2021版施工合同示范文本
2021建设工程施工合同示范文本
2021建设工程施工合同示范文本2021建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立与履行，保障参与建设工程的各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内所有建设工程施工合同的订立与履行。
第三条本合同所称建设工程指各类房屋、道路、桥梁、港口、水利、交通、环保及其他类似工程。
第四条本合同的订立，应当遵循公平、平等、自愿、公开和诚实信用的原则。
第二章合同订立第五条本合同由甲方和乙方订立，双方具备合同订立的权利和能力。
第六条甲方是建设工程的委托人，乙方是建设工程的承包人。
第七条本合同的订立应当以书面形式进行，合同文本应当明确工程的基本情况、合同的履行期限、质量要求、价格、支付方式等主要内容。
第八条本合同的签订需要提供以下文件：（1）甲方提供的工程设计文件；（2）乙方提供的施工方案；（3）甲方提供的工程施工许可证或相关批准文件。
第九条本合同经双方签字盖章后即为生效。
第三章合同履行第十条本合同的履行依照约定的工程进度进行，甲方有权监督乙方的施工进程，并要求乙方按时完成施工任务。
第十一条施工期间，甲方负责提供合理的施工条件和必要的协作，乙方负责按照合同约定进行施工。
第十二条工程质量应符合国家标准，乙方应保证施工质量，如有质量问题，乙方应承担责任并按时进行修复。
第十三条如因政府征收、战争、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行，双方免除履行合同的责任。
第十四条甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定进行工程进度报告和结算报告的提交。
第四章合同变更和解除第十五条如需要变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更合同。
第十六条本合同的解除，可由双方协商一致解除，也可依据法律规定解除。
第十七条如因一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
第十八条合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提交仲裁。
2021年建设工程施工合同范本(示范文本)
No one's life is smooth sailing, and no one knows how to grow from birth. It is through constant tempering that we learn to grow.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）建设工程施工合同范本（示范文本）发包人(全称)：_______________________________________________________ ___________承包人(全称)：_______________________________________________________ ___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________________________________________ _______________工程地点：_______________________________________________________ _______________工程内容：_______________________________________________________ _______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：_______________________________________________________ _______________二、工程承包范围承包范围：_______________________________________________________ _______________三、合同工期：开工日期：_______________________________________________________ _______________竣工日期：_______________________________________________________ _______________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_______________________________________________________ ___________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币) ￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标__知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同__条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2021最新建设施工合同范本五篇
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提供，造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
水利工程施工合同示范文本最新版本2021
水利工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行水利工程建设，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就该水利工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模及内容：____________________4.工程质量要求：____________________5.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款1.合同总价：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
2.付款方式：____________________3.工程变更及调整：____________________三、甲方责任1.提供施工图纸及有关技术资料。
2.按合同约定及时支付工程款。
3.协调解决施工中出现的问题。
4.负责工程验收。
四、乙方责任1.按照施工图纸和技术要求进行施工。
2.保证工程质量符合标准。
3.按时完成施工任务。
4.负责施工安全。
五、违约责任1.甲方违约责任：____________________2.乙方违约责任：____________________六、争议解决因执行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日。
2021年新建设工程施工合同
never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.同学互助一起进步（页眉可删）新建设工程施工合同新建设工程施工合同1甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同示范文本解读
关于合同价格形式
【条文】 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中约定以下一种合同价格形式： 1、单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价 格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价 不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险 范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整 方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款【市场价格波动引 起的调整】约定执行。
目录
一、2021版施工合同示范文本修改背景及修改原那么 二、2021版施工合同修改重点及八项新的合同管理制度 三、2021版施工合同示范文本重点条文解读
1
背景
2021年4月3日，住建部和国家工商 总局正式关于印发建设工程施工合 同〔示范文本〕的通知，?建设工 程施工合同〔示范文本〕?于2021 年7月1日起正式实施。
表达对发包人和承包人权利义务的合理配置，如双向担保、合理调价、 不利物质条件等
表达对争议解决的及时性，防止合同履行陷入僵局
14
实现与现行法律和其他文本的衔接
反映现行法律法规的精神和要求，如条例、司法解释等方面内容
充分借鉴九部委标准施工招标文件、国家有关部委发布行业标准文件、 FIDIC合同文本
20
关于通用合同条款
【条文】
总共有20个条文，分别是：
1.一般约定；
11. 价风格整；
2.发包人；
12. 合同价格、计量与支付；
3.承包人；
13. 验收和工程试车；
4.监理人；
14. 竣工结算；
5.工程质量；
15. 缺陷责任与保修；
6.平安文明施工与环境保护； 16. 违约；
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
建设工程施工合同(2021新版)
建设工程施工合同(2021新版)建设工程施工合同(2021新版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方（业主）与乙方（承包商）之间签订的，用于规范双方在建设工程施工过程中权利和义务关系的合同。
本文档为2021年新版的建设工程施工合同，旨在使双方更清晰地了解和遵守相应的合同条款，确保施工过程的顺利进行。
2. 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工中的责任和权益，规定工程的范围、质量要求、工期、支付方式以及其他相关条款。
2.1 双方身份确认甲方（业主）：全称：[业主全称]地址：[业主地址]法定代表人：[业主法定代表人]邮箱：[业主邮箱][业主]乙方（承包商）：全称：[承包商全称]地址：[承包商地址]法定代表人：[承包商法定代表人]邮箱：[承包商邮箱][承包商]2.2 工程概况工程名称：[工程名称]工程地址：[工程地址]工程规模：[工程规模]工程开始日期：[工程开始日期]工程完工日期：[工程完工日期]工程质量标准：[工程质量标准] 3. 工程内容和要求3.1 工程范围本工程的主要内容包括但不限于：[工程内容1][工程内容2][工程内容3]3.2 工程质量要求本工程的质量要求如下：[质量要求1][质量要求2][质量要求3]3.3 工期安排开工日期：[工程开工日期]竣工日期：[工程竣工日期]工期要求：[工期要求]4. 付款方式4.1 总价本工程的合同总价为：[总价]。
4.2 付款方式和进度本工程的付款方式及进度如下：预付款：合同总价的[百分比]%作为预付款，在合同签订后[天数]天内支付。
进度款：根据工程进度，乙方提交相应的进度报告后，甲方应当在[天数]天内支付相应的进度款。
竣工款：工程完工并经过验收合格后[天数]天内支付。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务甲方应当履行以下责任和义务：提供建设工程的相关资料和文件。
按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方责任和义务乙方应当履行以下责任和义务：按照合同要求完成工程的设计、施工和质量检验。
2021建设工程合同范本
2021建设工程合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [工程名称]进行建设，乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程承包范围：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：天。
三、工程质量标准执行 [具体质量标准]。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：元（大写：）。
2. 支付方式：[具体说明付款节点和金额]。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供工程所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 有权对工程进度、质量等进行监督和检查。
（二）乙方的权利和义务1. 按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工任务。
2. 严格遵守工程建设安全生产有关规定，确保安全生产。
3. 接受甲方的监督和检查。
六、工程变更任何工程变更应经双方书面确认。
七、工程验收1. 验收标准：2. 验收时间：3. 验收程序：八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日。
2021年施工合同书15篇
2021年施工合同书15篇施工合同书1（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
2021年建设工程施工合同示范文本(GF910201)
建设工程施工合同示范文本(GF910201)建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
18．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
2021年建设工程施工合同范本
【导语】在对建筑⼯程施⼯的过程中，我们可以通过施⼯合同来明确施⼯要求，保障施⼯的顺利进⾏。
为⼤家提供《2021年建设⼯程施⼯合同范本》，欢迎阅读。
【篇⼀】2021年建设⼯程施⼯合同范本 发包⽅：________________（以下称甲⽅） 承包⽅：________________（以下称⼄⽅） 甲、⼄双⽅就建设⼯程项⽬充分协商签订本合同，共同信守。
1、⼯程名称：______________________________ 2、⼯程地点：______________________________ 3、⼯程⾯积（包括⼟建⼯程、⽔暖⼯程、电器⼯程）：共计_________平⽅⽶。
4、承包内容：______________________________ 5、建筑安装⼯程造价：共计⼈民币_________元。
6、⼯程价款和费⽤的结算依据和付款办法：____________ 7、⼯程开⼯⽇期：_________年_________⽉_________⽇。
8、⼯程竣⼯⽇期：_________年_________⽉_________⽇。
9、⼯程质量：以施⼯图纸及书、国家颁发的施⼯验收规范和质量检验标准为依据。
10、甲⽅主要义务：______________________________ 11、⼄⽅主要义务：______________________________ 12、违约责任 （1）甲⽅因⾃⼰原因延付⼯程价款时，每逾期⼀天，按应付款额_________‰计算违约⾦。
（2）⼄⽅未按合同规定的时间竣⼯，每逾期⼀天，按未竣⼯程造价_________‰计算违约⾦。
（3）甲⽅未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，⼄⽅可以请求顺延⼯程⽇期，还可以请求赔偿停⼯、窝⼯等损失。
（4）⼯程竣⼯后保险期⼀年。
采暖⼯程保修期为⼀个采暖期，在保修期内，属承包⽅施⼯责任造成的如屋内漏⾬、暖⽓不热、管道漏⽔等，由承包⽅负责免费修理。
《建设工程简易施工合同(示范文本)CRJT-2021-001》适用于小额且无监理的项目-2021
建设工程简易施工合同（示范文本）***工程发包人（全称）：***有限公司承包人（全称）：说明为指导建设项目工程承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规制定了《建设工程简易施工合同（示范文本）》（JSZJ-2021-001）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》合同共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、合同价款及付款方式、发包人权利和义务、承包人权利和义务、验收、质量保修、违约、不可抗力、争议解决、其他、补充条款，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
合同当事人可以根据项目特点在补充条款增加补充内容二、《示范文本》的适用范围《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程承发包活动。
建议用于投资金额相对较小的工程，尤其适用于发包人自行监管的工程。
根据工程的类型和具体情况，也可以适用于金额较大的工程。
****工程简易施工合同根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：聊城市高新区工程内容：......（详见清单）承包方式：（包工包料、.......）二、工期自接到发包人通知后日历天内完工，如因发包方、不可抗力因素，双方认可后顺延工期。
三、质量标准1、工程质量等级：达到国家验收标准合格。
2、工程质量应符合招标文件、投标文件、国家相关规范及承包人在招标过程中做出的书面澄清及承诺。
四、合同价款及付款方式（后附明细清单）1、总价款：元（大写：）（含%税）2、价款方式：☐固定合同总价+有效变更、签证；☐固定综合单价，据实结算。
（1）因发包人原因设计变更和现场签证产生的工程项目，以发、承包双方签字认可为准，其工程量以发、承包双方认可的实际数量为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：JY-HT-014232021版施工合同示范文本Any parties with a cooperative relationship can sign a contract to protect legal rights甲方：________________________乙方：________________________签订日期：_____年____月____日2021版施工合同示范文本施工合同示范文本一(发包方)甲方：____(承包方)乙方：____按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：_____室内装饰工程2、工程地点：____3、承包范围：______4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期：本工程自____年__月____日开工，于____年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：____元整。
二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后三日支付____元整，工程进度过半支付____元整，工程完工支付____元整，剩余款项____元于工程完工后三个月支付。
2、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。
3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。
事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
施工合同示范文本二发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。
所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币元整。
6、工期：合同签订并生效后天内完成。
工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。
上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。
8、结算办法8、1按以下原则结算：8、1、1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。
8、1、2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8、2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8、3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量9、1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。
并达到以下要求：9、1、1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：±10%厚度。
平整度误差：小于10mm。
宽度：不小于设计规定。
9、1、2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差±20mm。
平整度允许偏差：20mm。
宽度允许偏差：100mm。
9、2材料要求9、2、1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。
招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9、2、2道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9、3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
9、4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9、5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9、6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：10、1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
10、2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10、3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10、4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定：11、1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
11、2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。
11、3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
11、4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
12、付款办法：12、1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。
乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
12、2质量保修金按以下规定支付：a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。
12、3水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。
否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。