电气工程质量保修合同协议书范本 标准版

合集下载

电力工程质量保修承诺书

电力工程质量保修承诺书

电力工程质量保修承诺书甲方:(全称/名称)乙方:(全称/名称)甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互利共赢的原则,就电力工程质量保修事宜达成如下协议:第一条保修内容1.甲方保证所提供的电力工程设备和服务符合相关法规和标准要求,并保证其性能、质量、安全和可靠性达到合同约定的要求。

2.在乙方正常使用电力工程设备的情况下,甲方将承担以下保修责任:–对于因产品质量问题引起的故障,在保修期内提供免费修复或更换设备的服务;–在故障发生后的合理时间内,指派专业人员对设备进行检修处理。

3.保修期限为自乙方接收电力工程设备之日起计算,保修周期为一年。

保修期间内的故障将由甲方负责维修。

第二条保修期限1.保修期限自乙方接收电力工程设备之日起计算,到期日为保修期满一年。

2.如乙方在保修期满后继续使用甲方提供的电力工程设备,不再享受免费保修服务。

在此期间,如有故障出现,将由乙方自行承担维修费用。

第三条保修范围1.保修范围仅限于电力工程设备及其组成部分,不包括以下情况:–因乙方的过错或不当使用导致的损坏;–非正常使用、维修、改装、改变电力工程设备结构或未经甲方授权的维修;–不可抗力、意外事故、自然灾害等因素导致的设备损坏;–乙方未按照甲方提供的使用说明书和操作指南进行正确使用。

2.如需维修或更换设备,乙方应及时通知甲方,并由甲方安排人员进行处理。

第四条知识产权1.甲方对其提供的电力工程设备及相关服务拥有合法的知识产权,乙方不得擅自复制、分发或用于其他商业用途。

2.如乙方违反上述约定,甲方有权要求乙方承担法律责任,并保留追究乙方经济赔偿的权利。

第五条违约责任1.甲乙双方须严格履行本协议的各项约定,如一方违约,应向对方支付违约金。

违约金的数额由双方协商确定,但不得超过因违约产生的实际损失。

2.如因一方违约造成对方损失,违约方应赔偿对方所有直接经济损失,包括但不限于修复费用、维修费用及相关费用等。

第六条争议解决1.甲乙双方因履行本合同发生争议时,应协议解决。

电力工程保修协议书模板

电力工程保修协议书模板

---电力工程保修协议书编号: [编号]签订日期: [签订日期]甲方(建设单位): [甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方(施工单位): [乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方同意由乙方承担[项目名称]电力工程的施工任务,并按照国家有关法律法规和双方签订的施工合同约定,乙方承诺对电力工程进行质量保修。

现甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、保修范围及期限1. 保修范围:本协议涉及的保修范围包括但不限于电力系统的设备、线路、变压器、配电柜等,具体以施工图纸和设备清单为准。

2. 保修期限:自电力工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为[保修期限],具体如下:- 主要设备:[具体设备名称]保修期为[保修期限];- 一般设备:[具体设备名称]保修期为[保修期限];- 其他设备:[具体设备名称]保修期为[保修期限]。

二、保修责任1. 乙方在保修期内,对因施工质量问题造成的电力工程损坏,应负责免费维修或更换。

2. 乙方接到保修通知后,应在[响应时间]内到达现场进行维修。

3. 保修期内,如因乙方施工原因导致电力工程损坏,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

三、保修程序1. 甲方在发现电力工程存在保修范围内的问题时,应及时通知乙方。

2. 乙方接到通知后,应立即进行现场检查,确认是否属于保修范围。

3. 乙方确认属于保修范围后,应在[响应时间]内进行维修或更换。

四、其他1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):---请注意,上述模板仅供参考,具体协议内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整。

在签订正式协议前,建议双方咨询专业法律人士。

电力工程质量保证书(2篇)

电力工程质量保证书(2篇)

电力工程质量保证书发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一第一条工程质量承包范围内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

第二条质量修期:安装调试合格后两年;双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保证如下:1.保证所安装供应的电气设备安装调试合格后两年;2.保证所安装供应的电气设备及导电线路能够承受设计图纸所要求的额度;3.质量保证自工程自工程安装调试合格之日起生效。

第三条质量保修责任1.如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建。

承包人不在约定期限内派人维修,发包人可以委托他人修理。

费用由承包人负责。

2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。

3.除不可抗力、使用方人为原因以外造成的等因素,乙方负责全部责任。

(不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方造成的爆炸、火灾以及特大自然灾害。

)第四条保修费用保修期内,因电气设备及安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

建设单位(盖章):________房产管理局施工企业(盖章):甘________有限公司经办人:__________ 经办人:______________年____月____日电力工程质量保证书(2)一、总则电力工程质量保证书是为了确保电力工程项目的质量,在工程实施过程中,严格按照相关法律法规和技术标准进行设计、施工、验收等环节,保证电力工程项目的质量达到预期要求。

二、质量目标根据电力工程项目的性质和规模,制定合理的质量目标,确保项目的质量符合相关技术标准和规范要求。

具体质量目标如下:1. 设计阶段:按照规范要求进行设计,确保设计方案可行、安全可靠。

2. 施工阶段:按照设计文件、合同要求和相关技术标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。

电力工程质保合同

电力工程质保合同

电力工程质保合同合同编号:________甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方与乙方就________电力工程项目(以下简称“工程项目”)达成合作意向,双方本着平等、自愿的原则,就工程项目的质量保障事宜,经协商一致,订立本合同如下:一、质保范围1. 本合同所涉及的质保范围包括但不限于工程项目的设计、材料、施工、安装及调试等各个环节。

2. 乙方应对所提供材料的质量负责,确保其符合国家及行业标准。

3. 乙方应对施工过程负责,确保工程质量达到合同约定的标准。

二、质保期限1. 本工程项目的质保期限为自竣工验收合格之日起计算,为期____年。

2. 在质保期内,如发现任何质量问题,乙方应在接到甲方通知后____小时内响应,并在合理时间内修复。

三、维修责任1. 质保期内,对于因材料或施工质量导致的缺陷,乙方应负责无偿维修。

2. 对于非正常使用、自然灾害或其他不可抗力因素导致的损坏,乙方不承担维修责任。

四、违约责任1. 如乙方未在约定时间内完成维修工作,应按照每日未维修部分工程造价的____%支付违约金。

2. 如因乙方原因导致重大质量问题,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

五、争议解决合同执行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至____仲裁委员会进行仲裁。

六、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日。

电气施工质保协议书范本

电气施工质保协议书范本

电气施工质保协议书范本甲方(业主):乙方(施工单位):根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方提供的电气施工项目,乙方承担电气施工及质保工作,经友好协商,达成以下协议:一、质保范围1.1 本协议质量保修范围包括电气工程的所有施工内容,包括但不限于:电气设备安装、线路敷设、开关插座安装、照明设备安装、防雷接地等。

1.2 质保范围应符合设计文件、施工规范、国家标准和行业标准的要求。

二、质保期限2.1 本协议质量保修期限自验收合格之日起计算,保修期限为两年。

2.2 在保修期限内,如乙方施工的电气工程出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

三、质保责任3.1 乙方应严格按照设计文件、施工图、施工规范和操作规程进行施工,确保电气工程质量。

3.2 乙方应对电气工程的所有施工内容进行自检、互检和专检,确保工程质量符合国家标准和行业标准。

3.3 乙方应建立健全施工质量管理制度,加强对施工人员的培训和管理,提高施工质量。

四、质保服务4.1 乙方在施工过程中应向甲方提供合格的施工材料、设备和技术服务。

4.2 乙方在施工过程中应确保施工安全,防止安全事故的发生。

4.3 乙方在施工过程中应尊重甲方的合法权益,服从甲方的管理。

五、违约责任5.1 如乙方施工的电气工程出现质量问题,乙方应承担违约责任,赔偿甲方的损失。

5.2 如乙方未按约定时间完成施工,应向甲方支付违约金。

六、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(业主):乙方(施工单位):签订日期:签订地点:。

电气工程合同书样本(精选5篇)

电气工程合同书样本(精选5篇)

电气工程合同书样本(精选5篇)电气工程合同书样本1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。

一、工程项目:乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程(包括强电、弱电消防等预埋管),临时电部分由乙方免费安装和维护。

二、工程期限和交工日期:电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。

总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三、工程质量标准和验收方法:此电气工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此电气工程方为竣工。

四、工程量和价格:工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。

五、付款方式:乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方,监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。

待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期,工程保修期为两年,两年内电气工程无任何漏电和故障,甲方将工程质量保证金退还乙方。

六、甲方责任1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料,机器设备除外。

2、工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长3—5天)。

七、乙方责任1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。

在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象,否则甲方有权采取相应的处罚措施。

2、乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。

3、在质量保修期内电气工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。

八、奖罚措施:乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良,避免重复施工,给予5%的奖励,相反则罚5%。

电气维修承包合同5篇

电气维修承包合同5篇

电气维修承包合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方电气维修工程承包给乙方事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________电气维修工程。

2. 工程地点:____________________。

3. 承包范围:包括电气设备的维修、保养、调试等。

具体内容详见附件《工程内容清单》。

二、承包方式本工程采用包工包料的方式,由乙方负责提供技术人员、材料、工具等,完成本工程的维修工作。

三、合同工期1. 本工程自合同签订之日起开始,工期为______天。

2. 如因不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延工期。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元(大写:______元整)。

该价款为包工包料固定总价,包括人工费、材料费、机械使用费等。

2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款;工程完工验收合格后,支付剩余款项。

五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行电气维修工作,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相应的验收资料。

甲方应在收到通知后的______天内组织验收。

3. 如工程验收不合格,乙方应负责返工并承担相应费用。

六、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。

2. 如乙方在施工过程中违反合同约定,甲方有权要求乙方停工整改,并承担违约责任。

如因乙方违约导致合同无法继续履行,甲方有权解除合同,并要求乙方承担损失赔偿责任。

3. 甲方未按合同约定支付工程款项的,应按逾期支付的金额向乙方支付违约金。

违约金比例为每天逾期金额的______%。

电力工程质量保修承诺书(5篇)

电力工程质量保修承诺书(5篇)

电力工程质量保修承诺书(5篇)第一篇:电力工程质量保修承诺书附件:工程质量保修承诺书若我公司有幸中标,我公司必将竭尽全力完成施工任务。

我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。

一、质量保修期我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。

二、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目,我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。

2、发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后,将立即到达事故现场抢修。

3、质量保修完以后,由贵单位组织验收。

三、承诺工程竣工交验后,我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。

我公司严格执行市建委关于保修维修的规定,主动与建设单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三公布,保证客户能及时向我们反映工程情况。

自工程竣工后验收交付使用开始,树立“客户是上帝”用户至上的思想意识,严格按国家规定的保修期限,进行周到的服务。

工程交验半年后进行第一次回访,了解工程在质量和功能使用等方面的问题,并备案,尽快组织有关人员进行维修和处理,直至全部整修完毕。

工程交验一年后进行第二次回访,详细了解客户对工程的意见和建议,并短期内予以答复,让客户满意。

每次回访均要做好回访记录,以便考虑新的整修方案,及时解决存在的问题。

保修期后,在公司建立用户热线,及时热情解答用户咨询和解决用户困难,随叫随到。

贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金,待保修期满后归还。

我公司在此承诺:在保修期内若我公司不能及时承担保修义务,贵单位可安排其他施工单位进行维修,所发生维修费用全部从质量保证金中扣除,并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。

投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):日期:年月日第二篇:工程质量保修承诺书工程质量保修书甲方(建设单位):————————乙方(施工单位):————————甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,经双方协商一致,签订工程质量保修协议。

电气工程合同范本(精选5篇)

电气工程合同范本(精选5篇)

电气工程合同范本(精选5篇)电气工程篇1经双方协商,电气工程承包给电气作业班组,包价为xx元/M2,订立以下协议:一、合同双方:甲方:乙方:二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。

单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、合同双方的权力和义务:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。

乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。

如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。

每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。

甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。

电气维修承包合同3篇

电气维修承包合同3篇

电气维修承包合同3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证电气设备的正常运行,甲方决定将电气维修项目承包给乙方,双方经友好协商,达成如下协议:一、承包范围1. 乙方负责甲方指定的电气设备的日常维修、故障排除、保养及改造工作。

2. 承包范围包括但不限于:电气设备、配电系统、照明系统、安防监控系统等。

二、承包期限本合同承包期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。

期满后,若双方继续合作,则签订新的合同。

三、服务标准与质量保证1. 乙方应按照甲方的要求提供优质服务,保证电气设备的正常运行。

2. 乙方应派遣经验丰富的电气维修人员,确保维修质量。

3. 乙方应遵守相关的国家电气标准和规范,确保维修工作的合规性。

4. 甲方有权对乙方的服务质量进行监督,并提出改进意见。

四、费用与支付1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付电气维修费用。

具体费用标准、支付方式及时间等事项,由双方另行签订补充协议确定。

2. 乙方完成维修任务后,应向甲方提供维修报告,经甲方确认后,按照约定支付相应费用。

五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定履行维修义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。

2. 若因乙方的维修质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 若甲方未按约定支付费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

六、保密条款1. 双方应对涉及商业秘密的信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 乙方应妥善保管甲方的技术资料,未经甲方同意,不得擅自复制、转让或用于其他用途。

七、合同变更与解除1. 本合同一经签订,双方应遵守执行。

如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面补充协议。

2. 在承包期限内,任何一方不得无故解除合同。

如需解除,应提前一个月书面通知对方,并协商解决相关事宜。

电力工程保修协议书范本

电力工程保修协议书范本

电力工程保修协议书范本甲方(承包方):____________________乙方(发包方):____________________鉴于甲方已按照合同约定完成乙方的电力工程,并已经通过乙方验收合格,现双方就电力工程的保修事宜达成如下协议:第一条保修期限1.1 本协议所称的保修期自工程验收合格之日起计算,为期____年。

1.2 保修期内,甲方应对工程质量负责,并承担因工程质量问题引起的维修、更换等责任。

第二条保修范围2.1 保修范围包括但不限于甲方施工范围内的电力设备、线路、变电站等所有工程内容。

2.2 因乙方使用不当或第三方原因造成的损害不属于保修范围。

第三条保修责任3.1 在保修期内,如工程出现质量问题,甲方应在接到乙方通知后____个工作日内响应,并在____个工作日内完成维修或更换。

3.2 甲方应保证维修或更换的工程质量不低于原工程标准。

3.3 因甲方原因导致工程质量问题,甲方应承担由此产生的所有费用。

第四条保修费用4.1 保修期内,因甲方施工质量问题产生的维修或更换费用由甲方承担。

4.2 因乙方或第三方原因造成的损害,维修或更换费用由责任方承担。

第五条保修通知5.1 乙方在发现工程质量问题时,应及时以书面形式通知甲方,并提供必要的问题描述和证据。

5.2 甲方在接到保修通知后,应尽快与乙方联系,并安排维修或更换工作。

第六条保修终止6.1 保修期满后,甲方的保修责任自动终止。

6.2 如因甲方原因导致工程质量问题,乙方有权要求甲方延长保修期或承担相应的赔偿责任。

第七条违约责任7.1 如甲方未按本协议约定履行保修责任,应向乙方支付违约金,违约金的金额为____元。

7.2 如乙方未按本协议约定支付保修费用,应向甲方支付违约金,违约金的金额为____元。

第八条争议解决8.1 本协议在执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他9.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后生效。

电气工程质量保修协议书

电气工程质量保修协议书

电气工程质量保修协议书甲方(建设单位):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(施工单位):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟建设具体工程名称,乙方负责电气工程的施工,为保证电气工程在质量保修期内的正常运行和维修,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:具体工程名称2、工程地点:具体地点3、电气工程内容:包括但不限于变配电系统、照明系统、动力系统、弱电系统等的安装与调试。

二、质量保修期1、本工程的质量保修期为自竣工验收合格之日起具体时长。

2、质量保修期内,如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏,乙方应负责免费维修或更换。

三、质量保修责任1、乙方应在质量保修期内承担以下责任:对电气工程出现的质量问题进行免费维修或更换,确保工程正常运行。

定期对电气工程进行检查和维护,预防潜在问题的发生。

在接到甲方通知后的响应时间内到达现场,并在合理时间内完成维修工作。

2、质量保修范围包括但不限于以下内容:电气设备的故障和损坏。

电气线路的短路、断路等问题。

照明灯具的不亮或异常。

插座、开关的故障。

3、以下情况不属于质量保修范围:因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏。

未经乙方同意,甲方擅自改动电气系统造成的故障。

四、质量保修费用1、在质量保修期内,因乙方施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。

2、因非乙方原因产生的维修费用,由甲方承担。

五、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务有权对乙方的维修工作进行监督和检查。

按照本协议的约定及时支付维修费用(如适用)。

为乙方的维修工作提供必要的协助和便利条件。

2、乙方的权利和义务有权要求甲方提供必要的协助和支持。

按照本协议的约定履行质量保修责任。

向甲方提交质量保修工作计划和报告。

六、维修通知与处理1、当电气工程出现质量问题时,甲方应及时通知乙方,并提供详细的故障情况描述。

2、乙方接到通知后,应按照约定的时间和要求进行处理。

2024年度建筑电气工程质量保修合同

2024年度建筑电气工程质量保修合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年度建筑电气工程质量保修合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址2. 工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程开工日期2.5 工程竣工日期3. 质量保修范围及期限3.1 保修范围3.1.1 电气设备安装工程3.1.2 电气线路敷设工程3.1.3 防雷及接地工程3.1.4 照明及动力设备安装工程3.1.5 合同约定的其他电气工程3.2 保修期限3.2.1 设备及线路故障保修期限为竣工验收合格之日起一年3.2.2 防雷及接地系统保修期限为竣工验收合格之日起两年3.2.3 照明及动力设备安装工程保修期限为竣工验收合格之日起一年4. 质量保修责任及处理4.1 乙方在保修期内对工程质量问题负责修复4.2 因甲方使用、维护不当造成的质量问题,乙方负责提供技术指导并协助修复4.3 非乙方原因造成的质量问题,双方协商解决5. 质量保修费用5.1 保修范围内的问题,乙方负责免费修复5.2 保修范围外的问题,双方协商确定费用6. 双方义务6.1 甲方义务6.1.1 提供工程所需的原始资料及技术要求6.1.2 按合同约定支付工程款项6.1.3 协助乙方进行施工及保修工作6.2 乙方义务6.2.1 按合同约定完成工程及保修工作6.2.2 遵守国家法律法规及行业标准6.2.3 保证工程质量,确保工程安全7. 违约责任7.1 甲方违约7.1.1 未按合同约定支付工程款项,乙方有权暂停施工7.1.2 甲方未提供原始资料及技术要求,导致工程延期或质量问题,乙方不承担责任7.2 乙方违约7.2.1 未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同并追究乙方责任7.2.2 乙方违反国家法律法规及行业标准,甲方有权解除合同并追究乙方责任8. 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决8.2 协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼9. 合同的生效、变更与解除9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效9.2 合同的变更、解除应书面协议,经双方确认后生效10. 合同的附件10.1 工程设计文件10.2 施工图纸10.3 技术要求及规范11. 其他约定11.1 双方约定的其他事项12. 合同的签字盖章12.1 甲方签字盖章12.2 乙方签字盖章13. 合同签订日期14. 合同编号第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 甲方名称:×××公司1.1 甲方地址:×××市×××路×××号1.2 乙方名称:×××建筑安装工程有限公司1.2 乙方地址:×××市×××路×××号2. 工程概述2.1 工程名称:×××大厦建筑电气工程2.2 工程地点:×××市×××路×××号2.3 工程规模:总建筑面积××××平方米,包括主楼、附楼及地下室等2.4 工程开工日期:2024年1月1日2.5 工程竣工日期:2024年12月31日3. 质量保修范围及期限3.1 保修范围3.1.1 电气设备安装工程:包括高低压配电柜、开关柜、动力及照明配电箱等设备的安装3.1.2 电气线路敷设工程:包括电缆敷设、电线穿管、接线盒安装等3.1.3 防雷及接地工程:包括防雷设备安装、接地网敷设等3.1.4 照明及动力设备安装工程:包括灯具安装、开关及插座安装等3.1.5 合同约定的其他电气工程:如发电机组、太阳能光伏发电系统等3.2 保修期限3.2.1 设备及线路故障保修期限为竣工验收合格之日起一年3.2.2 防雷及接地系统保修期限为竣工验收合格之日起两年3.2.3 照明及动力设备安装工程保修期限为竣工验收合格之日起一年4. 质量保修责任及处理4.1 乙方在保修期内对工程质量问题负责修复4.2 因甲方使用、维护不当造成的质量问题,乙方负责提供技术指导并协助修复4.3 非乙方原因造成的质量问题,双方协商解决5. 质量保修费用5.1 保修范围内的问题,乙方负责免费修复5.2 保修范围外的问题,双方协商确定费用6. 双方义务6.1 甲方义务6.1.1 提供工程所需的原始资料及技术要求:包括电气设计图纸、施工图纸、技术说明书等6.1.2 按合同约定支付工程款项:具体支付方式和时间见合同附件6.1.3 协助乙方进行施工及保修工作:提供必要的施工场地、设备及人员支持6.2 乙方义务6.2.1 按合同约定完成工程及保修工作:保证工程质量,按照施工图纸及技术要求进行施工6.2.2 遵守国家法律法规及行业标准:严格执行国家及行业的安全生产、质量管理规定6.2.3 保证工程质量,确保工程安全:对施工过程中出现的问题及时整改,确保工程质量达到合同要求7. 违约责任7.1 甲方违约7.1.1 未按合同约定支付工程款项,乙方有权暂停施工:乙方应在暂停施工前书面通知甲方7.1.2 甲方未提供原始资料及技术要求,导致工程延期或质量问题,乙方不承担责任:但甲方应支付乙方因此产生的费用7.2 乙方违约7.2.1 未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同并追究乙方责任:乙方应支付甲方因此产生的损失7.2.2 乙方违反国家法律法规及行业标准,甲方有权解除合同并追究乙方责任:乙方应支付甲方因此产生的损失8. 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决8.2 协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼9. 合同的生效、变更与解除9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效9.2 合同的变更、解除应书面协议,经双方确认后生效10. 合同的附件10.1 工程设计文件:包括电气设计图纸、施工图纸等10.2 施工图纸:包括电气线路图、设备安装图等10.3 技术要求及规范:包括电气设备安装规范、施工及验收规范等11. 其他约定11.1 双方约定的其他事项:如工程进度、质量标准、安全措施等12. 合同的签字盖章12.1 甲方签字盖章:12.2 乙方签字盖章:13. 合同签订日期:14. 合同编号:第二部分:第三方介入后的修正15. 第三方介入15.1 本合同涉及的第三方:指非合同双方的自然人、法人和其他组织,包括但不限于中介方、检测机构、监理机构、政府部门等。

电力工程质保维修合同范本

电力工程质保维修合同范本

甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力工程项目的质保维修事宜,达成如下协议:一、质保范围1.1 乙方负责甲方电力工程(以下简称“工程”)的质保维修工作,质保期为工程验收合格之日起______年。

1.2 质保范围包括:所有设备的安装、调试、运行、维护、保养、修理及更换等。

1.3 质保期内,乙方应保证工程设备正常运行,如因设备质量问题导致设备故障,乙方应负责免费维修或更换。

二、质保服务内容2.1 乙方应提供如下服务:(1)定期对工程设备进行巡检、保养,确保设备安全、稳定运行;(2)对于设备故障,乙方应在接到甲方通知后____小时内作出响应,并在____小时内到达现场进行维修;(3)对于需要更换的零部件,乙方应保证在____小时内提供备用零部件;(4)乙方应提供设备的操作培训和技术支持,确保甲方操作人员能够熟练掌握设备的使用和维护方法;(5)乙方应按照甲方的要求,提供设备的技术文档和维修记录。

2.2 乙方应设立专门的服务热线,方便甲方随时咨询和报修。

三、质保费用3.1 质保期内,乙方应承担质保维修所需的全部费用,包括但不限于维修配件、人工费用、交通费用等。

3.2 质保期内,如甲方原因导致设备故障,乙方应根据实际情况收取相应的维修费用。

四、质保期的延长4.1 如甲方在质保期届满前希望延长质保期,应提前____个月书面通知乙方。

4.2 乙方应在接到延长质保期的通知后____个月内,与甲方协商确定延长质保期的相关事宜。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定提供质保服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

5.2 甲方未按照约定支付质保费用,乙方有权拒绝提供质保服务。

六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

电力工程质保维修合同范本

电力工程质保维修合同范本

电力工程质保维修合同范本甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________签订日期:____年____月____日签订地点:______________鉴于甲方需要对其电力工程进行质保维修服务,乙方具有相应的资质和能力提供此类服务,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方提供的电力工程质保维修服务达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方同意按照甲方的要求,对甲方指定的电力工程进行质保维修服务。

1.2 质保维修服务包括但不限于以下内容:- 故障排查与修复;- 设备维护与保养;- 系统升级与优化;- 技术咨询与支持。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2 如需延长服务期限,双方应提前____天书面协商确定。

第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为人民币____元(¥____)。

3.2 甲方应在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。

3.3 余款在服务完成后____天内支付。

第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务:- 甲方应提供乙方所需的工程资料和必要的工作条件。

- 甲方应按合同约定支付服务费用。

4.2 乙方的权利与义务:- 乙方应按照合同约定提供质保维修服务。

- 乙方应保证服务质量,并对服务结果负责。

第五条质保与维修5.1 乙方对提供的服务提供____年的质保期。

5.2 在质保期内,若因乙方服务质量问题导致的工程故障,乙方应在接到甲方通知后____小时内响应,并在____小时内提供解决方案。

第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定,应向对方支付违约金,违约金的数额为违约方应支付或应收服务费用的____%。

第七条合同变更与解除7.1 因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。

7.2 双方可以协商一致变更或解除合同。

第八条争议解决8.1 合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。

电力工程质保维修合同范本

电力工程质保维修合同范本

电力工程质保维修合同范本甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方提供的电力工程项目的维修保养事宜,达成如下协议:一、质保范围1.1 本合同所指电力工程项目(以下简称“项目”),位于__________,包括但不限于:__________。

1.2 乙方承担项目的质保维修工作,质保期限自项目竣工验收合格之日起算,为期____年(以下简称“质保期”)。

二、质保内容2.1 乙方负责对项目所涉及的电力设备、设施进行定期巡检、保养、维修,确保设备的正常运行。

2.2 乙方应在质保期内,对项目所涉及的电力设备、设施进行必要的更换、维修,以保证项目的正常使用。

2.3 乙方应对项目所涉及的电力设备、设施的安全性能进行监测,发现安全隐患及时整改。

三、质保费用3.1 乙方向甲方提供的质保服务,质保期内不收取甲方任何费用。

3.2 质保期内,如因乙方原因导致设备、设施损坏,乙方应承担相应的维修费用。

3.3 质保期内,如因甲方原因导致设备、设施损坏,甲方应承担相应的维修费用。

四、质保服务承诺4.1 乙方承诺,在质保期内,对项目所涉及的电力设备、设施提供全天候的维修服务。

4.2 乙方承诺,在质保期内,对项目所涉及的电力设备、设施的维修质量进行跟踪,确保维修后的设备、设施达到原有性能。

4.3 乙方承诺,在质保期内,对项目所涉及的电力设备、设施的安全性能进行定期检查,确保项目的安全运行。

五、违约责任5.1 乙方未按照本合同约定的质保服务内容提供服务的,甲方有权要求乙方在规定时间内履行合同义务,并有权要求乙方支付违约金。

5.2 甲方未按照本合同约定的质保费用支付的,乙方有权拒绝提供质保服务,并要求甲方支付违约金。

六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

电气工程质量保修书

电气工程质量保修书

电气工程质量保修书保修人:[保修人姓名/公司名称]受保修人:[受保修人姓名/公司名称]项目名称:[电气工程项目名称]项目地址:[项目详细地址]日期:[日期]1. 保修责任根据本合同,保修人承诺对以下电气工程项目的质量问题提供保修服务:- [列出需要保修的电气工程项目]2. 保修期限保修期限自项目竣工验收之日起开始,持续至保修期限届满之日。

3. 保修内容本保修书包括以下保修内容:- 对于项目中存在的电气系统故障、缺陷或质量不达标的问题,保修人将负责维修、更换或改良以确保正常运行。

- 保修人将提供必要的维修人员和设备,并尽快响应受保修人的保修请求。

- 若保修期内由于质量问题导致的电气系统故障,保修人将承担维修费用,包括人力、材料、设备和运输费用。

- 保修人将按照电气工程标准要求,确保在保修期限内保证项目的正常运行及安全性。

4. 保修服务流程- 受保修人需及时向保修人提出书面保修请求,并提供详细的问题描述和相关证据。

- 保修人将在接到保修请求后尽快安排维修人员进行现场检查和维修。

- 若维修人员发现问题属于保修范围内,保修人将在合理的时间内采取措施进行维修,并确保问题得到解决。

- 若保修期满时,受保修人未提出任何保修请求,视为质量问题已解决,保修人将不再承担任何维修责任。

5. 其他约定事项- 本保修书仅针对电气工程项目的质量问题,不包括任何人为损坏、自然灾害或意外事件导致的损失。

- 保修责任仅限于已竣工的电气工程项目,对于新增的改造或扩建项目,需要另行达成书面协议。

6. 法律适用与争议解决本保修书受中华人民共和国法律管辖。

对于因履行本合同引起的任何争议,双方应通过友好协商解决;如果协商无果,任何一方可以将纠纷提交至受法律管辖的法院解决。

双方保修人和受保修人在本保修书上签字即表示同意并接受以上条款和条件。

保修人:签字:__________________日期:__________________受保修人:签字:__________________ 日期:__________________。

电力工程质量保修合同

电力工程质量保修合同

电力工程质量保修合同【电力工程质量保修合同】甲方(业主):___________乙方(承建方):___________鉴于甲方委托乙方进行___________电力工程(以下简称“本工程”)的建设,并已竣工验收合格,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就本工程的质量保修事宜达成如下协议:一、保修范围本合同所涉及的保修范围包括本工程的所有施工内容,包括但不限于土建工程、安装工程、电气系统、控制系统等。

具体保修内容以本工程竣工验收时确认的《工程质量保证书》为准。

二、保修期限本工程的保修期限为自竣工验收合格之日起计算,为期________年。

在保修期内,如发现任何质量问题,乙方应负责无偿修复或更换。

三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量负责,确保在保修期限内,因施工质量不符合国家标准及设计要求而造成的缺陷或损坏,乙方应负责修复。

2. 如因自然灾害或其他不可抗力因素导致的损坏,不在保修范围内,但乙方应提供必要的技术支持和服务。

3. 甲方发现质量问题应及时书面通知乙方,乙方接到通知后应在合理时间内安排维修。

四、权利与义务1. 甲方有权在保修期内对工程质量进行监督检查,并有权要求乙方对发现的质量问题进行修复。

2. 乙方应保证提供的维修服务及时、有效,确保维修后的工程质量符合要求。

3. 甲方应合理使用和维护工程设施,不得因使用不当导致工程损坏。

五、违约责任如一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。

六、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字盖章):___________ 日期:____年___月___日乙方(签字盖章):___________ 日期:____年___月___日。

电气施工质保协议书范本

电气施工质保协议书范本

电气施工质保协议书范本甲方(委托方):_____________________乙方(施工方):_____________________鉴于甲方委托乙方进行电气施工工程,为明确双方权利义务,保障工程质量,经双方协商一致,订立本质保协议书。

第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条质量保证2.1 乙方保证按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合甲方要求。

2.2 乙方应提供完整的施工图纸、技术文件和施工方案,并在施工过程中接受甲方的监督和检查。

2.3 乙方应保证施工所用材料、设备符合国家及行业相关标准,并提供相应的质量证明文件。

第三条质保期限3.1 本工程质保期限为工程竣工验收合格之日起____年。

3.2 在质保期内,如因乙方施工原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复或更换。

第四条质保责任4.1 乙方在质保期内应定期对工程进行巡查和维护,确保工程正常运行。

4.2 如甲方在质保期内发现工程质量问题,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后____天内响应并进行处理。

4.3 因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担由此产生的一切责任和费用。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方承担违约责任。

5.2 如甲方未按约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:____________________________(以下无正文)。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲方(发包人)(全称):
乙方:(承包人)(全称)
为保证____________电气工程在合理使用期限正常使用,发包人、承包人承办人经协办商一致填订工程质量保修书。

承办人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容
1、承包人在质量保修期间内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保证修责任。

2、凡属承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由此维修造成发包人、业主的全部损失,均属承包人保修范围。

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量期以工程所在单位工程整体通过竣工验收之日起,保修期限为贰年
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到维修通知之日后______小时内派人维修。

2、承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字方视为完成,所维修项目在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人免费保修。

3承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,发包人有权自行另请他人维修并确定价格,所有修复费用及赔偿费及发包人加收管理费(修复并赔偿费的______%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除(不需要承包人书面确认),但不等于解除承包人应负的任何责任。

4、由于承包人工程质量问起造成发包人、业主的全部直接和间接损失,包括退房、赔偿等损
失,由承包人无条件承担。

如业主另有索赔要求,则承包人授权承保人代表会同发包人代表与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经发包人和业主签字后立即生效,并由发包人签发《扣款通知单》将承包人须承担的费用总额,直接从发包人支付承包人的任何款项中扣除。

5、维修工作完成后,承包人负责将施工现场清理干净,如维修过程中给业主造成其他损失,则承包人应承担相应的责任。

6、质量保修完成后,由发包人组织验收。

7、保修期内因承包人工程质量而保修的,相应保修期从修复之日起计算,时间顺延。

四、质量保修金支付
工程质量保修金为结算总价的______%,质量保修金银行利率不计。

五、质量保修金返还
如保管期间工程无重大质量缺陷或承包人已经完好的履行了各项保修义务,则分一次退还,支付保修金时扣除相应时段发包人公司垫付应由承包人承担的维修费用。

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人、双方共同签署。

甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方(委托)代表人:乙方(委托)代表人
年月日年月日。

相关文档
最新文档