运输承包合同示范文本
1、《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)
GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》 (以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
(一）合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括:建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容,一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
(二）通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款.这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条(进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计)、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条(竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。
这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条:第11条（质量保修责任)、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。
其中，在第13条中,相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中,合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷.3、合同执行阶段的干系人条款。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)专用合同条款
合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
GF-2011-0216-建设项目工程总承包合同示范文本(试行)
关于印发《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》的通知建市[2011]139号各省、自治区住房和城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委（建交委）、工商行政管理局，北京市规划委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，国资委管理的有关企业：为促进建设项目工程总承包的健康发展，规范工程总承包合同当事人的市场行为，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定了《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），现印发给你们，自2011年11月1日起试行。
在试行中有何问题，请及时与住房城乡建设部建筑市场监管司、国家工商行政管理总局市场规范管理司联系。
住房和城乡建设部国家工商行政管理总局GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款。
这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
国际承包合同的示范文本
国际承包合同的示范文本一、合同双方。
甲方（发包方）：咱就是把活儿外包出去的那一方。
可能是个大公司，想在外国盖个大楼啦，或者搞个大工程啥的，咱有想法，有资金，但可能没那么多人力或者当地的资源，所以就找乙方来干活。
乙方（承包方）：这边就是接甲方活儿的，得有足够的本事和经验，毕竟要到国际舞台上展示实力了。
乙方可能是个建筑公司、工程公司或者是专门做某类项目的企业，对甲方提出的项目那是跃跃欲试，觉得自己能干得又好又漂亮。
二、工程概述。
1. 工程名称和地点。
甲方得把要干的事儿叫啥名儿，在哪个国家、哪个城市、具体啥地址都给说清楚咯。
比如说“阳光大厦建设工程，位于某国某市某大街123号”。
这就像告诉乙方，这就是你们要大展身手的地方。
2. 工程内容。
这可就得详细啦。
是盖个摩天大楼，从打地基开始，一直到把楼顶那个尖尖都弄好，包括里面的水电布线、电梯安装啥的；还是搞个道路修建工程，从把地平整开始，到铺好柏油，画上交通线。
甲方要把每一项都列出来，就像列菜单一样，让乙方知道要做啥菜。
三、合同价格和付款方式。
1. 合同价格。
这个价格得是双方都能接受的。
甲方不能太抠门，想花小钱办大事儿；乙方也不能漫天要价，得根据市场行情、工程难度、材料成本啥的综合考虑。
可以是个固定总价，比如说这个工程一共就1000万美金，多了少了都这么多；也可以是个单价合同，比如每平方米建筑成本是1000美金，最后根据实际盖了多少平方米来算总价。
2. 付款方式。
甲方不能让乙方一直垫钱干活儿啊，那乙方可受不了。
一般来说，可以分阶段付款。
比如说，合同签订后先付个预付款，像工程总价的10%，让乙方能买材料、召集工人；工程进行到一半的时候，再付一部分，像30%；等到工程竣工验收合格了，把剩下的60%付完。
这就像给乙方打打气，让他们有动力把活儿干好。
四、工程进度和工期。
1. 工程进度计划。
乙方得给甲方一个详细的工程进度计划，就像行程安排一样。
啥时候开始挖土，啥时候把框架搭起来，啥时候能封顶，啥时候内部装修能完成，都得写清楚。
工程总承包合同 示范文本
工程总承包合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行工程项目的建设，乙方具备相应的工程总承包能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程项目的有关事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________第二条合同范围2.1 乙方负责工程的设计、采购、施工、安装、调试、试运行及竣工验收等全过程工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的技术规范和要求，以及国家相关标准和规范执行工程任务。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价为人民币：___________元整（￥）。
3.2 付款方式：甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。
第四条工期要求4.1 工程开工日期：____ 年____ 月____ 日。
4.2 工程竣工日期：____ 年____ 月____ 日。
4.3 工期延误：如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第五条质量标准5.1 工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准，达到优良等级。
5.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求，并提供相应的质量保证措施。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保工程安全。
6.2 乙方应制定安全生产措施，防止事故发生，并承担因安全生产责任事故造成的损失。
第七条知识产权与保密7.1 乙方应保证其提供的所有技术资料、设计图纸等知识产权归甲方所有。
7.2 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
第八条违约责任8.1 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
工程总承包合同(示范文本)2020-0216
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
水稳层运输合同模板
水稳层运输合同模板甲方（承运方）：法定代表人：（签名）联系地址：联系电话：乙方（委托方）：法定代表人：（签名）联系地址：联系电话：鉴于双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商一致，达成如下协议：一、合同范围1.1 甲方同意为乙方从指定地点装运水稳层并运输至目的地。
1.2 乙方应按合同要求提供装载和卸载所需的设备、人员及相关材料。
1.3 甲方应按照合同规定的运输路线、时间及方式履行运输任务。
1.4 本合同涉及的具体运输事项详见附件“水稳层运输清单”。
二、运输价格和付款方式2.1 本次运输价格为每吨（或每车）（金额）元，共计（金额）元。
2.2 乙方应在每次运输完成后3个工作日内支付运输费用给甲方。
2.3 付款方式：（详细说明）三、责任和风险3.1 在运输过程中如发生人为原因或不可抗力造成的损坏、遗失等情况，甲方应主动协调解决，并按照法律法规和合同约定承担责任。
3.2 乙方应按照要求提供准确的装载信息，并对装载的货物进行质量检查，确保货物在运输过程中完好无损。
3.3 在运输途中，若发生运输工具故障或其他突发情况导致延迟或货物受损，甲方应及时通知乙方并采取有效措施减少损失。
四、保密条款4.1 双方应保守本合同中的商业秘密，未经对方允许不得向第三方透露。
4.2 未经对方允许，双方不得擅自修改合同内容，如有需要须经双方协商一致。
五、违约和解决争议5.1 若一方违反合同规定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 双方如涉及合同履行过程中的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的可向有关政府主管部门申请调解或仲裁。
六、其他事项6.1 本合同自双方盖章之日开始生效，有效期为（时间）。
6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7．本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日附件：水稳层运输清单（备注：可根据实际情况自行添加或修改合同条款）。
工程总承包合同示范文本
工程总承包合同示范文本
《工程总承包合同示范文本》
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲方拟对（工程项目名称）进行总承包，甲乙双方就总承包合同的履行达成如下协议：
第一条合同范围
1.1 甲方委托乙方负责总承包工程项目的设计、施工和监理等全部工作。
1.2 工程范围：（工程项目范围的具体描述）。
1.3 合同价格：（合同价格的具体描述）。
第二条服务内容
2.1 设计阶段：乙方应根据甲方的要求，进行设计方案的制定和修改，确保设计方案符合国家法律法规和相关标准。
2.2 施工阶段：乙方应组织施工队伍和相关设备，按照设计方案和施工图纸完成工程项目的施工工作。
2.3 监理阶段：乙方应负责对工程项目的质量、安全和进度进行监督和管理，保证工程质量符合相关标准。
第三条合同变更
3.1 在工程实施过程中，如有变更甲方提出的设计要求或施工条件，乙方应及时向甲方提出变更合同的书面申请。
3.2 双方应根据变更后的工程范围和服务内容重新商定合同价
格和履行进度，并在书面合同变更协议上签字盖章。
第四条付款方式
4.1 甲方应根据合同约定的付款期限和条件向乙方支付工程款项。
4.2 乙方应在收到付款通知书后的（付款期限）内向甲方提交发票和相关财务材料。
第五条合同履行
5.1 双方应严格按照合同约定的商定时间和质量标准履行合同义务。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应提前书面通知对方。
以上内容属于《工程总承包合同示范文本》，双方确认并同意遵守合同各项条款。
甲方：（盖章）签字：日期：
乙方：（盖章）签字：日期：。
建设项目工程总承包合同示范文本(试行)GF--0216
GF-2011-0216建设项目工程总承包合同（试行）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款。
这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。
这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。
其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。
3、合同执行阶段的干系人条款。
这部分条款是根据建设项目实施阶段的具体情况，依法约定了发包人、承包人的权利和义务，共3条第2条（发包人）、第3条（承包人）和第12条（工程竣工验收）。
《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计 20 条，具体条款分别为：第 1 条一般约定，第 2 条发包人，第 3 条发包人的管理，第 4 条承包人，第5 条设计，第 6 条材料、工程设备，第 7 条施工，第 8 条工期和进度，第 9 条竣工试验，第 10 条验收和工程接收，第 11 条缺陷责任与保修，第 12 条竣工后试验，第 13 条变更与调整，第 14 条合同价格与支付，第 15 条违约，第 16 条合同解除，第 17 条不可抗力，第 18 条保险，第 19 条索赔，第 20 条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
2020工程总承包合同示范文本
2020工程总承包合同示范文本《2020工程总承包合同示范文本》第一章总则第一条合同背景1.1 本合同系根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.2 工程名称：________________1.3 工程地点：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程总投资：________________第二条定义2.1 本合同中下列词语具有如下含义：（1）甲方：指________________（2）乙方：指________________（3）工程：指本合同1.2条所述的工程。
第三条合同范围3.1 乙方承担本合同1.2条所述的工程的勘察、设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等全部工作，并按照合同约定时间完成工程交付甲方使用。
3.2 乙方应按照合同约定的质量标准、技术规范、工程进度等要求，完成本合同约定的工作内容。
第四条合同价格4.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
第五条合同履行5.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、技术标准等要求，完成本合同约定的工作内容。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保障乙方施工过程中的安全。
5.4 乙方应按照合同约定和国家及地方有关法律法规的规定，依法纳税，办理有关手续。
第六条合同的变更、解除和终止6.1 合同的变更（1）合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以对合同的部分内容进行变更。
变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。
（2）合同变更不得影响乙方的合法权益。
6.2 合同的解除（1）合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除合同。
快递挂车承包合同范本
快递挂车承包合同范本
合同范本。
快递挂车承包合同。
甲方（承包方），__________（以下简称甲方）。
乙方（委托方），__________（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就乙方委托甲方承包快递挂车服务事项，达成如下协议：
一、服务内容。
1. 甲方同意承包乙方的快递挂车服务，具体包括但不限于，提供快递挂车运输服务，保证货物的安全运输等。
二、服务期限。
1. 本合同自签订之日起生效，至__________年月日终止。
三、服务标准。
1. 甲方应按照国家相关标准和乙方的要求，提供符合要求的快
递挂车服务。
2. 甲方应保证运输货物的安全，不得私自调换、拆卸货物。
四、服务报酬。
1. 乙方应按照双方约定的报酬标准，按时足额支付服务费用给
甲方。
2. 服务费用支付方式，__________。
五、违约责任。
1. 如甲方未能按照约定提供服务，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能按时足额支付服务费用，应承担相应的违约责任。
六、其他条款。
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（承包方），______________ 日期，__________。
乙方（委托方），______________ 日期，__________。
以上为快递挂车承包合同范本，甲乙双方应严格遵守合同约定，确保合同的履行。
2020版《建设项目工程总承包合同（示范文本》）评述（一）
2020版《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本》）评述（⼀）作者按：《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）与现⾏版本差异巨⼤。
对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分的诸多条⽂上的理解和使⽤，均存在可能的偏差、疑义值得讨论。
《建⼯衔评》从本期开始，分多期陆续推出对2020版⽰范⽂本的评述，并提⽰使⽤⽂本时的注意事项。
本⽂共计5,025字，建议阅读时间10分钟上周，国家住建部与市场监管总局两部门联合制定并颁布《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）。
经⽐对不难发现，2020版⽰范⽂本对现⾏《建设项⽬⼯程总承包合同⽰范⽂本（试⾏）》（GF-2011-0216）（下称2011版⽰范⽂本）的修改甚巨。
总体上看，2020版⽰范⽂本更加完备，与国际⼯程普遍采⽤的FIDIC合同条件中的⽣产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄⽪书）和设计－采购－施⼯与交钥匙项⽬合同条件（Conditionsof Contract for EPC/TurnkeyProjects）（银⽪书）更为接近。
不过，笔者经初步研究后认为，对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分（指《合同协议书》、《通⽤合同条件》、《专⽤合同条件》及其附件）的诸多条⽂上的理解和使⽤，仍可能存在偏差和疑义。
这些问题值得分析讨论。
⼀、对2020版⽰范⽂本总体的评述（⼀）关于2020版和2001版⽰范⽂本的施⾏和废⽌⽇期国家住建部与市场监管总局两部门在印发2020版⽰范⽂本的《通知》中称：2020版⽰范⽂本⾃2021年1⽉1⽇起执⾏，2011版⽰范⽂本同时废⽌。
然⽽，在2020版和2011版⽰范⽂本的使⽤说明中，⼜将这两个⽰范⽂本的性质确定为推荐使⽤的⾮强制性使⽤⽂本，合同当事⼈可参照采⽤。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) 通用条款
第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同(示范文本)
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号
![《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号](https://img.taocdn.com/s3/m/eb89ca2b1a37f111f0855b7d.png)
：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：────────────────────工程地点：────────────────────工程内容：────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：──────────────资金来源：──────────────────── 二、工程承包范围承包范围：──────────────────── 三、合同工期：开工日期：───────────竣工日期：───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准：────────────────── 五、合同价款金额（大写）：元（人民币）─────────￥：元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日──────────合同订立地点：───────────────────本合同双方约定后生效。
总承包合同示范文本
总承包合同示范文本一、合同双方甲方（施工总承包方）：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（业主方）：名称：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同范围甲方与乙方经友好协商，就以下工程项目达成总承包合同：项目名称：工程地址：工程内容：三、合同金额本合同总金额为人民币_______________（大写）元整。
具体分期款项及支付时间详见附件一。
四、合同履行期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并支付最后款项之日止。
工程竣工验收合格时间为__________年__月__日。
五、验收标准本工程按照双方约定的验收标准进行验收，如有争议，按照相关法律法规执行。
六、保修期工程竣工后，甲方提供____年的保修期，对于因质量问题导致的损坏或故障，甲方将负责修复，并在保修期内免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同要求完成工程项目，乙方有权解除合同，并要求违约金为合同总金额的____%。
2. 若乙方未按合同要求支付款项，甲方有权暂停工程，直至收到全部款项。
八、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，可依法诉诸仲裁或法院解决。
九、其他事项本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_____年__月__日签订日期：_____年__月__日以上为总承包合同示范文本，双方需严格按照合同约定履行，确保工程顺利进行并保证质量。
祝双方合作愉快，工程圆满成功！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运输承包合同示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
运输承包合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
编号：______
______（以下简称包机人）为包用飞机与中国民用航空
______售票服务处（以下简称承运人）签订本协议书，双方
同意遵守下列条款：
（一）包机人于______月______日起包用______型飞机
______架次，其航程如下：
______月______日自______至______，停留______日
______月______日自______至______，停留______日
______月______日自______至______，停留______日
包机费用总共__________元。
（二）根据包机航程及经停站。
可供包机人使用的最
大载量为______公斤（内______座位）。
如因气象原因或其
他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时，载量照减。
（三）包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利用，包机人不得利用空余吨位，自行载运非本单位的客货。
（四）承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。
（五）包机人签订本协议书后，要求取消包机，应交付退包费每架次______元。
如在包机人退包前，承运人为执行协议书已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。
（六）在执行协议书的飞行途中，包机人要求停留，按规定收取留机费。
（七）其他未尽事项，按承运人旅客、货物运输规则办理。
包机人承运人
银行帐号____________
开户行____________ 鉴订日期______年______月______日托运方：_________
托运方详细地址：_________
承运方：_________
收货方详细地址：_________
根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条货物名称：_________；规格：_________；数量：_________；单价：_________总额（元）：_________。
第二条包装要求
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点：_________；货物到达地点
_________。
第四条货物承运日期_________；货物运到期限
_________。
第五条运输质量及安全要求_________。
第六条货物装卸责任和方法_________。
第七条收货人领取货物及验收办法_________。
第八条运输费用、结算方式_________。
第九条各方的权利义务
一、托运方的权利义务
1．托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。
货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。
但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。
2．托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。
否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。
托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、承运方的权利义务
1．承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。
如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。
查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理。
2．承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。
对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的
变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。
在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。
三、收货人的权利义务
1．收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。
必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。
2．收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。
超过规定提货时，应向承运人交付保管费。
第十条违约责任
一、托运方责任
1．未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按其价值的_________％偿付给承运方违约金。
2．由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重
货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。
3．由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。
4．在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失。
5．罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任
1．不按合同规定的时间和要求配车（船）发运的，承运方应偿付托运方违约金_________元。
2．承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运
至合同规定的到货地点或接货人。
如果货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。
3．运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，承运方应按货物的实际损失（包括包装费、运杂费）赔偿托运方。
4．联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏，应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5．在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运方不承担违约责任：
（1）不可抗力；
（2）货物本身的自然属性；
（3）货物的合理损耗；
（4）托运方或收货方本身的过错。
第十一条本合同正本一式二份，合同双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留一份。
托运方（盖章）：_________
承运方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
代表人（签字）：_________
地址：_________
地址：_________
电话：_________
电话：_________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。