合同补充条款
合同的补充条款(3篇)
合同的补充条款(3篇)合同的补充条款篇一乙方：_________应甲方的聘请，乙方指派律师组成法律参谋组，为甲方开发的_________房地产工程(下称本工程)供应法律效劳。
经双方协商全都，订立以下协议，共同遵照履行：一、法律参谋组成员及聘期乙方指派_________、_________、_________律师组成法律参谋组，_________律师担当组长。
法律参谋组的聘期自_________年_______月_______日起至本工程完毕止。
本工程估计_________年______________日完毕。
二、法律参谋组供应法律效劳的职责范围法律参谋组向甲方供应以下法律效劳：1.起草、修改本工程前期拆迁合同;2.参加本工程工程招投标事务，审查招投标文件;3.审查、修改本工程工程设计合同;4.参加本工程工程施工合同的洽谈、起草、修改;5.审查、修改本工程工程托付监理合同;6.参加审查本工程工程分包单位的资质，起草、修改工程分包合同;7.审查、修改甲方选购设备和材料的合同;8.帮助甲方掌握工程造价、审查工程量增减的支付依据;9.帮助甲方处理因工程造价引起的争议;10.参与甲方对工程竣工的验收工作，帮助甲方确定工程最终造价;11.承受甲方托付，担当代理人，参与本工程开发过程中发生的诉讼、调解、仲裁活动;12.代办本工程开发过程中的公证事务，办理律师见证等非诉讼法律事务;13.承受甲方托付，办理本工程其他专项法律事务。
三、法律参谋组的工作方式1.甲、乙双方建立联系人制度，遇有需法律参谋办理的事务，由甲方填写《法律参谋组需办事项》，提前通知法律参谋到甲方处办理;法律参谋因故不能到甲方处办理时，乙方可临时指派其他律师代为办理。
2.在遇有需法律参谋集中办理的法律事务时，乙方指派专人到甲方处办公。
甲方指定_________为法律参谋组的联系人，乙方指定_________为联系人。
四、甲方为法律参谋组供应的工作条件在法律参谋到甲方处办公时，甲方应为法律参谋供应必要的办公条件。
(合同)补充条款范本
合同补充条款范本1. 引言本合同补充条款（简称“补充条款”），补充了已签订的合同（简称“原合同”）的内容，并成为原合同不可分割的一部分。
双方在此补充条款中达成的一致意见将对双方具有法律约束力。
2. 补充内容根据原合同的约定，双方同意在方面进行补充：2.1. 合同的有效期补充条款明确原合同的有效期为YYYY年MM月DD日至YYYY年MM 月DD日。
双方同意在有效期届满前提前30天书面通知对方是否续签合同。
2.2. 合同终止条件补充条款规定情况下，合同将立即终止：a.一方违反合同约定的重要条件，并在接到另一方书面通知后未在10个工作日内解决违约问题。
b.法律法规或政府命令导致合同无法继续履行。
2.3. 价款与支付方式补充条款确认原合同中约定的价款为元。
双方同意采用方式进行支付：a.付款方式：银行转账b.付款期限：合同签署后的第X个工作日内支付全款。
2.4. 违约责任补充条款明确违约责任的约定：a.一方未按时履行付款义务的，应承担滞纳金，滞纳金的计算方式为逾期金额的每日千分之一。
b.一方违反保密义务的，应承担损害赔偿责任，并赔偿因此给另一方造成的一切损失。
3. 适用法律与管辖补充条款适用的法律为法律。
双方同意对因本合同引起的任何争议，首先应进行友好协商。
若协商不成，双方同意将争议提交至合同签署地有管辖权的人民法院解决。
4. 其他事项本补充条款的所有修改、补充或解释，应经双方双方代表签字认可后方能生效，具有相同的法律效力。
本补充条款一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
补充条款有效期：本补充条款自双方代表签字之日起生效，自原合同有效期届满后终止。
签署日期：YYYY年MM月DD日甲方：（公司名称）签名：____________________法定代表人：____________________乙方：（公司名称）签名：____________________法定代表人：____________________是本合同补充条款的内容。
合同补充条款全文版
合同补充条款全文版第一条目的与范围本补充条款的目的在于明确双方在原有合同基础上的额外约定事项，以便确保合同的有效履行。
本补充条款适用于原合同编号为[合同编号]的合同。
第二条条款补充根据双方协商一致，对原合同的以下条款进行补充：1. 时间条款：将合同的履行期限延长30天，即自原合同生效之日起延长至[延长日期]止。
时间条款：将合同的履行期限延长30天，即自原合同生效之日起延长至[延长日期]止。
2. 付款方式：乙方在收到甲方发出的后的10个工作日内，将付款金额以电汇方式支付至甲方指定的账户。
付款方式：乙方在收到甲方发出的发票后的10个工作日内，将付款金额以电汇方式支付至甲方指定的账户。
3. 违约责任：任何一方违反本合同约定的，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
违约责任：任何一方违反本合同约定的，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
4. 保密条款：双方应对本合同的内容严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露合同内容。
保密条款：双方应对本合同的内容严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露合同内容。
5. 争议解决：对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
争议解决：对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第三条其他事项本补充条款的内容与原合同具有同等法律效力，双方应共同遵守并履行。
如有与原合同不一致的地方，以本补充条款为准。
第四条生效与解释本补充条款自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充条款的解释及争议解决，适用于中华人民共和国的法律。
---以上为《合同补充条款全文版》的内容。
请双方仔细阅读并签字确认。
合同补充条款(合集5篇)
合同补充条款（合集5篇）合同补充条款第1篇发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。
一、工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：建筑面积：二、工程承包范围：承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。
三、合同日期：开工日期：20__年x月x日竣工日期：20__年x月x日合同日期总日历天数：x天承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金。
属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。
四、质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)和设计文件要求。
质量验收标准：合格。
五、合同价款：金额(暂估)：大写：六、工程价款结算方式：执行11016年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。
年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，11014年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。
工程类别：按单位工程实际类别。
取费等级：丙级。
人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。
室外配套工程类别：按V类结算。
工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。
七、工程款支付方式：主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款(1)基础至±0，拨付割算款75%;(2)一层至二层，拨付割算款75%;(2)三层至四层，拨付割算款75%;(3)五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。
装饰阶段拨款：(1)内、外墙完成拨付割算款75%;(2)地面、屋面工程完成付割算款75%;(3)工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%。
合同补充协议范本(详尽多场合)
合同附件补充协议范本一、原合同的条款继续有效，本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
二、补充条款1.甲方同意将原合同中约定的【事项】的履行期限延长至【日期】。
2.乙方同意支付甲方因延长履行期限产生的合理费用，具体金额为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。
3.双方同意对原合同中约定的【事项】进行修改，具体修改内容如下：【修改内容】。
4.甲方承诺在延长履行期限及修改内容后，按照原合同约定的质量、数量、服务等要求履行合同。
5.乙方承诺按照本补充协议的约定支付相关费用，并按照修改后的内容履行合同。
三、本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【有效期】。
四、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
五、其他1.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
2.本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事项均适用法律。
3.凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至【仲裁委员会】进行仲裁。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：【签订日期】附件：1.【文件名称】2.【文件名称】3.【文件名称】请仔细阅读本补充协议，并在签字（或盖章）后妥善保管。
本补充协议与原合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。
========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.场合：跨国交易增加条款：适用法律：明确指出合同应适用的法律体系，如国际商会仲裁规则。
货币条款：规定交易货币以及汇率波动对交易金额的影响处理方式。
违约责任：增加对于跨国法律纠纷的解决机制，如选择国际仲裁。
2.场合：知识产权转让增加条款：知识产权范围：详细列出转让的知识产权类型和具体内容。
专利权使用费：如果涉及专利，应明确专利权使用费的支付标准和方式。
知识产权保护：规定双方在转让过程中的保密义务和侵权责任。
合同里面增加补充条款模板
合同里面增加补充条款模板甲方（买方）：______________乙方（卖方）：______________鉴于甲乙双方已签订编号为______________的采购合同，现经双方协商一致，同意在原合同的基础上增加以下补充条款：第一条：质量保证补充1. 乙方保证所提供的产品符合国家及行业相关标准，满足甲方的质量要求。
2. 如产品在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内提供维修、更换或退货服务。
第二条：交货期限补充1. 乙方应按照合同约定的交货日期交付产品，如因乙方原因导致延期，应提前书面通知甲方，并承担相应的违约责任。
第三条：价格调整补充1. 如遇原材料价格波动或国家政策调整，导致产品成本发生重大变化，双方应协商调整产品价格。
第四条：支付方式补充1. 甲方同意在合同签订后____个工作日内支付____%的预付款。
2. 余款在产品交付并验收合格后____个工作日内支付。
第五条：违约责任补充1. 双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同规定，应向守约方支付违约金，违约金为违约部分金额的____%。
第六条：争议解决补充1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条：合同变更与解除补充1. 任何对本合同的修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 如遇不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解除合同。
第八条：其他补充1. 本补充条款与原合同具有同等法律效力，如与原合同内容有冲突，以本补充条款为准。
2. 本补充条款未尽事宜，双方可另行协商解决。
本补充条款一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____年____月____日。
合同补充条款
合同补充条款【背景】本合同补充条款（以下简称“本补充条款”）是为了对原有合同（以下简称“主合同”）进行补充，确保双方当事人在合同履行过程中的权益得到有效保障。
本补充条款应与主合同相互补充，具有同等法律效力。
【一、修改条款】1. 双方当事人根据主合同的实际情况，经协商一致，同意对主合同的以下条款进行修改：（在此列出需要修改的具体条款，包括条款编号、名称、修改内容等。
）2. 对于被修改的条款，双方当事人同意以本补充条款约定的内容为准，并对其具体实施细节达成一致意见。
【二、补充条款】1. 双方当事人根据主合同的实际情况，经协商一致，同意在主合同中追加以下条款：（在此列出需要补充的具体条款，包括条款编号、名称、内容等。
）2. 补充条款应与主合同其他条款相协调，不得与主合同中已有条款相冲突。
【三、生效和成立】1. 本补充条款的生效方式与主合同一致，双方当事人应按照主合同的规定完成相应手续，使本补充条款生效。
2. 本补充条款的成立以双方当事人在合同签署页签字并加盖公章为准，视为双方当事人对本补充条款的约定达成一致意见。
3. 本补充条款与主合同具有同等法律效力，双方当事人应按照主合同和本补充条款的约定履行各自的义务。
【四、争议解决】1. 双方当事人因本补充条款的解释、履行或效力等问题发生争议时，应通过友好协商解决。
2. 若经协商仍无法解决争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“仲裁委员会”）进行仲裁。
3. 仲裁裁决是终局的，对双方当事人具有约束力。
【五、其他事项】（在此可根据具体情况列出可能需要补充的其他事项，如违约责任、保密协议、适用法律等。
）【六、附则】1. 本补充条款采用电子文本形式，与纸质合同具有同等法律效力。
2. 本补充条款的任何修改、补充或放弃应采用书面形式，并经双方当事人合法代表签字或授权代表签字。
3. 本补充条款的字面解释以中文版本为准。
4. 本补充条款的解释、效力和履行应适用中华人民共和国法律。
合同补充条款模板
合同补充条款模板【合同补充条款模板】补充条款一：合同甲方与乙方合同甲方（以下简称"甲方"）：____________地址：__________________联系电话：______________营业执照号码：_____________法定代表人：______________乙方（以下简称"乙方"）：____________地址：__________________联系电话：______________营业执照号码：_____________法定代表人：______________补充条款二：合同主体根据双方在《合同名称》（以下简称"原合同"）中达成的约定，特此就原合同的某些事项作出补充约定，并共同遵守。
补充条款三：合同事项补充1. 甲方和乙方同意，在原合同第_____条增加如下约定：______________________（具体增加的约定内容）。
2. 甲方和乙方同意，在原合同第_____条删除如下约定：______________________（具体删除的约定内容）。
3. 甲方和乙方同意，在原合同第_____条修改如下约定：______________________（具体修改的约定内容）。
4. 补充约定的有效性：补充的条款与原合同具有同等效力，并作为原合同的一部分。
补充条款四：其他事项1. 本补充条款的任何修改、补充或终止须经双方书面确认，并签署补充协议。
2. 对于不涉及本补充条款的约定，仍然适用原合同的规定。
3. 本补充条款的解释、效力、履行和争议解决适用原合同的约定以及相关法律法规。
补充条款五：附则本补充条款正本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：________________ 日期：________________签字：________________ 签字：________________【结束】。
合同补充条款格式
合同补充条款格式一、合同补充条款的定义。
1.1 合同补充条款是指对已有合同内容的补充和完善，以满足特定需求或规避特定风险的条款。
二、合同补充条款的适用范围。
2.1 本合同补充条款适用于各类合同，包括但不限于销售合同、服务合同、劳动合同、租赁合同等。
三、合同补充条款的要素。
3.1 补充条款的标题，明确描述补充条款的内容和目的。
3.2 补充条款的正文，具体规定补充的内容、条件和约束。
3.3 补充条款的生效日期，规定补充条款的生效时间和期限。
3.4 补充条款的变更和解释，约定补充条款的变更程序和解释权归属。
四、合同补充条款的撰写原则。
4.1 合法合规，补充条款内容必须符合相关法律法规和政策规定。
4.2 明确具体，补充条款应具体明确，避免模糊和歧义。
4.3 合理平衡，补充条款应合理平衡各方权益，避免损害任一方利益。
4.4 安全保障，补充条款应考虑风险防范，保障合同履行安全。
五、合同补充条款的范例。
5.1 保密条款的补充，对于涉及商业机密的合同，可以补充保密条款，明确保密责任和范围。
5.2 履约保证的补充，对于履约保证不明确的合同，可以补充履约保证条款，规定履约方式和标准。
5.3 争议解决的补充，对于争议解决方式不明确的合同，可以补充争议解决条款，约定仲裁或诉讼方式。
六、合同补充条款的审查和修改。
6.1 在合同起草过程中，应根据实际情况审查和修改补充条款，确保其合法性和有效性。
6.2 客户在合同起草过程中有任何疑问或建议，应及时与合同范本专家沟通，进行调整和完善。
以上为合同补充条款格式的范本，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
合同补充条款范文
合同补充条款范文本合同补充条款（以下简称“补充条款”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方订立，旨在对《xxx合同》（以下简称“主合同”）中的约定进行补充和完善。
一、背景与目的1. 甲方与乙方于主合同签署日起已经履行了一定的义务并形成了一定的约定关系。
2. 主合同约定了双方的权利与义务，但在实际具体执行过程中，双方认为有必要对主合同进行补充和完善，以更好地保障双方的合法权益。
二、补充条款内容1. 条款一：工作进度调整（1）甲方和乙方同意按照合同约定的工作进度进行合作。
如因不可抗力、政府政策调整或其他不可预见的情况导致工作进度需要调整，双方应协商一致并书面确认调整后的工作进度。
（2）工作进度调整后，相关工作节点的时间、交付物的要求、工作阶段的合作方式等相关事项也需要相应进行调整和确认。
2. 条款二：费用支付方式（1）甲方应按照主合同约定的费用支付方式和时间节点支付相应费用。
（2）如因项目实施过程中乙方提供额外的工作内容或甲方要求改变原来的工作内容，导致费用发生变动，双方应协商并书面确认费用的调整。
（3）费用调整后，相关的支付方式、时间节点等也需要相应进行调整和确认。
3. 条款三：保密义务（1）甲方和乙方应相互保守对方提供的或双方在履行合同过程中知悉的商业秘密和保密信息，不得擅自泄露给第三方。
（2）保密信息包括但不限于商业计划、技术资料、合作意向、财务信息等，双方应以高度谨慎和诚信的态度处理保密信息。
4. 条款四：合同解除和违约责任（1）双方同意，如因任何一方发生严重违约事件，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
（2）严重违约事件包括但不限于恶意拖延工期、不履行合同约定义务、泄露商业秘密等。
（3）解除合同后，违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
三、其他事宜1. 本补充条款的效力与主合同具有同等的法律效力，适用于双方在履行主合同过程中的一切行为。
2. 本补充条款的修改、补充或变更须经双方协商一致并以书面形式确认。
合同补充条款
合同补充条款本合同为甲方（公司/个人名称）、乙方（公司/个人名称）之间就（主合同名称）所签订的合同（以下简称“主合同”）进行补充并附加一些必要的条款和条件。
一、背景（主合同名称）是双方就（合同的主要内容）所达成的协议，为进一步确保双方权益，甲乙双方约定为主合同追加以下补充条款。
二、合同有效期本补充合同自双方签署之日起生效，并与主合同具有同等效力。
除非双方另有约定，本补充合同的有效期将与主合同的有效期一致。
三、补充条款1. 权利转让：任何一方在不事先获得对方书面同意的情况下，均不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。
2. 密钥保护：甲方承诺将与该合同相关的任何密钥、密码、许可证等信息妥善保管，且不得向任何未经授权的第三方透露或使用。
3. 违约责任：若一方违反本合同及补充条款的任何规定，则应承担相应的违约责任，并支付对方相应的违约金。
4. 通知方式：双方同意以书面形式进行通知，如有需要，可以通过挂号邮件或快递等方式发送。
通知书一经发出即视为对方收到，除非对方书面否认收到通知。
5. 争议解决：对于因合同履行而产生的任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可选择提交至有管辖权的法院进行仲裁或诉讼解决。
四、其他条款除本次补充条款外，主合同的其他条款和条件均继续有效并适用于双方。
如存在与本补充合同不一致的情况，以本补充合同为准。
五、附加条款1. （附加条款1）2. （附加条款2）3. （附加条款3）六、合同解除除非双方一致同意，本补充合同不得解除。
如有需要解除本补充合同，甲乙双方应书面通知对方，并达成书面解除协议。
七、法律适用与管辖本补充合同的解释与执行应适用本国法律。
双方同意将任何与本合同有关的争议提交至有管辖权的法院进行解决。
八、补充条款生效本补充合同经双方签署并加盖公章后生效，并与主合同具有同等法律效力。
甲方（公司/个人名称）：乙方（公司/个人名称）：签署日期：签署日期：签署地点：签署地点：。
合同补充条款
合同补充条款本补充条款（下称“本条款”）是根据双方签订的《合同名称》（下称“主合同”）所制定，旨在对主合同的部分或全部条款进行补充、完善和解释。
双方确认，本条款与主合同具有同等法律效力。
第一条定义1.1 “甲方”指主合同中被定义为甲方的当事人。
1.2 “乙方”指主合同中被定义为乙方的当事人。
1.3 “本条款”指本补充条款。
第二条补充条款2.1 条款编号除非另有明确规定，本条款的条款编号和标题应与主合同的条款编号和标题保持一致。
若本条款的某一条款与主合同的条款冲突，以本条款为准。
2.2 条款修改根据实际情况，甲乙双方可协商并修改本条款的内容，修改后的补充条款应以书面形式明确记录，并由双方共同签署确认。
2.3 争议解决如在履行本条款过程中发生任何争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，争议应提交至有管辖权的仲裁机构解决。
第三条附则3.1 本条款自主合同签署之日起生效，有效期与主合同一致。
3.2 本条款中未尽事宜，按照主合同的相关规定处理。
如存在重大矛盾，应以本条款为准。
3.3 本条款的任何修改或补充必须经过甲乙双方的书面协商一致，并由双方共同签署确认。
3.4 本条款的有效性、解释和履行均适用中华人民共和国法律。
甲方（签名）：乙方（签名）：日期：日期：以上为本条款的内容，经甲乙双方充分阅读理解并同意接受，双方在此确认并签署。
注：本补充条款仅为示范性文本，根据实际情况可以根据主合同的需要进行具体补充和修改。
甲乙双方应认真阅读补充条款的每一条款，并在完全理解并同意的情况下签署确认。
合同补充条款范本
合同补充条款范本一、引言二、补充背景根据参与方共同的商务需求和诉求，为了完善原有合同内容并保证合同的有效性，参与方达成一致意见，双方特此签订本补充条款，以补充和修改原有合同规定的相关事宜。
三、补充条款内容本补充条款作为原有合同的一部分，具有与原有合同同等的法律效力。
除非本补充条款另有特殊约定，否则原有合同条款仍然有效。
双方同意遵守本补充条款的内容，并依据其进行合同履行。
3.1 条款一：合同补充内容1.补充条款1：–原有条款：[原有合同条款内容]–补充内容：[补充的具体内容]2.补充条款2：–原有条款：[原有合同条款内容]–补充内容：[补充的具体内容]3.2 条款二：补充条款的生效和适用范围1.补充条款的生效：–补充条款自双方达成共识并签署之日起生效。
2.适用范围：–补充条款适用于原有合同中约定的相关事项，以及本补充条款中明确约定的事项。
3.3 条款三：其他约定1.受法律约束：–本补充条款受法律法规的约束，如涉及法律规定或政策变化，双方应及时进行协商和调整。
2.附加条款：–双方可根据实际需要在此添加附加条款。
四、法律适用和争议解决本补充条款及与本合同有关的一切争议，应适用并依照的法律加以处理。
任何因本补充条款引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至双方协商一致的仲裁机构进行仲裁。
五、其他事项1.本补充条款的修改：–若双方对补充条款有任何修改的意见，应通过书面形式互相交流，并达成一致意见后修改补充条款。
2.本补充条款的完整性：–本补充条款构成双方就特定事项达成的完整协议，取代一切与之有关的先前书面或口头协议。
六、总结本合同补充条款范本为已存在合同的补充条款提供了一种合理和有效的格式和模板。
补充条款的内容应明确、具体，并与原有合同相协调。
双方应通过友好协商解决本合同补充条款可能引起的争议，并依法履行条款的义务。
合同协议书补充条款
合同协议书补充条款
【补充条款】
甲方（全称）：_________________
乙方（全称）：_________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《___________合同》（以下简称“原合同”），现基于实
际运营和管理的需要，经友好协商，一致同意对原合同作出如下补充：
一、补充内容
1. 原合同第__条修改为：“___________”。
2. 增加新的第__条：“___________”。
3. 删除原合同第__条中的“___________”字样。
4. 对于原合同中未尽事宜，按以下原则处理：“___________”。
二、其他说明
1. 本补充条款自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充条款与原合同相抵触的部分，以本补充条款为准。
3. 除本补充条款外，原合同的其他条款继续有效且双方应继续履行。
4. 本补充条款一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
三、特别约定
若本补充条款中的任何一条被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性及可执行性。
四、争议解决
因本补充条款引起的或与其相关的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成时，按照原合同中的争议解决方式处理。
五、签署
本补充条款由甲乙双方代表在下列签字处签字盖章，表示双方对以上内容的确认和接受。
甲方代表（签字）：_________________
日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日
【结束语】。
合同的补充条款
合同的补充条款（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!合同的补充条款随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
合同条款变更的补充协议(必备7篇)
合同条款变更的补充协议第1篇甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年____月____日签订合同编号为L2011428-8的《____________合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在________年____月____日保证甲方______项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的\'一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为________年__月____日付____万元，________年____月____日付30万元，_ _______年____月____日付40万元，________年____月____日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日合同条款变更的补充协议第2篇甲方：乙方：根据《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。
二、承包内容：1、改移水管2、水沟3、硬路肩三、承包数量：______四、承包总价：231235元。
合同补充条款范本
合同补充条款范本本文为合同补充条款范本，以下是补充条款的具体内容：补充条款一：合同签订方本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方共同签订，特此补充条款约定。
补充条款二：合同有效期本合同的有效期为自双方签字之日起生效，至合同履行完毕。
如双方另有约定，以另行补充协议为准。
补充条款三：合同目的本合同的目的是为了明确双方在合同履行过程中的权利和义务，保证合同的顺利执行。
补充条款四：合同内容除非双方另有约定，本合同所附条款仍然有效。
任何双方在本合同附加的书面补充约定，均为本合同的有效组成部分。
补充条款五：合同变更本合同任何条款的修改、变更或撤销，须经双方书面同意，并由双方代表签字确认后方可生效。
补充条款六：合同解除1. 在合同有效期内，任何一方如需解除本合同，须提前30天书面通知对方。
未经对方同意，任何一方不得单方面解除本合同。
2. 如一方未履行本合同任何条款，经提出书面通知后30天仍未改正，则另一方有权解除合同并可以追究违约方的法律责任。
补充条款七：争议解决双方如就履行本合同发生任何争议，应协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。
补充条款八：法律适用和管辖本合同适用中华人民共和国法律。
如因本合同的履行发生争议，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。
补充条款九：生效及其他本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的补充条款如与本合同其他条款发生冲突，以本补充条款为准。
补充条款十：附则本补充条款系本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
任何对本补充条款的修改、补充均应采用书面形式，并由双方授权代表签字确认后方可生效。
以上为本合同补充条款的内容，双方在签字确认前应认真阅读、理解并自愿遵守合同约定。
双方同意并确认，一旦双方签字确认，即视为双方自愿接受以上条款，并受其约束。
合同补充协议怎么写5篇
合同补充协议怎么写5篇篇1本协议于____年____月____日，由以下两方签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了合同编号为XXXX的合同（以下简称“原合同”），现因双方共同意愿，就原合同未尽事宜或需要修改的部分达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方对原合同的履行情况，以及考虑到实际情况的变化，双方在平等、公正、自愿的基础上，经过友好协商，达成此补充协议。
本协议旨在明确双方的权利和义务，以确保合同的顺利履行。
二、协议内容1. 合同修改事项（在此列出具体需要修改的条款和修改内容）2. 新增条款（在此列出新增的条款和内容）三、补充条款解释1. 对第一条所述合同修改事项的详细解释和说明。
具体说明修改的原因，修改后的具体内容，以及对双方权益的影响等。
2. 对第二条所述新增条款的具体解释和说明。
包括新增条款的目的，实施方式，双方的责任和义务等。
四、特别说明1. 本补充协议的签订，不影响原合同其他条款的效力。
原合同未涉及部分或本补充协议未涉及的问题，按照相关法律法规处理。
2. 本补充协议是原合同的重要组成部分，与原合同具有同等法律效力。
双方应严格遵守本协议的各项规定。
如一方违反本协议的规定，应承担相应的法律责任。
3. 本补充协议的修改和解除，必须经双方书面同意。
任何单方面修改或解除无效。
如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
五、争议解决1. 如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行原合同及本补充协议中不涉及争议的其他条款。
如因争议导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。
六、其他条款篇2一、协议目的鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了合同编号为XXXXXX的主合同，现经友好协商，就主合同未尽事宜及双方共同关心的问题进行约定和补充，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第四部份补充条款1.施工范围本合同施工范围以发包人提供的施工图、设计交底及图纸会审纪要为准，工程施工范围，根据建筑工程施工质量验收统一标准的口径明确如下：1.1.工程的工作内容详见投标报价书。
1.1.其他：1.1.1.工程中约定的承包人应实施的相关工作。
1.2.承包范围或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人可以因承包施工范围调整要求增加工程工期。
本合同暂未包含的其他附属工程，发包人需委托承包人完成时，由发包人以书面方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。
2.工程价款结算办法2.1.工程计价办法2.1.1.本工程执行计价方式及依据：按2014年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)计价。
2.1.2.2.1.3.设计变更资料必须清楚明确反映变更的内容和部位，由发包人技术负责人和设计单位相关人员签认后，书面交给承包人，办理单位工程设计变更增减工程量调整结算。
（1）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按清单计价定额，材料单价按原价中材料单价调整，若没有则由承包人报价发包人确认。
2.2.预结算的办理2.2.1.工程竣工结算在工程竣工验收合格后，承包人向发包人提供完整的工程结算资料，发包人在收到承包人提交的工程结算资料后7日内完成对工程资料完整性审查。
2.2.2.在发包人完成对工程资料完整性审查后，由发包人委托第三方咨询单位对工程结算进行审核，咨询单位应在20天内完成工程结算的审核（包括与承包人之间的核对），审核完成后14天内，发包人应按合同约定向承包人支付结算工程尾款。
2.3.其他2.3.1.进场施工时，发包人提供的施工场地平面控制图，承包人认真作好平面布置，施工现场内主要布置施工生产性临时设施和办公设施，生活临时设施及场地由发包人在现场内解决。
2.3.2.施工污水和施工现场内的雨水排水，应设置沉沙井，通过沉沙井后排放到经发包人同意的排放口，其费用由承包人负责。
2.3.3.建筑垃圾由承包人负责外运，外运的运费及密闭运输措施费及垃圾处置费用均由承包人承担。
2.3.4.如因施工因素导致道路、电力等管线、设施产生开裂、沉降、位移、垮塌等现象，由承包人承担一切责任及后果并赔偿全部损失。
3.工程质量3.1.坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格履行承包人的质量责任和义务。
执行建设部建建〖2000〗142号文“关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定”的通知。
3.2.严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款，确保建设工程施工质量；接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。
3.3.工程竣工经发包人组织设计、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量一次验收合格。
承包人保证了工程竣工质量一次验收合格，并按本合同管理附件要求，认真执行现场的安全文明施工、计划管理、工程技术管理等。
3.4.3.5.单位工程质量符合以下规定才能验收合格3.5.1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
3.5.2.质量控制资料完整。
3.5.3.单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整。
3.5.4.主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。
3.5.5.观感质量验收符合有关要求。
4.工期目标4.1.本合同工程项目，计划2014年2月27日开工，2014年 4月26日全部工程竣工，总工期日历天数为60天。
除不可抗力原因或是非承包人原因外,一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、一周内停水、停电累计未超过8小时。
材料订货等，皆包括在上述工期内。
4.2.工程竣工应当同时具备以下条件，发包人批准竣工报告的时间就是本工程的竣工时间。
4.2.1.按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。
4.2.2.有完整的技术档案和施工管理资料。
4.2.3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。
4.2.4.经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。
4.2.5.承包人与发包人签署了工程保修证。
4.3.由于发包人施工场地提供不及时，施工条件不具备，设计施工图提供不及时，重大设计变更如结构体系变更、容积大幅增大等，影响工程进度，发生7天内，承包人就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。
发包人在收到报告后7天内予以确认或提出处理意见。
承包人逾期不提出报告，则视承包人对变更无意见或无意顺延工期；发包人对报告不予确认也不提出处理意见，则视发包人同意顺延工期。
5.付款办法5.1.本合同所有工程款的发包人用银行转账支付给承包人。
5.2.工程进度款按完成工程呈量节点支付。
1按钢结构支架安装完成.甲方应付给乙方合同价款30%屋面板及墙面板完成.甲方应付给乙方合同价款20%；整个单位工程竣工验收合格后，发包人支付工程进度款累计金额至合同价的80%后，发包人不再支付工程进度款。
工程结算审定，并经发包人聘请的第三方造价事务所审核，办理完材料结算和财务结算，留3％工程保修金后由发包人支付给承包人。
5.3.每月完成的工程量以发包人审定的月度进度计划为准, 每月进度款根据形象进度完成量及本合同约定支付比例计算。
当完成工程量达到进度计划要求时，应付进度款计算方式如下：应付进度款＝【完成工程量审定造价（按上表支付款额计算）－实际领用甲供材料款×(当期付款的控制比例)－其他扣款】*80%；当完成工程量未达到进度计划要求时，经发包人项目工程部确认，发包人可扣留按上式计算的当月应付进度款10%的进度滞留款，直至承包人实际工程进度达到工程实施计划，在承包人实际工程进度达到工程实施计划时，发包人在该月可补付承包人被扣付的工程进度款。
5.4.为了保证工程质量、工期，发包人严禁承包人将付给的工程进度款，使用在与发包人发包的工程以外项目，必须专款专用，一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，发包人有权要求承包人支付每次1000元违约金。
发包人按合同约定支付工程款，承包人的施工队伍中民工工资及一切支出由承包人自行解决，承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资，发包人对承包人拖欠任何应付款不承担责任。
5.5.在支付工程进度款前，必须经发包人项目部书面确认承包人对本合同所有规定的执行情况。
如发现承包人在施工现场和施工过程中有不按照合同条款规定执行的情况，根据承包人情节的严重程度，发包人有权扣除承包人部分工程款项、缓付甚至不支付承包人当月的工程款项；5.6.发包人未能按合同条款支付工程款，发包人按银行同期利息的三倍支付给承包人。
6.工程保修.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期满一年，退还承包人质保金。
质保金不计利息。
外项目，必须专款专用，一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，发包人有权要求承包人支付每次1000 7.8.违约责任8.1.本合同签章生效后，到本合同工程全部完工验收合格以前，发承包双方任何一方未经对方同意，单方面不履行合同为违约，违约一方应按本合同价款的5％赔偿给对方违约金。
8.2.工程实施过程中，承包人在施工中违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定；或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工；或承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工；或承包人未按发包人相关管理规定施工；经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，承包人应向发包人支付200元～20000元违约金(部份本合同中若有明确约定的违约条款，以明确约定的为准)。
上述情节严重；或承包人不服从发包人的管理、协调调度；或承包人管理和实施能力不能有效地满足本工程时，发包人有权单方面中止合同，所造成的损失由承包人负责。
8.3.在发包人发出工程接收书面证明，或因承包人违约而引致发包人终止合约，或因中国或惠州市政府政策的改变，或合同有关条款所述原因而令工程停工，发包人有权指令承包人全部撤离现场，但发包人必须在5天内确认相关损失给承包人，承包人须在接到发包人发出通知和相关损失确认书后7天之内，全部撤离现场。
承包人不可以任何理由（如工程结算等一切理由）而拒绝或拖迟撤离施工现场。
8.4.因承包人原因导致发包人终止合约的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他为本工程开办所付出的其他费用均不再进行单独计算。
8.5.因承包人原因造成工期延误，每延误一天按500元/天的标准向发包人支付违约金，误期赔偿费用限额为合同价的1%。
承包人工程质量应一次验收达到合格。
工程质量一次验收达不到合格，承包人还需返修达到合格。
8.6.在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》的每月例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》，若达不到合格标准，每发生一次，发包人有权要求承包人支付1000元违约金。
除上述约定进行违约处理外，若累计三次检查达不到合格标准，则安全文明施工为不合格，承包人不得计算安全文明施工措施费。
有罚有奖才对等。
8.7.现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》）检查，每发生一次不达标提出要求整改的，每次处承包人违约金1000元，提出要求停工整改的，每发生一次，处承包人违约金5000元。
8.8.文明施工方面，现场施工中的工程内，不准住施工人员，更不准男女共住，如发现，除承包人必须立即整改外，每发生一次，处承包人1000元违约金；不准在现场施工中的工程内大小便，如发现或有人投诉发现大小便，每发生一次，处承包人1000元违约金。
8.9.承包单位发生重大安全（重伤以上）责任事故，每发生一次，承包人应向发包人支付5000元违约金。
8.10.承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人或质监站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次处承包人违约金1000元。
8.11.工程施工进度没有按监理单位和建设单位审定的当月施工进度计划完成，当月处承包人违约金1000元。
8.12.承包人应配齐工程项目管理组织机构人员，包括：8.12.1.项目经理、项目技术负责人、各分部或专业施工员、专职质检员、专职安全员、专职档案资料员、专职机械管理员、专职测量人员、专职试验人员。