建设工程施工合同备案表(确定版)
建设工程施工分包监理合同备案表
建设工程施工分包监理合同备案表本备案表由甲方（监理人）与乙方（承包人）共同签订，旨在明确双方在建设工程施工分包监理过程中的权益和责任，并为双方合作提供有力的法律保障。
一、合同概述1.1 甲方名称：【甲方名称】1.2 甲方地址：【甲方地址】1.3 乙方名称：【乙方名称】1.4 乙方地址：【乙方地址】二、项目背景2.1 项目名称：【项目名称】2.2 项目地点：【项目地点】2.3 工程规模：【工程规模】2.4 工程内容：【工程内容】三、合同内容3.1 合同签订日期：【合同签订日期】3.2 合同生效日期：【合同生效日期】3.3 合同期限：本合同有效期从【合同生效日期】起至工程竣工验收合格之日止。
四、合同条款4.1 双方权益与义务4.1.1 甲方权益与义务：•监理人应按照相关法律法规及工程建设质量标准，对工程施工过程进行监督；•监理人应提供专业意见和建议，确保工程施工符合合同约定和规范要求；•监理人应按时提供工程进度和质量报告，协助甲方进行工程竣工验收。
4.1.2 乙方权益与义务：•承包人应按照合同约定，完成工程施工任务；•承包人应按时提供工程进度和质量报告，接受监理人的检查和监督；•承包人应确保工程施工质量符合合同约定和规范要求。
4.2 付款与结算4.2.1 甲方向乙方支付的费用：•甲方应按照合同约定，按工程进度支付承包人相应的工程款项。
4.2.2 结算方式：•乙方应按照相关规定和合同约定，向甲方提供符合要求的工程结算报告。
4.3 违约责任4.3.1 甲方违约责任：•如甲方未按时支付工程款项，每逾期一日，应按照合同总价款的【违约金比例】支付违约金。
4.3.2 乙方违约责任：•如乙方未按照合同约定完成工程施工任务或质量不合格，每逾期一日，甲方有权扣除合同价款的【违约金比例】作为违约金，并要求乙方承担由此产生的其他损失。
五、合同解除与争议解决5.1 合同解除•本合同可在以下情况下解除：–双方协商一致解除；–甲方或乙方严重违约。
建设工程施工合同备案表(确定版)
□ 5、签订施工合同的法定代表人证明书，法定代表人授权签订施工合同的还应提供授权委托书；
□ 6、工程项目管理部人员名单；
□ 7、建设工程施工合同备案表一式叁份，合同备案后建设单位、施工企业、备案机构各存一份。
申请备案单位承诺：
本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的，如有任何虚假或因虚假材料引致法律责任，概由申请单位承担，与受理备案机关无关。特此承诺。
发包单位（盖章） 承包单位（盖章）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
备案机构
备案意见：
经办人签字：
备案机构盖章：
年 月 日
建设工程施工合同备案表
合同备案号：
工程项目名称
工程地址
立项批文号
建设性质
建设规模
结构层次
资金来源
政府％；国有％；集体％；私有％；外资％；式
公开招标
中标价格
万元
合同价格
万元
质量要求
履约保证金
万元
合同工期
日历天
开竣工日期
发包人
地址
负责人
联系电话
办公电话
手机
项目负责人
联系电话
承包单位
资质等级
法人代表
联系电话
项目经理
资格等级
身份证号
资格证号
联系电话
项目技术负责人
资格证号
联系电话
应提供的
资料清单
□ 1、已签订的合同全部正副本；
□ 2、经备案的中标通知原件；
□ 3、工程量清单报价的工程合同需提交投标文件中的工程量清单报价部分，非工程量清单报价的工程合同需提交投标文件中的工程预算书；
建设工程施工项目备案表
一、基本信息1. 项目名称：_________________________2. 项目编号：_________________________3. 建设单位：_________________________4. 建设单位性质：_____________________5. 建设地点：_________________________6. 批准文件：_________________________7. 投资额度：_________________________8. 资金来源：_________________________9. 建设性质：_________________________10. 设计单位：_________________________二、工程概况1. 结构形式：_________________________2. 层数：_________________________3. 招标方式：_________________________4. 招标公告：_________________________5. 开标时间：_________________________6. 招标代理机构：_____________________7. 中标单位：_________________________三、施工准备1. 施工单位：_________________________2. 施工单位资质等级：__________________3. 施工项目负责人：_____________________4. 施工项目负责人资格：__________________5. 施工现场管理人员：___________________6. 施工现场管理人员资格：_________________7. 施工现场安全防护措施：_________________8. 施工现场文明施工措施：_________________四、施工进度计划1. 施工工期：_________________________2. 施工阶段划分：_____________________3. 施工关键线路：_____________________4. 施工进度控制措施：__________________五、质量保证措施1. 质量管理体系：_____________________2. 质量检验制度：_____________________3. 质量控制措施：_____________________4. 质量验收标准：_____________________六、安全生产措施1. 安全生产责任制：_____________________2. 安全生产规章制度：__________________3. 安全生产教育培训：__________________4. 安全生产防护设施：__________________5. 应急预案：_________________________七、环境保护措施1. 环境保护制度：_____________________2. 环境保护设施：_____________________3. 环境污染治理：_____________________4. 环境监测计划：_____________________八、合同签订及备案1. 合同签订日期：_____________________2. 合同备案日期：_____________________3. 合同备案机关：_____________________九、其他需要说明的事项（请在此处填写其他需要说明的事项）十、备案单位意见（备案单位在此处填写备案意见）备案单位：（盖章）备案日期：____年__月__日注：1. 本备案表一式两份，建设单位和备案单位各执一份。
建设工程施工合同备案表
太原市建设工程交易中心表册二〇一三年三月使用说明为了进一步提高工作效率，为办事单位和人员提供优质、高效、便捷的服务，我们将建设工程交易中心办理施工手续的表格及征求意见卡装订成册，一次性发放。
现将使用事宜说明如下：一、请认真阅读本册，按照“表注”要求填写，签章。
二、填表字迹清楚、工整，单位名称一律填写全称。
三、按照办理程序，将表格依装订线撕下，报中心业务窗口。
四、请在办理完毕后，认真填写“太原市建设工程交易的中心征求意见卡”，此卡不记名，将作为监督中心工作人员的依据。
五、“太原市建设工程交易中心征求意见卡”不需撕下，连同表册封面一同投入“意见箱”。
六、咨询服务电话：3586011 3586534（北） 3586604（南）七、投诉电话：3586011基本建设联合审批平台办事须知施工手续办理窗口需提供的资料项目报建（4个工作日）建设单位：1、填报项目报建表2、立项文件3、规划许可证4、土地手续5、资金证明监理单位：1、填报《监理申请表》图纸审查备案建设单位：1、施工图设计文件审查报告送达书2、审查合格书3、审查意见表4、审查合同招标投标（22个工作日）1、招标文件2、招标公告3、报名单4、图审回执5、施工图纸6、代理合同7、代理机构营业执照8、代理机构资质证合同备案（1个工作日）建设单位：1、填报《合同备案表》（一式四份）2、施工单位规费证复印件（盖章）3、施工合同原件4、建设单位及施工单位法人营业执照复印件（盖章）质量监督（1个工作日）1、填报《质量监督申报表》2、监理合同原件一份（留存）3、建设工程监理合同备案意见表安全监督（1个工作日）1、填报《安全监督申报表》2、填报《安全生产备案登记册》（建设、施工、监理单位提供）3、《安全生产许可证》（存复印件）4、项目安全措施（安全技术方案）（留存）5、意外伤害保险单（留存）6、安全生产风险抵押金财政收款收据收取规费（即来即办）建设单位：1、劳保费、交易费凭进帐单领取发票，印花税需到帐后领取发票2、一费制核定单及一费制收据复印件（或配套费收据复印件）批后管理受理窗口需提供的资料节能备案（1个工作日）1、填报《建筑节能设计备案表》（一式四份）施工分包（1个工作日）施工发包单位：1、填报《太原市建设工程项目劳务分包交易备案登记表》2、确定劳务企业后签订劳务分包示范文本合同劳务企业：1、企业法人营业执照、有效资质证书、安全生产许可证、外地企业入并登记证书2、施工现场项目班子成员名单劳保统筹1、施工企业规费证2、施工许可证3、施工合同4、劳保费统一收据第四联工程项目收费表山西省有形建筑市场交易服务费标准劳动保险收费标准印花税税率表代征依据:中华人民共和国印花税暂行条例太原市建筑工程交易中心服务卡注:1、此表记名有效，手续办理完毕后交资料汇总（出场）窗口。
建设工程施工合同备案表
建设工程施工合同备案表一、备案信息1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程总投资：XXXX万元5. 施工单位名称：XXXX建筑工程有限公司6. 施工单位资质等级：XXXX级7. 发包人名称：XXXX房地产开发有限公司8. 发包人代表：XXXX先生9. 承包人名称：XXXX建筑工程有限公司10. 承包人代表：XXXX先生11. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日12. 合同工期：XX个月13. 工程质量标准：按照国家相关法律法规和行业标准执行二、合同主要内容1. 工程范围：根据工程图纸和工程量清单，承包人应完成所有施工工作，包括土建、安装、装修等。
2. 工程价款：工程总价款为XXXX万元，其中预付款为XXXX万元，进度款为XXXX 万元，竣工结算款为XXXX万元。
3. 工程进度：承包人应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担违约责任。
4. 工程质量：承包人应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准，如有质量问题，应承担修复责任。
5. 安全生产：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。
6. 争议解决：双方因履行合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、备案材料1. 施工合同原件一份2. 施工合同备案表一份3. 承包人资质证书复印件一份4. 发包人营业执照复印件一份5. 施工单位安全生产许可证复印件一份6. 施工单位负责人身份证明一份7. 其他相关材料：如工程图纸、工程量清单、合同附件等。
四、备案程序1. 承包人登陆当地建设行政主管部门网站，进行网上备案申报。
2. 承包人按照要求填写备案表，并上传相关材料。
3. 备案机构对备案材料进行审核，审核通过后，备案完成。
五、备案注意事项1. 备案应在合同签订后七个工作日内完成。
2. 备案所需材料应真实、完整、有效。
3. 备案过程中，如有疑问，应及时与备案机构联系。
建设工程施工合同备案申请表(版)
=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊的应用场合及增加的条款：1.特殊应用场合：政府投资的建设项目增加的条款：a.政府审批要求：合同中应明确政府投资项目的审批流程、审批部门及审批时间等要求。
b.资金拨付与监管：合同中应规定政府资金拨付的方式、时间及监管措施，确保资金使用的合规性。
c.项目审计：合同中应明确政府投资项目的审计流程、审计机构及审计结果的应用等。
2.特殊应用场合：国际工程项目增加的条款：a.货币与汇率：合同中应规定合同金额的货币种类、汇率波动对合同金额的影响及调整机制。
b.国际税收：合同中应明确项目所在国家的税收政策、税收种类及税收缴纳方式等。
c.文化差异与沟通：合同中应规定双方在沟通、协调及解决问题时，如何应对文化差异带来的影响。
3.特殊应用场合：环境敏感区域的建设项目增加的条款：a.环保要求：合同中应明确项目在施工过程中需要遵守的环保法规、标准及措施。
b.环保监测与报告：合同中应规定环保监测的频率、监测机构及监测报告的提交等要求。
c.环保事故处理：合同中应明确在发生环保事故时，双方应采取的措施、责任分担及赔偿标准等。
4.特殊应用场合：高海拔或恶劣环境的建设项目增加的条款：a.环境适应性要求：合同中应明确项目在施工过程中需要遵守的高海拔或恶劣环境适应性要求。
b.施工安全与保障：合同中应规定在特殊环境下，施工安全的保障措施、应急预案及救援机制等。
c.设备与材料适应性：合同中应明确项目所需设备与材料在特殊环境下的适应性要求及验收标准。
5.特殊应用场合：PPP（公私合营）项目增加的条款：a.合作伙伴选择：合同中应明确PPP项目中合作伙伴的选择标准、流程及评估机制等。
b.风险分担与收益分配：合同中应规定项目风险分担的原则、方式及收益分配的比例等。
c.项目移交与后期维护：合同中应明确项目移交的标准、时间及后期维护的责任主体等。
附件列表及要求：1.建设工程施工合同：包括合同双方的基本信息、合同金额、施工范围、工期、质量标准、付款方式等。
建设工程施工合同备案表
1.2工程地点：__________
1.3工程类型：__________
1.4建设单位：__________
1.5施工单位：__________
1.6设计单位：__________
1.7监理单位：__________
1.8工程总投资：__________
4.2备案完成后，甲、乙、丙、丁四方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
4.3如有合同变更或解除，甲、乙、丙、丁四方应重新办理合同备案手续。
五、违约责任
5.1甲、乙、丙、丁四方应严格履行合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
5.2违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。
丙方负责人：__________
丙方联系方式：__________
2.4丁方（监理单位）：__________
丁方负责人：__________
丁方联系方式：__________
三、合同内容
3.1工程施工范围：__________
3.2工程施工期限：__________
3.3工程质量标准：__________
负责人：__________负责人：__________
__________年__________月__________日
负责人：__________负责人：__________
__________年__________月__________日
3.4工程安全生产目标：__________
3.5工程合同价款：__________
3.6工程付款方式：__________
3.7工程保修期限：__________
3.8工程施工图纸及施工技术要求：__________
施工合同备案表
施工合同备案表事 项 编 码 事 项 名 称 事 项 分 类 事 项 类 型I 事 项 类 型 II 特 别 程 序 办 理 主 体 主 体 性 GJ-SP-0002建设工程施工合同备案行政职权（非行政许可的行政审批）即办件■承诺件□ 报批件□新办■ 变更□ 注销□年审（检）□其他□现场踏勘■ 专家论证□ 集体讨论 □听证□其他□高新区管委会建设管理局法定机关质 办 理 部 门 办 理 地 点 行 使 依 据 受 理 条 件 申 请 材 料 办 理 程 序 法 定 期 限 承 诺 期 限 是高新区管委会建设管理局行政审批科高新区管委会建设管理局建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令 第 89 号）第四十七条第一款招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人 不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
订立书面合同后 7 日内，中 标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备 案。
建设工程招标投标情况备案在高新区管委会建设管理局办理的项目1.建设工程施工合同--------------------------1 份 2.施工合同备案表----------------------------3 份 3.外地企业单项工程登记备案证明--------------1 份。
高新区管委会建设管理局行政审批科受理-审核-局领导批准-发放审批结果5 个工作日1 个工作日否否 收 费 收 费 明 细 发 具 证 照 服 务 表 格 常 见 问 题 解 答 联 系 电 话 监 督 电 话 在 线 服 务 链 接 序号 1 证照（批文）名称 证照（批文）编号 份数 有效期 《施工合同备案表》 无 2份 年 收费名称 收费 标准 收费依据《施工合同备案表》68410600。
施工合同备案表合同类别
施工合同备案表合同类别一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 工程性质：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 工程合同价：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7. 工程开竣工日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8. 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9. 工程招标方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10. 工程中标单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同主体1. 建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（如有）4. 设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（如有）三、合同主要条款1. 合同工期：根据工程进度计划和双方协商确定的合同工期。
2. 工程质量：按照工程设计文件和国家相关标准、规范要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
3. 合同价款：合同价款为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元，其中包括：（1）工程量清单内明细价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元；（2）工程量清单外追加价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元；（3）其他费用：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX元。
4. 付款方式：按照工程进度和双方协商确定的付款节点进行付款。
5. 违约责任：双方按照合同约定承担违约责任。
6. 争议解决：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同的签订、变更、解除和终止：按照法律规定和双方协商进行。
8. 合同的附件：包括工程设计文件、工程量清单、施工图纸等相关资料。
施工合同备案表
施工合同备案表1. 引言施工合同备案表是指为了方便监督和管理施工合同的签订和履行过程，而由有关管理部门制定的一份文书。
该文书被广泛使用在建设项目的施工过程中。
其主要作用是记录签订的施工合同和相关文件，并监督合同方的履行情况，确保建设项目的顺利进行。
2. 编制目的和依据2.1 编制目的施工合同备案表的编制目的是为了：•记录施工合同的签订过程；•跟踪监督合同履行过程；•为管理部门提供决策依据和参考。
2.2 编制依据施工合同备案表的编制依据主要有以下几个方面：•《建设工程施工合同管理条例》；•《建设工程施工合同管理规定》；•《建筑工程施工合同样本及说明》；•国家和地方相关文件。
3. 编制程序3.1 编制单位施工合同备案表的编制单位应该是建设工程项目所在地的行政管理部门或负责施工合同管理的单位。
3.2 编制程序施工合同备案表的编制程序主要包括以下步骤：1.收集施工合同相关资料，包括合同印本、合同变更协议、承包人资质证明文件、施工方案、质量保证书、保险单等相关材料。
2.对收集到的施工合同相关资料进行筛选、整理，将其录入备案表中。
3.核对备案表中的信息是否与收集的资料相符。
4.审核备案表填写是否准确无误。
5.签署备案表并进行归档，确保备案表及其相关资料能够长期保存。
3.3 编制内容施工合同备案表的编制内容应该包括以下基本信息：•合同编号：用于标识该合同的唯一编号。
•签订日期：施工合同签订的日期。
•合同金额：施工合同的金额。
•合同内容：施工合同内容的简要概述。
•承包人资质：承包人的资质证明文件。
•合同变更：合同变更协议的相关信息。
•施工方案：施工方案的审核情况及审批结果。
•质量保证书：质量保证书的审核情况及验收结果。
•保险单：保险单的相关信息。
4. 结论施工合同备案表是建设工程施工过程中必备的一份文书。
其主要作用是为了监督施工合同的签订和履行情况，并为后续工作提供决策依据。
本文介绍了施工合同备案表的编制目的、编制依据、编制程序和内容，对于建设工程项目的管理工作具有一定的参考价值。
建设工程施工合同备案表
建设工程施工合同备案表建设工程施工合同备案表1. 合同基本信息序号内容填写要求1 合同编号填写合同的唯一标识符2 合同名称填写合同所涉及的建设工程名称3 合同类型填写合同类型，如施工合同、设计合同等4 合同甲方填写合同的甲方名称5 合同乙方填写合同的乙方名称6 合同签订日期填写合同签订的日期7 合同工期填写工程合同的工期2. 合同内容在此部分详细描述合同的主要内容和条款，包括但不限于以下内容：工程建设的内容和范围工程价款及付款方式工程质量要求违约责任和解决争议的方式变更和终止合同的条款等3. 施工单位信息序号内容填写要求1 单位名称填写承担施工任务的单位名称2 单位性质填写单位的经济性质，如国有、私营等3 单位地址填写单位的详细地址4 法定代表人填写单位的法定代表人姓名5 填写单位的6 注册资金填写单位的注册资金7 主要人员构成填写单位的主要人员构成情况4. 施工技术人员资质在此部分列出施工单位的技术人员情况，包括但不限于以下内容：施工总工程师施工项目经理监理人员施工班组长或技术负责人等5. 违法违规记录序号违法违规行为处罚情况1 违法行为1 处罚情况2 违法行为2 处罚情况3 违法行为3 处罚情况4 违法行为4 处罚情况6. 施工合同备案意见在此部分填写施工合同备案单位的意见和评估，包括但不限于以下内容：施工单位的资质和信誉评估施工单位的技术能力评估施工单位的合同履约能力评估施工单位的安全生产管理能力评估施工单位的环境保护意识评估等7. 备案单位信息序号内容填写要求1 单位名称填写施工合同备案单位的名称2 单位性质填写备案单位的经济性质，如国有、私营等3 单位地址填写备案单位的详细地址4 法定代表人填写备案单位的法定代表人姓名5 填写备案单位的6 备案人员姓名填写进行备案的人员姓名8. 备案结果在此部分填写施工合同备案的结果，包括但不限于以下内容：合格备案不合格备案备案单位的意见和建议等9. 备案日期在此部分填写施工合同备案的日期。
韶关市建设工程施工合同价款备案表
韶关市建设工程施工合同价款备案表背景介绍建设工程施工合同价款备案表是指为了落实《建设工程质量管理条例》和《建设工程施工合同管理办法》规定，经建设单位与施工单位双方协商一致后，将建设工程施工合同签订前约定的合同价款填写在备案表上，并由建设单位备案确认，以便将来监督和审核建设工程施工款支付进度和发放资金。
相关法规建设工程施工合同价款备案表是依据以下法规制定的：•建设工程质量管理条例（国务院令第366号）；•建设工程施工合同管理办法（国务院令第556号）。
编制流程建设单位应在签订施工合同前，与承包人协商一致合同价款，并将约定的合同价款以备案表的形式向财务部门进行备案。
具体流程如下：1.建设单位在施工合同确定后，通知承包人提供完整的价款结算方案；2.承包人提交价款结算方案，该方案应包括工程验收的标志、验收时间、施工进度、工程情况等；3.建设单位审核完成后，将价款结算方案提交给财务部门；4.财务部门对方案进行审查、备案，并指导承包人填写价款备案表；5.填写完成后，建设单位应将价款备案表提交给财务部门审核、签字确认；6.审核、签字完成后，将备案表存档并通知承包人。
内容要求建设工程施工合同价款备案表必须要包含以下内容：1.合同名称和编号，必须与施工合同一致；2.工程名称、地址、建设单位、施工单位等基本信息；3.工程的合同价款，包括价税合计、价税分离表、税金等信息；4.工程的金额核定，包括签订时的造价咨询机构核定金额、审价机构核定金额等信息；5.工程款支付进度，包括进度计划、支付进度、总投资额等信息；6.其他需要备案的其他信息。
注意事项在编制建设工程施工合同价款备案表时，应注意以下事项：1.备案表上填写的合同价款和施工合同上填写的合同价款应一致；2.备案表必须由建设单位审核、签字确认；3.备案表必须存档备查；4.备案表上填写的信息必须真实、准确、完整；5.建设单位应将备案表通知承包人。
结论建设工程施工合同价款备案表是对建设工程施工合同价款的一种确认和备案。
建设工程合同备案表
建设工程合同备案表【合同名称】：填写工程项目全称，确保与合同中的项目名称一致。
【合同编号】：填写合同的唯一编号，便于查询和识别。
【建设单位（甲方）】：全称：详细填写建设单位的完整名称。
法定代表人：填写建设单位法人代表的姓名。
地址：填写建设单位注册的官方地址。
联系电话：提供建设单位的联系电话。
【承建单位（乙方）】：全称：详细填写承建单位的完整名称。
法定代表人：填写承建单位法人代表的姓名。
地址：填写承建单位注册的官方地址。
联系电话：提供承建单位的联系电话。
【合同金额】：大写和小写分别注明合同的总金额，保证金额的准确性。
【合同工期】：起始日期：明确写出工程开始的具体日期。
竣工日期：明确写出工程预计完工的具体日期。
【工程概况】：简要描述工程的基本情况，包括工程类型、规模、位置等关键信息。
【工程质量要求】：根据合同约定，详细说明工程的质量标准和验收标准。
【付款方式及期限】：详细阐述付款的具体方式、时间节点及条件，如预付款、进度款、结算款等。
【违约责任】：列明甲乙双方违反合同条款时应承担的责任和后果。
【争议解决方式】：约定双方在出现合同争议时的解决途径，如协商解决、仲裁或法院诉讼等。
【其他约定事项】：根据具体工程需要，列出合同中其他需要遵守的事项。
【附件】：包括工程设计图纸、技术规范、工程量清单等相关文件。
【合同生效条件】：说明合同生效所依赖的条件，比如必要的行政许可、财务审批等。
【备案机关意见】：由负责备案的政府部门填写对合同备案申请的意见和批准情况。
【签字盖章】：甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日备案机关（盖章）：___________ 日期：____年__月__日。
建设工程施工作业分包(专业分包)合同备案表
4、建设单位出具银行工程项目的到位资金证明（工期在一年之内50％、工期超一年30％专项资金）或银行、保险公司、专业担保公司提供的支付担保和履约担保(提供保函及银行项目帐号对账单原件)；
5、出具安全防护、文明施工费5％的资金证明(核对原件,提供复印件)；
6、出具农民工工资保证金；出具劳保基金(核对原件、提供复印件)；
注意事项
1、申请备案：申请单位到市政府政务中心建设局窗口领取建设工程施工合同备案申请表（见附表）；
2﹑向备案机关（造价管理站）递交有关合同备案资料，（递交到市政府政务中心建设局窗口；
3﹑向备案机关受理有关合同备案资料后，应在五个工作日内提出备案意见；
4﹑按照备案机关提出的修改意见承发包双方协商修改后，加盖章双方公司印鉴，再次申请备案；
5、备案资料由备案机关登记保存；
联系方式
备案机关地址：岳阳市建设局造价管理站（巴陵中路建设局北院办公楼七楼）；
办理合同备案地点：岳阳市政务中心建设局窗口（大厅二楼）
联系电话：0730—8882053
7、提供建设单位招标控制价和施工单位投标书；
8、劳务分包合同书(三本).（原件）
9、建设工程施工作业分包（专业分包）合同备案表4份。（原件））
10、分包单位企业法人营业执照;组织机构代码证；分包单位安全生产许可证;企业法人身份证复印件；分包项经理的注册执业资格证号、身份证号、注册单位、安全生产合格证号；项目技术负责人身份证、技术职称;技术负责人身份证、技术职称。（复印件）
（八）竣工结算办理方式、期限与违约责任；结算办理后费用支付办法与违约责任的约定
（九）双方争议解决方式。双方约定的其他劳务费用事项。
分包
范围
建设工程施工合同备案表
2.工程类型：__________
3.工程规模：__________
4.工程结构类型：_________
5.工程建设性质：__________
6.工程批准文号：__________
三、合同备案内容
1.合同双方约定的合同工期：__________
2.合同双方约定的工程进度计划：__________
2.备案完成后，由建设行政主管部门出具合同备案证明。
3.甲乙双方应按照备案的合同内容履行合同义务。
五、合同变更及解除
1.合同签订后，如需变更或解除合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。
2.变更或解除合同的内容应报备建设行政主管部门。
3.合同变更或解除后，甲乙双方应按照新的约定继续履行合同义务。
六、合同争议解决
3.合同双方约定的付款方式及进度：__________
4.合同双方约定的质量标准：__________
5.合同双方约定的保修期限：__________
6.合同双方约定的违约责任：__________
7.其他需要备案的内容：__________
四、合同备案程序
1.甲方负责将合同副本提交给当地建设行政主管部门进行备案。
八、附则
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同备案表作为合同附件，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
建设工程施工合同备案表
一、合同基本信息
工程项目施工合同备案表
工程项目施工合同备案表工程项目名称：_______________甲方（建设单位）：_______________法定代表人：_______________地址：_______________________联系方式：_________________乙方（施工单位）：_______________法定代表人：_______________地址：_______________________联系方式：_________________合同编号：_________________签订日期：_____年___月___日一、工程概况1. 工程地点：________________________________________________2. 工程规模：________________________________________________3. 工程内容：________________________________________________4. 工程造价：________________________________________________5. 工程质量要求：______________________________________________6. 工期要求：自 ___年___月___日起至 ___年___月___日止二、合同条款1. 双方的权利与义务明确，具体包括工程进度、质量标准、材料供应、安全生产等各项内容。
2. 违约责任及争议解决方式应当具体明确，包括但不限于违约金的支付、争议提交仲裁或法院诉讼等。
3. 合同变更和解除的条件、程序应当符合相关法律法规的规定。
三、备案要求1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并报建设工程所在地的建设行政主管部门备案。
2. 备案时需提交的材料包括合同正本、法人资格证明、资质证书、中标通知书等相关文件。
3. 合同备案后，任何修改和补充均需重新备案。
重庆市建设工程合同备案表
□备案号：
□留存号：〔20〕号
工程名称
合同类别
□施工总承包□专业分包□勘察设计□监理□材料设备供货
发包人/采购人
地址
法定代表人
电话
联系人
电话
承包人/服务单位/供货商
地址
法定代表人
电话
联系人
电话
发包方式
□公开招标□邀请招标□直接发包□其他
项目性质
□国有□非国有
承包/服务/供货范围
单位章：单位章：
日期：日期：
招标投标监督
管理机构意见
（盖章）
年月日
备注：本表一式三份，招标投标监督管理机构、发包人/采购人、承包人/服务单位/供货商各留存一份。
重庆市建设工程招标投标办公室制
合同工期
(日天）
合同价
(元)
项目总监理工程师
电话
项目经理
电话
发包人（甲方）、承包人（乙方）单位共同承诺：
我双方签订的承包合同，其协议书、合同条款等主要条款均与招标文件、中标文件相应的条款保持一致，若因不一致导致的合同纠纷，甲乙双方自行承担相应的法律、经济等后果。
甲方法定代表人签字：乙方法定代表人签字：
建设工程施工合同备案表
建设工程施工合同备案表建设工程施工合同备案表一、基本信息1. 项目名称：（填写项目名称）2. 合同备案号：（填写合同备案号）3. 建设单位：（填写建设单位名称、地址、连系人及连系方士）4. 施工单位：（填写施工单位名称、地址、连系人及连系方士）5. 工程地点：（填写工程地点）6. 工程规模：（填写工程规模）二、工程内容1. 工程概况：（对工程的概况进行描述，包括工程类型、计划工期、工程造价等）2. 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建筑面积、楼层数、使用功能等）3. 工程进度计划：（列出工程的进度计划及里程碑节点）三、合同情况1. 合同类型：（填写合同类型，如施工合同、设备采购合同等）2. 合同金额：（填写合同金额）3. 合同签订日期：（填写合同签订日期）4. 合同履约期限：（填写合同履约期限）四、合同履行情况1. 施工进展情况：（详细描述施工进展情况，包括各项工程进展、遇到的问题及解决方案等）2. 质量控制情况：（说明质量控制措施、验收标准及验收结果等）3. 安全施工情况：（描述安全施工措施、安全检查情况及事故情况等）4. 合同变更情况：（列出合同变更项、变更原因及变更金额等）5. 施工款支付情况：（说明各阶段施工款支付情况）五、审批文件1. 建设工程规划许可证号：（填写建设工程规划许可证号）2. 建设用地规划许可证号：（填写建设用地规划许可证号）3. 环境影响评价文件批准号：（填写环境影响评价文件批准号）六、附件1. 合同正本及附件复印件2. 工程经理及监理工程师证书复印件3. 施工许可证复印件4. 施工组织设计文件5. 配套设施设计文件6. 施工图纸及变更图纸七、法律名词及注释1. 建设工程施工合同法：规定了建设工程施工合同的有关法律法规，包括合同的订立、履行、变更、违约等事项。
2. 建设工程规划许可证：是指用于规范建设项目建设规划设计、环境保护等方面的行政许可证件。
3. 建设用地规划许可证：是指用于规范建设项目土地利用、建设用地等方面的行政许可证件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程施工合同备案表(确定版)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
合同备案号:
工程项目名称工程地址
立项批文号建设性质
建设规模结构层次
资金来源政府％;国有％ ;集体％ ;私有％;外资％;其它％
承包范围
是否有分包工程分包范围
发包方式公开招标
中标价格万元合同价格万元
质量要求履约保证金万元
合同工期日历天开竣工日期
发包人地址
负责人联系电话
办公电话手机项目负责人联系电话
承包单位资质等级
法人代表联系电话
资格等级身份证号项目经理
资格证号联系电话
项目技术负责人资格证号联系电话
应提供的资料清单
□1、已签订的合同全部正副本；
□2、经备案的中标通知原件；
□3、工程量清单报价的工程合同需提交投标文件中的工程量清单报价部分，非工程量清单报价的工程合同需提交投标文件中的工程预算书；
□4、银行、保险公司或者专业担保公司提供的支付担保和履约担保文书；
□5、签订施工合同的法定代表人证明书，法定代表人授权签订施工合同的还应提供授权委托书；
□6、工程项目管理部人员名单；
□7、建设工程施工合同备案表式叁份，合同备案后建设单位、施工企业、备案机构各存一份。
申请备案单位承诺：
本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的，如有任何虚假或因虚假材料引致法律责任，概由申请单位承担，与受理备案机关无关。
特此承诺。
发包单位（盖章）承包单位（盖章）
日期：年月日日期：年月日
备案机构备案意见：
经办人签字：
备案机构盖章：
年月日。