招标师《合同管理》精选习题及答案
2020年招标师《合同管理》试题及答案(卷五)
2020年招标师《合同管理》试题及答案(卷五)1 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),工作缺陷责任期自()起计算。
A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.颁发工程接受证书之日参考答案:C2 关于勘察、设计的期限,下列说法正确的是()。
A.勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的B.勘察工作启动时间以发包人支付定金的时间为准C.设计期限是指合同约定的交付设计文件的时间D.设计工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准参考答案:A3 ()是指除了要求当事人双方意思表示达成一致外,还必须实际交付的标的物后才能成立的合同。
A.实践合同B.诺诚合同C.双务合同D.单务合同4 《政府采购法》由全国人大常委会于()审议通过。
A.2002年6月29日B.2003年6月29日C.2004年6月27日D.2005年6月27日参考答案:A5 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定,基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过()年。
A.10B.20C.30D.40参考答案:C6 以下关于主动控制说法不正确的是()。
A.主动控制是对未来的一种控制B.主动控制可以最大可能的改变即将成为事实的被动局面C.主动控制是控制着通过对计划的实施进行跟踪,从计划的实际输出中发现偏差D.主动控制是在事情发生之前就采取了措施的控制7 根据《建设工程勘察合同示范文本(一)》规定,滞纳金称为预期违约金,并规定违约金按天计算,每延迟一日,发包人应偿付勘察人以应支付而未支付的勘察费为基数计算的()的违约金。
A.1‰B.2‰C.3‰D.4‰参考答案:A8 在签订合同的谈判中,为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险,招标人和中标人一般通过()约定风险分担方式。
A.确定价格调整条款B.确定合同价格条款C.调整工程范围D.确定合同款支付方式参考答案:A9 ()主要承包机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目的物资损失和第三者责任。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
招标师考试《采购合同管理》练习题(完整版)
招标师考试《采购合同管理》练习题2017年招标师考试《采购合同管理》练习题1违约管理主要包括()。
A.违约行为的防范B.违约行为的制止C.损失的处理D.及时行使抗辩权E.减少损失的告知参考答案:A,B,D,E2依据《工程造价咨询企业管理办法》规定,工程造价咨询业务范围一般包括()。
A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核B.建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C.建设项目合同价款的确定D.建设项目结算咨询E.建设项目协商咨询参考答案:A,B,C3信用证的主要内容包括对信用证本身的说明、对汇票的说明和()。
A.对运输方式的说明B.对装运货物的说明C.对运输事项的说明D.对装运单据的说明E.其他事项参考答案:B,C,D,E4下列属于无效合同的是()。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同C.因欺诈、胁迫或乘人之危而订立的合同,虽未损害国家利益,但被认为无效D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同参考答案:A,B,D,E5“初步合同规划书”应满足()。
A.应当包含合同总体需求、功能分区、技术品质和标准、资金计划、里程碑时间和确定依法必须进行招标范围等方面内容B.应结合项目所在地法律政策环境和市场环境进行提炼,保证合同总体需求的可执行性C.应当涵盖项目建设可行性分析、里程碑时间、项目功能分区等各方面内容,以便甲乙双方更清楚地了解合同的要求和内容D.应具体明确,尽量采用定量描述,避免采用定性描述E.成果应形成书面记录,并将相应工作明确到具体的部门和人员参考答案:A,B,D,E6下列属于招标采购项目的合同管理必须注重的内容是()。
A.专门化B.专业化C.集中化D.协调化E.信息化参考答案:A,B,D,E7招标采购合同管理的发展趋势体现在以下哪些方面?()A.建立完善的合同管理方式体系B.建立完善的合同管理组织、人才、文本体系C.建立完善的合同管理信息系统D.建立完善的合同管理制度和运行体系E.建立完善的企业信用评价体系参考答案:B,C,D,E8下列哪些属于合同终止的方式()。
招标师《招标采购合同管理》考试试题与答案
招标师《招标采购合同管理》考试试题与答案一、单项选择题1、招标采购合同规划的内容不包括()。
A.工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析B.项目建设可行性分析C.合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划D.初步合同规划标准答案:B答案解析:(1)合同规划的内容招标采购合同规划的内容主要解决规划什么的问题。
招标采购合同规划的内容必须以工程建设项目或政府采购活动的目标及招标人的需求为基础和原则,为最终实现整个项目的目标及招标人的需求而确定的规划工作所指向的对象。
从规划的流程看,招标采购合同规划的内容应涵盖项目前期调研、合同目标确定、合同体系设计、合同签订、合同履行以及跟踪评估的全过程。
招标采购合同规划的内容包括:工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析、初步合同规划、工作分解、合同数量及种类规划、合同体系确立、合同要素确定、合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划等。
2、招标采购合同规划的主要目的是()。
A.确定招标合同单元,完成招标方案的编制,从而指导整个招标采购实践活动B.将项目分成若干个最小合同单位进行招标,从而最大程度节约时间C.确定各个招标合同单元,完成招标方案的编制,从而计算出整个项目的资金预算D.约定合同有效期,以免耽误工程标准答案:A答案解析:对于招标师而言,招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元,完成招标方案的编制,从而指导整个招标采购实践活动。
招标采购合同规划的每一项内容,都应当以此为行为准则和主轴。
3、总体合同结构分解的目标是()。
A.明确项目相关的所有合同的设备款项B.明确项目相关的所有合同的资金预算C.明确项目相关的所有合同的种类及数量D.明确项目相关的所有合同的结算方式标准答案:C答案解析:2)招标采购总体合同结构分解招标采购总体合同结构分解,是指在建构合同体系之前,通过明确工程建设项目或政府采购活动的总体目标以及合同总体需求,分析项目的技术特点、经济特点、管理特征等,并结合市场因素、竞争性因素等,依据有关法律政策、技术标准和规范,确定项目相应阶段合同种类、数量的过程。
2020年招标师《合同管理》试题及答案(卷一)
2020年招标师《合同管理》试题及答案(卷一)某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。
招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。
招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。
评标方法采用经评审的最低投标价法。
投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。
业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人,A投标人的投标报价为8000万元。
发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。
经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%。
问题1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。
2.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?答案:1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。
(1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确。
理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。
(2)“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由:因该工程项目由政府投资建设,相关法规规定:全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目,应当采用公开招标方式招标。
如果采用邀请招标方式招标,应由有关部门批准。
(3)“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确。
理由:资质审查的内容还应包括:信誉;技术;拟投人人员;拟投入机械;财务状况等。
2.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
招标师《招标采购合同管理》过关必做习题集(含历年真题)(5.3 招标采购国内货物买卖合同管理要点)【
5.3招标采购国内货物买卖合同管理要点一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.目前中标合同采用的书面形式应当指()形式。
A.合同书B.信件C.数据电文D.电子邮件【答案】A【解析】《合同法》第11条规定,书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
目前中标合同采用的书面形式应当指合同书形式,应当由招标人、中标人双方当事人签字或者盖章订立。
2.下列关于招标采购货物买卖合同管理要点的说法中,错误的是()。
A.招标采购货物买卖合同是要式合同B.招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织C.招标采购货物买卖合同可以进行转让D.应当审核和确认合同当事人主体相关信息【答案】C【解析】招标采购货物买卖合同管理工作应当关注如下要点:①招标采购货物买卖合同是要式合同;②招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织;③招标采购货物买卖合同不能进行转让;④审核和确认合同当事人主体相关信息;⑤审核合同内容的完备性和严谨性;⑥重视货物验收与单据管理;⑦确保结算支付的安全性;⑧其他注意事项。
3.下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中,错误的是()。
A.合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B.合同应明确约定标的物质量要求,以便于验收,并避免产生歧义和纠纷C.合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式,以免发生货损,引起纠纷D.合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式【答案】D【解析】签订货物买卖合同时应重点注意如下问题:①合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号等;标的物的数量、价款应当明确,包括计量单位,单价、总价及币种等。
②合同应明确约定标的物质量要求,以便于验收,并避免产生歧义和纠纷,如约定标的物附有说明书,则交付的标的物应符合说明书的质量要求。
③合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式,以免发生货损,引起纠纷;未作约定的,应当按照通用的包装方式。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单选题(每题给出四个备选项,其中只有一种选项是符合题目规定旳,请将其代码填写在题后旳括号内。
)1、根据法律规定,定金旳数额不得超过合同标旳额旳( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后,招标单位应在定标之后来旳( B )天内发出中标告知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、有关评标委员会成员旳义务,下列说法中错误旳是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人旳财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献旳评审和比较旳状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人旳推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布旳超过其权限指令,导致施工费用增长,则( A )。
A.业主承当相应旳费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承当有关费用D.承包商执行旳是无效指令,不能得到相应旳费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格,而业主与承包商旳意见又不能统一时,( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位旳施工质量满足合同规定旳规定,则这部分工程旳剥露和复原费应由( C )承当。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主旳项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上旳重要差别体现为( A )。
A.与否进行资格预审 B.与否组织现场考察C.与否解答投标单位旳质疑 D.与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产旳水泥质量达不到国标,该厂用其他厂家生产旳水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订旳合同。
2021年招标师资格《招标采购合同管理》考试题库(含答案)
2021年招标师资格《招标采购合同管理》考试题库(含答案)单选题1.关于勘察设计合同双方当事人的合同责任,下列说法错误的是()。
A、勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费B、勘察人提供的勘察成果资料出现遗漏、错误或其他质量不合格问题,勘察人应无偿给予补充完善使其达到质量合格C、在合同履行期间,由于工程停建而终止合同时,勘察人未开始工作的,应退还发包人已付的定金D、由于勘察人原因而延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天,勘察人应偿付以勘察费为基数计算的1‰的违约金答案:C解析:勘察设计合同约定了双方的违约责任,其中,在合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付勘察人勘察费用的50%;完成的工作量超过50%时,发包人应支付勘察人勘察费用的10 0%。
C项,勘察人无需退还已付的定金。
2.与调解有关的约定,下列说法不正确的是()。
A、对于人民调解,调解的开始并不以争议双方约定调解为前提B、在人民调解的启动方式上,既可以由当事人向人民调解委员会申请调解,又可以由人民调解委员会主动调解C、人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解D、人民调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现答案:D解析:D项,对当事人而言,法院或仲裁调解是当事人通过友好协商处分实体权利和诉讼权利的一种表现。
3.下列关于国有土地使用权出让土地的规划条件的说法,错误的是()。
A、未确定规划条件的地块,不得出让国有土地使用权B、规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的,该国有土地使用权出让合同无效C、规划部门出具规划条件是国有建设用地使用权出让的前提条件D、擅自改变规划条件的行为,是违法行为但不是是违约行为答案:D解析:D项,规划条件依法确定并依法写入出让合同,在出让合同履行的整个过程中,无论是出让人、受让人还是规划部门,均不得改变法定规划条件。
2024年招投标与合同管理答案
郑州高校现代远程教化《招投标与合同管理》课程考核要求说明:本课福才桢形式为提交作业,完成后请依存为WORD2024格式的文杪,整M学习平台梃交,并检麦和现认秘文及利(能够下并J1.内容无讽即为提交胜利)・一.作业要求1.作业分两部分内容。
2 .笫一部分简答题,答案要紧扣题目,并做肯定绽开。
3 .其次部分案例分析题,正确理解案例所述状况,依据课本理论分析,答案要做到有理有据,理论联系实际。
二.作业内容1.简答题。
(每题5分,共60分)(D∙什么是代理?其主要特征有哪些?答:代理是代企业打理生意,不是买断企业的产品,而是厂家给额度的一种经营行为,货物的全部权属于厂家,而不是商家。
他们同样不是H己用产品,而是代企业转手卖出去。
所以“代理商”,一般是企业指,赚取企业代理佣金的商业单位的。
①代理行为必需是具有法律意义的行为。
②代理人在代理权限内独立为意思表示。
③代理人以被代理人的名义为民事法律行为。
④被代理人对代理人的代理行为担当民事责任。
⑵.什么是建筑工程一切险,其除外贡任是什么?答:建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、水坝、桥梁、港埠等,在建立过程中因自然灾难或意外事故而引起的一切损失。
1)由于军事行动、斗争或其他类似事务,以及罢工、骚动、民众运动或当局吩咐停工等状况造成的损失(有些国家规定投保罢工骚乱险):2)因被保险人的严峻失职或蓄意破坏而造成的损失;3)因原子核裂变而造成的损失:4)由于合同罚款及其他非实质性损失;5)因施工机具本身缘由即无外界缘由状况下造成的损失(但因这些损失而导致的建筑事故则不属除外状况):6)因设计错误(结构缺陷)而造成的损失;7)因订正或修复工程差错(例如因运用有缺陷或非标准材料而导致的差错)而增加的支出。
⑶.简述巾请投标人进行的资格预审程序。
答:编制资格预审文件,发他资格预审公告,出售资格预审文件,对资格预审文件答疑,报送资格预审文件,澄清资格预审文件,评审资格预审文件,确定资格预审合格,通知合格的投标人购买招标文件(不合格,通知投标人无投标资格)⑷.何谓建设工程勘察和建设工程设计?答:建设工程勘察:是指依据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动建设工程设计:是指依据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程没计文件的话动⑸.简述设计投标文件的内容。
《工程招投标及合同管理》习题参考答案
《工程招投标及合同管理》习题及参考答案一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B)家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B)A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D)A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为(B)A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
2020招标师《合同管理》备考练习题与答案
xx招标师《合同管理》备考练习题与答案一、单项选择题1.招标代理合同的计划管理是指代理工作事项的进度、程序和资源配置管理活动,其核心是( )。
A.规划代理活动B.控制服务质量C.控制工作时间D.控制工作进度答案:C[解题要点]在招标代理合同的签订和履行管理中招标代理合同的计划管理是指代理工作事项的进度、程序和资源配置管理活动,其核心即为控制工作时间,确保招标项目的顺利推进。
2.监理人应当在法定的工作范围内提供监理服务,即在其资质等级许可的监理范围内,承担( )业务。
A.工程管理B.工程监理C.工程服务D.现场勘察答案:B[解题要点]本考点主要考核监理人的义务。
监理人的义务法定中规定:首先,监理人应当在法定的工作范围内提供监理服务,即在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。
同时,监理人在承担监理业务时也受到法定限制。
3.工程监理合同适用于包括房屋建筑、市政工程等( )个专业工程类别的建设工程项目,在通用条件中明确了( )项工程监理基本工作内容( )。
A.13,21B.14,22C.13,22D.14,21答案:B[解题要点]本考点需要考生了解有关条文内容。
xx年3月27日,住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合发布了《建设工程监理委托合同(示范文本)》(GF一xx--0202)。
该工程监理合同适用于包括房屋建筑、市政工程等14个专业工程类别的建设工程项目,在通用条件中明确了22项工程监理基本工作内容,细化了酬金计取及支付方式,考虑了监理的工作范围、时间变化,使酬金得以动态调整,强化了总监责任制,增加了监理合同终止的条件规定等。
4.工程咨询合同特点不包括以下哪一项?( )A.工程咨询的人身属性特点B.工程服务C.智力成果特点D.咨询人需要具备相应的专业知识和能力答案:B[解题要点]本考点主要考核工程咨询合同的特点。
工程咨询合同特点包括工程咨询的人身属性特点、咨询人需要具备相应的专业知识、能力和智力成果特点。
2020招标师《合同管理》精选习题与答案
xx招标师《合同管理》精选习题与答案1、招标采购合同跟踪不包括()。
A.项目计划和目标的实现情况B.项目实施情况C.项目的外部因素D.项目的内部因素标准答案:B2、选择采用仲裁方式时,合同当事人应注意在仲裁协议中不需约定()。
A.要有明确的请求仲裁的意思表示B.要有仲裁事项C.需要选定一家仲裁委员会,不能选择两家或两家以上,亦能同时还选择由人民法院解决D.需要选定一家仲裁委员会,不能选择两家或两家以上,亦不能同时还选择由人民法院解决标准答案:C答案解析:合同当事人在合同拟定时应明确合同争议解决方式,尤其是涉及仲裁协议的选择,应在合同条款中明确单列仲裁条款,或达成单独的仲裁协议,并明确具体的仲裁机构的名称。
在选择采用仲裁方式时,合同当事人应注意在仲裁协议中必须约定以下三项内容:①要有明确的请求仲裁的意思表示;②要有仲裁事项;③需要选定一家仲裁委员会,不能选择两家或两家以上,亦不能同时还选择由人民法院解决。
3、下列选项中,说法错误的是()。
A.信息传递包括信息送达和信息反馈B.信息传递指使信息以规范的形式传递给信息的需求者,并获得信息获取者的反馈的过程C.信息传递途径的设计需要考虑的主要问题包括信息传递的时间、反馈周期、信息接受系统的建立等方面D.信息传递途径的设计应当以实现接受和反馈为核心标准答案:D答案解析:4)合同信息传递信息传递包括信息送达和信息反馈,具体是指使信息以规范的形式传递给信息的需求者,并获得信息获取者的反馈的过程。
信息传递途径的设计需要考虑的主要问题包括信息传递的时间、反馈周期、信息接受系统的建立等方面,其目的应当以实现快速接受和合理反馈为核心。
4、合同信息管理工作的原则是()。
A.实行统一领导,分级管理B.实行分级领导,分级管理C.实行统一领导,统一管理D.实行分级领导,统一管理标准答案:A答案解析:2)建立合同信息管理系统合同信息管理系统至少应包括合同信息管理的工作职责、工作程序、实施办法、绩效评估办法、维护办法等。
招标师《合同管理》模拟试题与答案
招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 招标人在招标文件中要求中标人提交保证履行合同义务和责任的担保,该担保的期限应自()起算。
A. 中标通知书发出之日B. 中标通知书签收之日起C. 合同签订之日起D. 合同履行期满之日起答案:B2. 下列不属于招标投标合同的特点的是()。
A. 公开性B. 竞争性C. 一次性D. 强制性答案:D3. 下列关于招标投标合同的说法中,错误的是()。
A. 招标投标合同是一种诺成合同B. 招标投标合同是一种要式合同C. 招标投标合同是一种有偿合同D. 招标投标合同是一种口头合同答案:D4. 招标人在招标文件中应当载明项目的()等内容。
A. 质量、进度、投资额B. 质量、进度、投资额、技术规格C. 质量、进度、投资额、中标人D. 质量、进度、投资额、合同价款答案:B5. 下列关于招标投标过程中投诉的说法中,正确的是()。
A. 投诉应当向招标人提出B. 投诉应当向有关行政监督部门提出C. 投诉应当向评标委员会提出D. 投诉应当向中标人提出答案:B6. 招标人在招标文件中要求中标人提交履约保证金,履约保证金的数额一般为中标合同金额的()。
A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%答案:B7. 下列不属于合同履约保证保险的保险责任范围的是()。
A. 合同履行过程中因意外事故导致的中标人违约B. 中标人故意违约C. 合同履行过程中因不可抗力导致的中标人违约D. 中标人未能按照合同约定履行义务答案:B8. 下列不属于招标投标活动中常见的合同纠纷类型的是()。
A. 合同价款纠纷B. 合同质量纠纷C. 合同进度纠纷D. 招标投标活动中的侵权纠纷答案:D9. 下列关于合同纠纷解决方式的说法中,错误的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向人民法院提起诉讼答案:D10. 下列不属于合同违约责任构成要件的是()。
A. 存在违约行为B. 存在违约过错C. 造成损害后果D. 违约行为与损害后果之间存在因果关系答案:B二、多项选择题(每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意)1. 招标投标合同的主要内容包括:()。
招标师《合同管理》试题及答案
招标师《合同管理》试题及答案2016年招标师《合同管理》试题及答案一、单项选择题1.甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,参与竞标某房地产开发商的住宅工程,则下列说法错误的有(C )。
A.甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B.如果中标,甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C.如果中标,甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D.如在履行合同中乙单位破产,则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2.投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的,应当在(B )前,补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A.20天B.投标截止时间C.投标预备会D.7天3.招标程序有:①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查,并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是( B )。
A.①②③⑤④⑥B.①③②⑥⑤④C.①③②⑤⑥④D.①⑤⑥②③④4.工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以( B )为依据。
A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量5.《中华人民共和国招标投标法》于( C )起开始实施。
A.2000年7月1日B.1999年8月30日C.2000年1月1日D.1999年10月1日6.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C )。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级7.以下不属于投标文件的内容是( D )A.投标函B.施工组织设计C.施工方案D.技术规范8.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( C )进行。
A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开D.同一时间不公开9.招标信息公开是相对的,对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
年招标师《合同管理》模拟试题与答案
年招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列选项中,不属于合同履行原则的是()A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 合法原则D. 按约定履行原则答案:B2. 在合同中,出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证,并转移标的物所有权的义务,这体现了合同的()A. 履行原则B. 权利义务对等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则答案:A3. 下列关于合同解除的说法中,错误的是()A. 合同解除是指合同有效成立后,因当事人一方或双方的意思表示,使合同关系消灭的行为B. 合同解除必须经过对方同意C. 合同解除必须符合法律规定的条件D. 合同解除后,当事人应当根据合同履行情况承担相应的责任答案:B4. 下列选项中,不属于合同的担保方式的是()A. 保证B. 抵押C. 定金D. 债务人自担保答案:D5. 下列关于违约责任的说法中,错误的是()A. 违约责任是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担的法律责任B. 违约责任具有强制性C. 违约责任可以与合同解除并列适用D. 违约责任可以免除答案:D6. 下列选项中,不属于合同纠纷解决方式的是()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 申请查处解决答案:D7. 下列关于合同管理的目的和作用的说法中,错误的是()A. 合同管理有助于提高企业的合同意识B. 合同管理有助于降低合同风险C. 合同管理有助于提高企业的经济效益D. 合同管理有助于维护企业的合法权益答案:D8. 下列选项中,不属于合同管理内容的是()A. 合同的订立管理B. 合同的履行管理C. 合同的变更管理D. 合同的解除管理答案:D9. 下列关于合同订立的说法中,错误的是()A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立应当经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立可以不经过要约和承诺两个阶段答案:D10. 下列选项中,不属于合同效力范畴的是()A. 有效合同B. 无效合同C. 效力待定合同D. 撤销合同答案:D二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同履行原则包括()A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 合法原则D. 按约定履行原则E. 适当履行原则答案:ACDE12. 合同的担保方式包括()A. 保证B. 抵押C. 定金D. 债务人自担保E. 第三方担保答案:ABCE13. 违约责任的形式包括()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金E. 定金责任答案:ABCDE14. 合同纠纷的解决方式包括()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 申请查处解决E. 诉讼解决答案:ABCE15. 合同管理的作用包括()A. 有助于提高企业的合同意识B. 有助于降低合同风险C. 有助于提高企业的经济效益D. 有助于维护企业的合法权益E. 有助于规范企业的经营行为答案:ABCDE三、案例分析题(每题10分,共20分)16. 甲乙双方签订了一份货物买卖合同,合同约定甲方向乙方交付100吨货物,乙方支付货款10万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
招标师《合同管理》精选习题及答案
一、单项选择题
1.投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应(A)。
A.以单价金额为准
B.以总价金额为准
C.由投标人确认
D.由招标人确认
2.依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标,则该项目的评标工作由(D)来完成。
A.该建设单位的领导
B.该建设单位的上级主管部门
C.当地的政府部门
D.该建设单位依法组建的评标委员会
3.评标委员会为(A)人以上的单数,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
A.5,2/3
B.7,4/5
C.5,1/3
D.3,2/3
4.某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币,概算时算得成本是850万元人民币,预算时算得成本是800万元人民币,投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币,则根据《招标投标法》中规定投标人不得以低于成本的报价竞标。
该承包商投标时报价不得低于(C)。
A.900万元
B.850万元
C.800万元
D.700万元
5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在(D)万元人民币以上的,必须进行招标。
A.20
B.100
C.150
D.50
6.根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少(D)天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.10
B.15
C.20
D.30
7.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。
投标单位应当认真核对,核对无误后以(D)形式予以确认。
A.会议
B.电话
C.口头
D.书面
8.提交投标文件的投标人少于(B)个的,招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5
9.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人要求的延期开工应(A)。
A.经工程师批准
B.经发包人批准
C.由承包人自行决定
D.由承包人通知发包人
10.下列行为不属于分包的包括(A)。
A.总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商
B.某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C.某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商
D.某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题
1.某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定,下列说法正确的有(BCE)。
A.A单位资质不够,可以与别的单位组成联合体参与竞标
B.B、C两单位组成联合体投标,它们应当签订共同投标协议
C.D、E两单位构成联合体,它们签订的共同投标协议应当提交招标人
D.F、G两单位构成联合体,它们各自对招标人承担责任
E.H、I两单位构成联合体,两家单位对投标人承担连带责任
2.依照相关规定:建设项目(CDE),经项目主管部门批准,可以不进行招标。
A.与科技、教育、文化相关的
B.涉及生态环境保护的
C.建筑艺术造型有特殊要求的
D.勘察、设计采用特定专利的
E.勘察、设计采用专有技术的
l 6.关于细微偏差的说法,正确的选项包括(ABD)。
A.在实质上响应了招标文件的要求,但存在个别漏项
B.在实质上响应了招标文件的要求,但提供了不完整的技术信息和数据
C.补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果
D.细微偏差不影响投标文件的有效性
E.细微偏差将导致投标文件成为废标
7.下列评标委员会成员中,符合《招标投标法》规定的是(AC)。
A.某甲,由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B.某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料
C.某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D.某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
8.工程建设项目公开招标范围包括(ACDE)。
A.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
B.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
C.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目
D.使用国际组织或者外国政府资金的项目
E.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目
9.下列(ABC)等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家规定可以不进行招标。
A.涉及国家安全、国家秘密项目
B.抢险救灾项目
C.利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工等特殊情况
D.使用国际组织或者外国政府资金的项目
E.生态环境保护项目。