工程施工合作协议书(2009范本)
合作协议书范本模板(通用11篇)
合作协议书范本模板（通用11篇）合作协议书范本模板篇1甲方：______________________________性别：______________________________身份证号：_________________________住址：______________________________乙方：______________________________性别：______________________________身份证号：_________________________住址：______________________________丙方：______________________________性别：______________________________身份证号：_________________________住址：______________________________根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称《合伙企业法》)及有关法律、行政法规、规章的有关规定，经协商一致订立本协议。
一、本企业为普通合伙协议，是根据协议自愿组成的共同经营体。
全体合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。
二、合伙宗旨：_______________________________________________________三、合伙名称、主要经营地：_____________________________________________四、合伙经营项目和范围各方共同经营位于__________________的_______________，经营范围为：__________________，法定代表人为________，_______________。
五、合伙期限，自________年______月______日起，至________年______月______日止，共________年。
2009年施工合同范本
2009年施工合同范本
一、合同协议书
合同协议书是施工合同的纲领性文件，主要包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式等基本内容。
它明确了发承包双方的主体信息以及对整个工程项目的总体约定，是后续合同履行的基础。
二、通用合同条款
通用合同条款是施工合同中的一般性规定，适用于各类建筑工程项目。
这些条款涵盖了诸如工程进度、工程质量、工程变更、价格调整、竣工验收、缺陷责任与保修等方面的内容，为合同双方在施工过程中的各项行为提供了统一的规范和标准。
三、专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款的补充和细化，根据具体工程项目的特点和需求进行制定。
专用合同条款可以对通用合同条款中的某些条款进行修改、补充或排除，以更好地适应特定项目的实际情况。
在签订施工合同时，专用合同条款应与通用合同条款结合使用，共同构成完整的合同内容。
四、附件
施工合同的附件通常包括工程质量保修书、履约担保、预付款担保等文件。
这些附件是施工合同的重要组成部分，对合同双方的权利和义务进行了进一步的明确和细化。
总的来说，2009 年施工合同范本为建筑工程项目的顺利实施提供了重要的法律依据和保障，有助于规范建筑市场秩序，提高工程质量和投资效益。
在实际应用中，合同双方应认真研究和理解合同范本的各项条款，确保合同的顺利履行。
施工合同范本20093篇
施工合同范本20093篇篇一施工合同范本 2009甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方有关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在收到报告后[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
四、工程造价1. 本工程的总造价为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
2. 工程造价包括但不限于工程材料、设备采购、施工人员工资、管理费、利润等费用。
3. 如工程变更或增加工程量，双方应另行协商确定工程造价。
五、付款方式1. 合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的[预付款比例]作为预付款；2. 工程进度达到[进度节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[进度款比例]；3. 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[尾款比例]；4. 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应按未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
六、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：按照合同约定的时间、质量和要求完成工程施工；遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；负责工程竣工验收前的成品保护工作。
七、工程变更1. 如甲方要求变更工程内容或设计方案，应提前[变更通知期限]通知乙方，并提供变更后的设计图纸或方案。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应另行协商确定工程造价。
八、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
工程施工合作协议书(2009范本)
合作协议书甲方：甘肃省天水市秦州区发改委（以下简称甲方）乙方：甘肃圆盛路桥工程有限公司（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的G310线伯阳、元龙管理所站房及附属工程(以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条甲方责任1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续.2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等.4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查.第三条乙方责任1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏.3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金3000元及相应的财务费2000元。
5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金50000元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方.8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。
业主计量支付报表批复后3日内传至甲方.10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
09版建设工程施工合同5篇
09版建设工程施工合同5篇篇1合同编号：（XXXX年-XXXX）甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________承包范围：具体见附件《工程承包范围及内容》。
承包方式：_________________________（如包工包料、包工不包料等）。
开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
合同工期：日历天数__________天。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
工程质量要求达到国家施工验收规范标准。
合同价款（人民币大写）：_________________________（具体金额以实际结算为准）。
二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程招标文件、投标文件及其附件等。
此外，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
三、词语涵义本合同中涉及的相关术语和词语涵义在《建设工程施工合同术语解释》中有具体解释。
未尽事宜，双方另行协商确定。
四、承包人承诺及承包人责任和义务承包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并交付工程。
承包人应履行以下责任和义务：1. 遵守法律法规，执行当地政府的各项政策、规定和指令。
2. 严格按照设计图纸、施工验收规范进行施工，确保工程质量。
3. 制定施工安全规范，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
因承包人安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
4. 按合同约定接受发包人对工程质量、工期、安全的检查与检验。
2009施工合同协议书
2009施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！2009施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方委托乙方进行施工，双方为了明确各自的权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________二、施工期限2.1 开工日期：2009年__月__日2.2 竣工日期：2009年__月__日三、质量标准3.1 工程质量应符合国家相关规范和标准。
3.2 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
四、付款方式及进度4.1 甲方按工程进度分阶段付款。
4.2 付款比例：（1）工程开工后，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的50%；（3）工程竣工并验收合格后，支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程保修期满后支付。
五、违约责任5.1 乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金。
5.2 甲方未按约定时间支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付合同总额的1%作为违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：2009年__月__日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师或相关专业人士。
道路施工合同协议书-道路施工合同3篇
道路施工合同协议书|道路施工合同3篇【合同范本】道路施工合同3篇在城市的发展中,市政道路发挥着非常重要的作用,因此,加强市政道路施工的安全管理,并制定合适的安全管理措施,对于促进城市经济更快、更好发展有着重要影响。
市政道路施工合同怎么写呢?下面是小编整理的道路施工合同3篇，供大家参考!道路施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：小区市政道路。
2、工程地点：四川省开发小区。
3.建设单位：房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围：1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm 厚)，④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
09年施工合同范本
09年施工合同范本合同编号：________甲方（业主）：法定名称：__________________注册地址：__________________法定代表人：________________委托代理人：________________乙方（承包商）：法定名称：__________________注册地址：__________________法定代表人：________________委托代理人：________________鉴于：一、工程概况1.1 工程名称：____________________________1.2 工程地点：____________________________1.3 工程范围：包括但不限于施工图纸所示的全部工作内容及变更内容。
1.4 工程承包方式：包工包料/清包工（选择填写）二、工程期限2.1 开工日期：______年______月______日2.2 竣工日期：______年______月______日2.3 工期总日历天数：______天2.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：因甲方原因造成的重大设计变更、面积增加，影响工程进度；人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）；因甲方未按时支付工程进度款而影响施工进度者；其他甲方不能按合同约定而影响工期进度的。
三、工程质量3.1 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。
3.2 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：使用的建筑材料、构配件和设备，必须经甲方代表及有关部门检验，不合格的不得使用；隐蔽工程在隐蔽前，乙方应当通知甲方代表检查验收，合格后方可进行下一道工序施工；乙方必须保证施工质量，如出现质量问题，乙方应及时返工整改，并赔偿因此给甲方造成的损失。
四、合同价款及支付方式4.1 合同总价款（大写）：____________________元（小写：______元）。
09年施工合同范本
09年施工合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 付款方式：_______四、工程质量4.1 工程质量应达到国家及行业相关标准，符合设计文件及甲方要求。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工方案及合同约定进行施工，确保工程质量。
4.3 工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。
5.2 乙方应制定安全生产责任制度，明确安全生产责任人，加强施工现场的安全防护措施。
5.3 甲方有权对乙方施工现场进行安全生产检查，乙方应予以配合。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金_______元。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2009版工程施工合同
2009版工程施工合同甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）电话：（承包方联系电话）根据《中华人民共和国建设法规》和有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守。
第一条工程名称本合同工程的名称为（工程名称），主要内容为（工程内容），施工地点为（施工地点）。
第二条工程内容1. 乙方承包方将按照甲方委托方的要求和规定，对工程施工进行规划和实施。
2. 乙方应保证工程质量，按时完工。
如遇特殊情况，需提前报告甲方并经甲方同意后进行调整。
第三条施工周期1. 本合同规定的施工周期为（施工周期），自合同生效之日起计算。
2. 如果因不可抗力等原因延误施工进度，乙方应及时通知甲方并尽快恢复正常施工。
第四条工程质量1. 乙方应按照国家及地方相关法规要求，运用合格的材料和设备进行施工。
2. 乙方应设置质量检查岗，对工程进度和质量进行监督和检查，确保施工符合要求。
第五条工程费用1. 本合同工程总造价为（工程费用），甲方应向乙方支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为（支付方式），具体支付时间和方式由双方协商确定，并在合同中明确。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应提供竣工验收资料，甲方进行竣工验收。
2. 如发现工程质量问题，乙方应承担相应责任并进行整改，直至符合验收标准。
第七条保修期1. 工程竣工合格后，乙方应提供保修期服务，保修期为（保修期限）。
2. 乙方应保证在保修期内对工程进行维修和维护，确保工程正常使用。
第八条违约责任1. 如一方未按照本合同规定履行义务，应承担违约责任。
2. 违约方应根据损失情况支付对方相应的违约金。
第九条合同变更1. 双方如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更内容、变更原因、变更时间和变更费用等信息。
第十条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，应首先协商解决；协商不成时，应提交有关部门进行调解或仲裁。
工程施工协定范文范本
工程施工协定范文范本[公司名称][地址][联系电话][承包方名称][地址][联系电话]协定编号：[编号]签订日期：[日期]1. 项目描述本工程施工协定是由[公司名称]（以下简称甲方）与[承包方名称]（以下简称乙方）共同签订，就以下工程项目（以下简称本工程）的施工事宜达成一致。
项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]工程规模：[工程规模]工期要求：[工期要求]工程造价：[工程造价]工程交付标准：[工程交付标准]2. 甲方责任甲方应当提供以下支持和配合：- 提供项目相关的设计图纸、技术要求、施工计划等资料- 安排专人协助乙方对施工现场进行勘察和提供必要的技术指导- 确保施工现场的安全和环境保护3. 乙方责任乙方应当承担以下责任：- 按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工- 严格执行工程计划，合理安排人力和物资，确保工期按时完成- 负责施工现场的安全管理和环境保护工作- 保证施工质量符合相关标准和要求- 及时解决施工过程中的技术问题和职工纠纷4. 工程款支付甲方应按以下约定支付工程款项：- 工程款支付方式：[支付方式]- 工程款支付比例：[支付比例]- 工程款支付时间及节点：[支付时间及节点]- 乙方须提供相应的发票和工程质量保证金5. 变更和索赔如需对施工计划、工程范围、工程变更等进行调整，双方应进行协商和书面确认。
如因项目变更导致的费用增减，应根据费用清算约定进行结算。
如乙方因甲方原因未能按时交付项目且给甲方造成经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
6. 合同终止与解除本工程施工协定在以下情况下可以终止或解除：- 双方经协商一致，达成书面协议解除合同- 乙方出现重大违约行为而被甲方通知解除合同- 发生不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况7. 争议解决本工程施工协定发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若无法协商解决，则提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 其他条款本工程施工协定如需修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出补充协定。
工程施工协定样本范本
工程施工协定样本范本甲方：(委托方)地址：联系人：电话：乙方：(承揽方)地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方本着平等互利、自愿协商的原则，就以下工程项目达成协议，拟定本施工协定以双方共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程内容：4. 工程规模：5. 工程时间计划：二、责任与义务1. 甲方责任：1.1 提供工程相关的法律文件及准入许可证；1.2 提供合理的施工场地；1.3 提供所需的工程材料和设备；1.4 按时支付合同约定的费用。
2. 乙方责任：2.1 按照合同规定进行工程施工；2.2 组织并管理施工过程；2.3 保证施工安全；2.4 完成工程施工质量；2.5 按时交付合格的工程成果物。
三、工程费用1. 工程费用总额：2. 付款方式和时间：2.1 甲方应于工程施工开始前支付工程款项的XX%作为预付款；2.2 乙方应于工程完工并经甲方验收合格后，将剩余工程款项的XX%支付给乙方；2.3 若工程延期，乙方应承担延期所产生的费用。
四、施工安全保障1. 乙方应遵守国家相关法律法规，并按照安全生产要求进行施工；2. 乙方负责提供劳动保护设施和培训工人进行安全操作；3. 甲方应提供合理的场地和环境条件以保证施工安全；4. 发生事故后，双方应立即通知对方并采取措施进行处置。
五、工程质量保证1. 工程质量要求：1.1 符合国家相关标准和规范；1.2 符合施工图纸和技术要求；1.3 经甲方验收合格。
2. 乙方应保证工程质量，如出现质量问题，应承担修复责任。
六、工期延期与解除协议1. 若因甲方原因导致工期延期，甲方应向乙方支付延期费用；2. 若因乙方原因导致工期延期，乙方应承担延期所产生的费用和相应的违约责任；3. 若双方协商一致，可以解除本协议，并依法处理解除协议后的相关问题。
七、保密条款甲、乙双方应对协议内容和工程实施过程进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或公开。
八、争议解决双方因履行本协议发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
战略合作协议模板
中国科学院与中国长江三峡工程开发总公司全面战略合作协议书文章来源：发表日期：2009-09-08 打印字体大小: 大中小【关闭】点击率: 409中国科学院（以下简称甲方）与中国长江三峡工程开发总公司（以下简称乙方）多年来在工程建设、生态环境保护、生物多样性保护、资源利用和地质灾害监测等领域开展了良好合作并取得了较好成效。
在此基础上，为进一步加深合作，实现优势互补，共谋发展，双方经过友好协商，达成以下合作协议。
一、合作宗旨以科学发展观为指导，以“平等互利、优势互补、相互协作、共同发展”为原则，以促进我国水电产业和其他清洁能源产业又好又快、可持续发展为目标，不断增加合作层次，拓宽合作领域，创新合作模式，探索建立企业需求牵引下的、充分发挥甲方科技和人才优势以及乙方资源和管理优势、院企共同发展的科技创新体系。
二、合作领域根据乙方的发展需求，甲方充分发挥理论研究、前瞻性技术研发和科技人才资源优势，在大型水电工程建设和运行的重大科学技术问题、新能源开发重大技术、清洁煤化工关键技术、水电及其他清洁能源工程的生态与环境保护技术、大型水电工程建设区域的经济发展以及移民安置和致富等领域开展广泛深入合作。
具体以乙方的清洁能源开发运行为平台，以大型水电工程建设和运行与管理、水资源高效利用、新能源开发、生态与环境保护等专业为重点，解决水电工程建设中涉及的技术、经济、社会、生态等方面的问题，以及开发建设所带来的企业运行和管理难题；同时，随着新能源业务的发展，解决在风能开发等新兴能源领域方面的技术难题。
三、合作方式1、共同进行课题研究。
甲方充分利用学科优势，根据乙方中长期发展的科技需要，重点围绕三峡总公司战略规划和主营业务发展的科技需求，双方采取联合申请国家项目、甲方立项研究、乙方委托研究、合作研发等方式，共同解决有关重大、关键技术问题。
前瞻性课题由甲方组织立项开展研究，实用性课题由乙方委托开展研究。
2、共建合作平台。
双方原则同意依托甲方研究所的科技力量，通过共同建设研究中心、联合实验室、野外台站、工程中心等方式，构建合作平台，解决科技问题，共同提升科技创新能力。
水电工程合作协议书范本（通用10篇）
水电工程合作协议书范本（通用10篇）水电工程合作协议书范本（通用10篇）在我们平凡的日常里，我们都跟协议书有着直接或间接的联系，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。
协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家整理的水电工程合作协议书范本（通用10篇），欢迎大家分享。
水电工程合作协议书1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、工程概况工程名称：建设地点：建筑面积：二、承包方式（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
（二）承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
（三）乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价：。
三、工程要求（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式（一）地下室封顶付总工程款4% 。
（二）裙楼封顶付总工程款4% 。
（三）主体封顶付总工程款8% 。
（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）。
（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。
（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理1、乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2、乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。
3、因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4、因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。
如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。
施工联合协议(通用型)
施工联合协议（通用型）
一、协议目的
本协议旨在明确施工联合方之间的权利和义务，确保施工项目的顺利进行。
二、协议内容
1. 项目概述：双方确认项目的具体内容和范围。
2. 工作分配：双方协商确定各自负责的工作内容和工作标准。
3. 资金投入：双方确定各自的资金投入比例和支付方式。
4. 进度计划：双方制定详细的项目进度计划，并定期进行评估和调整。
5. 材料采购：双方共同确定所需材料的种类和规格，并协商采购方式。
6. 人员配备：双方协商确定所需人员的数量和资质要求，并共同协调人员配备。
7. 资源共享：双方同意在必要时共享设备、场地和其他资源。
8. 质量管理：双方约定质量标准和检查程序，并确保施工质量符合要求。
9. 安全保障：双方共同制定安全措施和应急预案，确保施工过
程中的安全。
10. 纠纷解决：双方同意通过友好协商解决可能出现的纠纷。
三、协议生效
本协议自双方代表签字之日起生效，在施工项目完成后终止。
四、协议变更
任何对本协议的修改或补充须经双方协商一致，并以书面形式
进行确认。
五、协议解除
1. 双方协商一致解除本协议；
2. 一方违反本协议的约定，经另一方书面通知后，解除本协议。
六、其他事项
1. 本协议的任何争议均适用中华人民共和国法律；
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
项目工程合作协议不可撤销对公司、(个人)佣金支付法律凭证承诺书和劳动居间合同
项目工程合作协议不可撤销对公司、（个人）佣金支付法律凭证承诺书和劳动居间合同甲方（法人或者投权委托人）：乙方：根据中华人民共和国合同法第二十三章424条、426条、428条规定，以及财政部、国家税务总局财税2009第29号文件和国家工商行次总局第60号令文件关于“佣金支付”的规定，我公司（甲方）承诺如下：一、甲方同意乙方（委托居间人）等同志（乙方代表），为我公司洽谈建设项目的施工总承包合同，我公司承诺按上述项目合同的总工程款总额%，工程总造价约万元，小写：（约万元）工程量为准作为奖励佣金支付给受托人（该佣金为受托人税后净收入，受托人针对该笔佣金所应缴纳的个人所得税由我公司承担和缴纳，并为受托人提供完税证明），确保受托人的合法所得。
根据受托人的意愿和所提供的银行账户、银联卡号，以现金划帐等方式向受托人支付服务费用；受托人收取该笔业务奖励佣金时不需要办理任何收款凭证。
受托人佣金的税金由我公司依法缴纳：若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。
保证按着以下银行账户银联卡号按比例支付。
2.支付倒会承诺节点按以下步骤给予支付，合同签定时先付万元佣金。
施工队伍进场后一周内向乙方委托人先付万元。
1.当施工单位第一次收到工程款及时付给佣金人元，总金额比例%。
2.当施工单位第二次收到工程款及时付给佣金人元，总金额比例%。
3.当施工单位第三次收到工程款及时付给佣金人元，总金额比例%。
4.当施工单位第四次收到工程款及时付给佣金人元，总金额比例%二、我公司及法定代表人保证此承诺书真实合法有效，并为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，具有永久法律效力；不因企业改制、更名及法人代表或公司股东变更而影响。
我公司若不履行承诺，恶意逃避或故意拖延支付，愿接受下列处治：贵受托人凭本承诺书可直接向你方所在地的法院提起诉讼向我公司追索，我方无条件放弃一切抗辩和反诉权：贵受托人可凭此承诺依法冻结我公司的银行账户；本承诺书自动转为我公司欠贵受托人佣金的债权凭证：追索应兑现的佣金并按该费用总额加收每天3‰滞纳金：按佣金总额的两倍收取违约金：追索期间所产生的一切费用均由我公司承担。
甲乙双方协商达成合作协议书
甲乙双方协商达成合作协议书甲乙双方协商达成合作协议书范本甲乙双方在共同达成协商的时候，我们需要写一份协议书。
下面店铺为大家整理推荐了甲乙双方合作协议，欢迎大家前来参阅。
甲乙双方合作协议篇一甲方：身份证：住址：乙方：身份证：住址：经甲乙双方友好协商,双方本着诚挚合作，互利互惠，团结协作的原则，互相共赢的方式达成共识就工程。
为了确保工程顺利进行，经双方协商，就合作工程管理达成以下协议，双方共同遵守执行，清、双包工程着协议条款：第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。
协议的各项条款仅对工程具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
1.4工程项目依据国家、行业、地方标准以及甲方的各项规章制度和要求必须建立工程项目的各项管理制度、质量、环境与保证体系，且必须服从甲方各职能部室的管理、监督、检查。
1.5乙方与甲方合作期间的合作内容、合作事项不得超越本协议所赋予乙方的权限，乙方享有甲方在本协议中赋予乙方的权利，并承担责任与义务。
第二条工程项目的安排及费用2.1.工程款必须进公司账户。
由财务收到工程款后即向甲、乙双方告知，并由甲、乙双方共同协商各工程的付款计划，再下达财务支付。
2.2.甲、乙双方动用每一笔资金，必须在申请单栏目内签字生效，由会计支付。
2.3.所有报价必须由甲、乙双方协商达成。
双方有权利、义务知晓并执行。
无任何提留或任何借口着提成。
2.4.所有班组和外包工，必须由双方共同商量再订立施工合同，并遵守执行。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 年月日年月日甲乙双方合作协议篇二甲方：乙方：本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，为了更好地服务于用户，确保甲方工程售后服务工作有效进行，及时有效解决问题，经过友好协商，本着相互信任，精诚合作的原则，达成本协议，双方共同遵守。
工程承包意向协议书范本(精选3篇)
工程承包意向协议书范本（精选3篇）工程承包意向协议书1 甲方：乙方：一、经甲乙双方协商达成一致，就巴中市巴州区白云乡大茅海洋普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。
二、乙方的责任和义务乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程，严格按照国家标准建设。
三、甲方的责任和义务本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方，在甲乙双方签定意向性协议之日，乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元（小写：50000.00元）整给甲方，甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。
如在2月内开不了工，甲方必须退还缴纳的履约保证金，并承担一切法律责任。
四、工程计算和付款方式本工程按2009年清单报价不上浮，不下浮，按最新定额当时当地市场调差，付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%，工程完工付款必须达到已完工程量的90%。
五、本意向性协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议具有法律效力，双方签字生效。
甲方：乙方：年月日工程承包意向协议书2 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的原则;甲、乙双方本着“平等、自愿、公平和诚信、友好合作”的原则，就重庆市双桥区西湖大道“中国西部纸品交易博览中心项目二期”的工程施工，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：“双桥纸品交易博览中心项目二期工程”2、建设规模：总建筑面积约6万平方米(其中：二栋高层为住宅楼，约3万平方米;十栋多层为商铺，约3万平方米)。
3、工程地址：重庆市双桥区西湖大道。
4、工程造价：约七千万元人民币(以实际工程结算为准)。
第二条：本工程承包范围以施工图纸的全部工程项目并以外墙边为界均属于承包范围(明确未承包范围除外)，水电工程承包范围以施工图纸范围所示的室内给排水、室内强电(注门、窗、栏杆也由乙方承包。
不在此协议条款范围之内，另签定承包合同)。
第三条：本工程未承包范围本工程不含：电梯、消防、防水、主供水、供电线路、通讯、电视、天然气安装、宽带、室外综合管网、道路、景观工程等分项工程，以上分项工程由甲方另行发包，乙方向甲方收取配合费每平方米8元，水电费另外收取。
09年施工合同范本
09年施工合同范本《施工合同》合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：[详细描述工程范围和工作内容]4. 工程规模：[具体工程规模等相关信息]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工时间]2. 竣工日期：[预计竣工时间]3. 工期总日历天数：[具体天数]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到[质量标准描述]。
2. 工程竣工后，乙方应提交相关质量验收报告，经甲方验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，按约定比例支付进度款。
竣工结算款：工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为竣工结算款。
质量保证金：预留工程总造价的[百分比]作为质量保证金，质保期届满后无质量问题无息退还。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 及时组织工程验收。
乙方责任与义务：1. 按照合同要求组织施工，确保工程质量和工期。
劳务分包合同(劳务扩大)
合同编号: 号工程劳务施工协议书发包人:承包方：签订时期：年月日施工协议发包人: (以下简称发包人)承包人：（以下简称承包方）根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.工程名称：2。
工程概况：结构形式: 。
建筑面积：。
工程地点： .3.劳务承包形式：一次结构扩大劳务4。
扩大劳务包含内容及工作范围：4。
1基础跟基挖槽、清土、钎探、基础所有的砌筑工程（二次结构砌筑除外）、基础回填土。
4.2基础至主体工程一次结构范围内所有的混凝土构件的模板、支模、拆模;支模所用的板材、木方、钢管;支模和模板支撑用的所有主、辅材料和配件。
4.3基础至主体工程一次结构范围内所有的砼构件的浇筑及浇筑砼构件所需的地泵（或汽车泵)等所有设备;砼试块的制作.4.4基础至主体工程一次结构范围内全部钢筋工程的成型及绑扎工作;钢筋拉直、成型所需的一切机械设备,钢筋工程的拉接螺杆(包括止水螺杆）、焊条等所有的辅材，墙面螺杆孔洞填补及磨平.4。
5外墙施工脚手架及施工现场所有的施工、操作架子的搭、拆工作；搭设架子的钢管、扣件、脚手板、安全网等架子所需的所有主、辅材料（不包括施工电梯架子防护).4。
6工程一次结构范围内垂直运输机械费用及垂直运输所配备的操作人员、信工号和配合人员费用，一次结构范围内垂直运输机械的进、出场费用和装、拆费用（包括塔吊基础制作的人工、机械及锚栓等）。
4.7现场的安全文明施工的一切用工及材料,临建中的所有瓦工、混凝土工、木工等一切用工及配合用工。
施工现场所有用电的材料（一级配电箱以下所有配电箱及电线、电缆，含一级配电箱在内）、设备及布置所用的人工及机械费(压力泵设备除外）。
4.8冬、雨季所需的降效和措施费用.第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供管理人员 8 名；作业人员共 170 名（其中钢筋工50-60人，木工70-80人，架子工10—12人，砼工15—20人）；特殊工种人员 4 名，以上所有人员须提供身份证，特殊工种另提供操作上岗证.第三条合同工期开工日期: 2012 年 10 月 15 日，结构封顶日期：2013年10月31日，工期：382 天.(完工日期：2013年11月30日）第四条合同价款4.1经过承、发包双方协商一致,在约定的风险范围内合同单价不再调整，按建筑面积确定承包价元/平方米（其中：人工费元/平方米,其余材料、机械费用元/平方米,安全文明施工、材料节约、质量奖金共计元/m2）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目名称
工程施工合作协议书合同编号：NB（年份）-总编号-当年编号
甲方：陕西路桥集团有限公司
乙方：
工程施工合作协议书（范本）
甲方：陕西路桥集团有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
1
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。
5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。
业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。
10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条印章管理
项目经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。
因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料2
采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的%（含变更、索赔费用）。
施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。
乙方应在每月30日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：，于每月30日前汇至甲方指定帐户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个月止。
第六条违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。
若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、
3
质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的0.5‰.日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。
补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第八条因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。
如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。
履行完协议约定的全部义务、工4
程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。
2、本协议一式三份。
甲方二份，乙方一份。
甲方:（盖章）乙方:（盖章）
代表：代表：
住所：
身份证号码：
年月日年月日
5。