工程竣工结算协议清单
竣工结算资料清单
31
合同上指定的甲方工程师签字权利重新指定的工联 单
原件一份
资料准备清单 施工单位
资料提供责任人 施工单位/工厂建设部 施工单位/工厂建设部 施工单位/工厂建设部 工厂建设部，禁止由施工单位提 供 工厂建设部，禁止由施工单位提 供 施工单位/工厂建设部 施工单位/工厂建设部 施工单位/工厂建设部 施工单位 工厂建设部核对责任人 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 工厂建设部预算工程师 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 项目负责 人： 结算资料提 处理意见 供情况
原件一份
必须提供
20
工期延期证明 与结算有关的会议纪要汇总表（合同上甲方现场代 表签字确认）、与结算有关的会议纪要 施工单位结算书、广联达电子文档 各专业工程量计算书 监理单位结算书、广联达电子文档、工厂建设部审 核意见（含审核金额） 各专业工程量计算书
原件一份
若有,必须提供
21 22 23 24 25
施工单位
施工单位
施工单位
合同上甲方现场代表负责检查是否提供，合同上的甲方 代表、施工单位项目经理、总监是否签字盖章。备注： 施工单位申请延期单及延期依据必须提供。工厂建设部 预算工程师复核。 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 工厂建设部预算工程师负责检查是否提供、施工单位是 否盖章 工厂建设部预算工程师负责 工厂建设部预算工程师负责检查是否提供、监理单位是 否盖章、工厂建设部审核金额是否填写 工厂建设部预算工程师负责 合同上甲方现场代表负责检查是否与招标图纸中的招标 图纸清单图号、名称、日期、项目名称是否相符，如不 一致，提供工厂建设部招标图纸不符的原因及按哪些图 纸进行结算审核的书面确认。工厂建设部预算工程师复 核。 合同上甲方现场代表负责检查是否提供，合同上甲方现 场代表、总监、施工单位项目经理是否签字盖章。工厂 建设部预算工程师复核。 合同上甲方现场代表负责，预算工程师复核 合同上甲方现场代表负责检查是否提供，合同上甲方现 场代表是否签字确认，厂家、型号、规格、进场数量是 否填写齐全，如属于后期手写增加，请合同上甲方现场 代表在修改处确认。工厂建设部预算工程师复核。 合同上甲方现场代表负责检查是否提供原件。如招标图 纸、招标文件对材料(设备)有参数要求或其中的元器件 有使用要求，必须提供证明资料。工厂建设部预算工程 师复核。 工厂建设部预算工程师负责检查是否提供
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
竣工结算需要的资料清单
竣工结算需要的资料清单
提供工程结算所需的资料清单如下：
1.批复的工程投资文件，包括立项文件、政府批文、领导
批示等。
这些文件必须是原件或复印件，建设单位申请、重要事项会议纪要、开工报告也应包含在内。
2.与工程结算有关的合同，包括施工、采购、审计、监理、勘察等合同。
合同要素齐全，包括签订日期、法人印鉴、公章等。
3.招标文件、投标文件（技术标和商务标）、中标通知书。
4.竣工结算书附电子文件、工程量计算书、经办人签字、
特殊约定等。
竣工结算书应有书面（封皮双方盖章）和同版电子文件（最好使用福莱或蓝博工程软件）。
5.施工、设计、监理等单位授权委托书和承诺书按格式要
求填写。
6.工程签证单，包括设计变更签证、图纸会审、隐蔽工程
签证、工程拆改图像资料等。
签证单手续要齐全，包括日期、分管局长、项目负责人、监理、施工单位签字齐全，签证内容一事一签，签证单要编号。
7.材料价格确认表，包括序号、材料名称、规格、型号、
位置、报批价格、审批价格、备注等。
手续要齐全，包括日期、分管局长、项目负责人、监理、施工单位签字齐全，多页确认表要编号。
8.全套竣工图纸，必须复核，盖有竣工图章，人员签字齐
全原件。
9.地质勘察报告。
10.财务拨、付款资料，监理、施工单位签字齐全。
11.编制工程汇总表，包括工程名称、施工单位、合同值、结算值、联系人及电话、备注。
12.竣工验收资料，采购合同必须有甲方验收单或交货单，如交接了要有交接单。
此外，还需要提供情况说明，包括工程总的情况说明，其他需要审计注意事项，以及电子文件。
竣工结算资料组成清单及具体要求
竣工结算资料组成清单及具体要求一、工程竣工结算资料组成清单(因应项目结算实际情况调整)1、竣工图2、施工合同(含补充合同、协议书)3、图纸会审(开工到竣工全部)4、设计变更单(开工到竣工全部)5、现场签证6、工程联系单(开工到竣工全部)7、工程洽商记录(开工到竣工全部)8、工程专题会议纪要(开工到竣工全部)9、工程材料/设备看样、选型、定板确认表(开工到竣工全部)10、材料设备单价审核单(从开工到竣工全部)11、建设单位施工指令(从开工到竣工全部)12、综合单价申报/审批表(从开工到竣工全部)13、甲供材料收货验收签收单(从开工到竣工全部)14、开工报告15、竣工验收报告16、承包方送审结算书(含电子文档)17、工程量计算稿(含电子文档)18、钢筋抽料表(如有,含电子文档)19、结算其他补充资料20、工程结算申请表二、结算送审资料的具体要求:结算送审资料必须在监理单位审核完毕的竣工资料基础上进行编制整理,列出总目录按顺序整理装订成册。
结算资料一式3套,其中原件1套(无法提供原件的资料可以复印加盖施工单位红章作为原件),承包单位自留1原件, 2套结算送审。
监理公司1、竣工图:用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字,有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。
经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应如实反映在相应的竣工图上。
对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等,其费用的增减,在结算评审中不予考虑。
招标图纸:采用总价包干合同的招标工程,应提供业主盖章确认的原始招标图纸。
施工合同(含补充合同、协议书):包括发包人与承包人签订的主合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同以及各类补充合同或协议书、合同附件等,要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册,尽量提供原件,没有的可以提供复印件,但复印件必须经业主盖章确认与原件相符。
工程竣工结算工程尾款合同
工程竣工结算工程尾款合同工程竣工结算尾款合同甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方向甲方提供________工程（以下简称“本工程”）的建设服务。
根据原合同条款，结合本工程的实际完成情况，现就本工程的竣工结算及尾款支付事宜达成如下协议：一、竣工验收1. 本工程已按照原合同的要求和规范完成，并通过了甲方组织的竣工验收，验收合格证明文件编号为________。
2. 甲方确认本工程的质量符合原合同约定的标准，不存在质量缺陷。
二、结算原则1. 甲乙双方应根据原合同中关于工程量清单、变更订单、索赔等相关规定进行结算。
2. 任何由于设计变更、现场条件变化或其他原因导致的工程量增减，应按照原合同中的相应条款进行调整。
3. 所有结算金额应以书面形式确认，并由双方授权代表签字盖章。
三、尾款支付1. 经双方结算确认，本工程的最终结算金额为人民币________元（大写：________圆整）。
2. 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将尾款支付给乙方。
3. 尾款支付方式为银行转账，账户信息如下：- 开户行：________- 账户名：________- 账号：________4. 甲方支付尾款后，乙方应提供相应的发票。
四、保证金1. 乙方按照原合同规定缴纳的工程质量保证金，将在尾款支付后的____个月内无息退还给乙方。
2. 如在保修期内发现质量问题，甲方有权使用保证金进行修复，余额不足部分乙方应当补足。
五、保修责任1. 乙方应对本工程承担保修责任，保修期为____年，自竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，因施工质量造成的任何问题，乙方应负责无偿修复。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁费用除裁决另有规定外，由败诉方承担。
基本建设工程竣工结算资料清单三篇
基本建设工程竣工结算资料清单三篇篇一：基本建设工程竣工结算资料清单一、基本建设工程竣工结算审核资料清单1、工程基本情况表2、施工单位绘制、建设单位签证的工程竣工图纸3、可行性研究报告及批复4、历年基本建设投资计划及批复文件5、修正后的工程设计总概算，单项工程综合概预算书及批准文件6、批准的工程预算及补充修正预算7、招投标文件（包括标底、投标文件等）8、项目、工程总承包合同9、施工合同、补充合同10、设备采购、材料采购合同11、全套施工图纸12、设计及设计变更图纸13、项目法人营业执照副本14、设计单位资质等级证书、税务登记证15、批准的初步设计任务书16、批准的扩大初步设计任务书17、施工企业资质等级证书、税务登记证18、监理企业资质等级证书、税务登记证19、设计变更洽商20、工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）21、隐蔽工程资料22、有关定额费用调整的补充资料23、材料设备和其他各项费用的调整依据24、经过审核的工程预算书25、施工组织设计或施工方案26、预算相关文件27、工程采用的设计、施工、质量验收等规范或标准28、施工过程中建设单位与施工单位有关建设工程实施的会议纪要。
二、工程竣工结算应提供的资料文件1、招标文件、招标答疑、投标文件；2、《建设工程施工合同》、有关协议（如优良奖、提前工期奖）及相关证明；3、甲方批准的施工组织设计（包括：甲方批准的土方开挖方案、安全防护措施、塔吊台数、现场围护、现场道路、临时用电平面图及材料明细）。
若实际发生变化还应作签证（注：本项所涉内容可根据需要作签证处理）；4、图纸会审和设计变更；5、有关的隐蔽记录：5.1 土方隐蔽记录（应有平面图、剖面图，并标明现场标高和槽底标高）；5.2 无设计变更而变更的钢筋隐蔽记录；5.3 楼地面、吊顶、屋面做法的隐蔽记录；6、施工过程中的有关经济签证（如零星用工的数量及单价，增加的零活，因甲方原因造成的返工损失，电气穿线管是否采用成品管接头粘接、吊顶内的电气线路敷设方式、图纸会审和设计变更没有提到的任何实际施工变化等）；7、施工用水、电的单价和数量。
工程竣工结算简单的协议书（通用10篇）
工程竣工结算简单的协议书（通用10篇）工程竣工结算简单的协议书（通用10篇）现如今，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够保证双方合作愉快。
那么什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编收集整理的工程竣工结算简单的协议书（通用10篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程竣工结算简单的协议书1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。
2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：xxxx年xx月xx日工程竣工结算简单的协议书2甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
05 竣工结算造价协议确认清单
工程项目名称
施工单位
合同编号
工程内容
序号
结算项目名称
金额(元)
备 注
1
合同造价
2
施工单位报送结算造价
3
双方确认最终结算造价
4
扣（罚）款
5
总包配合费
6
双方确认最终审定结算造价
（3-4-5）
人民币大写：
7
其中应扣款项：
7.1
已付工程款
7.2
甲方垫付款
7.3
工程水电费
7.4
代购材料、设备费
7.5
代购物业所投入的费用
7.6
零星பைடு நூலகம்修工程费
8
保修款
9
应付余款（6-7-8）
人民币大写：
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
代表：（签字）
代表：（签字）
经办人：
经办人：
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
编制单位： 文件编号：
工程款结算清单合同模板
工程款结算清单合同模板合同编号：______________甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方就______________项目（以下简称“本项目”）的施工达成以下协议，特订立本合同：一、合同标的本项目位于______________，涉及的施工内容包括但不限于______________。
二、工程款支付方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付给乙方预付款，金额为合同总额的___%。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按以下比例支付进度款：- 完成基础工程后，支付合同总额的___%；- 完成主体结构后，支付合同总额的___%；- 完成装修工程后，支付合同总额的___%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的___%合同款项。
三、结算方式1. 工程量清单：乙方应根据实际完成的工程量编制工程量清单，并提交给甲方审核。
2. 结算报告：乙方应在每个结算周期结束后___天内，向甲方提交工程款结算报告。
3. 审核期限：甲方收到结算报告后，应在___天内完成审核，并提出异议（如有）。
四、违约责任若甲方逾期支付工程款，应按照未付款金额的日千分之___支付违约金；若乙方延误工期或工程质量不符合要求，应按合同约定承担相应责任。
五、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______________法定代表人或授权代表签字：______________日期：______________乙方（盖章）：______________法定代表人或授权代表签字：______________日期：______________。
工程款结算清单合同范本
工程款结算清单合同范本xxxx年xx月xx日 xxx发布于xxx工程款结算清单合同范本甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行的工程项目的结算事宜达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
6. 工程价款总额：人民币（大写）____________元整（￥__________），具体金额根据实际完成工程量和约定单价计算。
二、结算方式及支付时间1. 预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内支付预付款，金额为工程价款总额的____%。
2. 进度款：乙方应按合同约定的工期和质量要求完成工程，甲方根据工程进度按月支付进度款，每次支付金额不超过工程价款总额的____%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付竣工款，金额为工程价款总额的____%。
4. 质保金：甲方应从竣工款中扣除工程价款总额的____%作为质保金，质保期为____个月。
质保期满后，如无质量问题，甲方应在____个工作日内退还质保金。
三、工程量的确认1. 乙方应按照合同约定的工程量进行施工，如实际工程量与合同约定不符，应及时通知甲方，经双方协商一致后调整工程量。
2. 工程量的确认应以双方签字确认的工程量清单为准。
四、工程质量验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准保证工程质量，确保工程安全、稳定、可靠。
2. 工程竣工后，甲方应组织相关部门对工程进行验收，验收合格后方可支付竣工款。
工程竣工结算范本
工程竣工结算范本1.工程竣工结算书范本最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容;原发布者：hx资料库工程结算书项目名称：项目地址：承包单位：建设单位：合同编号：该工程的整体施工、交工缺陷及修复工作已完成，并按合同有关要求对工程数量、工程造价等进行了全面的度量与核算，工程完工结算如下：1、签约合同总价：2、完工结算总价：3、累计已完成工程量：4、累计已付工程款：5、竣工完成工程量（附结算清单）：6、竣工结算应付工程款（大写）：承包人谨此声明：承包人在收取上述工程完工结算费用后，保证不再向甲方索取任何与该工程有关的费用，并负责按合同规定及国家有关法律法规向主管部门缴纳税金或向有关第三者支付相关款项。
施工单位签章：监理单位签章：建设单位签章：项目负责人：项目总监：项目负责人：日期：日期：日期：2.工程竣工结算书怎样写一、工程竣工结算书构成：1.封面；2.工程名称，建设及施工单位，工程造价，经济指标，编制人员及证号等；3.结算汇总表（附表一、附表二）；4.结算编制说明；5.结算明细表（见附表三）；6.附原中标报价书或邀请招标批件。
二、工程竣工结算书送审步骤：1.填写‘审核申请表”和“送审确认表”（附表四、附表五）；2.先由发包方和承包方阅读并确认；3.送市造价管理站审核。
三、结算明细表中的计价依据：1.计量规则和计价办法的有关条款；2.主要材料价格来源；3.设计变更通知编号及日期；4.现场施工签证编号及日期；5.增加工程图纸名称。
四、其他要求：1.合同工程范围是指“工程量清单”的范围，如合同工程内容与“工程量清单”不一致时，以“工程量清单”内容为准。
2.“新报单价”栏中的清单项目中主要材料价格应归集到“主要材料报价表”中。
以上结算送审要求，希各有关单位知照。
附件一：结算汇总表（以合同价为准计算格式）附件二：结算汇总表（以竣工图为准重新计算格式）附件三：结算明细表（略）附件四：送审确认表（以合同价为准计算格式）附件五：送审确认表（以竣工图为准重新计算格式）3.工程决算书范本中心幼儿园厨房改造、围墙翻建工程工程决算书工程名称：**中心幼儿园厨房改造、围墙翻建工程建筑面积：厨房改造：**.62平方米，围墙翻建**.52立方米工程决算价：****.14元建设单位：**中心幼儿园施工者：潘**日期：2006年7月28日1、厨房改造面积：（4.75+5.15+6.75+1.80+2.00+3.35）米*2.7米=64.26平方米-14.64平方米（门窗面积）=49.62平方米决算金额：****.34元凿清表层混凝土：49.62平方米*0.05米=2.48****=***元贴瓷砖：49.62平方米***元=****.5元清碴：49.62平方米*0.05米=2.48立方米***=**.6元清洗瓷砖表面：49.62平方米**元=**.24元清洗厨房：2人*50/天=***元2、围墙体积：27.5米*2.2米*0.24米=14.52平方米，决算金额：****.8元。
工程结算简单的协议书
工程结算简单的协议书工程结算简单的协议书「篇一」分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20________年________月________日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。
工程已通过质量验收。
3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：________ 乙方：________法定（委托）代表人： ________法定（委托）代表人：________项目经理： ____________项目经理：____________日期：____________ 日期：____________工程结算简单的协议书「篇二」1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。
2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。
3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。
6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。
9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
竣工结算资料组成清单及具体要求
一、工程竣工结算资料组成清单（因应项目结算实际情况调整）1、竣工图2、施工合同（含补充合同、协议书）3、图纸会审（开工到竣工全部）4、设计变更单（开工到竣工全部）5、现场签证6、工程联系单（开工到竣工全部）7、工程洽商记录（开工到竣工全部）8、工程专题会议纪要（开工到竣工全部）9、工程材料/设备看样、选型、定板确认表（开工到竣工全部）10、材料设备单价审核单（从开工到竣工全部）11、建设单位施工指令（从开工到竣工全部）12、综合单价申报/审批表（从开工到竣工全部）13、甲供材料收货验收签收单（从开工到竣工全部）14、开工报告15、竣工验收报告16、承包方送审结算书（含电子文档）17、工程量计算稿（含电子文档）18、钢筋抽料表（如有，含电子文档）19、结算其他补充资料20、工程结算申请表二、结算送审资料的具体要求：结算送审资料必须在监理单位审核完毕的竣工资料基础上进行编制整理，列出总目录按顺序整理装订成册。
结算资料一式3套，其中原件1套（无法提供原件的资料可以豆印加盖施工单位红章作为原件），承包单位自留1原件，2套结算送审。
1、竣工图:用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。
经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应如实反映在相应的竣工图上。
对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等,其费用的增收，在结算评审中不予考虑。
招标图纸:采用总价包干合同的招标T.程，应提供业主盖章确认的原始招标图纸。
施T.合同（含补充合同、协议书）:包括发包人与承包人签订的主合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同以及各类补充合同或协议书、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册，尽量提供原件，没有的可以提供复印件，但复印件必须经业主盖章确认与原件相符。
合同中工程竣工结算条款
合同中工程竣工结算条款一、工程竣工结算的前提条件1. 工程已按照合同约定的内容和标准完成，并通过了甲方的验收。
2. 乙方已提供完整的工程竣工资料，包括但不限于施工日志、质量检验报告、材料使用清单等。
3. 双方已确认工程量的实际完成情况，并就此达成一致。
二、工程竣工结算的程序1. 乙方应在工程竣工后的规定时间内，向甲方提交初步的结算报告。
2. 甲方在收到初步结算报告后的约定时间内，进行审核，并提出异议。
3. 双方就初步结算报告中的异议进行协商，达成一致后，形成最终结算报告。
4. 最终结算报告经双方签字确认后，作为工程款项支付的依据。
三、工程竣工结算的内容1. 工程量的计算应以合同约定的计量单位和计算方法为准。
2. 工程款的支付应扣除甲方已经支付的预付款、进度款等。
3. 如有违约金、罚款等，应按照合同约定的规则执行。
4. 任何形式的变更、追加工程都应有相应的书面协议，并纳入结算范围。
四、工程竣工结算的效力1. 最终结算报告一经双方确认，除非存在欺诈、胁迫等非法行为，否则不得随意更改。
2. 最终结算报告是甲乙双方权利义务履行的证明，具有法律效力。
3. 如一方不履行最终结算报告中的义务，另一方有权依法追究其责任。
五、其他相关事项1. 如遇特殊情况需要调整结算条款，双方应协商一致，并以书面形式确认。
2. 本结算条款的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
工程竣工结算条款是确保工程顺利完工并合理支付工程款项的关键。
在签订合同时，甲乙双方都应仔细审阅并充分理解这些条款，以保障各自的权益不受侵害，促进工程项目的顺利完成。
清单结算合同范本
清单结算合同范本《清单结算合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[项目名称]工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的清单结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和工作内容]二、合同价款及支付方式1. 本工程采用清单计价方式，合同总价为人民币（大写）[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金等。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币（大写）[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（2）进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月完成工程量报告及进度款申请，甲方在收到报告及申请后[X]个工作日内审核完毕，并支付当月完成工程量的[X]%。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，乙方提交竣工结算报告及相关资料，甲方在收到报告及资料后[X]天内完成审核，双方确认结算金额后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%，留结算总价的[X]%作为质量保证金。
（4）质量保证金：在质保期满后[X]个工作日内，如工程无质量问题，甲方将质量保证金无息支付给乙方。
三、工程量清单1. 甲方在合同签订后[X]个工作日内，向乙方提供本工程的工程量清单。
清单工程结算合同
清单工程结算合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就工程项目的施工与结算达成一致，特订立本合同，以便共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工程造价：_________6. 开工日期：_________7. 竣工日期：_________二、结算方式1. 本工程采用固定总价合同/可调总价合同/成本加酬金合同（选择其一）作为结算方式。
2. 工程量清单应根据国家相关标准和规范编制，由甲乙双方共同确认。
3. 结算价格应包含所有直接费用、间接费用以及合理的利润。
三、付款条款1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付给乙方预付款，金额为工程总价的___%。
2. 进度款：根据工程进度，乙方提交进度报告并附上相应证明文件，甲方在核实无误后___天内支付相应款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算报告，甲方在核实无误后___天内支付剩余款项。
四、变更与索赔1. 工程变更应经甲乙双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 因变更导致的成本增减，应按合同约定的价格调整方法计算。
3. 乙方有权在合同约定的条件下向甲方提出索赔。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担逾期付款的违约金责任。
2. 如乙方未按约定完成工程进度或质量要求，应承担相应的违约责任。
六、争议解决甲乙双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日。
工程清单结算合同范本
工程清单结算合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的清单结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程采用清单结算方式，合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
该价款为固定总价，除本合同另有约定外，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：乙方按工程进度向甲方提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付相应的进度款。
进度款支付至合同总价的[百分比]时，暂停支付。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至结算总价的[百分比]，剩余[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
三、工程清单1. 乙方应在本合同签订后[具体天数]日内，向甲方提交详细的工程清单，包括工程项目、工程量、单价、合价等内容。
工程清单作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程清单后[具体天数]日内进行审核，如甲方对工程清单有异议，应书面通知乙方，乙方应在[具体天数]日内进行修改并重新提交甲方审核。
工程竣工结算合同条款
工程竣工结算合同条款第一条工程验收1.1 甲方应在乙方通知工程竣工之日起_____日内组织相关人员进行工程验收。
1.2 验收标准应符合国家及行业规范要求，以及双方签订的建设工程施工合同约定。
1.3 如验收合格，甲乙双方应共同签署《工程竣工验收报告》；若存在瑕疵或未达标部分，乙方应在约定时间内无偿修复至合格标准。
第二条竣工结算2.1 工程验收合格后，乙方应在规定时间内向甲方提交完整的竣工结算资料，包括但不限于工程量清单、相关证明材料等。
2.2 甲方在收到竣工结算资料后，应在_____日内完成审核，并提出书面意见。
2.3 双方应根据审核结果，协商确定最终的结算金额，并签订《工程竣工结算协议书》。
第三条质保金与支付3.1 按照合同约定，乙方应缴纳一定比例的质保金，用于保证工程质量。
3.2 质保金的退还应在质保期满且无质量问题后进行，甲方应在确认无质量问题后_____日内退还全额质保金给乙方。
3.3 结算款项的支付应在《工程竣工结算协议书》签订后_____日内完成，逾期支付的，甲方应按照合同约定支付违约金。
第四条质量保证与保修4.1 乙方应对所完成的工程提供质量保证，并在质保期内承担相应的保修责任。
4.2 如在质保期内发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_____小时内响应，并在约定时间内修复。
第五条争议解决5.1 双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构进行仲裁。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。