简易合同(工程完工后一次付清)
工程款结清简单协议书（通用10篇）
工程款结清简单协议书工程款结清简单协议书（通用10篇）在现在社会，协议书与我们的生活息息相关，协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。
那么协议书的格式，你掌握了吗下面是小编为大家整理的工程款结清简单协议书（通用10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程款结清简单协议书1甲方：乙方：1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。
工程已通过质量验收。
3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：日期：工程款结清简单协议书2甲方：乙方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿XX工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。
驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。
工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。
四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。
合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。
六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
工程队完工一次性结账合同
工程队完工一次性结账合同一、合同主体本合同由甲方（业主）与乙方（工程队）共同签订。
甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程项目的施工及结算事宜达成一致意见，并签订本合同。
二、工程内容及范围1. 工程名称：（填写具体工程名称）2. 工程地点：（填写具体工程地点）3. 工程内容：（详细描述工程内容，包括工程规模、结构形式、施工要求等）4. 工程范围：（明确工程范围，包括施工区域、施工时间等）三、工程质量标准1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，及时整改，确保工程质量不受影响。
四、工程进度及验收1. 乙方应根据合同约定的工期完成工程施工，并按时向甲方提交工程竣工报告。
2. 甲方收到工程竣工报告后，应在约定时间内组织验收，验收合格后方可进行结算。
五、工程款支付方式及结算1. 本工程采用一次性结账的方式，甲方应在验收合格后的约定时间内支付全部工程款给乙方。
2. 工程款支付方式：（填写具体支付方式，如现金、转账等）3. 结算依据：（明确结算依据，如工程量清单、设计图纸等）六、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程施工或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项（如有其他约定事项，请在此列明）九、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________________ 乙方（工程队）：________________。
工程款结清简单协议书（精选15篇）
工程款结清简单协议书（精选15篇）工程款结清简单篇1甲方：乙方：经物业管理（S）有限公司和承判人双方核对并同意：一、最终结算工程款项如下：1、完成合约工程金额：2、额外工程金额：3、代工金额：4、其它金额：共计总金额：二、总金额中应扣除的项目：1、公司代支付材料及垫付等金额：2、其它扣款：三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：截至20 年月日止支付承判金额：其中：第一次：第二次：尚有保固金额：上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。
双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。
甲方：乙方：日期：工程款结清简单协议书篇2甲方：乙方：广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。
为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在年月日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在年月日前审核完毕，及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在年月日前上报，但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。
工程合同一次性付清
工程合同一次性付清在当今社会，工程项目的执行越来越依赖于明确的合同条款来确保双方权益的保护。
其中，一次性付清的支付方式因其简便快捷而受到许多业主和承包商的青睐。
以下将提供一个工程合同一次性付清的范本，旨在帮助双方更好地理解并达成合作。
---工程合同一次性付清范本甲方（业主）：名称：_______________地址：_______________联系方式：_______________乙方（承包商）：名称：_______________地址：_______________联系方式：_______________鉴于甲方需进行_______________项目（以下简称“项目”）的建设，经甲乙双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程内容1. 乙方负责按照甲方的要求完成上述项目的全部建设工作。
2. 具体工程内容、标准及要求详见附件《工程任务书》。
第二条工期1. 乙方应自合同签订之日起____天内完成全部工程任务。
2. 如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方应重新协商工期。
第三条质量要求1. 乙方必须保证工程质量达到国家相关标准及甲方的特殊要求。
2. 对于不符合质量要求的工程部分，乙方应在接到通知后立即无偿修复直至符合要求。
第四条付款方式1. 本工程总价为人民币______元整（大写：______________），由甲方在本合同签订后____天内一次性付清给乙方。
2. 甲方付款后，乙方应开具等额的正规发票给甲方。
第五条违约责任1. 如乙方未能按合同约定的时间或质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分工程款的____%。
2. 如甲方未能按约定时间支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。
第六条争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程合同一次性付清范文
工程合同一次性付清范文甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据甲乙双方的协商，就乙方承担甲方工程项目（以下简称“本项目”）有关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 本项目位于，工程内容包括：。
1.2 乙方应按照本合同约定的条款、期限、质量标准完成本项目。
二、合同价格2.1 本项目的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
2.2 甲方在本合同签订后一次性向乙方支付合同总价。
三、付款方式3.1 甲方在本合同签订后内向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供合法、有效的税务发票。
四、工程质量4.1 乙方应按照本合同约定的质量标准完成本项目。
4.2 乙方应承担因质量问题导致的修复、返工等费用。
五、工程期限5.1 乙方应在本合同约定的工程期限内完成本项目。
5.2 乙方如因特殊情况需延长工程期限，应提前向甲方申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延长。
六、违约责任6.1 乙方如未按照本合同约定的质量标准完成本项目，甲方有权要求乙方承担修复、返工等费用，并有权要求乙方支付违约金。
6.2 甲方如未按照本合同约定的期限支付合同总价，应按照逾期支付金额的日利率向乙方支付滞纳金。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：以上合同范本为一次性付清的工程合同，具体内容需根据实际情况进行调整。
在签订合同时，请注意核实双方的身份、资质，确保合同内容的合法性、合规性。
如有需要，请咨询专业律师意见。
工程尾款一次性付完怎么写合同
合同名称：工程尾款一次性支付合同甲方（以下简称“付款方”）：乙方（以下简称“收款方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方支付工程尾款事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 乙方已按双方签订的《工程合同》（以下简称“主合同”）的约定，完成了全部或部分工程的施工。
1.2 双方已办理了工程验收手续，乙方所施工的工程符合主合同约定的质量标准。
二、尾款支付2.1 本合同项下的工程尾款为人民币【】元（大写：【】元整），甲方一次性支付给乙方。
2.2 甲方应在本合同签订后的【】个工作日内，将工程尾款支付给乙方。
2.3 甲方支付工程尾款时，应向乙方提供合法、有效的发票。
三、支付方式3.1 甲方支付工程尾款的方式为银行转账，账号信息如下：账户名称：【】账号：【】开户银行：【】3.2 甲方支付工程尾款时，应注明付款用途为“工程尾款支付”。
四、违约责任4.1 如甲方未按本合同约定的期限支付工程尾款，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额×日利率（日利率为同期人民银行贷款基准利率）。
4.2 如乙方未按主合同约定完成工程，甲方有权按照主合同的约定扣除相应的违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至甲方支付完毕工程尾款之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行修改，并在签订前征求法律人士的意见。
工程做完一次性付款的合同
工程做完一次性付款的合同在建筑工程领域，合同是确保双方权益、明确责任与义务的法律文件。
特别是对于工程完工后一次性付款的情况，制定一份详尽的合同尤为重要。
以下是一个工程做完一次性付款的合同范本，供参考使用。
---甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟委托乙方进行___________工程（以下简称“工程”）的施工，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程内容详细描述工程的规模、范围、标准和要求。
第二条工程价款双方同意，本工程的总价款为人民币________元整（¥________）。
该价款包含了所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
第三条付款方式甲方应在工程验收合格后的__天内，一次性支付全部工程价款给乙方。
第四条工程进度乙方应按照约定的工期完成工程，并保证工程质量符合国家及行业标准。
第五条工程验收工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收。
验收合格后，方可进行结算支付。
第六条违约责任若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他双方可根据具体情况，协商确定其他未尽事宜，并以书面形式作为本合同的补充。
第九条生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____年____月____日---。
工程一次性付款的合同
工程一次性付款合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
二、付款方式2.1 双方约定本工程实行一次性付款，乙方在工程完工并验收合格后，甲方一次性支付工程款。
2.2 甲方支付工程款时，应扣除乙方已预付的定金（如有），剩余款项一次性支付给乙方。
2.3 甲方支付工程款时，应提供正规发票。
三、工程质量3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、施工工艺和进度要求完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家有关施工规范和标准进行施工。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，具体保修期限和保修范围按照相关法律法规和行业规定执行。
四、工期4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应提前通知甲方工程进度和验收时间，甲方应按照乙方的通知安排人员进行验收。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。
5.2 乙方未按照约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。
5.3 一方违约导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕工程款之日终止。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。
工程完毕立马付清合同范本
工程完毕立马付清合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方完成工程，并要求乙方在工程完毕后立即支付相关费用事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程期限：_______二、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 付款方式：乙方在工程完毕后_______个工作日内一次性支付给甲方。
3. 甲方开户银行：_______账号：_______户名：_______三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，甲方有权要求乙方进行必要的整改，直至达到甲方满意为止。
四、工程验收1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到乙方通知后_______个工作日内进行验收。
3. 验收合格后，甲方应在_______个工作日内出具验收合格证明。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程的，每逾期一日，应支付逾期违约金人民币_______元。
2. 乙方未按照约定支付工程款的，每逾期一日，应支付逾期付款违约金人民币_______元。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______ 代表人（签字）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______。
工程完毕立马付清合同范本
工程完毕立马付清合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币 [大写金额] 元（小写：￥ [具体金额] 元）。
此价格为固定总价，包含但不限于人工、材料、设备、运输、税费等所有费用。
2. 支付方式：工程完毕并经甲方验收合格后，甲方应立即一次性付清全部工程价款。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的 [验收期限] 日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
整改期间所产生的费用由乙方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务按照合同约定及时支付工程价款。
提供施工所需的场地、水电等基础条件。
协助乙方协调与工程相关的各方关系。
2. 乙方责任与义务按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如因施工造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
负责施工过程中的垃圾清理和运输。
工程完毕立马付清合同范本
工程完毕立马付清合同范本______________鉴于雇主希望委托承包商完成特定的工程项目，并且双方同意在工程完毕后立即支付合同款项，特此签订本合同，具体条款如下：1. 工程描述：雇主委托承包商进行_______（具体工程名称）的施工。
工程内容包括但不限于_______（详细描述工程内容）。
2. 工程地点：工程将在_______（地点）进行。
3. 工程期限：工程应于_______年_______月_______日开始，并于_______年_______月_______日之前完成。
4. 付款方式：a. 工程完工后，雇主应在_______（具体时间，例如：工程完工后的7个工作日内）内支付合同总金额的_______%。
b. 付款将通过银行转账方式支付至承包商指定的账户。
5. 合同金额：合同总金额为人民币_______元（大写：_______元整）。
6. 工程质量：承包商应确保工程质量符合_______（具体质量标准或规范）。
7. 验收：工程完成后，雇主将在_______（具体时间，例如：工程完工后的3个工作日内）内进行验收。
若工程符合合同规定，雇主应立即支付剩余款项。
8. 违约责任：a. 若承包商未能按期完成工程，每延迟一天，应支付合同总金额的_______%作为违约金。
b. 若雇主未能按期支付款项，每延迟一天，应支付合同总金额的_______%作为违约金。
9. 争议解决：本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方因本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向_______（具体法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。
10. 其他条款：a. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
b. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（雇主）签字：______________日期：_______年_______月_______日乙方（承包商）签字：______________日期：_______年_______月_______日。
工程完毕立马付清合同范本
工程完毕立马付清合同范本合同编号：_________鉴于甲方具有从事工程施工的资质和能力，乙方委托甲方进行工程施工，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 乙方委托甲方进行______________________（工程内容），具体要求为______________________。
2. 工程施工地点为______________________，施工期限为______________________。
二、施工标准1. 甲方应按照国家相关标准和乙方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规定。
2. 甲方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
三、工程进度及验收1. 甲方应按照合同约定的工期完成工程施工，并在工程完毕后立马通知乙方进行验收。
2. 乙方有权对工程进行验收，如发现质量不符合要求的，甲方应立即进行整改，直至符合要求为止。
四、工程款支付1. 工程完毕后，乙方应立马支付工程款给甲方，工程款金额为______________________。
2. 工程款支付方式为______________________，支付期限为______________________。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的工期完成工程施工，甲方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定的支付期限支付工程款，乙方应承担相应的违约责任。
六、保密条款双方在合作过程中涉及到的技术、商业机密等信息，均应保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完毕且款项支付完毕之日止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 签订日期：_________ 签订地点：_________。
工程完毕立马付清合同
工程完毕立马付清合同工程合同书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：___________________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成以下协议：一、工程内容及标准乙方应按照甲方提供的图纸和技术规范进行施工，确保工程质量满足国家及行业相关标准，并在约定的时间内完成。
二、工程造价本工程总造价为人民币____________元整（￥__________）。
该造价包含所有材料费、人工费以及必要的管理费用等。
三、付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付乙方预付款人民币__________元整（￥______），占总造价的____%。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按以下比例支付进度款：（详细列出各阶段比例及金额）3. 结算款：工程完工并通过验收后，甲方应在验收合格之日起____天内支付剩余款项。
四、工程完工与验收乙方应于____年____月____日前完成本工程，并通知甲方进行验收。
甲方自接到乙方通知后____日内组织验收。
经验收合格后，甲方应依照第三条规定的结算款支付方式立即付清余款。
五、违约责任若甲方未能按照合同约定的时间支付相应款项，应当向乙方支付违约金，违约金的计算方式为未付款项的日千分之____。
若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应当承担返工、修复的责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先协商解决；协商不成时，提交_____仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合具体情况进行调整，并建议在法律专业人士的指导下进行。
工程合同中完工后付款合同
工程合同中完工后付款合同
工程款支付条件
1. 验收合格：甲方应在乙方完成全部工程并经过甲方或第三方专业机构验收合格后，按照合同约定支付相应的工程款项。
2. 无质量及安全问题：所完成的工程应无任何质量和安全隐患，且符合国家相关标准和规范要求。
3. 材料及设备清点：所有使用的材料和设备应与合同附件中列明的规格、型号相符，且数量正确，无损坏。
4. 结算文件齐全：乙方应提供完整的工程结算书及相关证明材料，包括但不限于发票、收据等。
工程款支付方式
1. 预付款：乙方开工前，甲方需支付合同总金额的一定比例作为预付款，通常为10%-30%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间点需双方协商确定。
3. 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方应支付剩余的大部分工程款项。
4. 尾款：保留合同总金额的一定比例（通常为5%-10%）作为质保金，在质保期结束后无质量问题的情况下支付给乙方。
违约责任
1. 延期支付：如甲方未按合同约定时间支付工程款，应按日支付逾期付款的违约金，违约金的比例根据实际情况协商确定。
2. 工程质量问题：如乙方提供的工程质量不符合合同约定，应负责无偿修复或重做，直至满足约定标准。
其他条款
1. 争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 合同变更：任何对合同内容的修改和变更，均需双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 法律适用：本合同的订立、解释、执行和解决争议均适用中华人民共和国法律。
工程款结清简单协议书最新通用
工程款结清简单协议书最新通用合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方为建设工程的需要，聘请乙方进行相关工程施工。
2. 双方已完成工程量，并达到合同约定的质量标准。
3. 双方同意就工程款进行结清，以明确双方权利义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程总量：____________________第二条工程款结算2.1 双方确认，工程款结算总额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方已按照合同约定完成工程，甲方应按照本协议第一条的工程概况向乙方支付工程款。
2.3 甲方在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付工程款。
第三条支付方式3.1 甲方支付工程款的方式为：____银行转账/____现金支付。
3.2 甲方支付工程款时，应提供合法有效的发票。
第四条质量保证4.1 乙方对其施工的工程质量承担责任，保证工程符合合同约定的质量标准。
4.2 工程质量问题导致的损失，由乙方承担责任。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 未经对方同意，不得向第三方泄露。
第六条违约责任6.1 双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方额外权利甲方在本协议签订之日起，拥有对乙方施工过程的监督权，以确保工程质量符合合同约定的标准。
工程款结清简单协议书
工程款结清简单协议书工程款结清简单协议书（通用10篇）工程款结清简单协议书（通用10篇）1甲方：乙方：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。
工程完毕立马付清合同模板
工程完毕立马付清合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程完毕立马付清合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据甲乙双方的友好协商，为确保工程项目的顺利完成，经双方共同商定，特制定本合同。
第一条 工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________第二条 付款方式及进度2.1 甲方同意在工程完毕后立即付清乙方合同款项。
2.2 工程款项为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.3 付款方式：银行转账/现金支付。
第三条 工程质量及保修3.1 乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成工程建设。
3.2 工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。
3.3 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并负责保修期内的一切维修工作。
第四条 违约责任4.1 乙方如未按照约定的工程内容和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，并按合同约定支付违约金。
4.2 甲方如未按时支付合同款项，应按照迟延付款金额的每天千分之五向乙方支付违约金。
第五条 其他约定5.1 双方应遵守国家相关法律法规，依法履行合同义务。
5.2 合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
5.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
施工合同一次性付清范文
施工合同一次性付清范文甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲方有[工程名称]工程需要乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下施工合同：一、工程概况。
1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容及范围：[详细描述工程要做哪些事，比如盖一栋两层的房子，包括从打地基到最后的室内简单装修等内容]二、工程期限。
本工程自[开工日期]开始施工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]天。
如遇不可抗力因素（像老天爷突然下暴雨下好几天这种，或者政府突然下通知不让施工这种特殊情况），工期可相应顺延。
三、工程价款及付款方式。
1. 工程价款。
本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）。
这个价格可是双方都觉得挺合适的，就像买东西一样，双方都觉得划算才定下来的。
2. 付款方式。
甲方在本合同签订之日起[X]个工作日内，一次性将全部工程价款人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）支付给乙方。
乙方收到款项后，可得好好把这个工程给干好，这就像甲方给了乙方一个信任的大红包，乙方得对得起这份信任呀。
四、双方的权利和义务。
# （一）甲方权利和义务。
1. 甲方有权对工程进度、工程质量进行监督检查，就像一个监工一样，但也不能太苛刻啦，毕竟乙方也是在认真做事呢。
2. 甲方应按照本合同约定及时支付工程价款。
要是甲方不按时给钱，就像答应了别人的事没做到一样，那可不好。
3. 负责协调施工现场周围的关系，保证乙方施工能顺利进行。
要是有邻居来捣乱啥的，甲方可得出面解决哦。
# （二）乙方权利和义务。
1. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。
这是乙方应得的嘛，就像干活拿工钱一样天经地义。
2. 乙方应按照国家相关工程施工规范和标准进行施工，保证工程质量。
可不能偷工减料，得把工程做得结结实实的，就像给自己家盖房子一样用心。
工程完毕立马付清合同范本
工程完毕立马付清合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：________________________________乙方（承建方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方委托乙方完成特定工程，并已就工程内容、质量标准、工程款支付等事项达成一致，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条工程款支付2.1 工程款总额为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
2.2 甲方应于合同签订之日起____个工作日内支付工程预付款，金额为工程款总额的____%，即人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
2.3 工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款，即人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
第三条工程验收3.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料。
3.2 甲方应在收到竣工报告之日起____个工作日内组织验收。
3.3 验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第四条工程质量保证4.1 乙方保证工程质量符合国家及行业标准，并对工程质量承担保修责任。
4.2 保修期限为工程验收合格之日起____年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：
合同编号：广东省建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发包单位：
承包单位：
签订日期：
广东省建设厅制
工程承包合同
发包人:（全称）
承包人:（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围: 包质量、包安全、包工期、总承包施工。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：天。
拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：按国家规定合格工程
五、合同价款
合同总价（大写）：元；
（小写）：元。
注：工程款必须转入公司账户，否则公司不负任何责任。
六、付款方式
本工程完工7天内进行验收，验收合格后，3天内一次性付清工程款。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务，配合施工队一切工作。
九、保修期
保修期壹年。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。
工程竣工验收合格，工程款付清后自行失效；本合同一式两份，双方各执一份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱: 电子邮箱:。