水电站引水工程建设维修工程施工合同书(范本)
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 引言本文档为水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本，旨在明确合同双方的权责，确保工程的顺利进行。
本合同由甲方（承包商）和乙方（业主）共同签署，并受相关法律法规的约束。
2. 合同内容2.1 项目信息合同项目为水电站引水工程建设维修工程，并包括以下具体信息：- 项目名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工期要求：- 工程造价：2.2 甲方责任与义务甲方承担以下责任和义务：- 按照合同约定的工程规模和质量要求，按时完成工程施工任务；- 严格执行相关法律法规，遵守工程施工的安全、环保、质量等要求；- 提供施工所需的资金、设备、材料和劳动力等；- 组织施工队伍，并对施工人员进行培训和管理；- 确保工程施工期间的协调配合，并及时解决工程施工中的问题。
2.3 乙方责任与义务乙方承担以下责任和义务：- 向甲方提供工程建设的相关资料和要求；- 按照合同约定支付工程造价，支付工程款项的方式和时间均按合同约定执行；- 对甲方提供的施工方案、进度计划等进行审核和确认；- 协助甲方解决工程施工中的问题，并提供必要的支持和配合；- 对甲方提供的施工质量进行验收，确保施工质量达到合同约定的标准要求。
2.4 工程款项支付方式工程款项支付方式按以下约定执行：- 工程款项总额为合同约定的金额；- 工程款项按合同约定的比例进行分期支付，每一阶段的支付时间和款项比例由双方协商决定；- 工程质量问题和未完成的施工任务不得作为支付款项的理由。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应提前书面通知对方并经过双方协商达成一致意见后，方可进行变更。
合同变更的内容和影响范围应明确记录，以便后续履行。
3.2 合同解除双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方并经过双方协商后解除合同。
如有一方违反合同约定，致使对方不能履行合同，对方有权解除合同，并有权要求违约方向其承担相关的违约责任。
2023水电站引水工程建设维修工程施工标准合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书一、合同双方本合同由双方协商签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、项目概述1.项目名称：水电站引水工程建设维修工程2.项目位置：[项目所在地]3.项目规模：[工程规模]4.项目工期：[工程工期]5.项目费用：[工程费用]三、合同条款1. 工程内容甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的设计、施工和维修工作。
2. 工程期限本工程开始日期为合同签订之日起，工期为[工期]日历天，自开工之日起计算。
3. 工程费用1.本工程的总投资为[投资金额]。
2.工程款项支付方式：–甲方于工程开工前支付[首付款金额]作为首付款；–甲方按照工程进度支付相应款项，每次支付款项的比例由双方协商确定。
4. 工程质量要求1.乙方应按照国家有关法律法规和工程建设标准的要求，保证工程质量。
2.工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查，如发现存在质量问题，乙方应负责进行整改。
5. 违约责任1.任何一方未履行合同约定义务的，应向对方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
2.如果因一方的原因导致工期延误，延误期间发生的费用由延误方承担。
6. 保证和担保1.乙方应按照国家有关法律法规的要求，提供必要的保证和担保。
2.乙方应保证工程质量符合合同约定，并对工程质量承担相应的责任。
7. 变更和解除1.非经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.如果因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决或提出变更合同的要求。
8. 保密条款双方应对接触到的商业秘密和技术资料严格保密，不得泄露给第三方。
9. 法律适用和争议解决1.本合同适用本国法律。
2.如果在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交给合同约定的争议解决方式进行处理。
四、签约人甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本合同编号：2021-WD-001甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]甲乙双方就水电站引水工程建设维修工程的施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：1. 总则1.1本合同的约定，适用于甲方与乙方就水电站引水工程建设维修工程的施工合作关系。
1.2合同价格：本工程总合同价为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元），合同价款包括直接费用和间接费用、税费，以及甲方指定的其它相关费用。
2. 工程内容2.1工程范围：本合同中，工程范围为水电站引水工程的建设维修工程。
2.2工程标准：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.3工程进度：乙方应按照甲方制定的项目进度计划，完成工程的施工任务。
3.工期与付款方式3.1工期安排：乙方应于合同签订之日起，按照双方商定的工期安排，按时完成工程的施工任务。
3.2阶段付款：根据工程进度和合同约定，甲乙双方商定阶段付款的金额和支付时间。
乙方完成相应阶段的施工任务后，甲方应按时支付相应的款项。
3.3最终付款：乙方完成工程施工及相关验收工作后，甲方应支付剩余合同款项的80%作为工程的最终付款。
4.质量保证4.1工程质量：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准，合理安排施工流程和人员，确保工程质量符合相关标准和规范。
4.2保修期：自乙方竣工并向甲方交付验收之日起，乙方承诺提供一年的质量保修期，对因施工质量问题所导致的故障进行免费维修和更换。
5.违约责任5.1乙方迟延履约：如乙方未能按照合同约定的工期完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，违约金金额为工程合同价款的1‰，同时甲方保留采取其它合法手段的权利。
5.2甲方迟延履约：如甲方未能按照合同约定的付款时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同金额的1‰。
6.争议解决6.1双方发生争议应友好协商解决，若协商不成，应提交所在地法院进行仲裁。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 合同双方本合同由双方共同签订：甲方：（全称）、（地质）乙方：（全称）、（地质）2. 合同背景鉴于甲方计划进行水电站引水工程的建设维修工程，甲、乙双方就工程施工进行协商并达成一致意见，决定签订本合同。
3. 工程范围本合同涵盖工程范围：•详细列出工程范围的描述或指引；•工程材料、设备的采购；•工程施工所需人力和技术支持。
4. 工程质量和验收标准4.1 工程质量甲方要求工程施工的质量应符合国家相关法律法规的要求，并按照合同约定的工程标准进行施工。
4.2 工程验收乙方完成工程施工后，甲方有权进行工程验收。
工程验收以合格的建设工程质量为标准，甲方应当在工程完工之日起10个工作日内进行验收。
5. 工期和支付方式5.1 工期工程施工计划总工期为天/月，具体工期按照工程施工进度进行调整。
5.2 支付方式乙方按照方式向甲方收取工程款：•预付款：工程启动前甲方预付乙方工程款%作为启动资金；•进度款：根据工程进度，每完成%的工程进度，甲方支付相应比例的工程款；•竣工款：工程完工后，甲方支付工程款的剩余部分。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任如果甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持，甲方应承担违约责任，并支付给乙方相应的违约金。
6.2 乙方违约责任如果乙方未按照合同约定按时完成工程施工或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担相应的违约金。
7. 保密条款甲、乙双方在合作过程中可能会涉及商业机密和技术秘密等敏感信息，甲、乙双方均应保守此类信息，不得泄露、转让或用于其他目的。
8. 知识产权在工程施工过程中，乙方所特有或独立创造的技术、设计图纸等知识产权归乙方所有。
甲方不得侵犯乙方的知识产权。
9. 法律适用和争议解决本合同的解释、变更、执行和争议解决均适用现行的法律。
对于因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
水电站引水工程施工合同书(汇编13篇)
水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书篇1甲方：________承包方(乙方)：________为提高泵站品位，制造良好的工作环境，经甲、乙双方协商全都，甲方将________托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。
1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天支配人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
水电站 引水工程建设维修 工程施工合同书三篇
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）： XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日深圳市家庭装饰装修工程施工合同书示范文本合同编号：_________________________发包人(以下简称甲方)：___________________________________________住所: _________________________身份证号:_________________________联系电话:__________________________________________________________承包人(以下简称乙方)：___________________________________________营业执照号:________________________________________________________住所:____________________________________________________________ __法定代表人: ___________________联系电话:_________________________施工队负责人: _________________联系电话:_________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点：____________________________________2、户型结构：____________________________________套内面积____________平方米。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方公司名称]乙方（承包单位）：[乙方公司名称]鉴于甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程项目，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，以确保项目的顺利进行。
第一条合同目的本合同旨在明确乙方承担的水电站引水工程建设维修工程的施工责任和甲方支付相应费用的权责，确保合同双方的权益。
第二条工程内容乙方承担水电站引水工程建设维修工程的施工任务，具体工程内容包括但不限于： - 设计、施工图纸的制作； - 建设工程的实施；- 设备的采购与安装； - 检验与测试； - 工程质量控制； -完工验收。
第三条工程进度和责任1.甲方和乙方应共同制定施工计划和工期安排。
如果由于不可抗力等原因导致项目延迟，双方应友好协商调整工期。
2.乙方应按照约定时间节点完成工程进度，确保工程的顺利推进。
如乙方未按时完成工程进度，甲方有权要求其加快进度或采取补救措施。
第四条施工费用支付1.甲方按照双方签订的付款计划，及时足额向乙方支付施工费用。
2.甲方支付施工费用的方式为[支付方式]，付款期限为[付款期限]。
3.如因乙方原因导致施工延误或工程质量不达标，甲方有权对相应款项进行扣减或暂停支付。
第五条规格标准和质量要求1.乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工规划要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2.如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，乙方应承担相应费用。
第六条保证和维修期限1.乙方对建设维修工程所用的设备、材料提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如设备或材料出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
2.乙方对建设维修工程的施工质量提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如工程出现问题，乙方应无偿进行修理或整改。
第七条保密义务双方应对本合同所涉及的项目、技术、商业秘密等保密信息承担保密义务，未经一方书面同意，不得向第三方泄露或披露。
第八条违约责任1.如果一方违反本合同的约定，未能履行合同义务，对方有权要求其支付违约金或承担相应法律责任。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书尊敬的乙方：一、合同双方甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）二、合同背景为了确保水电站引水工程的正常运行和安全性，甲方决定进行引水工程的建设维修工程施工。
经过充分洽谈和协商，双方达成以下合同。
三、项目概述1. 项目名称：水电站引水工程建设维修工程施工2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：包括但不限于设计、施工、维修等相关工作。
四、合同条款1. 工程内容（详细描述工程内容）2. 工程费用及付款方式（具体描述工程费用及付款方式）3. 工期及违约责任（详细描述工期及违约责任）4. 保险责任甲方应购买适当的保险用于工程建设及运行期间的相关风险。
乙方在施工过程中应遵守相关安全操作规定，并购买适当的施工责任保险。
5. 保修责任乙方应保证工程的质量与设计规范相符，并承担工程质量保修责任。
保修期限为工程竣工之日起（具体天数）。
6. 变更和解除合同任何一方在施工过程中如需对合同内容进行变更，应经双方书面同意。
如有解除合同的情况发生，应提前一定期限以书面形式通知对方，并承担相应的违约责任。
7. 知识产权相关工程设计所涉及的知识产权归属甲方所有，乙方不得未经许可泄露、转让或使用于其他项目。
8. 合同争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
五、合同生效及其他1. 本合同自双方代表签字之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具备同等法律效力。
合同中未尽事宜，由双方另行协商确定，并以书面形式补充、修改本合同。
甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：_____________________（以下称为“甲方”）地址：_____________________联系人：___________________方式：_____________________乙方：_____________________（以下称为“乙方”）地址：_____________________联系人：___________________方式：_____________________项目背景根据双方的商定，甲方拟在合同约定的地点进行一项水电站引水工程建设维修工程项目，包括但不限于：设备选型和采购施工图纸设计施工方案制定施工现场施工及配合工程质量管理工程验收及移交乙方作为建设维修工程的承包商，具备相应的资质和经验，在商定的合同期限内按照甲方的要求完成本项目。
项目起止时间本项目的起止时间为 ___________________ 至___________________。
工程价格及付款方式1. 本项目的总工程价格为 _________________（大写：_________________）人民币。
2. 甲方将在合同签订后3个工作日内支付首期款项_________________（大写：_________________）人民币给乙方。
3. 甲方将根据工程进度以及质量达到验收标准的情况下，在工程完工后将余下工程款项 _________________（大写：_________________）人民币支付给乙方。
项目责任和义务甲方责任和义务1. 甲方应向乙方提供本项目的相关技术资料、施工图纸、设计要求等必要信息。
2. 甲方应对乙方提供的施工图纸、方案等进行审核和确认。
3. 甲方应提供合理的施工场地、施工设备等必要条件，确保工程能够按计划顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。
水电维修合同书范本(18篇)
水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本篇1 甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。
结构形式：框剪。
二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。
四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。
(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。
五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。
3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。
5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日_________年____月____日水电维修合同书范本篇2 发包方(下称甲方)：承包方(下称乙方)：根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程1.2工程地址：文化苑小区1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
水电电站引水工程施工合同4篇
水电电站引水工程施工合同4篇篇1水电电站引水工程施工合同一、合同双方甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系电话：二、工程基本情况1、项目名称：水电电站引水工程施工合同2、工程地点：xxxx省xxxx市xxxx县3、工程规模：xxx立方米/小时4、工程内容：工程包括引水工程的设计、施工、监理等全过程服务。
三、工程价格及支付方式1、工程价格：合同金额为xxxx万元，包含工程设计费、施工费、监理费等全部费用。
2、支付方式：甲方分期支付工程款，具体支付比例和时间节点见附件一《付款进度表》。
四、工程设计要求1、工程设计应符合国家相关标准和规定。
2、设计方应根据项目实际情况制定合理的施工方案，并经甲方审核同意后开始施工。
五、工程施工要求1、施工方应按照设计方案进行施工，保证工程质量。
2、施工方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，确保工程按时完工。
六、工程监理要求1、监理方应全程监督工程施工过程，保证工程质量符合设计要求。
2、监理方应及时向甲方汇报工程进度和质量情况，确保工程顺利进行。
七、工程保修要求1、工程保修期为xxx年，施工方在保修期内负责维护工程设施的正常运行。
2、保修期内如有设施故障，施工方应及时响应，进行维修或更换，保证工程正常运行。
八、合同变更和解除1、因工程设计需要或其他原因，如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2、合同未尽事宜由双方赴根据相关法律法规协商解决。
九、其他条款1、本合同自双方签字生效，至工程竣工并经验收合格后终止。
2、对于未尽事宜，双方可签署补充协议。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章签字）：日期：乙方（盖章签字）：日期：以上是关于水电电站引水工程施工合同的一些基本内容，希望双方能够按照合同规定，共同完成工程，保证工程质量和进度，共同达成合作目标。
篇2水电电站引水工程施工合同一、合同双方甲方：（委托方）___________乙方：（承包方）___________二、项目概况根据双方协商一致，甲方委托乙方承包水电电站引水工程施工项目，具体项目地址为___________，工程内容为___________，工程规模为___________，工程周期为___________。
水利水电工程施工合同范本8篇
水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。
二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。
不包含的内容（如有）为：[具体内容]。
三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。
四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。
乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。
工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。
2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。
4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
所有款项结算均以人民币为结算货币。
六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。
2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书正规范本(通用版)[1]
![2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cac8752eae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe64.png)
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号： X甲方： [甲方公司名称]乙方： [乙方公司名称]双方本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的施工事项，达成如下合同：一、工程概况1.1 项目名称：水电站引水工程建设维修工程1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程内容：包括但不限于引水管道安装、水泵安装与维修、水源调配等工作，具体详见附件工程细则。
1.4 工期：合同签订后个工作日内完成。
二、价款及支付方式2.1 工程总价款：人民币X万元（大写：X万元整）。
2.2 付款方式：甲方按照工程进度完成情况进行阶段性支付，具体支付节点及金额详见附件付款计划。
2.3 甲方支付款项于收到乙方工程完工报告及发票后的5个工作日内支付，支付方式以银行转账方式进行。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量：乙方负责该工程的质量保证，工程符合国家相关标准及乙方承诺的质量要求。
3.2 工程验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，验收合格后，乙方有权向甲方索取工程验收证书并进行支付的申请。
3.3 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并在整改完成后进行重新验收。
四、施工期限4.1 工程施工期限为个工作日，具体工期详见附件施工计划表。
4.2 如果因甲方的原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
五、双方权利义务5.1 甲方的权利和义务：•为乙方提供项目所需的合理条件和解决项目实施中产生的问题；•按照合同约定支付对应的款项。
5.2 乙方的权利和义务：•按照合同约定完成工程建设维修工程；•保证施工质量符合国家相关标准；•如工程延误，及时通知甲方并给予解释。
六、违约责任6.1 乙方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此所遭受的损失。
6.2 若因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担延期费用，具体费用按照双方商定执行。
七、争议解决7.1 对于本合同的履行和解释发生争议的，双方应友好协商解决。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《合同法》的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就水电站引水工程建设维修工程的施工，达成以下合同：第一条合同背景1. 甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程，现需委托乙方进行施工。
第二条合同内容1. 乙方负责根据甲方的要求，进行水电站引水工程建设维修工程的施工。
2. 乙方应对施工过程中遇到的问题进行及时解决，确保施工进度和质量。
3. 乙方在施工过程中应按照相关法律法规和技术规范进行操作，并确保施工安全。
4. 乙方应配备足够的施工人员和设备，以完成本合同约定的工作。
第三条工期和质量要求1. 工期：根据甲方的要求，工程施工的预计工期为6个月。
2. 质量要求：乙方应保证施工过程和竣工质量符合相关规范标准和甲方的要求。
第四条付款方式1. 甲方应按照约定的工程进度，及时支付乙方施工款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件。
第五条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方及时支付，并有权暂停施工。
2. 若乙方未按合同约定施工或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修正，并有权要求相应的赔偿。
第六条合同解除与变更1. 若因不可抗力原因合同约定的工程，甲乙双方可以协商解除合同。
2. 若因特殊原因需变更合同内容，甲乙双方应通过书面协商达成一致，并签署变更合同。
第七条争议解决1. 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
第八条合同生效和效力1. 本合同经甲乙双方签章，即为生效。
2. 本合同存一份于甲方，一份于乙方，具备同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同合同书
甲方（委托方）：________ 乙方（承包方）：________
鉴于甲、乙双方为水电站引水工程建设维修工程施工合同的签订，经友好协商，特订立如下合同：
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同（二）
二、项目概况：本工程的建设目的在于确保水电站引水系统正常运行，维护系统设备，维修工程保障系统的长期稳定运行。
三、合同标的：本合同范围包括但不限于水电站引水系统各相关设备的安装、维护与维修。
四、工程周期：本合同的工程周期为____年，具体时间自双方签订合同日起计算。
五、工程款项：合同总金额为________（大写）人民币，双方约定支付方式为__________。
六、合同履行：双方应按照合同约定，共同完成工程建设维修任务，确保工程质量和进度。
七、违约责任：对于任何一方的违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
八、合同解释：本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，本合同解释权归双方共同管理。
九、合同生效：本合同一式___份，自双方盖章之日起生效，并有效期至工程竣工验收合格之日止。
十、签订地点：_________日期：_________
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________ 2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同（三）签署人：_________ 签署人：_________。
水电电站引水工程施工合同5篇
水电电站引水工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电电站引水工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：引水工程包括渠道开挖、管道铺设、泵站建设等。
4. 工程规模：具体规模根据甲方提供的施工图纸及施工方案确定。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计算工期，具体开工日期由甲方通知乙方。
2. 工程工期为______天，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据施工图纸及工程量清单确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项。
具体支付方式为：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款______元；（2）工程进度款：根据工程进度，甲方按照合同约定支付工程进度款；（3）工程尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准及施工图纸进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，并出具验收报告。
4. 若工程验收不合格，乙方应负责返工或整改，并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，应按照合同约定承担违约责任。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本本合同书由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同确认并签订，双方应当按照合同约定履行各自的责任和义务。
具体合同条款如下：第一章合同背景和目的甲方与乙方同意合作进行水电站引水工程建设维修工程，甲方为工程建设的业主，乙方为工程建设的承包商。
本合同旨在明确双方在项目工程建设中的权益和责任，保障工程建设的顺利进行。
第二章项目描述本工程项目是水电站引水工程的建设维修工程，主要包括但不限于以下内容：1.工程范围：详细描述工程的范围和规模。
2.工程进度：双方约定的工程建设时间计划，包括起始时间、完成时间等。
3.工程要求：对工程建设唯一细化的技术要求和质量标准。
第三章合同价款和支付方式1.合同价款：约定工程建设的总价款。
2.价款支付方式：约定价款支付的方式和周期。
3.价款支付条件：约定支付的条件和甲方验收的规定。
第四章工期和延期1.工期：约定工程建设的期限。
2.工期保证：双方约定在工期内完成工程建设的责任和义务。
3.延期处理：约定延期处理的具体方式和条件。
第五章保证和担保1.甲方提供的保证和担保：约定甲方在工程建设中所提供的保证和担保。
2.乙方提供的保证和担保：约定乙方在工程建设中所提供的保证和担保。
第六章风险和责任1.工程风险：明确工程建设过程中可能出现的风险和责任，双方对此进行划分。
2.违约责任：责任追究的方式和范围。
3.不可抗力：双方约定对不可抗力事件的处理方式和责任分担。
第七章变更和解除1.变更：约定工程建设过程中如需变更的情况和程序。
2.解除：约定双方解除合同的情况和程序。
第八章争议解决约定争议解决的方式和程序。
第九章附件本合同涉及的附件包括但不限于图纸、施工计划、合同附录等，详见合同附件。
本合同有效期为自双方签字盖章之日起生效，至工程建设完工并经甲方验收合格之日止。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：附件：详见合同附件。
法律名词及注释：1.甲方：指工程建设的业主，即委托乙方进行施工的一方。
水电站工程建设施工合同(3篇)
第1篇合同编号： ______________签订日期： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________鉴于：甲方计划在_________地区建设水电站，乙方具备相关资质，愿意承担该水电站的建设施工任务。
为明确双方的权利、义务，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程总投资：_________________________第二条工期要求2.1 乙方应在合同签订后_________天内完成施工准备工作，并于_________日正式开工。
2.2 工程总工期为_________个月，自开工之日起计算。
2.3 因设计变更、自然灾害等不可抗力因素导致工期延误的，经双方协商一致，可相应顺延工期。
2.4 乙方如无正当理由，擅自延长工期，每延误一天，应向甲方支付_________%的违约金。
第三条承包方式3.1 本工程采用________________承包方式。
3.2 乙方负责提供施工图纸、施工组织设计、施工方案等施工资料。
3.3 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工。
第四条合同价款4.1 本工程合同价款为人民币_________万元整。
4.2 合同价款包括以下内容：（1）施工费用；（2）材料费用；（3）机械设备费用；（4）施工管理费用；（5）其他相关费用。
4.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工组织设计、施工方案等资料，甲方支付合同价款的_________%；（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同价款的_________%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同价款的_________%。
引水工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的引水工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：____________________二、合同工期2.1 合同工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
三、工程款支付3.1 乙方提交施工图纸、施工组织设计及施工方案后，甲方应在______日内支付合同总价的_____%作为预付款。
3.2 工程进度达到合同约定的节点，甲方应在______日内支付已完工程款，支付比例根据工程进度确定。
3.3 工程竣工验收合格后，甲方应在______日内支付合同总价的_____%作为竣工结算款。
3.4 乙方在工程完工后，应向甲方提交工程结算报告，甲方应在______日内对结算报告进行审核，并支付剩余工程款。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程建设标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同要求。
4.2 工程质量标准应达到国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。
2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就水电站引水工程建设维修工程进行订立，并共同遵守合同条款。
1. 总则1.1 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]1.2 项目背景甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程，为此双方订立本合同，明确各自权责，并保证工程的顺利进行。
2. 工程内容2.1 工程概述本工程的主要目标是对水电站引水系统进行维修和改造工作，以确保其正常运行和延长使用寿命。
2.2 工程范围具体工作范围包括但不限于：•检修和更换管道、阀门和泵站设备；•清理和疏通管道；•检查水电站引水系统的安全性和稳定性；•提供必要的工具和设备；•其他工程相关的任务。
2.3 工期要求工期约定为合同签署后天内完成所有工程。
3. 合同价款3.1 价款总额根据工程内容的复杂程度和工期的长短，双方商定本合同的总价款为X元（大写）。
3.2 付款方式乙方将按照方式支付合同价款：•第一笔款项：工程开始前支付总价款的%作为预付款；•第二笔款项：工程完成%后支付总价款的%；•最后一笔款项：工程完工并通过验收后支付总价款的%。
4. 工程方法和质量控制4.1 工程方法乙方承担工程的施工任务，应按照甲方提供的技术要求和工程计划进行施工。
乙方应保证工程施工的安全、规范和高质量。
4.2 质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，并配备适当的质量检测设备和人员，以确保工程的质量符合相关国家标准和技术规范。
5. 合同履行保证5.1 甲方责任甲方应按照合同约定支付合同价款，并提供必要的资料和协助，以确保工程的顺利进行。
5.2 乙方责任乙方应按照甲方提供的技术要求和工期要求进行工程施工，保证工程的质量和进度。
如乙方未能按时或未能达到合同要求完成工程，甲方有权要求赔偿或采取其他追究责任的措施。
6. 违约责任6.1 违约方责任任一方未能履行合同义务的，应承担违约责任。
违约方应向守约方支付相应的违约金，并承担由此造成的其他损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
甲方：
乙方：
甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
甲方要求乙方进场及竣工时间：
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指
导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：
乙方：
年月日。