履行了合同义务，工程施工质量符合合同约定的要求。
原告方未提供任何证据证明被告方存在违约行为和工程质量不符合合同约定。
因此，原告方主张的合同解除请求无法成立。
三、被告方的答辩意见被告方顺利完成了工程施工任务，工程质量达到了合同约定的要求。
与此同时，被告方在工程施工过程中也发现原告方存在违约行为。
具体表现为：1.原告方未按时提供工程所需的材料和设备，导致工期延误；2.原告方未向被告方支付合同约定的进度款项，导致被告方资金链断裂；3.原告方在工程施工过程中未按照合同约定的工艺和标准进行相关工作，导致工程质量问题。
建设施工工程合同纠纷答辩状
建设施工工程合同纠纷答辩状建设施工工程合同纠纷答辩状亲爱的法官：我系被告，为，现居住于。
通过本答辩状，我对原告关于建设施工工程合同纠纷的诉讼请求做出如下答辩：一、事实背景我作为被告，与原告于年x月x日签订了建设施工工程合同。
根据合同约定，我应承担x部分的工程施工任务，并按照约定的时间和质量要求完成工程。
，由于一系列不可抗力因素，如x（举例：自然灾害、政策变动等），导致工程进展受阻。
尽管我方没有违反合同约定，但工程延误并未按时完工。
原告通过此次诉讼，要求追究我方违约责任，并要求赔偿相关损失。
我方对此予以否认，并将在下文中详细阐述我们的观点和理由。
二、我方严格遵守合同约定1. 工程延误不是我方的过错根据合同约定，我方应按照时间节点完成工程。
由于不可抗力的因素，工程中遭遇了x（举例：自然灾害、政策变动等）的影响，导致工程进展受阻。
这些因素是客观存在的，并非我们可以预测和控制的。
2. 我方已尽最大努力推进工程进展在遇到工程延误的情况下，我方积极采取了一系列措施来加快工程进展。
我们加派人手，增加工作时间，尽力缩短工期。
虽然结果未如预期，但我们在机会有限的情况下，尽到了最大的努力和责任。
三、原告要求的赔偿不合理1.原告的损失未能充分证明原告要求我方赔偿相关损失，但我方认为其没有充分的证据证明这些损失是直接由于我方的延误行为所导致的。
根据合同约定，双方均应对不可抗力事件负责。
考虑到该事件是不可控因素造成的，原告无权要求我们独自承担全部责任和损失。
2.原告未按合同约定履行义务，我方发现原告在工程过程中并未完全按照合同约定履行相应的义务。
这包括迟迟未提供必要的材料和资源，导致了我们在工程进展上的困难。
在这种情况下，原告无权主张我们单方面违约，并要求赔偿相关损失。
四、法律依据我方认为，根据相关法律法规和合同约定，我们没有违反合同约定，也没有存在主观过错。
在不可抗力的情况下，我们已尽力完成工程。
原告也未能充分证明我们应承担全部责任和赔偿相关损失的依据。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状尊敬的法官：我是原告方提起的建设工程施工合同纠纷的被告方代表。
在此，我向法庭提交答辩状，详细陈述我们的立场和理由，以期得到公正的判决。
一、背景首先，我们需要明确的是，本案涉及的建设工程合同是原告方和被告方之间达成的一项法律协议。
根据合同约定，被告方作为承包商负责施工，原告方则支付相应的工程款项。
然而，原告方在合同履行过程中出现了一系列违约行为，导致纠纷的发生。
二、违约行为的阐述1. 工期延误：合同明确规定了工程的完工时间，但原告方未能按时完成施工工作，导致工程延误。
这不仅损害了被告方的利益，还给项目进度和后续工作带来了严重的影响。
2. 施工质量问题：原告方在施工过程中存在严重的质量问题，这些问题不仅增加了被告方的维修费用，更危及了工程的安全性。
原告方未能按照合同约定提供符合规范的施工质量，这是其明显的违约行为。
3. 非法变更设计方案：原告方未经被告方同意擅自更改了工程设计方案，这不仅造成了额外的费用支出，还给被告方的施工工作增加了许多未知的风险。
合同清楚规定了变更设计的程序，而原告方却未在程序上遵守，这是其违反合同约定的行为。
4. 拖欠款项：虽然原告方在合同中明确承诺按照工程进度支付相应的款项，但其却在工程进行过程中拖欠了多笔款项。
这严重影响了被告方的施工进展，同时也损害了被告方的经济利益。
三、合同规定的责任和违约责任根据建设工程合同的相关法律法规以及本合同的具体约定，双方在合同中明确了各自的责任和违约责任。
1. 原告方的责任：原告方作为业主，有义务提供项目的施工图纸、设计方案等必要信息，并按照规定支付相应的款项。
原告方违反了上述义务，应承担相应的违约责任。
2. 被告方的责任：被告方作为承包商，有义务按照合同约定的工期完成施工工作，并保证施工质量符合规范要求。
鉴于原告方的违约行为，被告方的责任并未得到充分履行。
然而，原告方的违约行为却无端给被告方加重了违约责任。
四、维权诉求鉴于上述事实和法律条款，我们请求法庭做出以下的判断和裁决：1. 声明原告方违约：确认原告方存在多项违约行为，包括工期延误、施工质量问题、非法变更设计方案和拖欠款项。
2023建设工程施工合同纠纷答辩状(答辩状范文)
建设工程施工合同纠纷答辩状背景介绍我是某建筑公司的法务代表，我代表建筑公司就一起涉及建设工程施工合同纠纷的诉讼起诉提出答辩状。
是针对原告提出的指控作出的辩护声明。
事实陈述1.建筑公司与原告公司签订了建设工程施工合同，约定了工程的范围、价款支付方式、工期等具体内容。
2.原告指控说建筑公司没有按照合同约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不合格。
3.原告声称建筑公司未按照工期要求及时交付工程。
4.原告要求建筑公司承担违约责任，并支付相应的赔偿金。
辩解理由施工质量建筑公司完全按照合同约定的质量标准进行施工。
在整个施工期间，建筑公司严格遵守施工规范，采用高质量的材料和先进的施工技术，确保工程质量达到预期标准。
任何质量问题的存在，或者与工程质量有关的争议，建筑公司都愿意接受技术鉴定。
工期延误建筑公司在签订合同时已经按照工程实际情况进行了仔细评估，并与原告公司商定了合理的工期。
然而，由于原告公司多次改变设计要求、增加工程范围，并且给予不合理的方案，导致了施工工期的延误。
建筑公司已经尽力应对这些变化，但不能承担由此导致的工期延误的责任。
赔偿金要求原告公司要求建筑公司承担违约责任，并支付相应的赔偿金。
然而，建筑公司认为自己并没有违约，也没有给原告公司造成任何经济损失。
因此，对于原告提出的赔偿金要求，建筑公司无法接受。
诉求与陈述基于的辩解理由，建筑公司要求法庭做出的判决：1.驳回原告的诉讼请求，确认建筑公司没有违约。
2.要求原告承担本案的诉讼费用，包括但不限于律师费、鉴定费和其他相关费用。
结论基于建筑公司的辩解理由和具体事实情况，我们坚信建筑公司无违约责任，并要求法庭公正、公平地审理本案。
同时，我们也希望原告公司能够充分尊重合同约定，并承担相应的责任和损失。
此文档以格式输出，不带图片。
建设工程合同答辩状
建设工程合同答辩状尊敬的法官、各位陪审员：今天，我代表原告方就建设工程合同纠纷一案，向法庭陈述我方的答辩意见。
本案的核心争议在于被告方是否履行了合同义务，以及原告方是否应当支付剩余工程款项。
首先，我方认为被告方未能按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
根据合同第5条规定，被告方应于2023年5月30日前完成所有建设工作，并确保工程质量符合国家相关标准。
然而，直至今日，被告方仍有部分工程未完成，且已完成部分存在多处质量问题，如墙体开裂、防水层渗漏等。
这些问题的存在直接影响了工程的安全性和使用功能，违反了合同第3条关于工程质量的约定。
其次，我方已提供充分证据证明被告方的违约行为。
包括但不限于现场照片、第三方质量检测报告以及监理工程师的书面说明。
这些证据均表明被告方未能在约定时间内完成工程，且工程质量不符合合同要求。
根据合同第7条，原告方有权拒绝支付剩余工程款项，直至被告方完成整改并经第三方验收合格。
再次，我方认为被告方提出的违约金请求缺乏合理性。
根据合同第9条，违约金的计算应基于实际损失。
然而，被告方并未提供任何证据证明其因原告方的行为遭受了实际损失。
相反，由于被告方的违约行为，原告方已遭受了严重的经济损失，包括但不限于工期延误导致的租金损失、客户流失等。
综上所述，我方请求法庭依法判决驳回被告方的全部诉讼请求，并判令被告方继续履行合同义务，完成剩余工程并整改质量问题。
同时，请求法庭判令被告方支付原告方因工期延误造成的经济损失。
此致敬礼[原告方代理人签名][日期]。
建设工程施工(合同)纠纷答辩状(答辩状范文)
建设工程施工合同纠纷答辩状引言尊敬的法官：我作为被告方的代理人，在本案中对原告方提出的诉讼请求作出如下答辩：一、关于原告的诉讼请求二、关于原告的主张原告方在其诉状中主要依据几点进行主张：1.原告方与被告方签订了工程施工合同；2.被告方未按合同约定完成工程，并未按时支付工程款；3.原告方已履行合同义务，被告方应承担违约责任。
三、关于原告的主张的答辩作为被告方的代理人，本答辩状对原告的上述主张进行逐一回应：1.关于工程施工合同的有效性和签订情况：确实存在双方签订的工程施工合同，但需要注意的是，该合同是在双方协商的基础上达成的，且存在一定的争议和未尽事宜。
被告方在合同签订过程中充分沟通并提出了修改意见，但原告方未作出正当回应或修改，并采用事后追加或口头约定的方式对合同进行了变更。
因此，被告方对合同的有效性和约定存在合理质疑。
2.关于工程完成情况和支付工程款的问题：被告方在施工期间确实遇到了一些不可抗力因素，如天灾、人为破坏等，导致工程无法按时完成。
但被告方在合理范围内积极采取措施进行补救，确保工程质量和进度，并与原告方多次沟通协商，但原告方未配合或提供合理支持。
同时，原告方对工程款支付存在拖欠情况，违反了双方在合同中约定的支付义务。
因此，被告方对原告方要求的违约金和工程款的合理性有所质疑。
3.关于原告方履行合同义务情况：原告方在合同履行过程中存在多次违约情况。
例如，违反了合同约定的交付时间、对工程进行违背设计要求的变更、缺乏合理的工程材料及质量标准等。
这些违约行为对工程的实施和后续维护都产生了一定的影响和风险。
因此，被告方提出应该据此减少违约金及工程款的请求。
四、关于本案法律问题的探讨本案涉及到的法律问题主要涉及合同的有效性、履行义务及违约责任的判定等。
在此，本答辩状提出一些关于这些问题的探讨和思考：1.合同的有效性：合同作为一种民事法律行为，应当符合《合同法》的相关规定。
在本案中，双方就合同的签订、约定等存在争议，需要法院进行合同的解释和判定。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状被告：建设公司原告：甲方一、关于合同纠纷的事实部分1. 甲方起诉主要内容为：本案为建设工程施工合同纠纷案件，甲方与建设公司于（具体时间）签订了《建设工程施工合同》，约定建设公司负责工程施工并保证质量，而建设公司在工程施工过程中存在质量问题，导致工程无法按时交付使用，且存在严重质量问题，因此甲方要求建设公司承担违约责任并赔偿损失。
2. 事实背景：甲方与建设公司签订的建设工程施工合同，约定了工程开工时间、工程进度、质量标准等具体条款，建设公司在签署合同后负责工程施工，然而在施工过程中出现了一系列质量问题，导致工程质量无法达到约定标准，且工程延误。
3. 被告的辩解：建设公司对甲方的指控并不一致事实，建设公司认为在施工过程中，一切均按照合同约定进行，并且在建设过程中也积极与甲方沟通，解决施工过程中的问题。
建设公司承认工程质量确实存在一些问题，但这些问题并非建设公司的故意或过失造成，而是在工程施工中难以避免的技术问题，需要通过双方合作来解决。
二、关于合同履行的争议1. 关于迟延工期：甲方主要诉求为建设工程的工期延误，甲方认为建设公司在工程施工中未能按照合同约定的时间节点完成工程，导致工程无法按时交付使用。
2. 被告的辩解：建设公司在施工过程中确实遇到了一些不可预测的困难，例如天气、供应商延误等因素导致工期延误。
建设公司在知悉工期延误的同时积极与甲方沟通，并提出了相关解决方案，并最终在尽最大努力的情况下完成了工程。
三、关于工程质量的争议1. 关于工程质量问题：甲方在起诉中指控建设公司工程质量存在问题，导致工程无法按照约定标准交付使用，且存在严重质量问题。
2. 被告的辩解：建设公司在进行工程施工时遵循了相关规范和标准，质量问题主要是由于工程本身的复杂性和难度所导致，而非建设公司的过失。
同时，建设公司也在交付工程后提供了售后服务，并积极与甲方协商解决质量问题。
四、关于违约责任的划分1. 被告认为：建设公司在本案中并未违反合同约定，一切行为均符合合同规定，并且在工程施工过程中也积极与甲方保持沟通，并协商解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除建设施工合同纠纷逾期竣工答辩状
篇一：建筑工程合同纠纷,申请至最高院
民事答辩状答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司xxxx工程处答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司因山西某某建筑装饰设计有限公司与太原市某建筑工程集团有限
公司xxxx工程处、太原市某建筑工程集团有限公司建筑装饰工程施工合同纠纷申请再审一案，现提出答辩意见如下：1、答辩人严格依照双方签订的建筑装饰工程施工合同履行合同义务，山西某某建筑装饰设计有限公司(以下简称“某某”)在没有正当理由情况下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑装饰工程施工合同》第1.5条工期约定：“本工程自20XX年12月5日开工，于20XX年4月30日竣工。
”第6.2条关于工程价款规定“双方约定本合同按进度付款。
乙方进场后付合同价款10%，基层完工付30%，面层完工付40%，竣工验收后付10%。
”根据证明材料显示的事实是20XX年12月
20日答辩人支付超出10%的进场费，完全履行了某笔支付义务，至此之后陆续支付的费用并非严格依照合同比例进行。
造成此事实的原因并非答辩人故意不履行支付价款义务，而是某某公司对于工程报价义务的不作为造成。
在施工过程中，某某始终未提交任何书面材料报进度价款，答辩人根本没有材料可以依据并按约定比例付款。
对于非严格依照合同比例支付的后续款项，答辩人是有权利不予支付，但本着诚实信用原则和促成合同实现目的还是善意进行了部分支付(目前
总共已经支付450万人民币)。
因此，工程逾期的违约责任
在于某某，而答辩人已严格按照合同履行义务，并不存在违约行为。
2、《建筑装饰工程施工合同》第4.1条约定“按照双方约定工期达到竣工验收标准，甲方按乙方结算总值奖乙方5%。
若工期延期一天，则罚乙方结算总值的0.5%(按此处罚，每一天类推)”，该条款合法有效，某某方应当按照合同约定支付工程逾期120天的违约金。
(约定竣工期为20XX年4月30日，实际竣工期为20XX年9月1日)。
首先，该违约责任条款是答辩人与某某自愿订立，未违反任何法律、行政法规和公共利益，根据《中华人民共和国合同法》第四条的规定，符合自愿原则，应属合法有效。
其次，该违约责任条款的性质属惩罚性违约金，并不以损失多少为衡量基础。
根据《中华人民共和国合同法》某百一十四条某款：“当事人
可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数
额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
”答辩人与某某约定的违约金数额确定方式是此条款某
种方式，即根据违约情况向答辩人支付一定数额，在本案中，“违约情况”为120天的工程逾期，“一定数额”是结算总
额的0.5%(每天类推)。
所以本案不是本条款后半段规定的“也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的情况。
另根据《中华人民共和国合同法》某百一十四条第三款：“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”的规定，法律认可合同当事人约定迟延履行违约金，所以本案关于工程逾期的违约金条款合法有效。
对于某某公司认为的“违约赔偿责任应当与实际造成的经济损失基本一致，是我国合同法关于违约赔偿责任的一般原则”，
答辩人认为这是对法律的误读不能采信。
因为某某公司的观点仅仅是在补偿性违约金情况下才可以以损失额为确定标准，而某某公司的观点与本案案情无关，所以不能成为拒绝履行违约金支付义务的正当事由。
3、答辩人认为工程总造
价按照《鉴定报告》的结论，应当仅仅支7,257,502.89元(人民币)。
首先，该《鉴定报告》合法有效，应当为价款支付
依据。
其次，关于取费问题，双方在合同中已协商约定对人工费上调至70元，而其他费用不予支付，故此，这
1,006,946.61元(人民币)取费费用按合同约定应不予支付，而山西省高院终审判决酌情认定的50万价款无法律明确依
据，并不能计入工程总价款。
再次，关于税金，答辩人将此分包工程的税款含入答辩人总承包工程的税款内代缴为缴纳，并有完税凭证加以佐证，某某公司只有分包工程价款收据而没有缴税凭证，因此，该税金不应给付给某某公司。
综上所述，答辩人请求如下：某、请求人民法院否定申请再审人某某公司提出的第二项、第三项诉讼请求。
第二、判决答辩人仅承担某某公司工程造价款7,257,502.89元(人民币)。
第三、判决某某公司承担工程逾期违约金共计
4,354,501.734元(人民币)。
第
四、本案全部诉讼费用由某某公司承担。
此致最高人民法院答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司xxxx工程处答辩人：太原市某建筑工程集团有限公司
篇二：建设工程合同纠纷案再审答辩状(最高人民法院再审)
建设工程合同纠纷案再审答辩状（最高人民法院再审）本案系一起涉及保证金、质量纠纷、材料款退还、退场协议履行等多项争议的建设工程施工合同纠纷案，一审胜诉后，对方上诉至四川省高级人民法院，省高院后驳回了上诉人的上诉，后对方申请最高人民法院再审，最高人民法院驳回了其再审申请（（最高人民法院民申字第2470号）。
以下为代理词原文，供同行交流探讨，文中观点几乎全部被最高人民法院采纳。
@@集团工程有限公司与@@、@@建设有限公司
申请再审立案审查
代理意见
尊敬的审判长、审判员:
我受被申请人@@委托及北京市惠诚（成都）律师事务所指派参与本案立案审查诉讼活动，就@@集团工程有限公司（以下简称A公司）与被申请人@@、@@路桥建设有限公司(以下简称b路桥)申请再审立案审查提出如下代理意见供您们参考:
代理人认为，四川省高级人民法院（20XX）川民终字第357号民事判决（以下简称二审判决）适用法律正确，认定事实清楚，审判程序合法，A公司申请再审所依据的事由不符合我国民事诉讼法规定的应当再审的有关条件，最高人民法院应裁定驳回其申请。
一、二审判决适用法律正确，无须追加中国@@股份有限公司参加诉讼。
本案一审另一被告@@集团国际建设股份有限公司（以下简称@@集团）在一审判决后因被中国@@股份有限公司（以下简称@@股份）吸收合并，20XX年3月1日国务院国有资产监督管理委员会办公厅以国资厅改革（20XX）102号《关于@@股份发行A股股票暨换股吸收合并@@集团有关事项的复函》（见证据1第1页）原则同意中交股份新设全资子公司b路。