河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (附解析)
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (附解析)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不2、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同3、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同4、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理5、依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。
A．工程价款结算完毕B．施工完毕C．提交工程竣工验收报告D．竣工验收合格6、建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A．建设行政主管部门B．公安消防机构C．安全生产监管部门D．规划行政主管部门7、甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（）A．附生效时间的合同B．附生效条件的合同C．附解除条件的合同D．附终止时间的合同8、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题（共60题）1.【2023真题】关于建筑工程一切险的说法，正确的是（）。
过期考点A.被保险人包括对工程承担一定风险的有关各方B.保险责任范围仅限于自然灾害，如地震、海啸、雷等C.保险期限的起始日在特殊情况下可以超出保险单明细表中列明的保险生效日D.建筑工程一切险不得加保第三者责任险正确答案：A2.【2024真题】下列纠纷中，可以申请仲裁的是（）。
A.收养协议纠纷B.工程合同纠纷C.遗产继承纠纷D.监护资格纠纷正确答案：B3.【2018真题】根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。
A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场正确答案：C4.【2021真题】关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。
A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内正确答案：D5.【2023真题】某施工合同没有约定工程价付款时间。
根据法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，该工程的欠付工程款计息开始日应为（）。
A.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日B.建设工程价款结算之日C.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日正确答案：A6.【2022真题】根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
A.装饰装修工程的承包人无权就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿B.承包人工程价款优先受偿权自发包人应付建设工程价款之日起算C.承包人工程价款优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约金D.发包人与承包人关于放弃或限制建设工程价款优先受偿权的约定无效正确答案：B7.【2022真题】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的频率为（）A.每周B.每季度C.每月D.每日正确答案：D8.【2024真题】关于自然人民事权利能力的说法，正确的是（）。
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (含答案)
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换2、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担的监理业务。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位3、要获得我国建筑业专业职业资格，需要经过的正确步骤为（）。
A．参加统一考试、获得注册资格证书B．参加统一考试、获得执业资格证书、注册C．参加统一考试、注册、获得执业资格证书D．注册、参加统一考试、获得执业资格证书4、招标投标活动应当遵循公开原则，这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则，首先要求（）公开。
其次，公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式C.投标单位D.评标委员会成员5、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准6、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（）A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①7、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。
2019年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。
2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A．中断B．中止C．终止D．届满【答案】A【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。
当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。
本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。
2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1B．2C．3D．4【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。
初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。
注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
3.下列规范性文件中，效力的是（）。
A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。
具有法律规范的性质。
在司法实践中具有重要的地位和作用。
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失实行管理或者服务而发生的债称为( )之债。
A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。
抵押权自（）时设立。
A．合同签订B．备案C．交付D．登记【答案】D【解析】《物权法》规定了能够在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，理应办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) 附答案
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷）附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约，致使设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。
A.4B.5C.9D.102、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。
A．请求实体权益B．免除自己法律责任C．主张程序违法D．对方承认3、组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
就中标项目，联合体应向招标人承担责任的方式是（）。
A.联合体各方承担连带责任B.指定一方承担责任C.联合体各方各自承担自己的责任D.由承包额最大的一方承担责任4、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。
A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门5、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。
A.非施工单位原因产生的质量问题B.工期未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由（）发布。
A.国务院建设行政主管部门B.国家技术监督局C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.工商管理部门7、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）。
A．施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B．自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C．工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D．工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档8、某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是( )。
河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)
河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出A．三个月B．六个月C．一年D．二年2、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。
A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任3、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理B.改进施工方法C.调整任务分工D.改变施工管理4、甲、乙合同纠纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。
仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任5、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。
A.分期B.最终一次性C.同时D.分阶段6、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围B．可以另一个建筑施工企业的名义C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书7、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达8、合同条款空缺时，可以采用：（1）交易习惯、（2）补充协议和（3）按照《合同法》约定等三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是（）。
2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度c、事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10 条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30 日b、60 日c、15 日d、90 日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)
河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。
A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表C．企业的职工代表和企业代表D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表2、根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。
A.2％B.5％C.10％D.20％3、非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A．7天B．15天C．20天D．30天4、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。
A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的5、投标有效期的起始时间是（）时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书6、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。
A.非施工单位原因产生的质量问题B.工期未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕7、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。
A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门8、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。
2019年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (附答案)
2019年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (附答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同2、施工企业取得法人资格的时间为（）日。
A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、关于评标结果异议的说法，正确的是（）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走7、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间8、表见代理的法律后果应该由（）承担。
2019年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。
1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。
A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。
A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】A5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。
A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。
B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。
D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。
6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。
此担保方式属于( )担保。
A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2018 年 5 月 10 日并于5 月 15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。
实际开工日期为同年8 月 10 日。
该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金2、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。
A.6B.48C.12D.243、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。
A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效4、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果5、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为（）。
A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉6、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。
A.1B.2C.3D.67、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地8、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约，致使设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。
A.4B.5C.9D.109、索赔费用的计算方法不包括( )。
A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.经验估计法10、关于评标结果异议的说法，正确的是（）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行11、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1B．2C．3D．412、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按（）履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格13、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院14、某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于( )。
A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险15、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程16、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表17、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是（）。
A．在生活饮用水源地的水体保护区内，不得新建排污口B．禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液C．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准D．禁止排放含病原体的污水18、建设工程施工合同的主要履行地点一般为（）A.施工企业住所地B.建设单位住所地C.项目土地所在地D.工程价款结算地19、根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。
A.产品质量检测合格证明B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用期或失效日期D.警示标志或者中英文警示说明20、根据代理权产生的原因，代理可以分为（）。
A.表见代理、委托代理、指定代理B.委托代理、指定代理、法定代理C.法定代理、指定代理、表见代理D. 口头代理、指定代理、委托代理21、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当拆除工程进行备案22、《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。
A．施工单位技术负责人、专业监理工程师B．施工单位技术负责人、建设单位负责人C．建设单位技术负责人、总监理工程师D．施工单位技术负责人、总监理工程师23、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效，此时担保合同（）。
A.有效B.部分有效C.无效D.有效性不确定24、关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示25、起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）A．施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B．需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C．经专职安全管理人员签字后实施D．由专职安全管理人员进行现场监督26、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走27、施工企业取得法人资格的时间为（）之日。
A、法定代表人确定B、企业成立C、注册资金到位D、工商行政管理机关核准登记28、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5B.20C.10D.1529、在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。
A．要求施工单位改正 B．通知设计单位改正C．建议建设单位修改合同 D．报告建设单位要求设计单位改正30、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前31、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理32、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月33、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达34、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。
A．施工企业B．建设单位C．建设用地使用权人D．国家35、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制36、下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包37、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与钢筋加工区D.工人宿舍与食堂38、下列选项中，对调解的理解错误的是（）A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B．仲裁调解生效后产生执行效力C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D．法院在强制执行时不能制作调解书39、合同条款空缺时，可以采用：（1）交易习惯、（2）补充协议和（3）按照《合同法》约定等三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是（）。
A.（1）（2）（3）B.（3）（2）（1）C.（1）（3）（2）D.（2）（1）（3）40、下列关于法人在建设工程中的作用，说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体B、法人是建设工程的领导核心C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离41、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释42、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门43、关于合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点44、组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
就中标项目，联合体应向招标人承担责任的方式是（）。