合同协议书及通用条款
协议书合同通用条款
第一条合同标的1.1 本合同所指的标的为双方当事人约定的权利义务关系,包括但不限于货物、服务、技术、知识产权等。
1.2 双方当事人应根据实际情况,在合同中明确标的的名称、规格、数量、质量、价格、交付方式、履行期限等具体内容。
第二条合同主体2.1 合同主体为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
2.2 双方当事人应保证其提供的资料真实、准确、完整,并承担因提供虚假资料所引起的一切法律责任。
第三条合同签订3.1 本合同经双方当事人协商一致,签订后即具有法律效力。
3.2 合同签订后,双方当事人应按照合同约定履行各自的义务。
3.3 合同签订后,如一方当事人需修改合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,可对合同进行修改。
第四条合同履行4.1 双方当事人应按照合同约定的标的、数量、质量、价格、交付方式、履行期限等要求,全面履行各自的义务。
4.2 任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
4.3 合同履行过程中,如遇不可抗力因素,导致合同无法履行或履行困难,双方当事人应协商解决,并按照《中华人民共和国合同法》的规定处理。
第五条付款方式5.1 合同款项的支付方式,双方当事人应在合同中明确约定。
5.2 付款时间:按照合同约定的付款时间支付,如未按时付款,应承担相应的违约责任。
5.3 付款方式:按照合同约定的付款方式支付,如未按照约定方式付款,应承担相应的违约责任。
第六条违约责任6.1 如一方当事人违反合同约定,给对方造成损失的,应承担以下违约责任:(1)赔偿对方因此遭受的全部损失;(2)支付违约金;(3)承担因违约行为产生的其他责任。
6.2 违约金的具体数额,双方当事人可在合同中约定。
第七条争议解决7.1 双方当事人应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。
7.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同生效8.1 本合同自双方当事人签字(或盖章)之日起生效。
通用合作协议书范本6篇
通用合作协议书范本6篇篇1甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)甲、乙双方根据中华人民共和国法律、法规等相关规定,本着诚信、互惠、规范的原则,经友好协商,就双方共同合作事宜达成如下协议:一、协议宗旨甲乙双方为共同推进双方事业发展,提高经济效益和社会效益,促进双方的共同发展而订立本协议。
通过双方资源整合、互利共赢的合作方式,实现合作目标。
二、合作事项及内容1. 合作事项:双方共同合作开展________________项目。
2. 合作内容:双方共同投入资源,包括但不限于资金、技术、人员等,共同完成项目的研发、推广、运营等各项工作。
三、合作模式与分工1. 甲方负责提供____________等方面的支持,并参与项目的研发和推广工作。
2. 乙方负责提供____________等方面的支持,并主导项目的运营和市场拓展工作。
3. 双方共同制定项目实施计划,并按照计划共同推进项目的进展。
4. 双方按照各自分工承担相应的责任和风险。
四、合作期限与进度安排1. 合作期限为____年,自本协议签订之日起计算。
合作期限届满后,如需继续合作,双方可协商续签合作协议。
2. 进度安排:双方按照项目实施计划进行进度安排,确保项目按期完成。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。
五、资金投入与分配1. 双方共同设立项目专用账户,用于项目的资金使用和管理。
2. 资金投入比例:甲方投入____%,乙方投入____%。
3. 收益分配:项目产生的收益按照甲方____%、乙方____%的比例进行分配。
4. 双方在合作期间产生的费用,由双方按照约定比例共同承担。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应保守合作期间获得的商业秘密,未经对方许可,不得泄露给第三方。
2. 知识产权归属:项目产生的知识产权归双方共同所有,未经对方同意,任何一方不得擅自处置。
若因一方违反知识产权约定给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同协议书和通用条款内容
合同协议书和通用条款内容【合同协议书范本】甲方(委托方):_____________乙方(承接方):_____________鉴于甲方拟委托乙方完成__________项目(以下简称“本项目”),双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
一、项目内容与要求1. 乙方负责完成甲方委托的_________项目,具体工作内容包括____________。
2. 乙方应按照甲方提出的质量标准和时间节点完成项目任务。
3. 双方应确保提供的信息真实准确,如有变更应及时通知对方。
二、合同金额与支付方式1. 本项目合同金额为人民币______元整。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付合同款项:____________。
三、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量,并提出改进建议。
2. 乙方应保证按合同约定完成项目任务,并对完成的工作成果负责。
3. 双方应遵守合同约定,履行各自的权利和义务。
四、违约责任1. 如甲方未按约定支付合同款项,应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按约定完成项目任务或工作成果不符合约定的质量标准,应承担违约责任。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):_____________代表人(签字):________________ 代表人(签字):_____________日期:______年______月______日【通用条款范本】1. 定义与解释在本合同中,除非上下文另有解释,下列术语应具有指定的含义:____________。
2. 合同的生效与变更本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,任何变更或补充均应以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况,对通用条款进行细化和补充,具有更强的针对性和适用性。
在合同协议书中,专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。
通用条款是基础性条款,适用于所有工程建设项目,其内容具有普遍性和通用性;而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款,具有更强的针对性和适用性。
因此,在签订合同时,需要仔细审查通用条款和专用条款的内容,确保其符合自身利益和工程实际需求。
总之,合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。
它们相互补充和关联,共同构成了合同协议书的重要内容,为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。
合同协议书必须分通用条款
甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)鉴于甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经双方充分协商,达成如下协议:一、通用条款1. 定义本协议中的“通用条款”是指本协议中适用于所有合同内容的条款,包括但不限于以下内容:(1)合同主体:甲方、乙方;(2)合同标的:双方的权利、义务、责任;(3)合同期限:自本协议签订之日起至双方约定的合同终止之日止;(4)合同履行地:按照双方约定的履行地点;(5)合同履行方式:按照双方约定的履行方式;(6)违约责任:双方违约行为及相应的违约责任;(7)争议解决:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 合同主体(1)甲方:具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织;(2)乙方:具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
3. 合同标的(1)甲方同意向乙方提供(具体标的物或服务);(2)乙方同意按照约定支付甲方相应的费用。
4. 合同期限本协议有效期为(具体时间),自双方签字(或盖章)之日起生效。
5. 合同履行地本合同履行地为(具体地点)。
6. 合同履行方式(1)甲方按照约定提供标的物或服务;(2)乙方按照约定支付费用。
7. 违约责任(1)任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任;(2)违约方应承担违约金、赔偿金等经济损失;(3)因违约导致合同解除的,违约方应承担解除合同产生的经济损失。
8. 争议解决(1)双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议;(2)协商不成的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、具体条款1. 甲方义务(1)按照约定提供标的物或服务;(2)确保标的物或服务的质量符合国家标准或行业标准;(3)按照约定的时间、地点、方式履行合同。
2. 乙方义务(1)按照约定支付费用;(2)配合甲方履行合同;(3)对合同履行过程中涉及的商业秘密予以保密。
3. 标的物或服务质量(1)甲方提供的标的物或服务应满足以下条件:(a)符合国家标准或行业标准;(b)符合双方约定的质量要求;(c)不存在任何知识产权侵权行为。
合同协议书专用条款通用条款
一、总则1.1 本通用条款适用于本合同协议书(以下简称“本合同”)中未明确规定的条款。
1.2 本通用条款与本合同其他条款具有同等法律效力。
二、定义与解释2.1 定义本合同中,以下术语具有以下含义:(1)“合同双方”指本合同中的甲方和乙方。
(2)“合同标的”指本合同中约定的权利、义务和责任所涉及的具体事项。
(3)“合同履行期限”指合同双方约定完成合同标的的时间范围。
2.2 解释本合同的解释权归合同双方共同享有。
如有争议,应按照国家法律法规、行业惯例和合同双方的协商结果进行解释。
三、合同履行3.1 合同双方应按照本合同约定,全面履行各自的义务。
3.2 甲方应按照合同约定,按时、按质、按量完成合同标的。
3.3 乙方应按照合同约定,按时、按质、按量提供相关资料、设备、技术等。
3.4 合同双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。
四、合同变更与解除4.1 合同双方如需变更或解除本合同,应协商一致,并以书面形式通知对方。
4.2 未经合同双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本合同。
4.3 因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的,合同双方可协商解除合同,并按照国家法律法规处理。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应承担的违约责任包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)采取补救措施,消除影响;(4)承担其他法律规定的责任。
六、争议解决6.1 合同双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同未尽事宜,可由合同双方另行协商解决。
7.2 本合同一式两份,合同双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
7.3 本合同专用条款与本通用条款不一致的,以专用条款为准。
7.4 本合同未尽事宜,按照国家法律法规和行业惯例执行。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________签订地点:________________。
合同协议书,通用条款,专用条款顺序
合同协议书,通用条款,专用条款顺序合同编号: [编号]甲方:地址:法定代表人:联系电话:乙方:地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,特订立如下《合同协议书》:关键信息项:通用条款1.1 合同目的:甲方与乙方签订本合同的目的是_________________________。
1.2 合同期限:本合同自_________________________起至_________________________止。
1.3 适用法律:本合同适用_________________________法律。
1.4 争议解决:如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成,提交有管辖权的法院诉讼解决。
1.5 保密义务:双方应对在合同履行过程中获知的商业秘密和其他保密信息予以保密。
专用条款2.1 费用与支付:- 甲方应向乙方支付的费用为_________________________。
- 支付方式为_________________________。
2.2 履行义务:- 甲方的主要义务包括_________________________。
- 乙方的主要义务包括_________________________。
2.3 违约责任:- 任何一方未履行合同义务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此产生的损失。
2.4 终止与解除:- 本合同可以在双方协商一致的情况下提前终止。
- 若一方严重违反合同约定,对方有权解除合同。
附则本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订书面补充协议。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同期限届满或工作完成后终止。
甲方(盖章):______________________________ 乙方(盖章):______________________________日期:______________________________ 日期:______________________________(备注:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同协议书范本(通用版)8篇
合同协议书范本(通用版)8篇Model contract agreement (general version)甲方:___________________________乙方:___________________________签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号:XX-2020-01合同协议书范本(通用版)8篇前言:协议书是社会生活中协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。
协议书是契约文书的一种,是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷,或确立某种法律关系,实现一定的共同利益、愿望,经过协商而达成一致后,签署的具有法律效力的记录性应用文。
本文档根据协议书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:合同协议书文档2、篇章2:合同协议书模板3、篇章3:合同协议书范文4、篇章4:合同协议书样本(通用版)5、篇章5:合同协议书模板2021版6、篇章6:合同协议书模板通用版7、篇章7:合同协议书模板标准版8、篇章8:合同协议书范文实用版篇章1:合同协议书文档甲方:乙方:艺术表演团体一、演出内容、时间、地点、场次:1、甲乙双方经过相互协商,决定举办_________________________________2、演出时间定于:3、演出地点:4、演出场次:5、演出装台、排练时间:二、演出费用:1、甲方向乙方支付演出费__________元,舞美制作费__________元,共计__________元(不含交通费、道具运输费及食宿费)。
或:甲乙双方按__________的比例分配票房,票价档次为______________________________。
2、演出场地由_____方负责,演出的营业税由_____方负责。
合同协议书_通用条款
一、总则1.1 本合同协议书(以下简称“本协议”)由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方与乙方之间就某项事务的合作达成一致,特订立本协议。
1.2 本协议的签订、履行、变更和解除,均适用中华人民共和国法律、法规的规定。
1.3 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、定义与解释2.1 本协议中的“事项”是指甲乙双方在本协议中约定的合作内容。
2.2 本协议中的“费用”是指甲方和乙方在合作过程中发生的各项支出。
2.3 本协议中的“期限”是指甲乙双方约定合作的时间范围。
2.4 本协议中的“违约”是指甲乙任何一方违反本协议约定的义务。
三、合作事项3.1 甲乙双方应按照本协议约定的合作事项,相互配合,共同推进合作项目的实施。
3.2 甲方负责提供合作项目所需的技术、资金、资源等支持,乙方负责提供合作项目所需的人力、物力、场地等条件。
3.3 甲乙双方应按照本协议约定的合作事项,在各自的职责范围内,及时、有效地完成工作任务。
四、费用与支付4.1 甲方和乙方应按照本协议约定的费用承担比例,承担合作过程中的各项费用。
4.2 甲方和乙方应按照本协议约定的支付方式,在约定的期限内支付费用。
4.3 若因甲乙任何一方的违约行为导致合作项目无法继续进行的,违约方应承担相应的费用。
五、保密条款5.1 甲乙双方对本协议的内容及合作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
5.2 未经对方同意,甲乙任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或合作过程中的商业秘密。
六、违约责任6.1 若甲乙任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。
6.3 若违约行为导致合作项目无法继续进行的,违约方应承担相应的责任。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
7.2 若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同范本含通用条款
合同范本含通用条款鉴于甲方愿意提供_______服务/产品,乙方愿意接受并支付相应的服务费/购买价,双方本着平等自愿、公平公正的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。
一、合同标的1.1 甲方同意提供_______服务/产品,具体内容如下:(1)_______;(2)_______;(3)_______;(4)_______。
1.2 乙方同意购买甲方提供的服务/产品,并支付相应的服务费/购买价。
二、合同价格及支付方式2.1 本合同的总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
(1)_______;(2)_______;(3)_______;(4)_______。
三、服务/产品交付3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将服务/产品交付给乙方。
3.2 乙方应在收到服务/产品后_______日内进行验收,并签署验收合格证明。
四、质量保证4.1 甲方保证所提供的服务/产品符合国家相关质量标准,且不存在任何瑕疵。
4.2 如乙方在使用过程中发现服务/产品存在质量问题,甲方应在接到乙方通知后_______日内予以维修、更换或退货。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密,应予以严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
5.2 保密义务自本合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致一方无法履行合同,受影响的一方应在不可抗力事件发生后_______日内通知对方,并提供相关证明,双方协商解决。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同协议书通用条款
第一条合同标的1.1 本合同协议书以下简称“本协议”,是指甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供某项服务或产品,乙方接受委托,按照约定履行义务,双方达成的协议。
1.2 本协议的标的为:甲方委托乙方提供(具体服务或产品名称)。
第二条服务内容与要求2.1 乙方应按照甲方的要求,提供以下服务内容:(1)完成甲方委托的某项服务或产品;(2)按照甲方要求,保证服务质量,确保服务或产品的安全、可靠、高效;(3)在规定的时间内完成服务或产品的交付。
2.2 乙方在提供服务过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及甲方的要求,确保服务或产品的合法性、合规性。
第三条服务期限3.1 本协议的有效期为自双方签字(或盖章)之日起至合同约定的服务期限届满之日止。
3.2 如因特殊原因,双方需延长服务期限的,应提前书面通知对方,经双方协商一致后,可签订补充协议,延长本协议的有效期。
第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供服务或产品的费用为人民币(大写)_______元整(小写)_______元。
4.2 甲方应按照本协议约定的支付方式,在服务或产品交付后_______个工作日内支付乙方服务费用。
4.3 甲方支付服务费用时,应将款项汇入乙方指定的账户。
第五条保密条款5.1 双方对本协议的内容、服务内容、费用等保密事项负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
5.2 本保密义务在本协议有效期内及终止后仍有效。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按时支付服务费用的,应向乙方支付_______%的违约金。
6.3 乙方未按时完成服务或产品交付的,应向甲方支付_______%的违约金。
6.4 双方因违约给对方造成损失的,还应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同协议书及通用条款
合同协议书及通用条款
概述
合同是签订双方在约定条件下的一种法律文件。
为了保护双方的权益,合同的
签订非常重要。
本文将介绍合同协议书的通用条款,以及注意事项。
合同协议书通用条款
1. 当事人信息
在合同协议书中,应当明确约定双方当事人的信息,包括:姓名、法人代表、
地址、电话、电子邮箱、证件号码等信息。
2. 合同条款
在合同协议书中,应当明确约定合同的条款,包括:合同的种类、履行期限、
责任承担、违约条款、争议解决方式等内容。
3. 签订日期
在合同协议书中,应当明确约定签订日期,以避免后期的争议。
4. 签名和盖章
在合同协议书中,应当明确约定签署人的签名和盖章。
签署人必须确保签名和
盖章的真实性和有效性。
合同协议书注意事项
1. 合法性
合同协议书必须符合国家法律法规的规定,否则会被认定为无效合同。
2. 真实性
合同协议书必须真实可信,不能包含虚假、误导内容,否则可能产生不良后果。
3. 定义清晰
在合同协议书中,约定的内容必须清晰明确,以免产生误解或歧义。
4. 保密性
在合同协议书中,约定的保密内容应当加以保密,以防止泄密产生损失。
5. 妥善保管
合同协议书应当妥善保管,避免遗失或被盗,以及非法使用,防止造成损失。
合同协议书是约定双方在约定条件下的一种法律文件,对于签订双方的权益保护非常重要。
在签订合同之前,必须对合同协议书的通用条款和注意事项进行充分了解和审查。
在签署合同协议书之后,也需要加强合同的管理和保护,以避免引起纠纷和损失。
合同协议书加通用条款
合同协议书加通用条款乙方(卖方):_____________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方向乙方购买商品/服务事宜达成如下协议:一、产品/服务描述1. 产品名称:_____________________2. 规格型号:_____________________3. 数量:_____________________4. 价格:_____________________5. 交付日期:_____________________6. 交付地点:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________二、质量保证乙方保证所提供之商品/服务符合国家相关质量标准及甲方要求,无质量问题。
如有质量问题,乙方负责退换货并承担相应费用。
三、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付货款,应向乙方支付违约金,违约金的数额为应付款项的5%。
2. 如乙方未能按时交付合格产品/服务,除不可抗力外,应向甲方支付违约金,违约金的数额为订单总额的10%。
四、争议解决凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、合同生效与变更本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,任何一方需变更或解除合同,应经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。
六、其他本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
附件清单1. 产品说明书2. 质量检验报告3. 技术标准文件4. 交货单证甲方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日---。
合同协议书及通用条款
合同协议书及通用条款一、合同协议书根据双方的商议一致,以下是合同协议书的内容:1. 合同的目的和背景:本合同旨在明确双方的权利和义务,确保双方在合作过程中的顺利进行。
2. 合同的主要内容:双方约定的合作项目、合作期限、合作方式、合作地点等具体内容。
3. 合同的履行方式:双方约定的合同履行方式,包括合同的签署、付款方式、交付时间等。
4. 合同的违约责任:对于违反合同约定的一方,另一方有权采取相应的违约责任处理措施。
5. 合同的解除和终止:双方约定的合同解除和终止条件,以及相应的通知期限和解除后的处理方式。
6. 合同的争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方约定通过友好商议解决,如商议不成,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
7. 合同的其他条款:对于双方未约定的事项,可根据实际情况进行商议,并在合同中明确约定。
二、通用条款以下是合同中常见的通用条款,以确保合同的有效性和合法性:1. 定义和解释:对于合同中的特定术语和定义进行解释,以确保双方对合同条款的理解一致。
2. 适合法律和管辖权:明确适合的法律和合同管辖权的归属,以便在发生争议时进行法律适合和管辖权的确定。
3. 不可抗力条款:对于由于不可抗力事件导致合同无法履行的情况,双方约定相应的免责条款。
4. 保密条款:对于双方在合作过程中涉及的商业机密和敏感信息,约定相应的保密义务和保密期限。
5. 知识产权条款:对于双方在合作过程中产生的知识产权,约定相应的权利归属和使用范围。
6. 违约和赔偿条款:对于合同违约方的违约责任和赔偿金额进行明确约定,以保护受损方的合法权益。
7. 通知条款:约定双方之间通知的方式和通知生效的时间,以确保双方之间的有效沟通。
8. 整体协议条款:明确本合同是双方之间的完整协议,取代双方之前的一切口头或者书面约定。
以上是合同协议书及通用条款的内容,双方应在充分理解并允许后签署该合同。
如有任何争议或者解释上的困惑,双方应及时进行友好商议解决。
通用合作协议书范本7篇
通用合作协议书范本7篇篇1甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,就双方合作事宜达成如下协议:一、合作内容甲乙双方共同进行____________领域的合作,合作内容包括但不限于以下方面:____________。
双方共同开拓市场和推广产品,共同开发项目和提供服务。
甲方提供技术支持和产品,乙方负责市场推广和客户服务。
双方共享合作带来的利益和成果。
二、合作模式1. 技术支持与合作:甲方为乙方提供技术支持和咨询,协助乙方解决在合作过程中遇到的技术问题。
双方共同研发新产品和新技术,共同拥有相关知识产权。
2. 市场推广与营销:乙方负责市场推广和营销工作,包括宣传、销售、客户服务等。
甲方提供必要的产品资料和宣传材料,协助乙方进行市场推广。
3. 利润分成:双方按照约定的比例分配合作产生的利润。
具体比例根据合作内容和双方贡献程度进行协商确定。
三、合作期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
2. 合作期限届满后,如双方继续合作,可续签本协议。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)提供技术支持和咨询,协助乙方解决技术问题。
(2)提供产品资料和宣传材料,协助乙方进行市场推广。
(3)按照约定比例分配合作产生的利润。
(4)确保所提供的技术和产品合法合规,不侵犯第三方权益。
2. 乙方责任与义务:(1)负责市场推广和营销工作,积极开拓市场和推广产品。
(2)及时反馈市场信息,与甲方共同研发新产品和新技术。
(3)按照约定比例分配合作产生的利润。
(4)确保市场推广和营销工作合法合规,不侵犯第三方权益。
五、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 保密信息的保密期限为合作期限届满后_____年。
协议书专用条款通用条款顺序
协议书专用条款通用条款顺序编号:_______________________第一条合同目的a. 明确合作内容① 本协议旨在明确甲乙双方在合作项目中的权利与义务。
② 合作内容包括但不限于产品开发、市场推广及技术支持。
③ 甲方负责提供必要的资源和支持,乙方负责具体执行与实施。
④ 双方应共同努力,实现项目目标,促进业务发展。
b. 增强双方合作① 本协议的签订将进一步加强甲乙双方的合作关系。
② 通过资源共享和信息互通,提升整体市场竞争力。
③ 定期召开项目进展会议,确保信息传递畅通。
④ 鼓励双方在合作中探索新的商业模式。
c. 促进利益共享① 合作过程中产生的利益将根据协议约定进行分配。
② 甲乙双方应在利益分配中保持公平、公正原则。
③ 利益分配的具体比例将在后续的补充协议中明确。
④ 积极推动合作成果的转化,实现共赢。
第二条保密条款a. 保密义务① 甲乙双方均应对在合作中获得的商业秘密和敏感信息承担保密责任。
② 保密信息包括但不限于技术资料、市场策略、客户信息等。
③ 双方不得向任何第三方披露保密信息,除非事先获得书面同意。
④ 保密义务在本协议终止后仍然有效,持续期限为三年。
b. 信息保护措施① 双方应采取合理的措施保护保密信息,防止泄露。
② 建立内部管理制度,限制保密信息的知晓范围。
③ 需定期对相关人员进行保密教育,提高保密意识。
④ 任何违反保密条款的行为均需承担相应的法律责任。
c. 信息归还与销毁① 在协议终止或解除后,双方应及时归还或销毁所有保密信息。
② 归还或销毁的方式需得到双方的确认。
③ 归还后需提供书面证明,确保信息处理的合规性。
④ 对于无法归还的信息,需进行有效的销毁记录。
第三条合同的变更与解除a. 合同变更① 任何一方需变更合同条款,应提前通知对方并协商一致。
② 变更内容应以书面形式记录,并由双方签字确认。
③ 变更协议生效后,双方应严格遵守新的约定。
④ 对于未经过变更程序的条款,仍应按原协议执行。
协议书合同通用条款
协议书合同通用条款双方为维护双方在业务合作中的权益,在友好协商的基础上,据其相互同意,制定本合同,以规范合作的各项事宜。
双方本着诚实守信、平等互利、互惠互利的原则,经谈判一致达成如下协议:第一条合同目的为了保证双方在合作中能够顺利、稳定地进行,特制定此合同。
双方承诺将根据本协议的规定进行合作,共同努力推进业务发展,实现合作共赢。
第二条项目描述1. 甲方和乙方同意开展合作,合作的具体内容为______________________________。
2. 合作的具体模式和方式为______________________________。
3. 双方共同承担的责任和义务为______________________________。
第三条合作期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为____年。
合同到期前60天,双方应友好协商后给出是否继续合作的方案。
第四条合作开发1. 双方在合作项目开发中,应互相配合,共同致力于项目的开发和推广。
2. 双方应按照合同约定的时间节点和要求,完成合作项目的开发工作。
3. 如因一方原因导致合作项目无法按时完成或无法达到预期效果,应承担相应的责任。
第五条资金协调1. 合作项目所需的资金来源为______________________________。
2. 每方应按约定比例出资,并在合作过程中及时足额补齐资金。
3. 合作项目的盈利如何分配,应按照双方约定的比例进行分配。
第六条保密条款1. 双方对于在合作过程中所知晓的对方的保密信息应予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管对方提供的资料和机密信息,不得擅自使用或泄露。
3. 合作结束后,双方应归还对方所有资料,包括电子资料等。
第七条争议解决本合同的履行及解释均受中华人民共和国法律约束。
因合同履行争议所产生的一切诉讼,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
第八条其他事项1. 本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一、二部分合同协议书及通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF—2013—0201)“示范文本”。
第三部分专用条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家标准、行业标准、地方标准,以及相应的规范、规程。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)中标通知书;(2)本合同协议书(3)投标函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)本工程招标文件;(10)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工日期前天;发包人向承包人提供图纸的数量:四套;发包人向承包人提供图纸的内容:本项目的施工图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:由承包人在现场保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权归发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时,其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价,并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价,经发包人或其委托的咨询单位造价工程师审核并报国家项目审计中心审定后作为结算的依据。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保:。
发包人提供支付担保的形式:。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容:。
承包人需要提交的竣工资料数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担:。
承包人提交的竣工资料移交时间:。
承包人提交的竣工资料形式要求:。
(2)承包人应履行的其他义务:。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权解除合同或提出索赔。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:不允许分包。
其他关于分包的约定: / 。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定: / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现场之日起,至颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求:4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限:。
需要得到发包人批准才能行使的职权:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:无。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。
监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:。
6.1.5 文明施工7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 1、施工方案;2、施工现场平面布置图;3、施工进度计划和保证措施;4、劳动力及材料供应计划;5、施工机械设备的选用;6、质量保证体系及措施;7、安全生产、文明施工措施;8、环境保护、成本控制措施;9、其他。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后14天内,开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:按施工组织设计约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工日期前7天。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误60天以上的,招标人有权解除合同,并责令施工方无条件清退出场,因工程延误而造成招标人的一切损失由承包人自行承担。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:按《通用条款》执行。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2)。
(3)。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:无。
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。
8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人承担。
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所:。
施工现场需要配备的试验设备:。
施工现场需要具备的其他试验条件:。
9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:。
10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:。
10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:。
发包人审批承包人合理化建议的期限:。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无。
10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。