合同通用条款
通用合同条款
通用合同条款1.合同标的1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。
1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物,并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利(包括但不限于知识产权),详细要求见“技术规范书”。
1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准,生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的,卖方应按生产厂家技术标准执行。
1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。
1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵,合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权,不存在任何性质的附属或者限制性权益,也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。
卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。
卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程,不会超越经营范围和方式,并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。
卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求,否则,卖方应当就买方因此遭受的损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等)承担全部赔偿责任。
2.合同价格本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用,包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。
买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
3.交货3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。
卖方应将技术资料(包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书)两套随货物一并提交买方,否则视同延迟交货处理。
3.2 卖方负责货物运输,并承担由此发生的所有费用。
通用合同条款-
通用合同条款-1 定义1.1 1.1 “合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、“合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
附录和构成合同的所有文件。
1.2 1.2 “合同价”“合同价”“合同价”系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的价格。
支付给承包人的价格。
1.3 1.3 “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其它材料。
它材料。
1.4 1.4 “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。
承包人应承担的其它义务。
1.5 1.5 “通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
1.6 1.6 “专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
1.7 1.7 “发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
1.8 1.8 “承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
“承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
1.9 1.9 “监理人”“监理人”“监理人”指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监理的当事人。
理的当事人。
1.10设计单位:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本水利水电工程进行设计的单位。
工程设计单位仅对其设计的图纸负责。
1.11 1.11 “项目现场”指专用条款中指明的地点。
合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
工程合同范本通用条款
工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列词语具有如下含义:“工程”:指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。
“合同价格”:指承包人完成合同约定的全部工作内容,发包人应支付的金额。
“工期”:指合同约定的承包人完成工程所需的时间,包括按照合同约定所作的期限变更。
“开工日期”:指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”:指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。
“图纸”:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
“技术标准和要求”:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
“变更”:指在合同履行过程中,经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。
“索赔”:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。
3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。
4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;其他合同文件。
5. 合同的生效与终止本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
除法律另有规定或合同另有约定外,合同双方履行完合同约定的全部义务,工程竣工验收合格,质保期满且无争议后,本合同即告终止。
二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律,并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。
2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可,并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
一般货物销售合同示范条款通用版本8篇
一般货物销售合同示范条款通用版本8篇篇1甲方(买方):____________________乙方(卖方):____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买货物事宜达成如下协议,以兹信守。
第一条术语及定义1. “货物”:指乙方按照本合同约定向甲方提供的商品。
2. “合同价格”:指甲方购买货物的价格,以双方约定的货币计量。
第二条合同标的甲方同意购买,乙方同意出售下列货物:__________(具体货物名称、规格、数量、价格等详见附件)。
第三条交货与验收1. 交货期限:乙方应在合同生效后______(具体时间)内完成交货。
2. 交货方式:乙方应按照甲方的要求将货物送至甲方指定的地点。
3. 验收:甲方应在收到货物后______(具体时间)内进行验收,并书面确认。
如有质量问题,甲方有权拒绝接受或要求退货。
第四条货款支付1. 支付方式:甲方应按照合同约定支付货款,可选择现金、银行转账等方式。
2. 支付期限:甲方应在收到货物并验收合格后______(具体时间)内完成付款。
3. 乙方需提供有效发票作为收款凭证。
第五条质量保证与售后服务1. 乙方应保证货物的质量符合国家标准、行业标准及甲方的要求。
2. 如货物存在质量问题,甲方有权要求退货或换货。
乙方应承担相应的损失。
3. 乙方应提供售后服务,包括维修、更换等。
具体服务内容、期限及方式等详见附件。
第六条合同变更与解除1. 合同变更:双方如需变更合同内容,应协商一致并签订书面补充协议。
2. 合同解除:如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。
合同解除后,双方应按照合同约定及法律规定处理相关事宜。
第七条违约责任与赔偿1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约金的数额及支付方式等详见附件。
第八条保密条款双方应对本合同内容及相关商业信息承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露。
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款是适用于所有类型的工程合同的一般条款,专用条款是根据具体工程项目的特点和需求进行订立的特别条款。
下面是两者的具体区别:
1. 适用范围:通用条款适用于所有类型的工程合同,无论是建筑工程、机电工程还是土木工程等,而专用条款仅适用于具体工程项目。
2. 内容细节:通用条款中包含了诸如合同的签订、履行、支付条件、争议解决等方面的基本规定,而专用条款则根据具体工程项目的特点和需求,对工程范围、工期、质量要求、支付方式等进行具体规定。
3. 法律适用:通用条款通常会考虑到适用当地的法律和法规,以确保合同的合法性和有效性;而专用条款可以进一步明确适用的法律和法规等细节事项。
4. 灵活性:通用条款在合同中被广泛使用且经过多次验证和修订,因此更具通用性和灵活性,可以适应各种类型的工程项目;而专用条款更注重特定工程项目的细节,可能针对特定需求和风险进行灵活调整。
综上所述,通用条款是适用于所有工程合同的一般性条款,而专用条款是根据具体工程项目的特点和需求,对通用条款进行修改和补充,以适应特定的工程合同。
通用合同条款
通用合同条款一、合同缔约方
本合同由以下双方共同缔约:
甲方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
乙方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方之间的合作关系,保
障合同履行的顺利进行。
三、合同内容
1. 合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,至(具体日期)止。
2. 合同履行地点:本合同约定的履行地点为(具体地址)。
3. 合同付款方式:根据合同内容约定,付款方式为(具体方式)。
4. 合同违约责任:任何一方违反本合同约定的,应当承担相应的法
律责任。
四、合同解决争议方式
本合同履行过程中如出现争议,双方应协商解决。
协商不成的,任
何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
五、合同附件
1. (若有附件,请详细列明附件名称及内容)
2. (如有其他需要列明的附件,依次列明)
六、其他约定
(其他双方约定的内容)
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:
以上为本合同的全部内容,双方请认真阅读并确保理解,共同遵守合同约定,如有争议,以书面形式解决。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
合同生效日期:(具体日期)
(以下空白,用于签字盖章处)。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
工程合同总价包干通用条款
工程合同总价包干通用条款第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利完成。
第二条合同范围甲方委托乙方进行的工程项目包括但不限于施工图纸所示及附件所列的全部内容,以及为完成该工程所必需的临时设施建设。
第三条合同价格1. 本工程的合同总价为人民币(大写)_____________元整(¥____)。
2. 上述合同总价包括了材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金及其他一切费用。
3. 合同总价一经确定,不受市场价格波动、工程量变化或其他任何因素的影响。
第四条工程质量1. 乙方必须严格按照国家相关标准及甲方提供的技术要求执行,确保工程质量符合合同约定。
2. 工程质量保修期为工程竣工验收合格之日起计算的__年。
第五条工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时书面通知甲方,并协商确定延期事宜。
第六条付款方式1. 甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付工程款。
2. 工程款支付分为预付款、进度款和竣工款,具体支付比例和时间由双方另行商定。
第七条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的成本增减,应由提出变更一方承担相应费用。
第八条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应按照合同约定承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付工程款,应赔偿乙方因此造成的损失。
第九条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第十条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
工程合同中的通用条款内容
工程合同中的通用条款内容一、定义和解释1. 合同:指本协议及其附件,包括所有补充协议、变更指令和其他书面文件。
2. 工程:指合同中规定的所有工作,包括但不限于施工、安装、调试等。
3. 完成日期:指工程完工并经双方验收合格的日期。
二、合同双方1. 甲方(业主):指工程项目的发起人或委托方,负责提供工程需求和支付工程款项。
2. 乙方(承包商):指承担工程实施的公司或个人,负责保证工程质量和进度。
三、合同价格1. 合同总价:根据合同约定,由乙方完成工程所需的全部费用。
2. 价格调整:如遇特殊情形需要调整合同价格时,应遵循合同约定的价格调整机制。
四、工期与进度1. 工期:指从工程开工到竣工验收合格所需的时间。
2. 进度计划:乙方应提交详细的工程进度计划,并按计划执行。
3. 延期:因不可抗力或其他双方认可的原因导致延期时,应及时协商调整进度计划。
五、质量要求1. 标准:工程必须符合国家及行业标准,满足甲方特定要求。
2. 检验:乙方应配合甲方或第三方机构进行质量检验。
3. 返工:如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到要求。
六、支付条款1. 预付款:甲方应在合同签订后支付一定比例的预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定比例支付进度款。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,进行最终结算。
七、变更与索赔1. 变更:任何工程变更需双方协商一致,并签署书面变更协议。
2. 索赔:一方因另一方违约造成损失时,有权提出索赔。
八、争议解决1. 协商解决:发生争议时,双方应首先通过友好协商解决。
2. 仲裁或诉讼:协商不成时,可提交仲裁机构或向法院提起诉讼。
九、保险与安全1. 保险:乙方应为工程投保相应的保险,包括但不限于施工一切险、第三方责任险等。
2. 安全:乙方应遵守安全生产规定,保障施工现场安全。
十、终止与解除1. 终止权:双方均有权在对方严重违约情况下终止合同。
2. 解除条件:合同可在约定条件下被任何一方解除。
通用合同条款9篇
通用合同条款9篇通用合同条款 1一、医院应订有各该医院住院须知,提供住院病人参阅。
二、各该医院的住院通知,至少应包括下列事项:(一)住院手续。
(二)病房守则。
(三)供应事项。
(四)收费原则。
(五)文件申请。
(六)出院手续。
三、住院手续的说明,至少应包括下列事项:(一)办理住院手续的地点。
(二)办理住院手续应携带或持凭的文件。
(三)办理住院手续应填具的文件。
(四)其他相关事项。
四、病房守则说明,至少应包括下列事项:(一)访客及/夜间陪病的规范。
(二)病人住院期间应配合遵守的义务。
(三)禁止吸烟的规范。
(四)财务安全的提醒。
(五)其他相关事项。
五、供应事项的说明,至少应包括下列事项:(一)膳食供应或供膳时间。
(二)病患服的供应。
(三)自备盥洗用物或其他应自备用物。
(四)其他相关事项。
六、收费原则的说明,至少应包括下列事项:(一)住院基本费用的计算原则。
(二)非保险病房的差额负担及额度。
(三)医疗保险住院费用应自付之部分负担比率原则。
(四)其他相关事项。
七、文件申请的说明,至少应包括下列事项:(一)诊断、出生、死亡证明书的申请与交付。
(二)出院、转诊、自动出院病历摘要的申请与交付。
(三)检查报告资料及检查造影片拷贝的申请与交付。
(四)其他相关事项。
八、出院手续说明,至少应包括下列事项:(一)出院应办理的事项。
(二)自动出院的许可程序与填写自动出院书的义务。
(三)符合出院或转诊条件,病人应立即办理出院或转诊的义务:(四)其他相关事项。
九、其他事项。
通用合同条款 2合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务1.甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
合同通用条款和专用条款
合同通用条款和专用条款合同是指双方或多方之间为达成某项商业目的而签署的互相具有约束力的法律文件。
合同分为合同通用条款和合同专用条款两个部分。
其中,合同通用条款指的是在大多数合同中都会用到的标准条款,而合同专用条款则是根据特定商业目的而设计的具体条款。
下面将详细介绍这两者之间的区别及其应用。
合同通用条款指的是在各种合同中都流传广泛,而且被大多数商业主体认可的通用条款。
这些条款属于标准化的、套用性强的条款,在合同签订之前,相关双方就已经在商业界通行的一些规则。
通用条款不仅能够减少商业交易的时间和成本,同时还能够减少相关双方之间的法律纠纷。
合同通用条款可以分为三种类型:1.法律条款:用于规定合同双方之间的法律关系、以及合同相关的法律规定。
2.商业条款:用于规定该商业交易的经济及其它商业条件。
例如,经常会被用到的法律条款包括:适用法律、管辖权、仲裁、裁决、争议解决、合同终止及其他相关法律责任等。
商业条款则包括:付款方式、退款、交货期、质量保证、担保和延迟履行等。
技术条款则包括:定制要求、技术规范及规范等。
合同专用条款是为适应具体商业目的而设计的具体条款,合同的具体情况要求双方在合同中增加或完善某些约定。
专用条款必须在两个交易方之间得到协商和确认,合同签订后具有强制性。
因此,合同专用条款常常是商业交易中最关键、最核心的部分。
合同专用条款有以下几个特征:1.定制性:专用条款必须根据具体的商业目的进行设计,参考以往的合同模板,但不能照抄照搬。
2.具体性:专用条款必须具有明确的标准,用以验证在合同中所提到的具体商业目的承诺是否实现。
3.针对性:专用条款针对的是具体的商业目的,与其他合同中通用的条款无关。
例如,一份购买房屋的合同就包含了许多专用条款。
这些合同条款必须具体而又严格,以确保交易的安全性和可靠性。
购房合同中的专用条款可能包括:购房方式、交房日期、房屋面积、价格、交付时间、保护内容等。
总结合同通用条款是商业交易中常用的标准条款,针对法律、商业及技术方面进行规范。
一般货物销售合同示范条款通用版本6篇
一般货物销售合同示范条款通用版本6篇篇1甲方(买方):____________________乙方(卖方):____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买货物事宜达成如下协议,以兹信守。
第一条术语及定义1. “货物”:指乙方按照本合同约定出售给甲方的商品。
2. “交付”:指乙方将货物按照本合同约定交付给甲方。
3. “验收”:指甲方对收到的货物进行数量和质量的检查确认。
第二条货物描述及规格具体货物描述及规格详见附件一。
第三条数量及单价货物数量及单价详见附件二。
除另有约定外,货物单价固定不变,数量以实际交付为准。
第四条交付方式及期限1. 乙方应按照甲方的订单要求,在约定时间内将货物送达甲方指定地点。
2. 交付期限:自本合同签订之日起XX个工作日内完成首批货物的交付。
后续订单以双方书面确认为准。
3. 乙方承担货物的运输费用,并保证妥善包装,确保货物在运输过程中的安全。
第五条验收标准及方法1. 甲方在收到货物后XX个工作日内进行验收。
2. 验收标准:按照本合同约定的规格、数量、质量进行验收。
如存在质量问题,甲方有权拒绝接受或要求退货。
3. 验收方法:甲方按照行业标准或惯例进行验收,必要时可委托第三方检测机构进行检测。
第六条质量保证及售后服务1. 乙方保证所售货物符合质量标准,如因质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应赔偿责任。
2. 乙方提供售后服务,如因货物本身原因导致的故障或损坏,乙方应负责维修或更换。
具体售后服务政策详见附件三。
第七条价格及支付方式1. 货物价格:以附件二所载价格为准。
除非另有约定,否则不得擅自更改。
2. 支付方式:甲方在收到货物并验收合格后XX个工作日内支付货款。
支付方式双方另行约定。
第八条合同变更与解除1. 本合同一经签订,双方应严格遵守。
如需变更本合同条款,应经双方协商一致并书面确认。
2. 在合同履行过程中,如发生以下情形之一,双方均有权解除合同:(1)对方严重违约导致合同无法继续履行;(2)发生不可抗力致使合同目的无法实现。
咨询合同范本通用条款
咨询合同范本通用条款甲方(委托方):姓名/名称:联系地址:联系电话:乙方(受托方):姓名/名称:联系地址:联系电话:鉴于甲方希望获得乙方提供的专业咨询服务,双方经友好协商达成如下通用条款:一、服务内容乙方将按照双方约定的具体要求,为甲方提供[详细描述咨询服务的内容]。
二、服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的咨询服务费用为[具体金额或计算方式]。
2. 支付时间:[明确具体的支付时间节点]。
3. 支付方式:[说明支付的具体途径,如银行转账等]。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:提供必要的信息和支持。
按时支付服务费用。
[其他甲方权利义务]。
2. 乙方的权利和义务:按照约定提供高质量的咨询服务。
对甲方提供的信息保密。
[其他乙方权利义务]。
五、保密条款双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和机密信息严格保密,并不得向任何第三方披露,除非获得对方事先书面同意或法律法规另有规定。
六、违约责任若一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于[具体违约责任形式和赔偿方式]。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同的修改、补充需经双方书面同意。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字/盖章):日期:乙方(签字/盖章):日期:。
建筑合同通用条款
建筑合同通用条款
第一条目的和范围。
本合同适用于建筑工程的承包和施工,包括但不限于建筑、装修、维护和改造等项目。
双方应遵守本合同约定的各项条款,确保工程顺利进行。
第二条合同主体。
承包方,(甲方名称)。
施工方,(乙方名称)。
甲乙双方应当具备相应的资质和能力,确保工程质量和安全。
第三条工程内容。
本合同所涉工程内容包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等,具体工程范围和标准应在合同附件中详细列明。
第四条工程价格。
工程总价款为(具体金额),支付方式、进度和条件应在合同附件中详细规定。
第五条工期和延期。
工程应按照合同约定的工期完成,如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误,应及时通知对方并协商解决方案。
第六条质量标准。
工程应符合国家相关法律法规和行业标准,保证工程质量和安全,如发现质量问题应及时整改。
第七条竣工验收。
工程完成后,双方应进行竣工验收,确认工程质量和合格,并办理相关手续。
第八条违约责任。
任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
第九条法律适用和争议解决。
本合同适用中华人民共和国法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条其他条款。
其他未尽事宜,双方可另行协商确定,并在合同附件中明确约定。
以上为建筑合同通用条款,双方应严格遵守并履行。
物资采购合同附通用条款
物资采购合同附通用条款一、合同目的本物资采购合同(以下简称“合同”)由乙方向甲方采购商品,双方经友好协商,达成如下合作协议。
二、合同条款1.商品名称及数量:_______________。
2.商品价格:_______________元/商品,按订单实际数量结算。
3.交货日期:_______________。
4.运输方式:_______________。
单次交货运费由乙方承担。
5.付款方式:_______________。
乙方需在交货后3个工作日内向甲方支付当次货款。
6.品质标准:_______________。
7.验收:乙方应独立承担所售商品之质量,对商品的标签、包装、保质期等设置应符合相关行业规定,并确保商品符合合约约定的质量、数量、规格等要求。
甲方应在货物交付验收时对货物数量、外观及质量进行检查,发现问题及时通知乙方。
8.违约责任:一方如未按本合同约定履行义务,应承担违约责任,根据造成的损失支付对方相应的违约金。
9.保密:双方应对对方所知悉的与合同履行有关而不为公众所知的商业秘密保密,未经对方书面同意,不得向任何单位或个人披露。
10.争议解决:本合同的解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
因本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决,若协商失败,则应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
三、合同生效、履行及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同履行过程中,如需变更,双方应书面协商并经双方签字盖章确认后方可实施。
3.合同项下如有其他约定,以双方签字盖章确认的补充协议为准。
四、合同期限与终止1.本合同有效期为_______________自合同签署之日起,合同到期并未续签的,本合同自然终止。
2.除非双方协商一致,本合同未到期,任何一方不得单方面终止本合同,如因特殊原因需要终止本合同,应提前书面通知另一方。
五、权利与义务1.甲方权利:在本合同约定的期限内收到货物。
2.甲方义务:按照约定时间和地点接收货物,对货物实行检验验收,如发现货物不符合合同约定的质量、数量、包装、标识等要求,应立即向乙方提出有效的异议,并及时向有关部门报告,以维护国家的生态环境和公共利益。
(完整版)合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
项目通用合同条款
项目通用合同条款
合同双方:
甲方:(以下简称“甲方”)
地址:
法定代表人:
乙方:(以下简称“乙方”)
地址:
法定代表人:
一、项目概述
1.1 甲方委托乙方为其完成以下项目(以下简称“项目”):
(项目详细描述)
1.2 乙方同意接受甲方委托,并按照约定时间和质量要求完成项目。
二、合同期限
2.1 本合同自双方签字后生效,至项目完成并通过甲方验收后终止。
合同期限为(具体时间)。
三、付款方式与金额
3.1 甲方应按照以下付款方式支付乙方报酬:
(详细说明付款方式、金额、付款时间节点等)
四、知识产权
4.1 项目中涉及的所有知识产权归属乙方所有,除非双方另有书面约定。
五、保密条款
5.1 双方承诺对项目中获悉的商业秘密和技术资料进行保密,不得向第三方透露或泄露。
六、违约责任
6.1 任一方未能履行本合同规定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。
七、解决争议
7.1 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议,应协商解决;如协商不成,应提交所在地人民法院解决。
八、其他条款
8.1 本合同的任何修改或补充事项应经双方书面协议,并具有同等的法律效力。
8.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
发出日期:__________________
甲方签字:__________________
乙方签字:__________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同通用条款1. 定义:除本合同上下文中另有规定外,下列各词语定义如下:1.1 “买方”是指合同协议书中指明购买货物和服务的单位。
1.2 “卖方”是指投标文件为买方接受并与买方签订合同协议书的单位。
1.3 “检验机构”是指位于工作现场所在地的国家指定的检验部门或单位。
1.4 “工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落使用的地方。
1.5 “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分。
1.6 “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.7 “技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。
1.8“技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。
1.9 “安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作,包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。
1.10 “试运行”是指为验明合同货物的性能,在安装完毕后对单台货物(子系统)和一系列货物(系统)分别进行的测试。
1.11 “性能考核”是指根据合同协议书的规定进行的,用以确定合同货物是否达到所规定的技术性能和保证指标的考核。
1.12 “验收”是指合同货物在性能考核中达到规定的技术性能和保证指标之后,买方对合同货物的接受。
1.13 “质保期”是指自验收之日起一定期间内,卖方保证合同货物的适当和稳定运行,并负责消除合同货物存在的任何缺陷,买方不承担消除货物自身缺陷的费用。
1.14 “合同货币”本合同项下的支付中所使用的货币为人民币。
1.15 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后,买方根据合同规定支付给卖方的价款。
1.16 “合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。
1.17 “日”是指日历日数。
1.18 “月”是指日历月数。
1.19 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.合同范围2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。
3.合同总价3.1 本合同总价为“合同协议书”标明的金额。
合同总价是固定价格。
3.2 合同货物的分项价格表详见合同协议书。
4. 支付4.1 买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。
5. 交货和保险5.1合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。
5.2 卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合同货物。
实际交货日期的规定见“合同专用条款”。
5.3 装运地点规定见“合同专用条款”。
5.4 卸货地点规定见“合同专用条款”。
5.5 发货前通知,在“合同专用条款”规定的期限内,卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积(立方米)、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。
如果有易燃货物和危险货物,亦应注明有关细节。
5.6 卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。
5.7 运输保险,卖方应按合同货物的发票价值110 %的金额为货物办理运输保险。
若交货地点为买方项目现场,则以卖方为受益人;若交货地点为卖方工厂,卖方代办货物运输及保险,则以买方为受益人。
如果合同货物在运输途中丢失或损坏,卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔,并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。
5.8 如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货,卖方应按“合同专用条款”的规定支付违约金或提供其他救济。
违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。
6. 包装与标记6.1除非合同中另有规定,合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防漏、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施,从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。
6.2 卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明:目的地、收货人、合同货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸等内容。
根据合同货物在装卸、运输上的不同要求,还应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。
对于重量为二吨及以上的合同货物,还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。
6.3 在合同货物的每件包装中都应附有下列单据:A. 装箱明细单副本一式两份;B. 质量合格证副本一式两份;C. 相关合同货物的技术资料一份;D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。
6.4 如果使用集装箱运输,卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查,以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。
集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木,以防止合同货物在集装箱内移动。
卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。
6.5 凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时,卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。
如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运,卖方应承担由此发生的额外费用。
7. 技术资料7.1 卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。
8. 检验8.1 卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。
8.2 如果在质保期满前发现合同货物存在缺陷,不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因,包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的,买方均有权提请检验机构进行检验并有权凭根据检验结论向卖方提出索赔。
8.3 如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全,检验机构有权自行决定按照国家的现行标准和/或检验机构认为合适的其它标准进行检验。
9. 技术服务和考核验收9.1 合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。
9.2 在安装工作按照技术资料的规定完成后,合同双方应在安装结束后5日内签署安装证书。
该证书的签署日期应视为安装工作完成日。
9.3 合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。
9.4 如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到,双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份,双方各持两份。
9.5 如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合同协议书的要求,买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。
9.6 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用,双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。
10. 保证10.1 卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同协议书的规定并且适合于合同规定的用途和目的。
10.2 卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的,并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。
10.3 卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的、专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。
10.4 卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。
如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权,买方应通知卖方,由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务,卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。
10.5 合同货物质保期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。
质保期满后,买方应出具合同货物的质保期期满证书正副本各一份。
11. 索赔11.1如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内,卖方未能履行其在本合同项下承担的义务,买方有权向卖方提出索赔并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式,救济方式包括:A. 由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。
如果卖方不能派遣人员到工作现场,买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由卖方承担。
B. 由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料,或者补供遗漏的合同货物或技术资料,同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。
卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。
对于急需的货物,卖方应以最快捷的方式,包括专车直送、空运等方式送达工作现场,并承担相关费用。
C. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。
D. 拒收货物, 并由卖方退还买方已支付的合同价款,同时承担相关的损失和费用,包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。
E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2 如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的,便应被认为是有效的。
11.3 如果卖方在收到买方索赔要求后,在“合同专用条款”规定的期限内未能做出回复,该索赔要求将被视为已被卖方接受。
如卖方在收到买方发出的索赔通知后,未能在“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期限内,按照本合同第11.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方有权从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额,超出履约保证金的部分卖方应另行赔付。
12. 不可抗力12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务,受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以特快专递将当地政府部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。
但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务,合同期限也应相应延长。
如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限,合同任何一方均有权以书面通知终止合同。
13. 合同的终止13.1如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违约行为,在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下,买方可以向卖方发出书面违约通知,全部或部分地终止合同。
A. 卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料;或者B. 卖方未能使合同货物达到合同协议书规定的技术性能和保证指标;或者C. 卖方未能履行合同项下的任何义务(细微义务除外),并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。