电气系统安装合同范本
供电安装合同7篇

供电安装合同7篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(客户):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(安装服务提供商):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要安装供电设施,乙方具备相应的专业技术和资质,双方在平等、自愿、公平的基础上,就本次供电安装事项达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[具体地址]。
3. 工程内容:包括但不限于配电设备供应、安装、调试及试运行等。
4. 工程期限:自合同签订之日起XX个月内完成。
二、工程范围及内容1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行供电设施的安装工作。
2. 乙方需确保所安装的供电设施质量符合相关标准,并通过验收。
3. 乙方应提供必要的安装材料、设备和技术支持。
4. 工程内容包括但不限于以下内容:配电柜(箱)安装、电缆铺设、接线、调试及试运行等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:[具体金额]。
该价格包含乙方为完成本合同工程内容所需的所有费用。
2. 支付方式:甲方应按以下比例支付工程款项:合同签订后支付XX%作为预付款;工程完工并通过验收后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的税务发票。
四、工程期限及延误1. 工程期限为本合同签订之日起XX个月。
如遇特殊情况,双方可协商延长工期。
2. 如乙方未能按约定时间完成工程,应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因导致工程延误,双方应协商调整工程期限。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所供设备及安装质量符合相关标准,并承担质保责任。
2. 乙方在工程完工后应提供必要的操作、维护培训。
3. 质保期内,如设备出现质量问题,乙方应免费维修或更换。
4. 质保期过后,乙方应提供有偿维修服务。
六、安全责任及风险承担1. 乙方应确保工程施工过程中的安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。
电气安装合同范本优选7篇

电气安装合同范本优选7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电气安装合同范本优选7篇电气安装合同范本第一篇甲方:住址:乙方:住址:甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备壹台。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)

电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同:电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,你平常有理解过施工合同的内容和种类吗?或许你正在查找类似"优质合同:电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容,建议你本页和wtt,以便后续阅读!电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人:水电安装施工班负责人:为了皇甫移民工程平安、质量消费,文明施工。
特定以下责任条款,望自觉遵照执行。
一、工程地点:万荣县皇甫乡二、平安责任条款:1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥,不能盲目施工,违章作业,凡不服从现场管理和平安部门的规章制度,所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习,宣传平安责任,进步工人的平安意识,保障职工的平安,质量平安重于泰山,平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同,搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员,在班组长的领导和专职人员的指导下,随时负责本组的平安消费,催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度,组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的,必须亲密注意防止工伤事故的发生,杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范:1、在施工前,操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况,确认平安后,才能进展操作。
2、工作时要精力集中,不准与别人闲谈、打闹和嬉戏,不准酒后操作。
3、现场施工操作人员,不准赤脚工作,易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火,不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施,严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇

电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:电气设备XX安装工程。
2. 工程地点:________________。
3. 工程内容:包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价:人民币________元(大写:________________)。
2. 支付方式:签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款;工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更,乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用,由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务:(1)甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
(2)甲方应按时支付工程款项。
(3)甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务:(1)乙方应按照合同约定进行工程施工,保证工程质量。
(2)乙方应按时提交工程进度报告。
(3)乙方应确保施工现场安全,防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项,每逾期一天,应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工,每逾期一天,应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格,并承担由此造成的一切损失。
电力安装合同范本5篇

电力安装合同范本5篇篇1甲方(发包方):____________________公司名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________传真:____________________乙方(承包方):____________________公司名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________传真:____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力安装工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________电力安装项目。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括但不限于配电室、输电线路、变压器等电力设施的安装、调试及验收等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始,工期为XX个月。
如遇特殊情况,双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按甲方要求的进度计划进行施工,确保工程按时完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元(大写:______元整)。
该价款包括工程安装、调试、验收等费用,除非另有约定,否则不因工程内容变更而调整总价款。
2. 甲方应按以下方式支付工程款项:(1)合同签订后XX日内,甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款;(2)工程完工并通过初步验收后XX日内,甲方支付工程总价款的XX%;(3)工程最终验收合格并运行正常后XX日内,甲方支付剩余的XX%尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关电力安装工程规范和要求进行施工,确保工程质量。
电气工程合同书样本(精选5篇)

电气工程合同书样本(精选5篇)电气工程合同书样本1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。
一、工程项目:乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程(包括强电、弱电消防等预埋管),临时电部分由乙方免费安装和维护。
二、工程期限和交工日期:电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。
总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三、工程质量标准和验收方法:此电气工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此电气工程方为竣工。
四、工程量和价格:工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。
五、付款方式:乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方,监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。
待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期,工程保修期为两年,两年内电气工程无任何漏电和故障,甲方将工程质量保证金退还乙方。
六、甲方责任1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料,机器设备除外。
2、工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长3—5天)。
七、乙方责任1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。
在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象,否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2、乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。
3、在质量保修期内电气工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。
八、奖罚措施:乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良,避免重复施工,给予5%的奖励,相反则罚5%。
电气安装合同范本12篇

电气安装合同电气安装合同范本12篇现今很多公民的维权意识在不断增强,合同起到的作用越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的电气安装合同范本,希望能够帮助到大家。
电气安装合同范本1发包方:xx有限公司(以下简称甲方)承包方:xx安装有限公司(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。
为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:石英砂加工一线电气安装。
1.2 工程地点:1.3 工程内容:详见合同附件。
1.4 承包内容及方式:包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5 工程性质:设备材料的安装施工工程。
1.6 安装工期:l.6.1 安装工程开工日期:1.6.2 安装工程竣工日期:第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律3.1 使用标准和规范:施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2 适用法律法规:中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料4.1 图纸保密要求:发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目。
承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2 发包方提供资料:本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工。
4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算。
电气安装施工合同范本(3篇)

电气安装施工合同范本合同编号:甲方:乙方:签订地点:签订日期:建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称):乙方(承包人)(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程结构:建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容:照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统:管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格:___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式:包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务:1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
电气安装工程合同范本7篇

电气安装工程合同范本7篇电气工程是最环保的能源,是可再生的洁净能源。
除了微小的电磁辐射等几乎不产生污染。
下面是小编为大家整理的关于电气安装工程合同范本,欢迎大家来阅读。
电气安装工程合同范本(篇1)甲方:乙方:甲方委托乙方安装施工:2__630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、工程项目:1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:1)安装一台YBM1-2__630/10 kVA欧式箱变----------------广东__变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海__有限公司3)敷设高压电缆YJV22-3__150mm2--------------------------广州市____实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料:甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其它基础资料,并保证上述资料的真实性。
三、施工图纸:乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:__0元(人民币大写:__元整)总价承包本工程。
增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:__00元(人民币大写:__元整)。
电力安装合同范本通用版6篇

电力安装合同范本通用版6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力安装合同范本通用版甲方:____(以下简称甲方)地址:____联系人:____电话:____乙方:____(以下简称乙方)地址:____联系人:____电话:____鉴于甲方欲委托乙方开展电力安装工程,并经双方友好协商,特达成如下合同,以便确保双方权益,共同遵守:一、项目名称及地点1. 项目名称:____。
2. 项目地点:____。
二、项目内容1. 乙方承担甲方所委托的电力安装工程,包括但不限于设计、施工、调试等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准及规定进行电力安装工作,确保工程质量和工期。
三、合同金额1. 甲方应向乙方支付电力安装工程的总金额为____元(大写:____)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方应支付合同总金额的____%作为预付款。
(2)工程完成验收合格后,甲方支付合同总金额的____%。
(3)甲方在____日内将余款支付至乙方指定账户。
四、工程期限1. 本合同自双方签订之日起生效,工程期限为____天。
2. 工程期限可根据实际情况适当延长,须双方书面同意。
五、验收标准1. 乙方完成工程后,应通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行,以合格为标准。
六、保修期限1. 乙方对所提供的安装工程质量负责,自工程验收合格之日起保修期限为____年。
2. 保修期内,如因质量问题导致设备故障,乙方应负责维修或更换。
七、违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 如有一方违约,需支付守约方____%合同总金额的违约金。
八、法律适用和争议解决1. 本合同受中华人民共和国法律管辖。
2. 开展本合同过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商未果,则提交____仲裁法院仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工及验收合格后终止。
电气安装合同范本3篇

电气安装合同范本3篇篇一电气安装合同甲方(发包方):姓名/公司名称:联系地址:联系电话:身份证号码/营业执照号码:乙方(承包方):姓名/公司名称:联系地址:联系电话:身份证号码/营业执照号码:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体电气安装工程内容,包括但不限于线路敷设、设备安装等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为:[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程总价的[百分比];(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的[百分比];(4)剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及甲方的要求进行电气安装工程,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收报告,甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方与其他施工方进行协调。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定。
电气系统安装合同范本

电气系统安装合同范本甲方:(以下简称“业主”)地址:联系方式:乙方:(以下简称“承包商”)地址:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方电气系统安装工程达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________电气系统安装工程1.2 工程地点:甲方所在地1.3 工程承包方式:乙方包工包料1.4 工期:自合同签订之日起至____年__月__日1.5 工程预算造价:人民币____元(大写:____________________________)二、乙方责任2.1 乙方负责根据甲方的要求和国家相关标准,完成电气系统的安装工作,包括电气设备的安装、接线、调试等。
2.2 乙方应保证所提供的材料和设备的质量,并承担因质量问题造成的损失。
2.3 乙方应按照约定的工期完成工程,如有延迟,应承担相应的违约责任。
三、甲方责任3.1 甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款和尾款。
3.2 甲方应提供施工所需的工作场地和必要的施工条件。
3.3 甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收,并承担因使用不合格材料和设备造成的损失。
四、工程款支付4.1 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款,具体支付方式如下:1)合同签订之日起__日内,甲方支付工程总价的__%;2)工程进度达到__%时,甲方支付工程总价的__%;3)工程验收合格后,甲方支付剩余的工程款。
五、质量保证5.1 乙方应保证所提供的材料和设备的质量,并承担因质量问题造成的损失。
5.2 乙方应按照约定的标准进行施工,保证工程的质量和安全。
5.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照延迟部分的工程价款__%向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照应付款部分的工程价款__%向乙方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
电气系统安装合同样式

电气系统安装合同样式一、合同双方本合同由以下双方共同签订:甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:二、合同背景甲方拟建设一个电气系统,现委托乙方进行电气系统的安装工作。
为明确双方权益和责任,特签订本合同。
三、合同内容1. 项目描述甲方委托乙方进行以下电气系统的安装工作:(1)电气设备的安装、调试和调整;(2)电气线路的布线和连接;(3)电气系统的测试和验收。
2. 工期本项目的工期为______天/月,自合同生效之日起计算。
3. 价格和支付方式(1)甲方向乙方支付的总金额为______元(大写)。
(2)支付方式:甲方按以下方式支付给乙方:a. 预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总金额的______%作为预付款;b. 进度款:甲方按照工程进度向乙方支付相应的款项;c. 最终付款:甲方在电气系统安装工程验收合格后,支付剩余款项。
4. 资质要求(1)乙方应具备相关电气系统安装工程的资质和执照,并提供相应证明文件;(2)乙方应派遣具备相关经验和技能的工作人员参与本项目的施工。
5. 材料和设备(1)乙方负责提供所需的电气设备、材料和工具。
(2)甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收,如不符合要求,乙方应负责更换或补充。
6. 质量保证(1)乙方对所提供的电气系统安装工程质量负责,确保其符合国家相关标准和规定。
(2)乙方提供的电气设备和材料应符合国家相关标准和规定,并提供相应的质量保证书。
7. 违约责任(1)如甲方未按时支付款项,应按照合同约定支付违约金;(2)如乙方未按时完成工程或工程质量不符合要求,应按照合同约定支付违约金或承担相应的赔偿责任。
8. 保密条款双方应对涉及商业秘密和技术资料的内容予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
9. 争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
电气系统安装合作合同2024年版范例

编号:__________电气系统安装合作合同2024年版甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日电气系统安装合作合同2024年版合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方需要对其电气系统进行安装,乙方具备相应的技术实力和丰富的安装经验,双方为共同完成电气系统安装项目,实现互利共赢,特订立本合同。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商,达成一致意见,特订立本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)电气系统:指本合同涉及的电力设备、电线电缆、控制设备、保护装置等组成的系统。
(2)安装:指根据甲方提供的设计图纸、技术要求和本合同约定,将电气系统设备安装到指定位置,并确保其正常运行。
3.2 关键词解释(1)合同履行:指乙方按照本合同的约定完成电气系统安装工作。
(2)验收合格:指甲方根据国家相关标准和合同约定,对乙方的安装工程进行验收,确认符合规定的技术要求和标准。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、技术要求完成安装工作。
(2)甲方应向乙方提供电气系统安装所需的资料、图纸、设备等,并对其真实性、准确性和合法性负责。
(3)甲方应在合同约定的付款期限内,向乙方支付合同款项。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权依据本合同约定向甲方收取合同款项。
电气系统安装工程合同范本

电气系统安装工程合同范本甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就甲方委托乙方进行电气系统安装工程的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________电气系统安装工程1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:乙方按照甲方提供的电气设计图纸和规范要求,进行电气系统的安装施工,包括电缆敷设、设备安装、调试及验收等。
1.4 工程工期:本工程计划自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工。
二、质量标准2.1 工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准规范要求。
2.2 工程质量应满足甲方对电气系统功能、性能和安全性的要求。
2.3 工程验收应按照甲方提供的验收标准进行,乙方应承担工程质量的相应责任。
三、合同价款3.1 本合同的合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付合同价款。
四、合同履行4.1 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程。
4.2 乙方应按照甲方提供的电气设计图纸和规范要求进行施工,并接受甲方的监督和检查。
4.3 乙方应承担工程质量的相应责任,确保工程安全、可靠运行。
4.4 甲方应按照合同约定提供施工所需的现场条件、资料、设备等,并保证设备、材料的质量。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同价款的__%。
5.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的,应承担重新施工、返工等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。
5.3 甲方未按照约定支付合同价款的,应按照逾期天数向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:合同价款的__%。
六、争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电气系统安装合同范本电气安装工程也是建筑装修工程的一项,那么电气系统安装合同应该要如何定制呢?要包括哪些内容呢?本文的内容是电气系统安装合同范本,欢迎大家参阅。
电气系统安装合同范本1 甲方:乙方:甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、工程项目:1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料:甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图,用电负荷数据及其它基础资料,并保证上述资料的真实性。
三、施工图纸:乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。
增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:XX00元(人民币大写:XX元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写:XXXX元整) 。
第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:XX元(人民币大写: XX元整) 备注:乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名:XX),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话:XX)电话确认。
六、市政报建1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:甲方: 联系电话:乙方: 联系电话:八、施工工期:1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。
供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。
施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。
十、工程变更:任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收,或未经竣工验收,甲方擅自使用分段工程,视为建设工程已经竣工并通过验收。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时,鉴定时间不列入施工工期。
十三、工程施工完毕后:1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:工程竣工验收合格当天起壹年内保修。
在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。
十七、合同补充:1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。
如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。
十九、合同份数:本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.二十、合同的生效与终止:自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日电气系统安装合同范本2 甲方:乙方:经双方友好协商,甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:工程名称:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼工程地点:延安市农科所工程情况:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为 m2;其中2楼建筑面积为m ,3商住楼建筑面积为。
2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1 层;主体结构形式为框架剪力墙结构。
二、承包范围及方式:1. 承包内容:本工程外墙皮外范围内图纸中所有电气工程(不包括电视、电话。
但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设,并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱)的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。
##2#2 #2. 承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
3. 电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。
属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:本工程工人自XX年5月日进场施工,确保甲方的总体进度计划。
在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
2.计算方式:按照上述承包范围及方式,本工程电气安装工程基价按12元/ m2,(建筑面积)(建筑面积按照XX年陕西省建筑工程消耗量定额计算)安全必须达到甲方之要求即安全奖按元/ m2;文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按元/ m2;进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按元/ m2;服从甲方指令按元/ m2,;服从生活区管理要求按元/ m2;以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按元/ m2。
安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。
合计价格为:15元/ m2。
(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中,不再另行计价)。