建设工程廉政责任协议书

合集下载

建筑工程廉政协议书8篇

建筑工程廉政协议书8篇

建筑工程廉政协议书8篇第1篇示例:建筑工程是一个具有重要社会意义的行业,它不仅关系到人民群众的生活安全和财产安全,还直接影响着我国经济的稳定和发展。

在建筑工程领域,因为涉及到大量的资金、资源和利益,往往容易出现一些违规行为和腐败现象,给整个行业的发展和社会的公平和正义造成了严重的影响。

为了规范建筑工程领域的经营行为,维护市场秩序和公平竞争,切实加强廉政意识和全面从严治党,建立健全廉政协议书,是当前亟待解决的问题之一。

廉政协议书是建筑工程单位制定的一种自律性协议,是全体从业人员自愿遵守的一种规范行为准则,通过签订廉政协议书,可以有效约束工程施工端和管理层,减少腐败现象的发生,提高工程施工的质量和效益。

在制定建筑工程廉政协议书时,应该注重以下几点:第一,充分发扬廉政建设的正面作用,增强全体从业人员的廉政意识和诚信意识。

廉政协议书要求所有从业人员不得利用职权为他人谋取私利,不得接受他人的贿赂,不得违规收受礼品和款待,不得利用职务之便牟取不正当利益等。

只有树立正确的思想观念,才能在建筑工程工作中做到廉洁自律,为社会树立良好的榜样。

第二,建立健全的监督和检查机制,加大对廉政协议书的宣传和执行力度。

要定期组织全体从业人员进行廉政教育和培训,加强对违规行为的惩处力度,及时对发生的违规行为进行纠正和处理,确保廉政协议书得到全面贯彻执行。

只有做到各个环节的监督和检查有力有序,才能让廉政协议书真正发挥它的作用。

促进建筑工程行业的合法合规发展,维护社会公平和正义。

廉政协议书要求建筑工程单位在经营过程中要遵守法律法规,不得搞违法乱纪的行为,不得串通作弊,不得以次充好,不得变相主宰工程,保证施工质量和进度符合标准要求。

只有做到严格合法合规,才能保证建筑工程行业的长远发展和稳定。

廉政协议书是建筑工程单位管理的一种有效手段,是提高建筑工程从业人员廉政意识和自律意识的重要途径。

建立健全廉政协议书,不仅可以促进建筑工程行业的健康发展,还可以维护社会公平和正义,营造风清气正的社会环境。

建设工程保持廉洁协议书范本通用版8篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版8篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版8篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为明确双方在工程建设过程中的廉洁责任,保障工程建设的公正、透明和高效进行,甲乙双方本着诚实守信、公平公正的原则,签订本廉洁协议书。

一、协议目的本协议的签订旨在确保甲乙双方及其相关人员在工程建设过程中遵守国家法律法规、廉政纪律和职业道德准则,预防和遏制工程建设中的腐败行为,维护双方合法权益,保障工程质量和安全。

二、廉洁原则1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规,执行相关政策,恪守职业道德准则。

2. 甲乙双方应秉持诚信原则,不得有任何虚假行为。

3. 甲乙双方应坚持公平公正原则,不得利用职权或职务之便谋取私利。

4. 甲乙双方应相互监督,共同维护工程建设过程中的廉洁秩序。

三、廉洁责任1. 甲方责任:(1)严格遵守招标文件编制、招标公告发布、评标过程、合同管理等各个环节的法律法规和规定,确保招标工作的公正、透明。

(2)不得干预乙方的正常生产经营活动,不得向乙方提出任何不合理要求。

(3)及时与乙方沟通工程进展情况和相关事宜,共同推动工程建设的顺利进行。

2. 乙方责任:(1)严格遵守工程建设的法律法规、技术规范和安全要求,确保工程质量。

(2)不得采取不正当手段获取工程建设利益,不得进行任何形式的商业贿赂。

(3)加强内部管理,完善监督机制,确保工程建设过程中的廉洁秩序。

(4)及时与甲方沟通工程进展情况和相关事宜,共同推动工程建设的顺利进行。

四、监督与惩戒1. 甲乙双方应设立监督机构或指定监督人员,对工程建设过程中的廉洁情况进行监督。

2. 甲乙双方应建立举报机制,对违反本协议的行为进行举报。

3. 对于违反本协议的行为,甲方有权视情节轻重采取相应的惩戒措施,包括警告、通报批评、暂停支付工程款、解除工程合同等。

4. 对于违反本协议的行为,乙方应依法承担相应的法律责任。

建设工程廉洁协议书8篇

建设工程廉洁协议书8篇

建设工程廉洁协议书8篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保双方履行建设工程施工过程中的廉洁自律,保障工程项目的顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下廉洁协议:一、协议目的双方本着公平、公正、公开的原则,遵守国家法律法规和廉政纪律,维护良好的建筑市场秩序,预防和遏制商业贿赂行为,保障工程质量和安全,促进双方廉洁从业。

二、廉洁责任1. 甲方责任(1)严格遵守国家法律法规和廉政纪律,公正履行建设单位的职责和义务。

(2)不得违反规定向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券等。

(3)对乙方的廉洁自律情况进行监督,发现违规行为及时予以制止并报告有关部门处理。

2. 乙方责任(1)严格遵守国家法律法规、工程建设强制性标准和廉政纪律,履行施工单位的职责和义务。

(2)不得向甲方工作人员或其近亲属给予任何形式的回扣、礼金、有价证券等。

(3)自觉接受甲方的监督,及时纠正自身的违规行为。

(4)加强内部管理,建立廉政教育和监督机制,确保项目部的廉洁自律。

三、廉洁条款的具体约定1. 甲乙双方应建立廉洁自律的沟通机制,定期交流廉洁从业情况。

2. 甲方发现乙方存在违规行为时,应及时向乙方提出并要求其整改;乙方应积极配合并立即整改。

3. 乙方应向甲方提供其员工的廉政教育情况,加强员工的廉政意识。

4. 甲乙双方应共同建立工程项目档案,记录工程项目的进展情况和廉洁从业情况。

5. 甲乙双方应严格遵守保密义务,不得泄露对方的商业秘密和机密信息。

四、违约责任及处理方式1. 若甲方工作人员违反本协议规定,甲方应依法依规追究其责任,并对乙方遭受的损失进行赔偿。

2. 若乙方违反本协议规定,甲方有权视情节轻重采取相应的处理措施,包括但不限于:警告、通报批评、暂停支付工程款、解除施工合同等。

3. 若因甲乙双方违反本协议规定,导致工程质量和安全问题的,应依法承担连带责任。

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同参与建设工程的实施,为保持合作过程中的廉洁诚信,特签订本协议。

甲、乙双方遵循诚实信用、公正廉洁的原则,就建设工程中的廉洁合作事项达成如下协议:一、协议目的双方共同遵守职业道德和法律法规,确保工程建设的公正廉洁,防止不正当行为的发生,维护双方的合法权益。

二、双方职责1. 甲方职责:(1)严格遵守国家法律法规,按照公平、公正、公开的原则进行工程建设。

(2)合理确定工程合同条款,避免设置不正当条款,维护双方合法权益。

(3)按时支付工程款,不无故拖欠或克扣工程款项。

(4)加强对工程现场的管理和监督,确保工程质量安全。

2. 乙方职责:(1)严格遵守国家法律法规和职业道德规范,诚信守法参与工程建设。

(2)按照合同约定履行施工义务,确保工程质量符合设计要求。

(3)禁止行贿受贿,不得向甲方工作人员赠送礼金、礼品等不当利益。

(4)规范内部管理,加强员工廉政教育,防范不正之风。

三、廉洁承诺1. 双方应共同维护建设工程的廉洁性,不得有任何形式的腐败行为。

2. 双方应严格遵守商业道德,不得泄露对方的商业秘密。

3. 双方应互相监督,发现对方存在违规行为时应及时向对方提出并要求改正。

4. 双方应共同营造廉洁自律的氛围,加强沟通与合作,共同推进工程建设顺利进行。

四、违规处理1. 若甲方发现乙方存在违规行为,甲方有权要求乙方进行整改,并视情节轻重采取相应的处罚措施,包括扣除违约金、暂停合同执行等。

2. 若乙方发现甲方工作人员存在违规行为,乙方有权向甲方上级主管部门或相关监管部门反映情况。

若甲方工作人员的行为构成违法犯罪的,应依法追究其法律责任。

3. 若因双方中的一方违规行为导致工程无法正常进行或造成损失的,应由违规方承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

五、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。

建筑工程廉政协议书3篇

建筑工程廉政协议书3篇

建筑工程廉政协议书3篇篇1甲方(建设单位):__________________乙方(参建单位或个人):__________________鉴于甲乙双方在建筑工程合作过程中的廉洁自律、公正诚信问题对于项目顺利进行及各方利益保护的重要性,为确保建设工程的廉政制度得到有效实施,甲乙双方本着诚信原则,经过友好协商,签订本协议。

一、协议目的双方签订本协议的目的在于明确建筑工程中的廉政责任与义务,共同营造公平、公正、廉洁的建筑工程环境,保障建设项目的顺利实施,共同预防腐败现象的发生。

二、协议内容1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规、政策规定以及工程建设相关规定,自觉维护建筑市场的良好秩序。

2. 甲方应向乙方提供真实、准确的工程信息,确保招投标过程的公开、公平、公正。

乙方应诚信参与招投标活动,不从事任何不正当竞争行为。

3. 甲乙双方应建立健全廉政制度,明确各级人员的廉政责任,加强内部监督,确保工程项目的廉洁运行。

4. 甲方在工程实施过程中,不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券等不正当利益。

乙方不得向甲方赠送任何形式的礼品、礼金等不正当利益。

5. 甲乙双方应严格遵守合同约定,确保工程质量、安全、进度和造价等方面的要求。

对于工程变更、索赔等事项,应按照合同约定及相关规定进行协商处理。

6. 甲乙双方应建立廉政教育宣传机制,定期组织开展廉政教育和宣传活动,提高人员的廉洁自律意识。

7. 对于发现的违规行为或腐败线索,甲乙双方应及时向对方通报,并积极配合有关部门进行调查处理。

三、违约责任1. 若甲方违反本协议约定,向乙方索要或接受不正当利益,乙方有权向有关部门举报,并要求甲方承担相应的法律责任。

2. 若乙方违反本协议约定,向甲方赠送不正当利益或从事不正当竞争行为,甲方有权向有关部门举报,并要求乙方承担相应的法律责任。

四、其他约定事项1. 本协议作为甲乙双方签订的建设工程合同的附件,具有同等法律效力。

本协议的修改、补充应以书面形式进行。

建设工程廉洁协议书范本推荐5篇

建设工程廉洁协议书范本推荐5篇

建设工程廉洁协议书范本推荐5篇篇1甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________鉴于甲乙双方共同参与建设工程活动,为营造公开、公平、公正的建筑市场环境,确保工程建设的廉洁性,双方达成以下协议:一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则,严格遵守国家法律法规和廉政规定,共同营造廉洁自律、诚实守信的建筑市场环境。

二、廉洁责任和义务1. 甲方责任和义务(1)严格遵守国家法律法规和廉政纪律,保证公正公平地对待乙方;(2)及时、足额支付工程款,不利用支付款项向乙方施加压力;(3)对乙方的投诉和建议给予及时回应和处理;(4)对甲方人员与乙方之间的不正当交往进行制止和处理。

2. 乙方责任和义务(1)严格遵守国家法律法规和廉政纪律,诚信守法经营;(2)按照合同约定履行施工义务,确保工程质量安全;(3)及时向甲方反馈工程建设中的问题和困难;(4)对甲方人员的廉政建设提出建设性意见和建议。

三、廉洁行为规范1. 禁止任何一方收受或赠送礼品礼金、有价证券等财物;2. 禁止任何一方接受或提供娱乐、旅游、接待等形式的利益输送;3. 禁止在工程建设过程中谋取个人私利或利益输送行为;4. 禁止泄露工程建设中的商业机密和保密信息。

四、监督机制1. 双方应建立监督机制,对协议执行情况进行监督和检查;2. 双方应设立举报渠道,对违反协议规定的行为进行举报和查处;3. 对于违反协议规定的行为,双方应依法依规进行处理和惩罚。

五、违约责任和处理方式1. 双方应严格遵守本协议规定,如一方未履行协议规定的责任和义务,应承担违约责任;2. 对于违反廉洁行为规范的行为,双方应依法依规进行处理和惩罚,包括但不限于罚款、解除合同等;3. 因一方违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。

六、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。

建筑工程廉政协议7篇

建筑工程廉政协议7篇

建筑工程廉政协议7篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同参与的建筑工程项目的重要性和复杂性,为保持项目的顺利进行,提高工程质量,防范廉政风险,甲乙双方在遵循诚实信用、公开透明原则的基础上,经友好协商,达成如下建筑工程廉政协议:一、协议目的甲乙双方共同致力于营造风清气正的建筑工程环境,通过本协议的签订与实施,确保工程项目廉洁从业,保障双方合法权益,提高工程建设质量和效益。

二、廉政责任1. 甲方责任(1)严格遵守国家法律法规、党纪党规和工程项目的相关规定,公正履行建设单位职责。

(2)加强工程项目管理,建立健全内部监控机制,防范廉政风险。

(3)对乙方在工程建设过程中的廉政表现进行监督,发现问题及时要求乙方整改。

2. 乙方责任(1)严格遵守国家法律法规、党纪党规以及建设工程的有关规定,诚信履行施工单位职责。

(2)加强内部管理,建立健全廉政风险防范体系,确保工程质量和安全。

(3)积极配合甲方的廉政监督,及时整改存在的问题。

三、廉政承诺1. 甲乙双方不得利用职务之便谋取个人私利,不得在工程招投标、合同履行等过程中收受回扣、好处费、感谢费等不正当利益。

2. 甲乙双方应公正、公平地处理工程项目中的各类问题,不得利用职权或职务之便损害对方合法权益。

3. 甲乙双方应建立沟通机制,及时沟通工程进展、问题和困难,确保信息畅通、透明共享。

4. 甲乙双方应加强对工程项目相关人员的廉政教育和管理,提高廉洁自律意识。

四、监督与惩戒1. 甲乙双方应设立廉政监督机构或指定专人负责廉政监督工作。

2. 甲乙双方应定期对工程项目进行廉政检查,发现问题及时整改并报告。

3. 若一方未能履行本协议约定的廉政责任和义务,另一方有权提出整改要求;若整改不力,受损方有权向有关部门反映情况并依法追究违约责任。

4. 若甲乙双方在工程项目实施过程中发生廉政违规行为,除接受有关部门处理外,还应承担相应的法律责任。

建筑工程廉政协议6篇

建筑工程廉政协议6篇

建筑工程廉政协议6篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国廉政法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为确保建筑工程项目的廉洁高效实施,甲乙双方在平等、公正、诚信的基础上,就建筑工程廉政协议达成如下共识:一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则,共同遵守国家法律法规,严格执行廉政制度,确保工程项目顺利推进,防止发生腐败行为,维护良好的建筑市场秩序。

二、廉政建设原则1. 严格遵守国家法律法规,执行相关政策规定,自觉维护建筑市场的良好秩序。

2. 坚持公开、公平、公正的原则,确保工程项目招投标、合同管理、工程款结算等过程的透明度和公正性。

3. 加强内部管理,建立健全廉政风险防控机制,确保工程项目的廉洁高效实施。

三、廉政责任和义务(一)甲方责任和义务:1. 严格遵守国家法律法规和工程项目的相关规定,确保工程项目的合法性和合规性。

2. 建立健全工程项目管理制度,加强对工程项目的管理和监督。

3. 及时向乙方传达廉政建设要求和精神,加强对乙方的廉政教育和引导。

4. 对乙方在工程项目中的廉政表现进行监督和评估,发现问题及时要求乙方整改。

(二)乙方责任和义务:1. 严格遵守国家法律法规和工程项目的相关规定,确保施工过程的合法性和合规性。

2. 建立健全廉政风险防控机制,加强内部管理,确保工程项目的廉洁高效实施。

3. 积极配合甲方开展廉政建设工作,接受甲方的监督和检查。

4. 自觉抵制腐败行为,不向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等不当利益。

5. 如发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为,应及时向甲方领导或有关部门反映。

四、违约责任及处理办法1. 甲乙双方应严格遵守本协议的各项规定,如一方违反协议约定,应承担违约责任。

2. 甲方如发现乙方在工程项目中存在违反廉政规定的行为,有权要求乙方整改,情节严重者,甲方有权解除工程合同,并追究乙方的法律责任。

建设工程保持廉洁协议书范本5篇

建设工程保持廉洁协议书范本5篇

建设工程保持廉洁协议书范本5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据有关法律法规,为明确双方在建设工程项目中的廉政责任,确保工程建设的顺利实施,双方本着诚实信用、公平公正的原则,签订本建设工程保持廉洁协议书。

一、协议目的双方通过签订本协议,明确各自在工程实施过程中的廉政责任和义务,共同营造一个廉洁、诚信、公正、透明的工程建设环境。

二、协议内容1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规、工程建设相关规章制度以及本协议的约定,共同维护建设工程的廉政建设。

2. 甲方责任与义务:(1)甲方应向乙方提供完整、准确的工程信息和资料,确保信息的及时传递与沟通。

(2)甲方应按规定对工程建设过程进行公正、公平、公开的监督管理,确保工程质量和安全。

(3)甲方应建立健全廉政监督机制,对工程建设中的违规行为进行严肃处理。

(4)甲方应遵守合同约定,按时支付工程款,确保工程资金的安全与合理使用。

3. 乙方责任与义务:(1)乙方应严格遵守国家法律法规和工程建设的规章制度,诚信守法经营。

(2)乙方应建立健全内部廉政管理制度,加强员工廉政教育,确保工程实施过程中的廉洁性。

(3)乙方应与甲方密切配合,共同推进工程建设进度,确保工程质量和安全。

(4)乙方应遵守合同约定,合理组织施工,确保工程进度和造价的合理控制。

三、廉洁承诺1. 甲乙双方应严格遵守商业道德,不得索取或接受不正当利益。

2. 甲乙双方应相互监督,发现对方存在违规行为时,应及时向对方提出并要求纠正。

3. 甲乙双方应建立廉洁档案,记录双方在工程建设过程中的廉政表现,作为评价合作信誉的重要依据。

四、违约责任与处罚1. 甲乙双方违反本协议约定的,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。

2. 违反本协议涉及国家法律法规的,由相关部门依法处理。

3. 甲乙双方因违反本协议导致工程实施受到影响的,应承担相应的经济赔偿责任。

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇

建设工程廉洁协议书范本推荐8篇篇1甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________鉴于甲乙双方作为建设工程的合同主体,共同承担确保工程建设质量、进度和安全等重要责任,为进一步促进廉政建设,明确双方廉洁从业要求,达成以下廉洁协议:一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则,严格遵守国家法律法规和廉政纪律,确保在工程建设过程中廉洁从业,共同营造风清气正的建设环境。

二、廉洁从业要求1. 甲方应遵守的廉洁从业要求:(1)不得向乙方索要或接受任何形式的回扣、手续费等不正当利益;(2)不得要求乙方购买合同规定外的产品或原材料;(3)不得擅自变更合同条款,损害乙方合法权益;(4)遵守工程进度款支付的相关规定,确保及时、足额支付。

2. 乙方应遵守的廉洁从业要求:(1)不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等;(2)不得与甲方工作人员签订任何私下协议,损害甲方利益;(3)不得为谋取不正当利益对甲方工作人员进行贿赂或变相贿赂;(4)严格遵守安全生产规定,确保施工现场安全。

三、保密条款双方应对涉及本协议的所有信息予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。

四、违约责任1. 若甲方违反本协议约定,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等;2. 若乙方违反本协议约定,应承担违约责任,除接受甲方按照合同条款进行处理外,还应赔偿甲方因此造成的经济损失。

五、争议解决双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议作为《建设工程施工合同》的附件,与主合同具有同等法律效力。

七、附加条款(可根据实际情况添加)1. 双方应定期对廉洁从业情况进行自查自纠,发现问题及时整改;2. 甲方将对乙方的廉洁从业情况进行评价,并作为后续合作的重要参考;3. 乙方应建立廉政教育机制,加强对员工廉政教育,确保廉洁从业;4. 双方应共同加强对工程分包、材料采购等环节的监督,防止不正之风。

建设工程廉洁协议书8篇

建设工程廉洁协议书8篇

建设工程廉洁协议书8篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同参与建设工程的实施,为保持公正、透明和廉洁的合作关系,经双方友好协商,达成以下廉洁协议:一、协议目的为加强建设工程中的廉政建设,确保甲乙双方及其相关人员在工程建设过程中廉洁自律,预防商业贿赂等不正当行为,保障工程顺利进行。

二、廉洁原则甲乙双方应严格遵守国家法律法规和职业道德规范,保持廉洁自律,诚信守法,不得进行任何形式的贪污、受贿、滥用职权等违法违规行为。

三、廉洁责任1. 甲方责任:(1)严格遵守法律法规,确保工程建设过程的公开、公平、公正;(2)建立健全内部管理制度,加强对相关人员的廉政教育;(3)对乙方履行本协议的情况进行监督,对违规行为进行制止和处理。

2. 乙方责任:(1)严格遵守法律法规和职业道德规范,诚信守法;(2)建立健全廉政管理制度,加强对项目人员的廉政教育;(3)严格按照合同约定履行义务,不得进行任何形式的商业贿赂;(4)接受甲方的监督,及时报告并纠正违规行为。

四、具体措施1. 甲乙双方应建立廉政建设专项工作小组,共同推进廉政建设;2. 双方应定期沟通廉政建设情况,及时解决存在的问题;3. 乙方应定期向甲方提交廉政建设自查报告,甲方对报告进行审查;4. 双方应共同加强对工程招投标、物资采购、资金使用等关键环节的监督;5. 对于发现的违规行为,双方应及时制止并依法依规处理。

五、违约责任1. 若甲方及其相关人员违反本协议约定,乙方有权向甲方提出书面整改要求,并向有关部门反映情况;若甲方未采取有效措施整改,乙方有权暂停履行本协议。

2. 若乙方及其相关人员违反本协议约定,甲方有权要求乙方限期整改;若乙方未采取有效措施整改,甲方有权终止本协议并向有关部门反映情况。

同时,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。

六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程保持廉洁协议书范本8篇

建设工程保持廉洁协议书范本8篇

建设工程保持廉洁协议书范本8篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________丙方(相关监督单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,为确保建设工程过程保持廉洁高效,保障各方的合法权益,三方在平等、自愿的基础上,就本建设工程保持廉洁事宜达成如下协议:一、协议目的各方应本着诚实信用、公平合理的原则,遵守国家法律法规,加强沟通和协作,共同维护建设工程的廉洁性,确保工程质量和安全。

二、定义与解释本协议中的“建设工程保持廉洁”是指参与工程建设的各方在工程建设过程中廉洁自律、诚实守信、公正履行合同约定,共同预防和遏制工程建设中的腐败和不当行为。

三、甲方的责任和义务1. 严格遵守国家法律法规,公正履行合同约定,确保工程建设的顺利进行。

2. 建立健全廉政制度,加强对工程建设的监督管理。

3. 及时向乙方传达廉政建设要求,支持乙方开展廉政教育和文化建设。

四、乙方的责任和义务1. 严格遵守国家法律法规和甲方的廉政制度,诚信履行合同约定。

2. 建立廉政管理组织机构,制定详细的廉政实施计划。

3. 加强员工廉政教育,提高员工廉洁自律意识。

4. 自觉接受甲方和丙方的监督,及时整改存在的问题。

五、丙方的责任和义务1. 作为监督单位,对工程建设过程进行全程监督。

2. 发现违规行为及时提出整改意见,并监督乙方进行整改。

3. 定期对工程建设廉政情况进行评估和报告。

六、违约责任及处理1. 任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿因违约造成的损失。

2. 乙方在工程建设中存在腐败和不当行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

3. 甲方和丙方未能履行监督职责的,应承担相应的责任。

七、争议解决本协议在履行过程中发生争议,各方应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。

建设工程廉洁协议书7篇

建设工程廉洁协议书7篇

建设工程廉洁协议书7篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同合作进行建设工程,为保持合作过程的廉洁性,确保工程质量与进度,经双方友好协商,达成如下廉洁协议:一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则,共同遵守本廉洁协议,以预防腐败和不当行为的发生,保障工程顺利进行。

二、廉洁责任1. 甲方责任:(1)严格遵守国家法律法规,不向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金等不正当利益。

(2)严格执行工程建设相关法律法规,保证工程招标、投标过程的公开、公平、公正。

(3)对甲方工作人员进行廉政教育,提高廉洁自律意识,不得干预乙方的正常生产经营活动。

2. 乙方责任:(1)严格遵守国家法律法规,不向甲方工作人员赠送任何形式的回扣、礼金等不正当利益。

(2)遵守工程建设相关法律法规,确保工程质量与进度,不从事任何违法违规行为。

(3)如发现甲方工作人员有违规行为,应及时向甲方高层领导反映情况。

三、具体条款1. 甲乙双方应共同遵守国家及地方关于廉政建设的法律法规,确保工程建设过程中的廉洁性。

2. 甲方在工程建设过程中,不得要求乙方为其谋取私利,不得介绍亲朋好友参与与工程相关的业务活动。

3. 乙方应保证工程质量与进度,不得在工程中进行任何形式的偷工减料、降低工程质量等行为。

4. 甲乙双方应建立有效的沟通渠道,及时协商解决工程中的廉洁问题,确保工程顺利进行。

5. 乙方应积极参与甲方的廉政建设活动,共同营造风清气正的工作环境。

6. 甲方有权对乙方在工程中的廉洁情况进行监督,如发现乙方存在违规行为,甲方有权按照合同约定进行处理。

7. 乙方应自觉接受甲方的监督,如有违规行为,应及时整改并承担相应的违约责任。

8. 本协议作为工程合同的附件,与工程合同具有同等法律效力。

如一方违反本协议约定,应承担相应的法律责任。

四、违约责任1. 甲乙双方如违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

建筑工程廉政协议书5篇

建筑工程廉政协议书5篇

建筑工程廉政协议书5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同参与的建筑工程项目,为保持工程项目的公开、公平、公正,确保双方合作过程中的廉洁诚信,特签订本协议。

一、协议目的双方本着诚信合作、共同发展的原则,通过签订本协议明确双方对工程项目中廉政建设的责任和要求,共同构建一个廉洁、高效的建筑合作环境。

二、廉政原则甲乙双方应遵守国家法律法规和工程所在地的廉政规定,遵循公开、公平、公正的竞争原则,恪守职业道德,保持廉洁自律,共同抵制和防止任何不正当行为的发生。

三、双方责任1. 甲方责任:(1)甲方应严格遵守招标投标的有关规定,确保招标过程的公开、公平、公正。

(2)甲方应设立专门的廉政监督机构或指定监督人员,对工程建设过程中的廉政情况进行监督。

(3)甲方应建立健全工程款项支付制度,确保资金按时支付,避免资金拖欠。

(4)甲方应支持乙方提出的合理化建议,提高工程质量和效率。

2. 乙方责任:(1)乙方应严格遵守国家法律法规和工程所在地的相关规定,规范自身行为。

(2)乙方应设立廉政专项工作小组,负责本单位的廉政建设和管理工作。

(3)乙方应保证工程质量,按时完工,不延误工期。

(4)乙方应积极配合甲方的廉政监督工作,及时汇报工作进展和廉政情况。

四、廉政约定1. 甲乙双方不得相互宴请、馈赠礼品、礼金、有价证券等。

2. 甲乙双方不得在工程招投标、合同签署、款项支付等过程中谋取私利。

3. 甲乙双方不得泄露工程涉及的商业秘密和技术秘密。

4. 甲乙双方应相互监督,发现对方存在违规行为时,应及时向对方提出并要求改正。

五、违规处理1. 若甲方发现乙方存在违规行为,甲方有权要求乙方整改,并视情况扣除违约金或终止合同。

2. 若乙方发现甲方存在违规行为,乙方有权向有关部门反映情况并要求处理。

3. 若因甲乙双方中的一方的违规行为造成工程损失或不良影响的,该方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

有关建设工程保持廉洁协议书3篇

有关建设工程保持廉洁协议书3篇

有关建设工程保持廉洁协议书3篇篇1协议编号:XXXXXX甲方(发包方):XXXXXX有限公司乙方(承包方):XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为确保甲乙双方在建设工程中的合法权益,促进工程建设过程中的廉洁自律和公平竞争,甲乙双方达成以下协议条款,以共同遵守和执行。

一、协议目的甲乙双方共同认识到,在工程建设过程中保持廉洁自律的重要性,为营造公平竞争环境,确保工程质量、安全和进度的稳定推进,特签订本协议。

二、双方的义务和责任(一)甲方的义务和责任1. 严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定,确保工程招标、投标过程的公正、公平和公开。

2. 及时向乙方提供工程相关的真实信息,确保乙方充分了解工程要求和施工环境。

3. 对乙方的合法利益予以保护,避免不正当干预和损害乙方权益的行为。

(二)乙方的义务和责任1. 严格遵守国家法律法规和工程建设的有关规定,诚信守法经营。

2. 不得采取不正当手段影响工程建设过程,不得向甲方及相关人员赠送礼品、礼金等。

3. 严格执行工程合同,确保工程质量和进度,维护甲方的合法权益。

三、廉洁自律要求(一)甲乙双方应共同遵守国家法律法规和职业道德准则,严禁在工程建设过程中发生任何形式的贪污受贿行为。

(二)甲乙双方应建立有效的监督机制,对工程建设过程中的违规行为进行监督和制约。

(三)甲乙双方应加强对员工的教育和管理,确保员工遵守廉洁自律规定,不得利用职权谋取私利。

四、违约责任及处理措施(一)若甲乙双方中任何一方违反本协议规定的义务和责任,应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

(二)对于违反廉洁自律要求的行为,甲乙双方应依法依规进行处理,并承担相应的法律责任。

(三)对于严重违规行为,甲乙双方有权终止合同,并追究相关责任人的法律责任。

五、其他条款(一)本协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。

(二)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

(三)未尽事宜,可另行协商补充。

建设工程廉洁合作协议书8篇

建设工程廉洁合作协议书8篇

建设工程廉洁合作协议书8篇篇1协议编号:[编号]甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲、乙双方在建筑工程领域存在业务合作,双方根据诚信合作原则,为维护彼此合作关系,预防工程建设中的廉政风险,达成如下廉洁合作协议书:一、协议目的双方本着公平、公正、公开的原则,共同维护建设工程的廉洁合作,确保工程建设的顺利进行。

二、廉洁合作承诺1. 甲方承诺遵守国家法律法规,严格执行工程建设相关规章制度,维护建设工程的正常秩序。

2. 乙方承诺遵守国家法律法规,严格执行工程建设的各项规定,不从事任何违法违规行为。

3. 双方承诺加强沟通协调,积极履行合同约定,及时通报有关信息,避免发生利益冲突和分歧。

4. 双方应建立廉洁档案,记录合作过程中的廉洁行为及违规情况,以供日后参考。

三、具体条款1. 双方应明确职责和义务,确保工程建设的顺利进行。

甲方应及时向乙方提供必要的工程资料和技术支持,乙方应按照合同约定履行施工任务。

2. 双方应严格遵守招投标制度,确保招投标过程的公平、公正和公开。

乙方不得通过不正当手段影响招投标结果。

3. 甲方应按照合同约定支付乙方合理的工程款项,乙方应按规定开具合法有效的发票。

4. 双方应建立监督机制,共同预防工程建设中的廉政风险。

对于发现的违规行为,应及时向对方通报并采取相应措施予以纠正。

5. 双方应共同加强对工程建设关键环节的监督和管理,确保工程质量安全。

对于重大问题和突发事件,应及时向对方报告并共同应对。

6. 双方应严格遵守保密义务,对于涉及工程建设的重要信息和资料,未经对方同意,不得泄露给第三方。

7. 对于因违反本协议约定而导致的损失,违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

对于情节严重、构成犯罪的,应依法追究刑事责任。

四、争议解决方式如因履行本协议发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

建设工程保持廉洁协议书范本通用版5篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版5篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版5篇篇1甲方(建设单位):_________________________乙方(施工单位):_________________________鉴于甲乙双方为共同实现建设工程的顺利进行,共同遵守廉洁自律原则,达成以下协议:一、协议目的双方本着诚实、守信的原则,通过签订本协议明确各自在工程中的职责和廉洁行为规范,共同维护建设工程的廉洁性,保障工程项目的顺利进行。

二、廉洁承诺1. 甲乙双方均承诺严格遵守国家法律法规、行业规范及职业道德,自觉抵制腐败行为,共同营造风清气正的建设环境。

2. 甲方承诺不向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券等不正当利益。

3. 乙方承诺不向甲方工作人员赠送任何形式的礼品、礼金、有价证券等,不得提供任何可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

三、具体条款1. 双方应建立廉政建设领导小组,负责监督协议的执行情况,定期召开会议,沟通信息,解决问题。

2. 甲方有权对乙方在工程建设过程中的廉洁情况进行监督,如发现乙方存在违反协议的行为,甲方有权采取相应的处理措施。

3. 乙方应设立专门的廉政监督员,负责本单位在工程建设过程中的廉洁自律工作,及时制止违法违规行为。

4. 甲乙双方应严格遵守合同条款,确保工程质量和进度,不得因利益关系而损害国家、社会公共利益或对方合法权益。

5. 在工程实施过程中,甲乙双方应严格遵守工程变更、验收、结算等程序,不得擅自更改工程设计、违反施工规范或虚报工程量等行为。

6. 乙方应保证其工作人员遵守职业道德,不得在工程实施过程中从事违法违规行为,如行贿、受贿等。

四、违约责任与处理措施1. 若甲乙双方发现对方存在违反协议的行为,应及时向对方书面提出整改要求;若对方未能在合理期限内整改完毕,则应承担违约责任。

篇2甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲乙双方共同参与的工程项目,为保持建设工程的廉洁性,防止不正当行为的发生,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方本着公平、公正、诚实、守信的原则,共同维护建设工程的廉洁性,确保工程顺利进行。

建设工程保持廉洁协议书范本通用版7篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版7篇

建设工程保持廉洁协议书范本通用版7篇篇1甲方(建设单位):_________________________乙方(施工单位):_________________________鉴于甲乙双方在建设工程项目中的合作,为保持项目的廉洁性,特签订本协议。

本协议旨在明确双方的权利义务,强化廉政建设与诚信管理,促进合作双方的良好形象。

为确保工程项目的顺利实施,经甲乙双方协商一致,达成如下协议内容:第一条总则1. 甲乙双方应遵守国家法律法规、职业道德准则及工程所在地的廉政规定。

第二条廉洁自律条款1. 甲方应严格遵守工程招标、投标规定,不得向乙方提出任何不正当要求。

2. 乙方应自觉遵守投标承诺,不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金等任何形式的利益。

第三条双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应建立健全廉政管理制度,加强对工作人员的廉政教育。

(2)甲方应公正履行职责,对乙方进行公平、公正的考核评价。

(3)甲方工作人员不得参与乙方单位的任何营利活动。

如发现甲方工作人员违规行为,乙方有权向甲方举报。

2. 乙方责任与义务:(1)乙方应建立健全廉政管理体系,加强对项目人员的廉政教育。

(2)乙方应严格执行合同约定,保证工程质量和安全。

(3)乙方在项目执行过程中发现甲方工作人员索贿等违规行为,应及时以书面形式告知甲方。

如因乙方隐瞒不报造成甲方损失的,乙方应承担相应责任。

第四条监督与考核1. 甲乙双方应共同建立监督机制,确保工程项目廉洁自律。

双方可对项目执行过程中出现的违规行为进行投诉与举报。

2. 甲乙双方应根据合同约定及国家法律法规对工程项目实施情况进行考核与评估。

如发现违规行为,应按照约定进行处罚。

第五条违约责任与处理措施1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

2. 若甲方工作人员存在违规行为,甲方应承担相应责任并对违规人员进行严肃处理。

建设工程廉洁协议书6篇

建设工程廉洁协议书6篇

建设工程廉洁协议书6篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保建设工程的廉洁进行,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就建设工程的廉洁事宜达成如下协议:一、协议目的甲乙双方为了共同构建一个清正廉洁的施工环境,本着公平合作、诚信履行的原则,达成本协议,以明确双方在建设工程中的廉洁责任和义务。

二、廉洁原则甲乙双方应严格遵守国家法律法规,遵循公平、公正、公开的原则,不得利用职务之便谋取私利,不得接受或索取不正当利益。

三、双方责任甲方责任:1. 甲方应严格遵守法律法规,公正履行合同约定,不得向乙方提出任何不正当要求。

2. 甲方应建立健全监督管理制度,对工作人员进行廉政教育,确保工程廉洁进行。

3. 甲方应组织人员对乙方进行廉政考核,发现问题及时纠正。

乙方责任:1. 乙方应严格遵守法律法规,按照合同约定履行义务,不得向甲方工作人员提供任何不正当利益。

2. 乙方应建立健全内部管理制度,加强对员工的教育和管理,确保工程廉洁进行。

3. 乙方应主动接受甲方的廉政考核,积极配合甲方的工作,共同维护建设工程的廉洁环境。

四、具体措施1. 甲乙双方应建立定期沟通机制,及时交流工程进展情况和廉洁管理情况。

2. 甲乙双方应共同制定廉政考核办法,明确考核内容和标准。

3. 乙方应按照合同约定向甲方提供完整的投标文件、合同文本等资料,确保信息的真实性和完整性。

4. 甲乙双方应加强对施工现场的管理,确保施工现场的安全、文明和整洁。

5. 对于违反本协议的行为,甲乙双方应及时予以纠正和处理。

五、违约责任甲乙双方如违反本协议的约定,应承担违约责任。

违约方应按照合同约定支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。

对于严重违反协议的行为,双方均有权依法追究法律责任。

六、争议解决方式本协议在履行过程中发生争议时,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

有关建设工程保持廉洁协议书5篇

有关建设工程保持廉洁协议书5篇

有关建设工程保持廉洁协议书5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲乙双方共同参与的工程项目的重要性和复杂性,为保持建设工程的廉洁性,共同营造一个公平、公正、透明、诚信的合作关系,在平等自愿的原则下,双方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议的签订旨在加强甲乙双方在建设工程中的廉洁自律管理,确保双方及其相关人员在工程建设过程中严格遵守廉洁从业规范,预防腐败行为的发生,维护双方的合法权益及建设工程的廉洁形象。

二、廉洁原则1. 甲乙双方应严格遵守国家法律法规、行业规范及廉政纪律,共同维护建设工程的廉洁形象。

2. 双方应秉持诚信原则,不得进行任何形式的商业贿赂和不正当利益输送。

3. 甲乙双方应建立公开透明的沟通渠道,确保信息对称,防止因信息不对称导致的不廉洁行为。

三、具体条款1. 甲乙双方应设立专门的廉政监督机构或指定廉政监督人员,负责监督工程实施过程中的廉洁情况。

2. 甲方在工程招标、合同签署、合同履行及工程结算等过程中,不得收取或变相收取乙方任何形式的回扣、礼品、礼金等。

3. 乙方不得向甲方相关人员提供任何形式的商业贿赂,包括但不限于现金、礼品、消费卡等。

如发现甲方人员有违规行为,应及时向甲方廉政监督机构报告。

4. 甲乙双方应严格遵守合同约定,确保工程质量、进度和造价的合理性。

不得擅自变更合同内容,不得进行权钱交易。

5. 甲乙双方应加强对各自人员的廉政教育和管理,明确廉政责任,如发现相关人员有违规行为,应及时处理并通报对方。

6. 在工程施工过程中,如发生涉及廉洁方面的问题或争议,双方应及时沟通并协商解决。

如协商不成,可向有关部门申请调解或依法通过其他途径解决。

7. 本协议作为甲乙双方签订的建设工程合同的附件,具有同等法律效力。

如违反本协议约定,应承担相应的法律责任。

四、违约责任1. 甲乙双方如违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程廉政责任协议书发包人:承包人:为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、反腐败条款4.1承包人承认,其已收到并阅读了一份公司关于反腐败法的合规政策(“反腐败政策”),而且已阅读了公司的《商业行为准则和道德规范》,而且承包人确认,其已理解此类适用于与公司合作的缔约方的政策中所含的规定,并同意遵守,而且确保其股东、董事、员工、承包商、代表和代理人(统称为“代理人”)也遵守与其在本协议项下的服务有关的此类规定。

除了法律要求或者此类信息或文件已被公开(并非由承包人或其代理人公开),否则未经公司事先书面同意,承包人或其代理人不得将本协议的规定以及根据本协议披露的信息和文件,包括反腐败法政策及其任何副本,公开或传达给任何第三方,而且公司可自行决定是否授予该项同意。

4.2就本协议所预期的交易或涉及公司的任何其它交易而言,承包人确认承包人:(i)从未向以下人员或实体支付、承诺支付或授权支付;(ii)同意承包人将不会向以下人员或实体支付、承诺支付或授权支付;并(iii)同意承包人确保其代理人不会向以下人员或实体支付、承诺支付或授权支付任何款项或转移任何有价物,无论是直接还是间接:(a)以官方身份为政府、政府拥有或控制的实体(包括政府拥有或控制实体的员工)或者公共国际组织工作的任何人;(b)任何政党、政党官员或政府官员候选人;(c)向以上任何一项付款的中间人,(d)公司任何客户的任何管理人员、董事、员工或代表;(e)公司或其任何附属公司的任何管理人员、董事或员工;或者(f)任何其他人或实体,前提是此类款项或转移将会违反行为发生国的法律或适用反腐败法(定义如下)。

各方的意图在于,不得支付或进行任何具有以下目的或效力的款项或转移有价物的行为:贿赂公职人员或商业贿赂、接受或默许索贿、回扣或其它取得业务的非法或不正当手段。

但是,本款并不禁止正常和符合惯例的商业招待或赠与正常价值的商务纪念品;但前提是,此类物品经过公司适用法律和政策的准许。

4.3中华人民共和国刑法的有关规定、反不正当竞争法和禁止商业贿赂行为的暂行规定,以及任何其他司法管辖区的任何适用的反腐败法(“适用反腐败法”的有关规定),以及相关的公司政策禁止(除其它事项外)公司(包括其子公司和附属公司)以及代表其行事的任何人向以下人员支付、提供或承诺支付款项,或授权向以下人员提供任何有价物:(i)政府或任何政府部门、机构或机关或任何政党、政党官员或候选人的任何官员或员工或以官方身份代表前述各项行事的任何人;或(ii)任何人,同时明知或有理由知道,款项或有价物的全部或部分将被该人直接或间接地提供、给予或承诺给上文第(i)项中所述的任何人,用于影响该等人士或任何政府或政府部门、机构或机关的任何行为或决定,从而为任何人取得或保持业务或获取不正当的优势。

承包人确认已收到反腐败政策,确认其已理解政策的规定,并同意遵守而且确保其代理人也遵守此类规定,而且不会采取并确保其代理人也不会采取任何可能导致公司或其员工违反反腐败政策或适用反腐败法的行为。

4.4承包人确认,其已向公司披露以下信息:该承包人的任何董事或直接或间接股东,而且据承包人可掌握的信息,将参与承包人在本协议项下为公司开展的工作的任何员工或其他人,均不是政府官员(定义如下)、政党官员、政府官员候选人,或任何此等官员或候选人的近亲属(定义如下)[但是不包括[填入每位相关人士以及每位此类直系亲属的姓名、官衔及职责]]。

如果在本协议有效期内,上述信息发生变更,则承包人同意就其掌握的信息将此等变更立即向公司进行书面披露。

如果在公司看来,此类变更极大地减少或增加了公司与承包人之间关系相关的风险,公司有权要求相关的个人避免陷入任何潜在的利益冲突中。

如果承包人的股东或该股东的近亲属成为政府官员、政党官员或政府官员候选人,而公司自行斟酌后确定该官员或候选人可能会对公司业务的任何方面具有影响,或者如果该官员或候选人成为承包人的股东或该股东的近亲属,则此类变更将构成依照本条下文第9项的规定终止本协议的理由。

在履行承包人在本协议项下的职责时,严禁承包人直接或间接与任何政府官员、政党官员或政府官员候选人接触。

就本协议而言,“政府官员”一词是指任何政府或任何政府部门、机构或机关、或任何政府拥有或控制的实体、任何公共国际组织的任何官员或员工,或者以官方身份代表任何此等政府或政府部门、机构、机关、实体或公共国际组织行事的任何人。

就本协议而言,“近亲属”一词是指该个人的配偶、父母、亲兄弟姐妹、子女。

对于承包人的所有权链中的任何上市公司而言,本款的规定应仅仅适用于拥有相关公司百分之五(5%)或以上股权的持有人或者承包人以其它方式得知其为相关公司股东的其他人。

4.5承包人在此确认,在由于本协议项下所提供服务而使用、聘请或任命任何次级代理人、次级代表、次级顾问或其它第三方次级中间人(统称为“次级中间人”)之前,其将取得公司的书面批准,而公司可自行决定是否授予或拒绝授予该项批准,而且任何次级中间人也需要遵守所有相关程序,才能被任命为公司的授权中间人。

对此等次级中间人的批准将以以下情况为前提条件(除其它事项外):承包人在将被纳入本协议的一份经过签署的书面文件中确认,该次级中间人目前满足并将继续满足本条上文第4项中的要求,而且公司以其满意的程度确认,承包人及次级中间人就此提供的信息是准确的。

4.6报酬款项的支付方式只能为:如果通过支票,则邮寄到本协议中所述的承包人的地址,如果通过银行转账,则支付到该地址所在国内承包人的银行账户中,或者通过赚取报酬所在国内的任何一种上述方式进行支付。

支票和电汇的抬头为承包人的名称。

支付给承包人的款项需要遵守所有适用的法律法规。

4.7承包人同意对公司提出的、关于承包人和/或其代理人或承包人因本协议而聘请或付款的任何次级中间人可能违反适用反腐败法的行为的所有合理问询及时做出回应,并同意在收到公司提出的合理请求后授权公司(无论合同是否到期或终止)仅就该事项审计承包人的相关的账簿、记录或其它相关文件。

4.8承包人在此证明,并同意其将不时应公司的请求以书面形式证明,其自身并未,而且就其所知,任何其他人,包括但不限于该承包人的股东、董事、代理人或次级中间人,也尚未向以下人员或实体或为了其利益而支付、试图支付或同意支付,或授权支付任何款项、贷款、捐款、礼金或任何其它有价物,无论是直接还是间接:任何政府官员(定义如上)或其任何近亲属,以便取得或保持业务或取得任何不正当的优势。

承包人进一步同意,倘若其获知或怀疑任何此等款项、贷款、捐款或礼物、任何试图支付、授权任何此类款项、贷款、捐款或礼物的行为,或者任何违反适用反腐败法或者关于公司业务的反腐败政策,则承包人将立即将此类消息或怀疑告知公司。

4.9承包人同意并承认,公司可因故在发出书面通知后立即终止本协议,原因包括(除了其它情形外):(a)实质违反本协议任何条款和条件;(b)在订立和/或履行本协议方面的欺诈或虚假陈述;(c)本协议本条上文第4项中所含的信息发生变更;(d)公司获知相关情形,从而有理由相信,承包人和/或其任何代理人或次级中间人已经实施了与本协议履行相关的不法行为或不道德的商业行为;或者(e)承包人和/或其负责本协议项下服务的任何代理人或次级中间人已经成为了任何政府机关以涉嫌腐败为由而发起的任何调查或起诉的目标。

承包人应无权接受,因此特此放弃对于以下款项的权利:本款第(d)项中的任何终止之时本应根据本协议支付给其的任何金额,以及由于本协议终止或未续签而应支付的任何协议终止款项或任何种类的赔偿,而且承包人同意,由于其与公司的关系,承包人的商誉价值中的任何提高应对公司有利。

4.10尽管本协议中可能含有任何相反规定,承包人保证,在履行本协议所要求的职责时,其将会遵守,并且敦促其代理人遵守所有适用的法律法规和行政法要求,并且其自身不会采取,而且确保其代理人也不会采取可能导致公司遭受适用法律或其它使用法律法规或行政法要求中规定的处罚的任何行为。

4.11公司鼓励其所有管理人员、董事、员工、代理人和承包商,包括承包人,向指定人举报关于财务滥用和欺诈行为的问题,包括但不限于,挪用资金、盗窃、占用、利益冲突、回扣、财务报告欺诈以及违反适用法律法规或行政法要求,包括但不限于违反适用反腐败法的行为。

4.12承包人在此向公司陈述和保证如下:承包人已经并将在本协议的整个有效期内继续保持充分的内部财务制度和控制措施,从而至少确保:(i)准确及时地对交易进行记录并在经过适当授权后执行;(ii)交易的记录方式应便于按照公认的会计准则来编制财务报表;(iii)只允许根据承包人管理层的授权来使用资产;及(iv)定期对承包人的财务记录进行检查并根据需要采取适当措施来弥补和改进内部控制规定。

相关文档
最新文档