合同通用条款2013
合同通用条款范本
合同通用条款范本第一条定义与解释[具体术语的定义]第二条合同主体甲方：[甲方详细信息]乙方：[乙方详细信息]第三条合同目的[明确合同的主要目的和意图]第四条合同期限本合同自[起始日期]起至[结束日期]止。
第五条权利与义务（一）甲方的权利与义务[详细列出甲方的权利与义务]（二）乙方的权利与义务[详细列出乙方的权利与义务]第六条价款与支付（一）合同总价款为[具体金额或计算方式]。
（二）支付方式与时间：[明确支付的具体方式和时间节点]第七条交付与验收（一）交付的时间、地点与方式：[具体说明交付的相关安排]（二）验收标准与程序：[规定验收的标准和流程]第八条质量保证与售后服务[约定产品或服务的质量保证期限、售后服务内容等]第九条保密条款（一）双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息予以保密。
（二）保密期限为[具体期限]。
第十条违约责任（一）若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于[具体违约责任形式]。
（二）具体违约责任的承担方式和赔偿标准应根据实际情况确定。
第十一条争议解决（一）如发生争议，双方应通过友好协商解决。
（二）若协商不成，任何一方均可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼或仲裁。
第十二条不可抗力（一）如遇不可抗力事件，双方应互相协商，采取适当措施尽量减少损失。
（二）受不可抗力影响的一方应及时通知对方不可抗力的发生和影响情况。
第十三条其他条款[其他需要约定的条款]第十四条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
通用合同条款
通用合同条款1.合同标的1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。
1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权），详细要求见“技术规范书”。
1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，卖方应按生产厂家技术标准执行。
1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。
1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵，合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权，不存在任何性质的附属或者限制性权益，也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。
卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。
卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程，不会超越经营范围和方式，并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。
卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求，否则，卖方应当就买方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等）承担全部赔偿责任。
2.合同价格本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。
买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
3.交货3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。
卖方应将技术资料（包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书）两套随货物一并提交买方，否则视同延迟交货处理。
3.2 卖方负责货物运输，并承担由此发生的所有费用。
河北省建设工程施工合同2013年版(示范文本)
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书1一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、合同价款1六、项目经理2七、组成合同的文件2八、词语含义2九、承诺2十、签订时间2十一、签订地点2十二、补充协议2十三、合同生效2十四、合同份数2第二部分通用条款41. 总则41. 1 定义41. 2 合同文件及解释71. 3 语言文字81. 4 适用的法律、标准与规范81. 5 通讯联络81. 6 工程分包81. 7 发包人提供资料91. 8 图纸和承包人文件91. 9 投标文件的完备性101. 10 文物和地下障碍物101. 11 事故处理111. 12 专利权111. 13 联合的责任111. 14 保障121. 15 财产121. 16 交通运输122. 发包人132. 1 发包人工作132. 2 发包人代表142. 3 发包人人员142. 4 材料设备的提供142. 5 资金来源证明及支付担保142. 6 发包人支付合同款152. 7 组织竣工验收152. 8 现场统一管理协议152. 9 发包人未尽义务的责任153. 承包人153. 1 承包人工作153. 2 项目经理163. 3 承包人人员173. 4 承包人劳务173. 5 承包人现场查勘193. 6 承包人实施工作193. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排193. 8 承包人对设计图纸的使用和要求193. 9 承包人提供设计图纸及其责任193. 10 承包人为发包人的人员提供配合203. 11 履约担保203. 12 承包人未尽的义务204. 监理工程师204. 1 发包人对监理工程师授权204. 2 监理工程师职权204. 3 监理工程师职权限制214. 4 监理工程师指令214. 5 承包人执行监理工程师指令214. 6 监理工程师代表任命和撤回224. 7 监理工程师职权委托224. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任225. 造价工程师225. 1 发包人对造价工程师授权225. 2 造价工程师职权225. 3 造价工程师职权限制225. 4 造价工程师指令235. 5 承包人执行造价工程师指令235. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任236. 工程质量236. 1 质量的管理236. 2 质量目标246. 3 隐蔽工程和中间验收246. 4 检查和返工256. 5 重新检验和额外检验257. 安全生产、文明施工与环境保护267. 1 安全生产和文明施工267. 2 职业健康277. 3 环境保护288. 工期和进度288. 1 施工组织设计288. 2 进度计划和报告298. 3 开工298. 4 放线308. 5 工期和工期延误308. 6 不利物质条件318. 7 异常恶劣的气候条件328. 8 暂停施工和复工328. 9 加快进度338. 10 竣工日期338. 11 误期赔偿349. 造价349. 1 资金计划和安排349. 2 工程量349. 3 工程计量349. 4 暂列金额359. 5 计日工359. 6 提前竣工奖与误期赔偿费369. 7 合同价款的约定与调整因素379. 8 工程数量的偏差379. 9 工程变更389. 10 合同价款调整方法399. 11 后继法律、法规、规定引起的调整409. 12 支付事项409. 13 预付款419. 14 安全生产、文明施工措施费419. 15 进度款429. 16 索赔439. 17 竣工结算与结算款449. 18 质量保证金4510. 材料与设备4510. 1 发包人供应材料、设备4510. 2 承包人采购材料、设备4610. 3 样品4710. 4 材料与设备专用要求4810. 5 材料、设备的检验4811. 验收和工程试车4811. 1 分部分项工程验收4811. 2 竣工资料4911. 3 竣工验收4911. 4 工程试车5011. 5 提前交付单位工程的验收5111. 6 施工期运行5111. 7 竣工退场5112. 缺陷责任与保修5212. 1 缺陷责任期5212. 2 质量保修5213. 违约5313. 1 发包人违约5313. 2 承包人违约5413. 3 第三人造成的违约5514. 不可抗力5614. 1 不可抗力的因素5614. 2 不可抗力处理程序5614. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担5614. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任5615. 保险5715. 1 工程保险5715. 2 工伤保险5715. 3 其他保险5715. 4 持续保险5715. 5 未按约定投保的补救5715. 6 通知义务5716. 合同争议、解除与终止5816. 1 合同争议5816. 2 合同解除6016. 3 合同解除的支付6116. 4 合同终止6217. 其他6217. 1 缴纳税金、规费6217. 2 保密要求6217. 3 廉政建设63第三部分专用条款651. 总则652. 发包人663. 承包人684. 监理工程师695. 造价工程师696. 工程质量708. 工期和进度709. 造价7110. 材料与设备7411. 验收和工程试车7412. 缺陷责任与保修7513. 违约7514. 不可抗力7615. 保险7616. 合同争议、解决与终止7717. 其他77第四部分附件78附件1承包人承揽工程项目一览表78附件2 房屋建筑工程质量保修书79附件3履约担保81附件4 预付款担保82附件5 支付担保83第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
合同通用条款
合同通用条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为：1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件，附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料.4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
5）“合同条款”系指本合同条款。
6）“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
7）“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
8）“项目现场”系指不呢合同项下货物安装、运行的现场。
其名称在合同专用条款中指明。
9）“天”指日历天数。
2、适用性2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。
3、标准3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。
如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
3.2除非技术规定中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
4、使用合同文件和资料4.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
4.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。
4.3除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件时买方的财产。
如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。
5、专利权5.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分是，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，现就工作及其它相关的服务工作，拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方，承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质，因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的，应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元，包括但不限于：。
双方确认，出本合同总金额外，甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式，并按一下约定安排付款：（1）现金；（2）支票；（3）转账。
（1）在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%，即人民币元。
（2）在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述（1）和（2）款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下：甲方：开户行：账户名称：账号：乙方：开户行：账户名称：账号：任何一方如需改变上述，应提前十日以书面通知另一方，如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任；因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息（以下统称“保密信息”），只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
合同通用条款
合同通用条款合同各方：甲方：地址：邮政编码：电话：传真：联系人：乙方：地址：邮政编码：电话：传真：联系人：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：1．乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：1．1乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。
2. 合同价格、服务地点和服务期限2．1合同价格本合同价格为元整。
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
2．2服务地点：×××区×××镇/街道2．3服务期限本服务的服务期限：自年月日起至年月日止。
3．质量标准和要求3．1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。
没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3．2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。
4．权利瑕疵担保4．1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
4．2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
4．3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4．4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
5．验收5．1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。
乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。
甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
5．2如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：电话：传真：联系人：二、乙方，（承包方）。
地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟对以下工程项目进行施工，甲方与乙方经友好协商，就有关事项达成一致意见，特订立本合同。
一、工程项目名称：二、工程项目地点：三、工程项目概况：四、工程项目的主要内容和范围：五、工程项目的质量要求：六、工程项目的施工期限：七、工程项目的价格和支付方式：八、工程项目的保修期：九、工程项目的风险和责任：十、工程项目的变更和索赔：十一、工程项目的解除和违约：十二、工程项目的争议解决：十三、工程项目的其他约定事项：十四、本合同的附件：十五、本合同的签署和生效：十六、本合同的变更和解释：十七、本合同的终止和解除：十八、本合同的其他事项：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行的工程项目名称为（填写具体工程项目名称），包括（填写具体工程项目的主要内容和范围）。
二、工程项目地点：工程项目位于（填写具体工程项目地点）。
三、工程项目概况：工程项目的概况包括工程项目的规模、特点、用途等。
四、工程项目的主要内容和范围：工程项目的主要内容和范围包括（填写具体的工程项目内容和范围）。
五、工程项目的质量要求：工程项目的质量要求包括（填写具体的质量标准和要求）。
六、工程项目的施工期限：工程项目的施工期限为（填写具体的施工期限）。
七、工程项目的价格和支付方式：工程项目的价格为（填写具体的价格），支付方式为（填写具体的支付方式）。
八、工程项目的保修期：工程项目的保修期为（填写具体的保修期限）。
九、工程项目的风险和责任：工程项目的风险和责任由甲方和乙方共同承担，具体责任和风险分配按照双方协商一致的原则确定。
十、工程项目的变更和索赔：工程项目的变更和索赔事项由双方协商一致解决，变更和索赔的程序和要求按照双方协商一致的原则确定。
十一、工程项目的解除和违约：工程项目的解除和违约事项按照双方协商一致的原则确定，违约责任和解除程序由双方共同商定。
13版合同通用条款
第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的以下词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书〔如果有〕、投标函及其附录〔如果有〕、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和〔或〕承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
合同通用条款(通风空调)20131218修订稿法律事务中心调整稿20131223
第三部分分包合同条款第一章分包合同通用条款1．定义和解释1.1 定义在本分包合同(如下文所定义的)中,下列词及词句（除非分包合同条款中另有约定）应具有本款所赋予的含义:1.1.1 分包合同:指《分包合同协议书》、《分包合同条款》（《分包合同通用条款》与《分包合同专用条款》）、《工程规范和技术说明》、分包合同图纸、分包合同工程量表、分包商的投标函、招标人发出的中标通知书、分包商的投标文件，以及其他对双方构成约束力的此类进一步的文件(如果有)。
1.1.2 分包合同协议书:指构成本分包合同一部分、需由总承包商与分包商共同签署且以此标志分包合同成立的文件。
1.1.3 分包合同专用条款:是指根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.1.4 分包合同通用条款:是指是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.1.5 工程规范和技术说明:是指构成本分包合同一部分的具有同样名称的文件。
1.1.6 分包合同图纸:指分包合同中包括的所有图纸、计算书以及类似性质的技术资料。
1.1.7 投标书:系指分包商的投标函和合同中包括的由分包商随分包商的投标函一起提交的所有其他文件。
1.1.8 投标书附件:是指附于投标书之后的、已填写完内容的构成本分包合同一部分的文件。
1.1.9 中标通知书:是指业主对本分包工程投标书的正式接受函。
1.1.10 业主:指《分包合同协议书》中的加签方（包括该方的合法继承人或该方的受让人）。
1.1.11 总承包商:是指在总承包合同中接受业主雇用并在《分包合同协议书》中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非分包商同意，不指此当事人的任何受让人。
1.1.12 分包商:指其投标书已为业主接受并在《分包合同协议书》中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。
1.1.13 项目经理:指分包商在《分包合同专用条款》中指定的负责施工管理和分包合同履行的代表。
gf20130201合同范本通用条款
gf20130201合同范本通用条款本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同订立，并且双方均同意遵守以下通用条款。
第一条合同目的本合同的目的是明确双方在合作中的权利和义务，并约定相关条款，以确保合作的顺利进行。
第二条合同期限本合同的期限自双方签字后生效，并持续有效直至双方根据约定或法律终止合同。
第三条合同内容1. 甲方与乙方在合同签订之日起，共同合作开展业务，并且明确双方的主要职责和合作方式。
2. 甲方负责提供相关资源和支持，以确保合作项目的顺利进行。
3. 乙方负责根据合作需求提供相应的服务或产品，并确保质量符合甲方要求。
4. 双方应当定期开展沟通和协商，共同解决在合作过程中出现的问题，以保持合作良好。
第四条合同费用1. 甲方应按照合同约定的方式和时间支付相应费用给乙方。
2. 乙方应按照合同约定的方式和时间提供相应服务或产品，并在合理范围内提供必要的技术支持。
第五条保密条款1. 双方应对涉及到合作过程中获悉的对方商业秘密和机密信息进行保密，并且不得向任何第三方披露。
2. 甲方与乙方在合作期间及合同终止后，仍应当继续履行保密义务，并采取必要的措施确保信息的机密性。
第六条合同变更与终止1. 双方如需变更合同内容，应通过书面形式进行协商并达成一致意见。
2. 双方一方如有违反合同的行为，另一方有权提前终止合同，并可能要求违约方承担相应责任。
第七条争议解决本合同的解释和争议解决应依据适用的法律进行，并通过友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的法院进行解决。
第八条其他对于在本合同中未尽事宜，双方应当进行友好协商，并具体约定相关条款。
本合同自双方签字生效，以正本为准，双方各持一份。
甲方（签字）：_____________ 乙方（签字）：_____________日期：_____________ 日期：_____________。
建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
合同条款通用部分
合同条款通用部分
1. 合同目的：本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益。
2. 合同期限：本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的终止日期止。
3. 合同变更：任何对本合同的修改或变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
4. 合同解除：若一方违反合同规定，导致另一方无法履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
5. 合同履行：双方应按照合同约定的内容和期限履行各自的义务，并保证合同的履行不受到任何干扰。
6. 合同保密：双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，不得向第三方透露。
7. 合同争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，应提交至有管辖权的仲裁机构解决。
8. 合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
以上为合同条款通用部分，具体合同内容还需根据具体情况进行调整和补充。
（完整版）通用合同条款
（完整版）通用合同条款第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。
1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。
1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
1.1.3 工程和监理1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。
正式版工程合同版本专用合同条款填写范例
(正式版)工程合同2013版本(专用合同条款)填写范例第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义。
名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
/ 。
/ 。
/ 。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》、国家法律及自治区法规。
1.4 标准和规范《建设工程质量验收统一标准》。
无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。
/ 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：①招标文件；②招标补充文件；③中标通知书；④本合同协议书；⑤本合同专用条款及补充协议（含附件）；⑥投标文件；⑦本合同通用条款；⑧标准规范及有关技术文件；⑨图纸。
1.6 图纸和承包人文件发包人向承包人提供图纸的期限：进场3日内；发包人向承包人提供图纸的数量：3套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：提前3天；承包人提供的文件的数量为：一式2份；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：接到文件7日内。
关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
乌鲁木齐；发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包人现场管理规定执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可以免费使用场内现有道路，但造成损坏的，承包人应当修复并承担由此产生的费用；发包人不向承包人提供除场内道路以外的其他交通设施。
建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
合同通用条款范本
合同通用条款范本1. 甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就[具体合同事项]达成如下条款，以资共同遵守。
一、定义和解释1. “本合同”指双方签订的合同，包括所有附件和补充协议。
2. “甲方”指合同的一方，即[甲方名称]。
3. “乙方”指合同的另一方，即[乙方名称]。
4. “条款”指本合同的各个条款。
5. “附件”指本合同的附件，包括但不限于报价单、图纸、规范等。
6. “补充协议”指对本合同的补充或修改，包括双方达成的书面协议。
二、合同标的1. 甲方同意向乙方购买[具体产品或服务名称]，乙方同意向甲方出售[具体产品或服务名称]。
2. 合同标的的详细描述和规格见附件。
三、价格和支付方式1. 合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
[具体支付方式和时间]3. 乙方应在收到款项后[具体时间]内提供发票给甲方。
四、交货和验收1. 交货地点：[交货地点]。
2. 交货时间：[具体交货时间]。
3. 乙方应按照合同约定的时间、地点和数量交付货物。
4. 甲方应在收到货物后[具体时间]内进行验收，如发现货物与合同约定不符，应及时通知乙方。
5. 验收标准：[具体验收标准]。
五、质量保证和售后服务1. 乙方应保证货物的质量符合合同约定的标准和要求。
2. 乙方应提供[具体售后服务内容]。
3. 质量保证期：[具体质量保证期]。
六、保密条款1. 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
3. 保密信息的保护期限不受本合同期限的限制。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2013工程合同通用条款
2013工程合同通用条款一、合同主体合同主体包括发包方（甲方）和承包方（乙方）。
甲方是指委托建设工程的组织或个人，乙方是指接受委托并负责实施建设工程的组织或个人。
双方应当具备相应的法人资格或自然人身份，并在合同中明确双方的名称、住所、法定代表人或授权代表等基本信息。
二、工程概况工程概况部分应当详细描述工程的名称、地点、规模、标准、设计要求、施工内容、工期要求等关键信息。
这些信息应当准确无误，以确保双方对工程的基本认识一致。
三、合同价款合同价款是指乙方完成建设工程后，甲方应支付的全部费用。
价款的确定应当根据工程量清单、设计图纸、相关标准及市场价格等因素综合确定。
合同中应当明确价款的计算方法、支付方式、支付时间以及调整机制。
四、工程质量质量是工程的生命线。
合同中应当明确工程质量的标准和验收标准，包括但不限于国家及行业标准、设计要求等。
同时，应当规定质量检查的程序、方法和责任分配。
对于不符合质量标准的工程，应当明确返工、修复或赔偿等处理措施。
五、工期与进度工期是指工程从开工到竣工的时间期限。
合同应当明确具体的开工日期和竣工日期，并对工程进度的管理提出要求。
同时，应当规定因不可抗力或其他原因导致工期延误时的处理办法，以及逾期完成的责任和赔偿。
六、变更与索赔在工程建设过程中，可能会出现设计变更、工程量增减等情况。
合同应当规定变更的程序、审批流程以及由此产生的费用调整和索赔事项。
同时，应当明确因变更导致的工期调整和责任承担。
七、安全生产安全生产是工程建设中的重要环节。
合同应当明确双方在安全生产方面的权利和义务，包括但不限于安全管理制度、事故预防、应急救援等。
同时，应当规定违反安全生产规定的责任和处罚。
八、争议解决合同执行过程中可能出现争议。
合同应当预先设定争议解决的方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
同时，应当明确争议解决的程序和时效。
九、附则附则部分包括合同的生效条件、修改和解除的条件、其他未尽事宜的处理办法等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 0一、工程概况 ...................................................................... 0二、合同工期 0三、质量标准 (1)四、签约合同价与合同价格形式 (1)五、项目经理 (1)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (2)八、词语含义 (3)九、签订时间 (3)十、签订地点 (3)十一、补充协议 (3)十二、合同生效 (3)十三、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (5)1. 一般约定 (5)1.1词语定义与解释 (5)1.2语言文字 (10)1.3法律 (10)1.4 标准和规范 (11)1.5 合同文件的优先顺序 (11)1.6图纸和承包人文件 (12)1.7联络 (13)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (14)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (16)1.12保密 (17)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1 许可或批准 (18)2.2 发包人代表 (19)2.3 发包人人员 (19)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (19)2.5 资金来源证明及支付担保 (21)2.6 支付合同价款 (21)2.7 组织竣工验收 (21)2.8 现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1 承包人的一般义务 (21)3.2 项目经理 (23)3.3 承包人人员 (24)3.4 承包人现场查勘 (26)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (28)3.7 履约担保 (28)3.8 联合体 (28)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (30)4.4 商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3 隐蔽工程检查 (33)5.4不合格工程的处理 (34)5.5 质量争议检测 (35)6. 安全文明施工与环境保护 (35)6.1安全文明施工 (35)6.2 职业健康 (39)6.3 环境保护 (40)7. 工期和进度 (41)7.1施工组织设计 (41)7.2 施工进度计划 (42)7.4测量放线 (43)7.5工期延误 (44)7.6 不利物质条件 (45)7.7异常恶劣的气候条件 (46)7.8 暂停施工 (46)7.9 提前竣工 (48)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (49)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (50)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (51)8.6 样品 (52)8.7 材料与工程设备的替代 (53)8.8 施工设备和临时设施 (54)8.9材料与设备专用要求 (54)9. 试验与检验 (55)9.1试验设备与试验人员 (55)9.2取样 (55)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (56)9.4 现场工艺试验 (57)10. 变更 (57)10.1变更的范围 (57)10.2 变更权 (57)10.3变更程序 (58)10.4变更估价 (58)10.5 承包人的合理化建议 (59)10.6 变更引起的工期调整 (60)10.7 暂估价 (60)10.8 暂列金额 (62)10.9 计日工 (62)11. 价格调整 (63)11.1 市场价格波动引起的调整 (63)11.2 法律变化引起的调整 (67)12. 合同价格、计量与支付 (67)12.1 合同价格形式 (67)12.2 预付款 (68)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (71)12.5 支付账户 (75)13. 验收和工程试车 (75)13.1 分部分项工程验收 (75)13.2竣工验收 (75)13.3工程试车 (78)13.4提前交付单位工程的验收 (80)13.5 施工期运行 (80)13.6 竣工退场 (81)14. 竣工结算 (82)14.1 竣工结算申请 (82)14.2 竣工结算审核 (82)14.3 甩项竣工协议 (83)14.4 最终结清 (83)15. 缺陷责任与保修 (84)15.1 工程保修的原则 (84)15.2 缺陷责任期 (85)15.3 质量保证金 (86)15.4 保修 (87)16. 违约 (88)16.1 发包人违约 (88)16.2 承包人违约 (91)16.3 第三人造成的违约 (93)17. 不可抗力 (93)17.1 不可抗力的确认 (93)17.2 不可抗力的通知 (94)17.3 不可抗力后果的承担 (94)17.4 因不可抗力解除合同 (95)18. 保险 (96)18.1 工程保险 (96)18.2 工伤保险 (96)18.3 其他保险 (96)18.4 持续保险 (97)18.5 保险凭证 (97)18.6 未按约定投保的补救 (97)18.7 通知义务 (97)19. 索赔 (98)19.1 承包人的索赔 (98)19.2 对承包人索赔的处理 (98)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (99)19.5 提出索赔的期限 (100)20. 争议解决 (100)20.1和解 (100)20.2调解 (100)20.3争议评审 (101)20.4仲裁或诉讼 (102)20.5争议解决条款效力 (102)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。