污水处理设备安装合同模板
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）为确保双方合作的顺利进行，根据双方的意向共同达成以下污水处理工程安装合同：一、项目概况1. 项目名称：_______污水处理工程2. 项目地址：_______3. 项目规模：_______ （具体规格、容量等）4. 工程内容：_______ （包括设计、安装、调试等）5. 工期：_______ （具体日期）6. 价格：_______ （总价、预付款、尾款等）7. 验收标准：_______（具体标准）二、甲方提供的资料和条件1. 项目资料：甲方应向乙方提供项目的相关资料，包括设计图纸、施工方案、流程要求等，确保乙方完全了解项目要求。
2. 材料供应：甲方应按照合同约定向乙方提供所需材料和设备，保证其质量和数量满足工程要求。
3. 现场条件：甲方应保证施工现场的安全和环境卫生，提供必要支持和协助，确保工程顺利进行。
三、乙方的职责和权利1. 设计规划：乙方应根据项目要求进行设计和规划，保证工程的合理性和可操作性。
2. 施工安装：乙方应按照合同规定的时间和质量要求进行施工和安装，确保工程如期交付。
3. 质量控制：乙方应严格执行相关质量标准和验收要求，对工程质量负责。
4. 安全保障：乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工现场的安全，避免意外事故发生。
5. 完工报告：乙方应在工程完工后向甲方提交完工报告，并配合甲方进行验收。
6. 维护保养：乙方应向甲方提供一定时间内的维护保养服务，确保工程设备的正常运行。
四、价格支付及其他约定1. 价格支付：甲方应按照合同约定的支付方式和期限向乙方支付项目款项。
2. 索赔处理：双方应在合同履行过程中，及时沟通解决可能出现的纠纷和索赔问题。
3. 违约责任：若因一方违约导致合同无法履行，违约方应对对方造成的损失承担相应赔偿责任。
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本一、甲方：（委托方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方：（承包方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于乙方具有从事污水处理工程安装的能力和资质，且甲方委托乙方对其进行污水处理工程安装，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：二、工程名称：_______________工程地点：_______________工程规模：_______________三、工程范围及内容：1. 根据甲方要求，乙方负责进行污水处理设备的安装、调试和试运行；2. 乙方应根据甲方的要求提供相关的技术服务和支持；3. 乙方应保证工程质量符合国家规定的有关标准。
四、工程进度：1. 乙方应按照双方协商的工期安排，按时完工；2. 若由于不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在延误期间采取相应措施加快工程进度。
五、工程费用：1. 工程总造价为_______________元；2. 工程费用支付方式为_______________；3. 工程款项支付时间为_______________。
六、工程质保期：1. 乙方承诺所提供的污水处理工程设备具有国家相关的认证，并提供工程质保期为_______________年的承诺；2. 在质保期内，如设备出现性能问题，乙方承诺提供免费的维修服务。
七、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程不能按时完工，乙方应承担相应的违约责任；2. 如因甲方原因导致工程不能按时完工，甲方应承担相应的违约责任。
污水处理工程安装合同范本(3篇)
污水处理工程安装合同范本发包人：__________ 承包人：__________第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：污水处理厂三期项目设备安装及调试工程工程地点：污水处理厂三期工程规划红线内工程内容：工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程，四联体(粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池)，A2污泥浓缩脱水机房，加氯间，除磷加药间，除臭装置，中水装置，污泥输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装及调试，本工程所需电缆的铺设，电缆头和电缆支架制作等，及工艺建构筑物外5米内所有管道和管件的安装。
(___万吨/日污水处理能力)(具体工程内容见合同附件。
)①E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备(含闸门，除臭装置，加氯装置、中水装置和污泥料仓等)、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试;②E1包范围内所有设备和材料的安装;E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平台、检修架和储槽的制作;E1包内的管件(弯头、异径等)现场根据情况能制作的尽量制作，不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装;③E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工作，E1包范围内电气设备的现场测试工作，协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作;④负责临时设施的搭拆;配合设备开箱检验;⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车，配合试运行工作;⑥除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需的辅助材料;⑦除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需支架和辅件等的制作和安装;⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。
污水处理工程安装合同范本7篇
污水处理工程安装合同范本7篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方需要实施一项污水处理工程，并同意由乙方进行该工程的安装工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX污水处理厂安装工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：污水处理设备的安装、调试及试运行等。
二、合同范围1. 本合同涉及乙方按照甲方提供的图纸及规格要求进行污水处理设备的安装工作。
2. 包括但不限于设备的卸货、保管、安装、调试、试运行及交付使用。
3. 安装过程中需严格遵守国家及地方相关安全法规和标准。
三、合同金额与支付方式1. 工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。
该金额包括设备购置、安装、调试等费用。
具体明细见附件清单。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方款项：合同签订后支付XX%作为预付款；设备安装完毕并经初步验收合格后支付XX%；工程竣工并成功试运行后支付余款。
每次付款前，乙方需开具正规发票。
四、工期与验收1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。
3. 验收标准：工程完工后，按照国家相关标准及甲方要求进行验收。
试运行期间，设备运行稳定且无故障视为验收合格。
五、质量保证与维护1. 乙方应保证安装的设备质量符合国家相关标准，质保期为工程验收合格后XX个月。
2. 质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，由乙方负责免费维修或更换。
3. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，每延期一天，乙方需支付甲方违约金人民币[金额]。
延期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付逾期付款违约金人民币[金额]。
污水处理设备安装合同5篇
污水处理设备安装合同5篇污水处理设备安装合同通用篇1甲方（委托单位）：乙方（受委托单位）：甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。
安装约米高度。
（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按每小时______元包干。
三、付款方式1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任（一）甲方责任1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。
起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。
任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：__________________乙方：_________________________年_____月_____日_______年_______月_______日污水处理设备安装合同通用篇2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：一、需安装设备名称、规格型号：22：空压机及、2：立方储气罐。
二、安装期限：自签订本协议之日起5天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图，在4米宽5米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。
废水处理工程施工合同8篇
废水处理工程施工合同8篇第1篇示例：废水处理工程施工合同甲方：_____________(需填写)，乙方：_____________(需填写)鉴于甲方委托乙方进行废水处理工程的施工事项，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行废水处理工程的施工工作，以达到合格、安全、环保的标准，确保废水经过处理后能满足相关标准要求。
第二条工程内容1. 废水处理工程施工范围包括但不限于废水处理设备的安装、调试、运行及维护等工作。
2. 工程地点：_____ (需填写)第三条工期要求1. 废水处理工程施工周期约为____ (需填写) 天，具体日期以双方协商确定为准。
2. 工程延期的责任：若因不可抗力等原因导致工期延误，延期责任由双方协商确定。
1. 废水处理工程施工总费用为____万元(大写)。
2. 甲方应于合同签订后的_____天内支付____%的合同款项，余款在工程完工验收合格后支付。
3. 如因甲方原因导致工程变更或增加费用，费用另行协商确定。
第五条施工标准1. 废水处理工程施工应符合国家相关标准和规定，确保工程质量和安全。
2. 施工过程中，乙方需提供施工进度和工程质量的监测报告，甲方有权对工程进行监督检查。
第六条竣工验收1. 工程完成后，双方进行现场竣工验收，如验收合格则工程完成。
2. 工程竣工后，乙方应提供相关操作和维护的培训，确保设备的正常运行。
1. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但已支付的费用不予退还。
2. 在未经双方协商的情况下，单方擅自解除合同，需承担相应违约责任。
第八条法律效力1. 本合同自双方签字生效，至工程完工验收合格后终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改。
签订日期：_________以上为废水处理工程施工合同，经甲乙双方协商一致签署生效。
愿双方共同遵守合同约定，确保工程的顺利进行和完成。
第2篇示例：废水处理工程施工合同甲方：__________________（以下简称甲方）乙方：__________________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有__________________废水处理工程的施工需求，乙方具有从事废水处理工程施工的资质和能力，双方经友好协商，就有关废水处理工程施工事宜达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：废水处理工程1.2 项目地点：__________________1.3 项目规模：__________________1.4 工期：合同签订后____天内完成二、项目内容2.1 乙方承诺按照相关法律法规及工程设计要求，完成废水处理工程施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准。
废水处理工程施工合同5篇
废水处理工程施工合同5篇第1篇示例：废水处理工程施工合同甲方：（委托方）联系地址：________联系电话：________鉴于甲方拥有一座工业厂区，生产过程中产生的废水需要进行处理，为了达到环保排放标准，现甲乙双方经友好协商，就废水处理工程的施工事宜达成如下合同：第一条工程内容1.1 乙方将根据甲方提供的废水处理要求，设计、采购设备并进行施工，确保废水处理工程建设符合相关法律法规和环保标准。
第二条工程进度2.1 乙方应按照约定时间节点完成废水处理工程的施工任务，并确保工程进度符合合同约定。
第四条工程费用4.1 工程总造价为________元（大写：________元整），乙方应在工程开工前支付30%的工程款项，余款在工程竣工后进行结算支付。
第五条工程变更5.1 如甲方需要变更工程内容或工程设计，应提前书面通知乙方，双方协商后签订变更协议并调整工程造价和工程进度。
第六条工程保修6.1 工程竣工后，乙方应提供一年的免费保修期，对工程出现的质量问题进行及时维修和处理。
第七条不可抗力7.1 若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方可以协商解决，延期期间相关责任暂缓。
第八条违约责任8.1 若任何一方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，并损失赔偿等。
第九条合同解除9.1 若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同，解除后分别承担相应责任。
第十条争议解决10.1 合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有关部门或仲裁机构提交解决。
第十一条合同生效11.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工并结清工程款项后终止。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：年月日以上所述为废水处理工程施工合同的正文，甲乙双方应当遵守合同内容，共同保障工程顺利进行并达到预期效果。
感谢双方配合与信任，祝合作愉快！第2篇示例：废水处理工程施工合同甲方：（委托方的名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就废水处理工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：废水处理工程。
水处理安装合同范本（精选3篇）
水处理安装合同范本（精选3篇）水处理安装篇1甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：（以下简称甲方），委托xx有限公司（以下简称乙方）为该村的生活污水处理工程项目进行设计并提供设备、安装与调试，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方共同遵守。
合同总额：￥元 (人民币元整)。
合同说明：建太阳能微动力污水处理工程套，工程造价为人民币：（型号为型）。
一、甲方责任提供本合同工程所需的现场地形、地貌、人口数量、水文等技术资料。
提供有关管理运行要求，供乙方参考。
甲方负责本合同工程所需的水、电，并提供乙方人员现场施工的便利。
根据工程进度，支付各项工程进度款。
甲方对本合同工程的土建部分进行质量监督，土建建设必须符合设计要求。
二、乙方责任根据甲方提供现场相关资料进行设计、出施工图纸；安排设备和材料的采购。
根据工程期限要求，安排人员进行设备安装与调试。
负责污水处理工程内部标识与整理。
污水处理设施出水水质达到设计要求。
废水处理设备保修期壹年，终身维修。
三、违约责任甲方不按合同规定拨付工程款，按延付期限及其延付金额，每日按延付金额的3‰，偿付乙方。
乙方不按合同规定完成工期，按延误期限及延付金额，每日按延付金额的3‰，偿付甲方。
四、合同期限乙方确认甲方的工程准备工作完成后，进入甲方现场，进行水处理系统设备安装与调试。
由于甲方原因造成工期延误的，乙方安装与调试的工期相应顺延。
甲方须在土建完成前十天通知乙方，乙方根据工程进度安排人员及设备进场。
乙方在甲方土建按质完工后的15个工作日内完成设备供应及安装与调试工作。
五、标的变更设备增减及型号变更，应由双方书面确认，相应调整工程款，以工程联系单为准，并作为本合同的补充。
六、人员培训与服务甲方负责落实固定的操作、维护、管理人员。
乙方负责提供工程竣工资料、操作说明。
乙方在调试期间负责废水处理系统的现场操作培训，由甲方指派专人跟班培训，乙方免费对其进行培训。
七、付款方式1、合同生效后三天内甲方向乙方支付合同款，计￥元（人民币元整）。
医院污水处理施工合同5篇
医院污水处理施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________医院乙方（承包方）：__________环保工程有限公司鉴于甲方需要对其医院内的污水处理系统进行施工改造，乙方具备相关资质和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：__________医院污水处理改造工程。
2. 工程地点：甲方医院院内。
3. 工程内容：污水处理系统的施工、安装、调试及运行维护等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
（3）若涉及保修事宜，预留总价的______%作为质保金，保修期满后支付。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需自行组织内部验收，合格后通知甲方进行验收。
3. 甲方在收到乙方验收通知后XX个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 若验收不合格，乙方须对不合格部分进行整改，直至验收合格。
五、工程保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收之日起______年。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，由乙方负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。
六、安全施工1. 乙方必须按照安全生产的相关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和周围人员安全。
2. 因乙方安全措施不当造成的安全事故，由乙方承担一切责任。
3. 若因甲方原因造成的事故，由甲方承担相应的责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需支付甲方违约金，每日违约金为总合同价款的______%。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方需支付乙方相应滞纳金。
废水处理工程施工合同4篇
废水处理工程施工合同4篇篇1废水处理工程施工合同甲方（委托方）：____________（单位名称）乙方（承包方）：____________（单位名称）为了规范废水处理工程的施工过程，确保工程质量，双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称及地址废水处理工程的具体项目名称为____________，施工地址为____________。
二、项目内容及要求1. 项目内容包括但不限于整个废水处理系统的设计、施工、调试和交付使用。
2. 乙方应按照甲方的要求以及相关法律法规、行业标准等规定进行施工，并确保施工过程中安全、环保、质量可控。
3. 乙方应保证废水处理工程的设计和施工符合国家相关标准，并应在验收合格后交付使用。
三、项目周期1. 乙方应在签订合同后__天内完成设计方案，并获得甲方的同意后方可开工。
2. 乙方应于开工后__个月内完成废水处理工程的所有施工内容。
3. 按照约定时间未完成工程将会被处以相应的违约金。
四、合同报价及结算方式1. 本次废水处理工程的总合同价为___________元。
合同每支付一次，乙方应提供相应的支付证明和工程进度材料。
2. 合同金额支付方式为____________（如：工程进度支付、阶段性支付等），最终结算以实际工程内容和质量为准。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应对废水处理系统的设计和施工进行一定的质量保证，保修期为__年。
2. 在保修期内，如发生系统故障或质量问题，乙方应及时进行处理，保障系统正常运行。
3. 如非因甲方原因导致的系统问题，乙方不承担任何责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致废水处理工程无法按时完工，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金给甲方。
2. 在工程施工中，如乙方发生质量问题导致工程无法通过验收的，乙方应承担相应的违约责任，并承担修复费用。
七、其他条款1. 如遇不可抗力因素，影响工程施工的正常进行，双方应友好协商，并可以进行相应的方案调整。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
污水处理施工合同(通用3篇)
污水处理施工合同（通用3篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.污水处理施工合同（通用3篇）污水处理施工合同第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方就乙方为甲方处理生活污水达成如下合同条款：一、甲方委托乙方服务内容1、废水量：全年平均每天9 吨；2、废水接入方式,甲方通过管道将废水送至乙方。
污水处理设备安装工程合同书(3篇)
污水处理设备安装工程合同书（3篇）污水处理设备安装工程合同书（精选3篇）污水处理设备安装工程合同书篇1合同编号：甲方：地址：电话：传真：乙方：地址：电话：传真：依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司生活污水处理工程，协商一致，特订立《公司生活污水处理工程安装合同》，简称《生活污水处理工程安装合同》。
一、工程概况工程名称：“生活污水处理工程”，简称“此项目”或“项目”工程地点：项目情况：该类废水主要为生活所排放的废水，污水处理站处理能力按 m3/h设计制造(8小时运行)。
按 m3/h建设。
二、工程内容1、工程名称、数量、价格：2、项目要求及方案：项目要求详见生活污水处理技术方案及安装图纸。
3、工程承包方式：本工程包含清单内部所有材料的采购、安装、调试费用。
含税。
不包含调试所需水电费用。
处理标准为国家一级标准。
三、付款方式(一)、本工程款通过转账方式(开户行：梧州市区农村信用合作联社工业园区信用社账户： 010101 972038 )支付给乙方。
(二)、付款时间：1、双方在签订本合同后7日内，甲方向乙方支付合同总价的50%货款作为定金，即人民币大写： (￥元)。
2、乙方收到甲方定金之日起( )工作日内发货，设备制造完毕后，乙方收到甲方20%发货款，即人民币大写： (￥元)第二日组织发货。
2、整体工程安装调试完成后，甲方15天内需付30%完成款即人人民币大写： (￥元)。
(如因乙方原因30天内不能提供设备所需调试条件，视为调试完毕)。
设备无质量问题，如甲方不按合同约定付款条例履行，甲方每天向乙方支付合同总价0.5 %的违约金。
2、保修期为项目进水调试之日起满一年，保修期限一年;保修期结束。
四、施工形式甲方按乙方提供的图纸进行土建施工，乙方负责提供技术指导。
乙方按甲乙双方确认的安装图纸进行施工，甲方免费提供现场施工条件(含供电，供水等)。
五、材料、设备1、此项目内所有设备及施工材料由乙方负责采购，乙方应严格按照《工程报价》、《设计方案》及施工图纸进行采购。
污水处理施工合合同3篇
污水处理施工合合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承接甲方污水处理施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________污水处理工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括污水处理设施的设计、施工、调试、试运行等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起，乙方须在________天内完成全部施工任务。
如遇特殊情况，经甲方同意，可相应延长工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）__________元整（￥______元）。
该款项包括设计费、材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方在合同签订后________天内支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
3. 工程进度过半时，甲方支付工程总价款的______%。
4. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
5. 工程质保金为工程总价款的______，自工程验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方须按照国家和地方相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方须自行组织内部验收，并邀请甲方参加。
验收合格后，方可进行试运行。
3. 试运行正常后，乙方需提交验收报告及相关资料，由甲方组织正式验收。
4. 若工程验收不合格，乙方须无条件进行整改，直至验收合格。
五、工程保修及服务1. 工程保修期为工程验收合格之日起________年。
保修期内，乙方负责免费维修因施工质量引起的问题。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方在工程所在地设立售后服务点，提供技术支持和维修服务。
六、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付工程总价款千分之______的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付工程总价款千分之______的违约金。
污水处理工程安装合同范本6篇
污水处理工程安装合同范本6篇第1篇示例：污水处理工程安装合同范本甲方：（合同签订方）乙方：（污水处理工程公司）经甲乙双方友好协商，就甲方位于（具体地址）的污水处理工程进行安装工作，达成以下合同条款：一、工程范围：1.1 甲方委托乙方进行污水处理设备的安装工作，包括但不限于管道连接、设备调试、性能测试等。
1.2 工程安装地点为甲方提供的具体地点，乙方将按照设计图纸和技术要求进行安装。
1.3 本合同中所述的工程范围不包括其他工程，如需额外工程，则甲乙双方可另行商议。
二、工程进度：2.1 乙方将根据工程计划安排施工人员和设备，确保工程按时完成。
2.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前通知甲方并延长工期，具体安排由双方商议确定。
三、工程质量：3.1 乙方应遵守相关法规标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
3.2 工程竣工后，乙方将对设备进行性能测试，确保设备正常运行。
3.3 如设备出现质量问题或运行异常，乙方应及时处理并保修。
四、工程费用：4.1 甲方应按照工程总价支付工程款项，具体支付方式和时间双方商议确定。
4.2 如因工程需求变更或其他原因导致额外费用，应另行商议确定费用支付方式。
五、保密条款：5.1 双方在履行本合同过程中可能获得的涉密信息，应予以保密，未经对方书面同意不得向其他方透露。
5.2 双方员工在履行合同过程中应遵守保密义务。
六、合同解释：6.1 本合同的解释权归双方当事人共同享有。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，在履行完毕后自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：__________ 签字：__________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此合同以资确认。
第2篇示例：污水处理工程安装合同范本甲方（委托方）：（单位名称）乙方（承办方）：（单位名称）鉴于甲方拟对其污水处理工程进行安装改造，现就相关事宜经双方友好协商，达成如下合同：一、项目内容1.1 项目名称：污水处理工程安装1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目规模：（具体规模）二、合同价款2.1 本合同的总价款为（金额大写）（￥金额小写），包括工程设备费、人工费、材料费、运输费等。
污水处理工程安装合同范本6篇
污水处理工程安装合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1污水处理工程安装合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对污水处理工程进行安装工作，为保证双方权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目名称污水处理工程安装工程二、工程规模1.工程地点：（详细地址）2.安装内容：（列举具体的设备、工艺等）3.工程进度：工程开始时间及完工时间4.工程造价：工程总造价及付款方式5.其它约定事项：三、工程的规划和设计1.乙方接到甲方的委托后，应按照甲方的要求对工程进行详细规划和设计，并提交给甲方审核。
2.甲方应在接到设计方案后3个工作日内审核并提出修改意见，乙方应在7个工作日内进行修改。
3.设计费用由乙方承担。
四、工程施工1.乙方应按照甲方审定的设计方案和要求进行施工，不得擅自改动设计方案。
2.乙方应保证施工质量符合国家相关标准和法规，如因质量问题造成损失由乙方承担。
3.甲方有权对工程进行监督检查，乙方应配合并做好记录。
五、工程维护1.工程竣工后，乙方应对工程设备进行维护保养，并按照保养手册进行操作。
2.如因乙方操作不当造成设备损坏，责任由乙方承担维修费用。
六、保修期1.工程竣工后包含一年的免费保修期，如设备出现质量问题，乙方应在24小时内提供维修服务。
2.保修期内，如设备发生质量问题，由乙方承担维修费用。
七、合同解除1.在工程施工过程中，如发生不可抗力因素导致工程无法继续施工，本合同即可解除。
2.在工程施工过程中，如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。
以上为本合同正文，双方签字意味着对合同内容的同意和接受，一式两份，甲乙双方各执一份。
合同自签订日起生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：日期：日期：篇2污水处理工程安装合同范本甲方（委托方）：（单位名称）乙方（承包方）：（单位名称）为了明确双方在污水处理工程安装过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，自愿签订本合同，遵守合同内容并共同遵守合同条款。
污水处理设备安装与维修合同模板
污水处理设备安装与维修合同模板
本合同（以下简称“合同”）由下列双方即甲方和乙方签订，旨
在规定甲方向乙方购买、安装和维修污水处理设备的相关事宜。
一、设备购买
1. 甲方将购买下列污水处理设备：
- 设备名称：
- 规格和型号：
- 数量：
- 价格：
2. 乙方同意向甲方出售上述设备，并提供相应的购买。
二、安装和调试
1. 乙方将负责安装和调试上述设备，并确保设备能够正常运行。
2. 安装和调试过程中，如因乙方原因导致设备损坏或延迟，乙方将负责修复和补偿相应的损失。
三、设备维修
1. 乙方将对设备的维修保养负责，确保设备始终处于良好的工作状态。
2. 如设备出现故障，乙方将及时响应并进行修复。
修复过程中产生的费用由乙方承担。
3. 乙方将定期巡检设备，以预防潜在故障的发生。
四、合同期限
本合同自双方签字之日起生效，有效期为（在此填写合同有效期限）。
五、违约责任
1. 如甲方未按时支付设备款项，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未按时安装、调试或维修设备，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
六、争议解决
双方在履行本合同时如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可提交至所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款
（在此填写其他相关的合同条款，如保密条款、知识产权条款等）
甲方（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：。
污水厂设备安装合同范本6篇
污水厂设备安装合同范本6篇污水厂设备安装合同范本（精选篇1）甲方：______乙方：______依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方污水处理工程签订本合同。
一、合同内容、方式、要求1.1乙方对甲方污水处理工程除土建工程外承包。
合同范围包括工程设计、设备、电气工程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。
消防、绿化、道路及照明系统由甲方统一负责实施。
1.2甲方提供设计水质、水量参数如下：见附件(污水处理工程设计方案)。
1.3要求乙方处理出水达到国家规定的《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准。
CODcr：mg/l，BOD5：mg/l,SS：mg/l,色度：倍，PH：6-9。
二、双方责任、权利及协作事项第1条甲方的工作2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。
2.1.2将污水处理系统所需的电源接到污水处理站内的电控柜上。
2.1.3给水管接到污水处理区边界。
2.1.4车间污水管接到集水池。
2.1.5若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。
2.1.6调试期间，操作工、药剂及时到位。
2.1.7(环保)竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。
2.1.8按照本合同第四条及时支付工程款。
第2条乙方的工作2.2.1完成污水处理工程的.设计任务(方案及施工图设计)，并向甲方提供施工图贰套。
2.2.2设备、管道、电气及控制仪表的代购、安装及调试。
调试前如有需要甲方配合做好准备工作的，应提前至少十天通知甲方。
2.2.3污水处理的技术调试。
2.2.4为甲方培训污水处理操作工______名。
2.2.5提供污水处理操作规程壹份。
2.2.6提供污水处理工程的竣工验收资料。
2.2.7乙方保证该污水处理设施处理出水能达到设计标准。
2.2.8保质期：乙方保证承担的质保设备(除易耗品外)在设备安装完成之日起壹年内免费保修(甲方人为操作失误除外)。
壹年后的设备维修发生的费用由甲方负责。
污水处理设备安装合同三篇
污水处理设备安装合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“买方”）：乙方（以下简称“卖方”）：鉴于买方需要安装污水处理设备，并鉴于卖方具备此类设备和安装服务的资质和能力，双方经协商，达成如下合同条款：第一条设备供应及安装1.1 卖方同意向买方供应污水处理设备，并负责设备的安装、调试及验收。
1.2 设备的型号、规格、数量、质量等均应符合双方确认的技术规格书的要求。
1.3 设备安装应按照双方确认的施工方案进行，安装过程中应严格遵守相关法律法规和安全标准。
第二条交货及验收2.1 设备的交货地点为买方指定的地点。
2.2 卖方应按照合同约定的时间交付设备，买方应对设备进行验收，并签署验收报告。
2.3 设备验收不合格的，卖方应在买方通知后的规定时间内进行整改，直至验收合格。
第三条价格及支付3.1 双方确认，设备的总价为人民币____元（大写：____________________元整），该价格包括但不限于设备供应、安装、调试等费用。
3.2 买方应按照双方约定的付款计划向卖方支付合同价款。
3.3 卖方开具的发票应符合国家相关法律法规的要求。
第四条保修及售后服务4.1 卖方应对的设备____年的免费保修服务，保修期内设备出现质量问题，卖方应负责维修或更换。
4.2 保修期外的设备维修服务，双方可协商确定服务费用。
4.3 卖方应设备的操作培训和技术支持，确保买方能正确、安全地使用设备。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 卖方未按照约定时间交货或交付的设备不符合合同约定的，买方有权要求卖方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
5.3 买方未按照约定时间支付合同价款的，卖方有权要求买方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。
第六条不可抗力6.1 因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内相关证明文件。
污水设备安装合同范本完整版.doc
污水设备安装合同范本完整版合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]一、合同背景合同签订双方分别为：甲方（委托方）：地质：方式：乙方（承包方）：地质：方式：二、合同目的本合同为甲方委托乙方进行污水设备的安装工作，并约定双方的权益和责任。
三、合同内容1.项目描述甲方委托乙方进行污水设备的安装工作。
具体安装内容包括但不限于：–污水设备的调试、清洗和安装。
–污水设备的管道连接和布局设计。
–污水设备的电气接线和控制系统调试。
2.工期和安装地点–工期：甲方与乙方约定的工期为[工期]。
–安装地点：安装工作将在[安装地点]进行。
3.费用和支付方式–安装费用：甲方向乙方支付的安装费用为[安装费用]。
•预付款：合同签订后，甲方预先支付合同总金额的30%作为预付款。
•进度款：安装工作完成一定比例时，甲方支付合同总金额的60%作为进度款。
•完工款：安装工作完成并经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为完工款。
4.合同变更和解除–变更：任何一方如需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
–解除：如因不可抗力等特殊原因导致无法继续履行合同，任何一方有权解除合同，并提前书面通知对方。
四、合同履行和验收1.履行义务–乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成安装工作。
–甲方应按照合同约定，提供所需的设备和材料，并配合乙方进行安装工作。
2.质量保证–安装工作完成后，乙方应进行设备的运行调试和功能测试，并确保设备符合合同要求。
–乙方对所安装设备享有[保修期限]的质量保证期，质量保证期内如设备存在问题，乙方应负责维修或更换。
3.验收标准–安装工作完成后，甲方有权对设备进行验收。
–验收标准：设备应符合合同约定的质量要求，并能正常运行和达到预期效果。
4.违约责任–任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
–若乙方未按时完成安装工作或安装质量不符合合同约定，乙方应进行整改或赔偿甲方因此造成的损失。
五、其他条款1.保密责任甲方和乙方应对涉及双方商业秘密及合同内容的保密义务，不得对外泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
污水处理站设备安装工程合同
合同编号：
签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
第一条：承包范围及合同总价
1.1承包范围：
包括为甲方提供详细的施工图纸；施工图纸内所有设备、电气工程及管道的采购、安装调试；污水处理站系统的污泥投加、培养及调试；联系第三方检测机构出具合格的水质检测报告及售后服务；污水处理站管理人员的培训。
（具体设备清单见附件1）。
1.2合同总价：
本合同含税总价为：人民币（￥元）。
第二条：主要技术指标
出水主要指标达到《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗污染物和其他医疗机构水污染排放标准要求，如下表：单位：mg/L（PH除外）
第三条：甲方责任和义务
3.1负责协调现场工作。
3.2为乙方提供本项目所需的电源、水源、临时施工道路和存放材料的储藏间及场地，并将动力电源接至污水处理站配电柜。
3.3委派专人协助施工管理。
3.4按本合同约定的时间分期支付工程款。
3.5甲方土建施工需严格按照乙方提供的施工图纸进行施工。
第四条：乙方责任和义务
4.1严格按照合同、图纸及有关技术要求提供设备。
4.2严格按照合同约定的时间进行设备安装及系统调试。
4.3为甲方提供合格的出水检测报告。
4.4为甲方免费提供工程资料。
4.5污水处理站建设期间，负责原有污水处理站的运营，如存在异常情况，由乙方进行协调。
4.6乙方安排技术人员指导甲方的土建施工。
第五条：交工（货）方式、地点
交工（交货）地点在，由甲乙双方工地代表人进行现场验收或移交。
第六条：付款方式
6.1合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的30% 即人民币作为预付款。
6.2 设备到场后7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的30% 即人民币。
6.3设备安装完成7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的20% 即人民币。
6.4系统调试完成经第三方检测合格并且出水稳定10天后，甲方向乙方支付工程款的15%即人民币。
6.5剩余工程款的5% 即人民币作为质保金，质保期满后5个工作日内甲方向乙方支付。
第七条：施工工期
甲方土建施工完成之日算起，工期为45日历天，如遇不抗拒的恶劣自然条件（下雨、大风等）时，工期顺延。
第八条：工程保修
8.1保修期限为1年。
（从工程竣工，出水经第三方检测合格之日计起）。
8.2在保修期内设备若存在运行故障、损坏等情况，乙方应及时维修，并保证系统正常运行，期间费用由乙方承担。
第九条：争议的解决方法
9.1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
9.2发生争议后，除非出现特殊情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好施工成果。
第十条：合同份数及生效期（传真有效）
10.1本合同份数：本合同一式四份，甲方两份；乙方两份。
10.2合同生效：本合同双方约定签字后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
授权代表人：授权代表人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
日期：年月日日期：年月日。