监理合同(模板)
家居装修工程监理合同范本8篇
家居装修工程监理合同范本8篇第1篇示例：家居装修工程监理合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》有关规定，为了保障甲方在家居装修工程过程中的合法权益，甲、乙双方本着公平、公正、诚信、互利的原则，经协商一致，就甲方家居装修工程的监理事宜，达成如下合同：一、监理服务范围1.1 甲方委托乙方对其家居装修工程进行全程监理，包括施工前、施工中、施工后的监理服务。
1.2 监理服务内容包括但不限于：施工方案的审查、施工合同的签订、施工进度和工艺的监督、施工现场的安全和质量检查等环节。
1.3 乙方将派遣专业工程师进行监理，确保甲方家居装修工程的质量和进度。
2.1 甲方向乙方支付监理服务费用为（具体金额）。
2.2 监理服务费用应于签订本合同时支付（具体支付时间）。
2.3 如因特殊情况需要增加监理服务内容或延长监理服务期限，双方应另行协商确定费用。
3.1 乙方应按照国家有关法律法规和建筑工程监理规范进行监理服务，保证监理服务的合法性和有效性。
3.2 乙方应严格履行监理职责，及时发现和处理施工过程中的安全和质量问题，并及时向甲方报告。
3.3 乙方应对监理服务过程中的相关文件、资料进行保密，不得泄露给任何第三方。
四、甲方权利和义务4.1 甲方应配合乙方进行监理工作，提供必要的施工文件、资料，并按时支付监理服务费用。
4.2 如甲方发现施工质量存在问题，应及时向乙方反馈，并配合乙方进行整改。
4.3 甲方有权要求乙方对监理服务不符合合同约定的部分进行整改，如无法整改的，有权要求返还相应的费用。
5.1 乙方有权根据施工实际情况对监理服务内容进行调整，但应及时向甲方做出合理解释。
5.2 乙方应按照合同约定提供监理服务，确保监理服务达到预期效果。
5.3 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，并保证其安全。
六、违约责任6.1 如果一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担相应的赔偿责任。
监理合同空白模板
监理合同空白模板合同编号：甲方（监理单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（被监理单位）：地址：法定代表人：电话：为了规范监理工作，确保工程质量和工程进度，根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商一致，签订本监理合同。
一、监理工作内容1.1 甲方应对乙方施工过程进行全程监理，保障施工质量和工程进度。
1.2 甲方应定期向乙方提交监理报告，包括但不限于每周工作计划、工程检查结果、问题及解决方案等内容。
1.3 甲方应在乙方施工现场设立监理办公室，并配备必要的监理人员和设备。
1.4 甲方应负责制定监理计划，并与乙方及相关各方沟通协调，确保监理工作的顺利进行。
1.5 甲方应向乙方提供必要的监理建议和指导，协助乙方解决施工中遇到的问题。
1.6 甲方应对乙方施工地点和施工过程进行实时监控，确保施工质量和安全。
1.7 甲方应定期组织施工质量检查，及时发现并解决施工质量问题。
1.8 甲方应根据合同约定，对乙方的款项支付进行监督和核实。
二、监理报酬2.1 乙方应按照约定的监理报酬支付方式，按时足额支付监理服务费用。
2.2 甲方应根据实际监理工作量和质量，及时向乙方出具监理服务费用清单。
2.3 如因乙方原因导致监理工作量增加或延长监理时间，乙方应支付额外的监理费用。
2.4 如监理工作不符合要求，乙方有权要求甲方退还相应的监理费用。
三、监理责任3.1 甲方应严格履行监理职责，做到公正、客观、专业。
3.2 甲方应保护乙方的合法权益，维护工程质量和工程进度。
3.3 甲方应严格遵守相关法律法规，确保监理工作合法合规。
3.4 如因甲方过失导致监理工作质量问题或监理延误，甲方应承担相应的责任。
四、保密条款4.1 双方应对监理过程中获得的商业秘密、技术机密等保密信息进行保护，不得向第三方透露。
4.2 如有违反保密约定的情况发生，违约方应承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
风电项目监理合同4篇
风电项目监理合同4篇篇1风电项目监理合同甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）为规范风电项目监理工作，明确甲方和乙方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，达成如下监理合同：一、监理范围1.甲方应对风电项目的设计、施工及验收过程进行全程监理，确保项目按照相关法律法规和技术标准进行设计、建设和验收。
2.监理范围包括但不限于风电项目的选址、规划、设计、招标、施工、验收等环节的监督。
3.监理单位应派遣具有相关专业背景和丰富经验的监理人员参与风电项目的监理工作。
二、监理义务1.甲方应及时提供项目监理计划及监理报告，协助乙方了解项目的实际情况。
2.甲方应按照相关法律法规和技术标准进行监理工作，确保风电项目的施工质量和安全性。
3.甲方应对风电项目的施工进度进行监控，及时发现并解决工程中的问题。
4.如发现工程质量或安全方面的问题，甲方应及时向乙方报告，并提出合理的整改建议。
三、监理费用1.乙方应按照监理合同约定的费用标准支付监理费用。
2.监理费用应根据项目规模、工程难度和监理工作量等因素进行合理确定。
四、违约责任1.任何一方违反监理合同规定，应承担相应的违约责任。
2.如因甲方监理工作不力导致项目质量问题或安全事故等，甲方应承担相应的赔偿责任。
3.如因乙方施工行为不当导致监理工作无法开展或造成经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、其它1.监理合同一经签订即生效，不可撤销。
2.监理合同的解释权归甲、乙双方共同拥有。
3.监理合同期限自签订之日起生效，至项目完工验收为止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：年月日以上内容为【风电项目监理合同】范本，具体的合同内容还需要根据实际情况进行调整和完善。
希望双方能够遵守合同内容，共同维护风电项目的安全和质量，实现项目的顺利完成。
篇2风电项目监理合同一、甲方：监理单位名称统一社会信用代码：XXXX法定代表人：XXX联系地址：XXXX联系电话：XXXX乙方：建设单位名称统一社会信用代码：XXXX法定代表人：XXX联系地址：XXXX联系电话：XXXX丙方：监理工程师姓名身份证号码：XXXX联系地址：XXXX联系电话：XXXX鉴于乙方拟在XXXX地区进行风电项目建设，为保障项目质量和顺利完成，特此签订监理合同，共同遵守以下条款：第一条项目概况项目名称：XXXX风电项目项目地址：XXXX建设内容：风电场的规划、设计、施工和竣工验收等工作第二条监理范围1. 项目建设前期，甲方负责对乙方提供的规划设计方案进行审查，并提出意见和建议；2. 在施工过程中，甲方负责监督施工单位的施工进度、质量和安全；3. 项目竣工验收时，甲方负责参与验收工作，确保项目符合相关标准和规范。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇篇1甲方（业主）：_________________________乙方（监理方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对建设工程进行监理的事宜，经友好协商，达成如下合同：一、监理工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程总投资：_________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方建设工程的下列事项进行监理：进度控制、质量控制、投资控制、安全监督管理、合同管理、信息管理和协调等。
2. 具体监理内容如下：（一）进度监理：制定进度计划，审核施工进度计划，监督施工进度等。
（二）质量监理：审查施工单位的质量保证体系，监督工程质量等。
（三）投资监理：审核施工单位提交的工程量及造价清单，协助甲方控制工程投资等。
（四）安全监督管理：监督施工单位的安全管理体系，检查施工现场安全状况等。
（五）合同管理：协助甲方处理与工程相关的合同事务等。
（六）信息管理：管理工程进度信息，记录工程质量检测数据等。
（七）协调：协调甲方与施工单位之间的关系，解决纠纷等。
三、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 酬金支付方式和时间：_________________________。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（一）按时支付乙方酬金。
（二）为乙方提供必要的工作条件。
（三）提出工程建设的具体要求和建议。
2. 乙方职责与义务：（一）按照合同约定履行监理职责。
（二）定期向甲方报告工程进度和监理情况。
（三）提出合理的建议和解决方案。
（四）保护甲方的技术资料和商业秘密。
电力工程建设监理合同模板5篇
电力工程建设监理合同模板5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、监理范围乙方负责甲方电力工程建设的施工监理工作，包括但不限于工程质量、进度、造价、安全等方面的监督管理工作。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式及支付时间按照附件《监理费用计算及支付方式》执行。
2. 支付方式：____________________。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的必要资料。
3. 甲方应确保工程建设资金及时到位，保障工程顺利进行。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见，对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按时履行监理职责，确保工程顺利进行。
3. 乙方应根据工程实际情况，提出合理化的建议和意见。
4. 乙方应严守职业道德，不得泄露甲方商业秘密。
5. 乙方应对其监理工作负责，因乙方过失造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、监理工作方式及内容1. 乙方应派驻足够的监理人员，确保工程现场有常驻监理人员。
2. 乙方应按照工程进度，制定详细的监理计划，并报甲方备案。
3. 乙方应对工程质量、进度、造价等方面进行全面监督，确保工程按照合同约定进行。
监理合同范本(12篇)
监理合同范本（12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本（12篇）随着人们法律意识的普遍提高，合同可以随时随地使用。
工程监理合同模板的范本
工程监理合同模板的范本甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（监理方）： [乙方全称]鉴于：甲方拟对[工程名称]进行建设，乙方具有相应的工程监理资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条监理范围1.1 乙方负责对[工程名称]的施工全过程进行监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。
1.2 监理内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工监理等。
第二条监理期限2.1 监理期限自[监理开始日期]起至[监理结束日期]止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期，监理期限相应顺延。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为[具体金额]元，包含税费。
3.2 甲方应于合同签订后[支付时间]内支付[支付比例]%的预付款。
3.3 监理费用的余额应在工程竣工验收合格后[支付时间]内支付。
第四条双方权利和义务4.1 甲方应提供必要的施工图纸、技术资料，并保证其真实性、准确性。
4.2 乙方应按照国家有关监理规范和标准，独立、公正地开展监理工作。
4.3 乙方应向甲方提供监理报告，并对其真实性、准确性负责。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付监理费用，应按未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更和解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交[约定的仲裁机构]仲裁。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： [甲方代表姓名]乙方代表（签字）： [乙方代表姓名]签订日期： [签订日期]请注意，以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和双方协商的结果进行调整。
2002监理合同模板
2002监理合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！一、合同背景甲方（以下简称“委托方”）为了保证工程项目的顺利进行，提高工程质量，确保工程安全，特聘请乙方（以下简称“监理方”）对工程项目进行全过程监理。
双方经协商，特订立本监理合同，明确双方的权利、义务和责任。
二、监理范围1. 监理方应按照合同约定的范围，对工程项目进行全面监理，包括但不限于施工方案、施工组织、工程质量、工程安全、进度、投资控制等方面。
2. 监理方应根据委托方的要求，对监理过程中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改措施的实施。
三、监理期限本监理合同自双方签字之日起生效，监理期限为工程项目开工之日起至工程竣工验收合格日止。
四、监理费用1. 委托方应按照合同约定的金额向监理方支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为：合同签订后，委托方按照监理方提交的付款申请，向监理方支付50%的监理费用；工程竣工验收合格后，委托方再向监理方支付剩余的50%监理费用。
五、监理方的义务1. 监理方应按照合同约定的范围和标准，认真履行监理职责，确保工程项目的顺利进行。
2. 监理方应建立健全监理制度，确保监理工作的规范化和科学化。
3. 监理方应按照委托方的要求，及时提交监理报告，并对重大问题及时汇报。
六、委托方的义务1. 委托方应按照合同约定的范围和标准，提供监理工作所需的条件和资料。
2. 委托方应支持监理方的工作，对监理方提出的整改建议予以采纳并落实。
3. 委托方应按照合同约定支付监理费用，不得无故拖欠。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如委托方未按约定支付监理费用，监理方有权暂停监理工作，委托方应承担因此造成的一切后果。
八、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
住房和城乡建设部最新监理合同6篇
住房和城乡建设部最新监理合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方邮箱地址]乙方（监理单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方邮箱地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理的法律法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程监理事项进行友好协商，并达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体详见施工图及工程量清单）。
二、监理范围与内容乙方接受甲方委托，承担本工程的监理工作。
监理范围包括：施工阶段的进度控制、质量控制、安全监理、合同管理和信息管理等。
具体内容如下：1. 进度控制：审查施工进度计划，监督实施过程，确保工程按期完成。
2. 质量控制：检查施工单位的质量保证体系，监督工程质量，确保工程达到设计要求和国家标准。
3. 安全监理：审核施工单位的安全管理措施，检查施工现场的安全状况，防范安全事故发生。
4. 合同管理：协助甲方处理与施工单位之间的合同事宜，确保合同顺利实施。
5. 信息管理：负责监理过程中的文件、资料、变更等信息的收集、整理与传递。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
进度安排按照甲方制定的工程计划执行，乙方需按时提交监理报告。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币[具体金额]（¥[金额汉字大写]）。
支付方式如下：分期支付，每完成一个阶段的工作并经甲方确认后支付相应阶段的费用。
具体支付节点按照工程进度进行划分。
五、甲乙双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务：提供相关资料给乙方作为监理依据；按照合同约定支付监理费用；支持乙方履行监理职责等。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本（优秀模板4篇）(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方：因甲方的业务发展和对人才的需要，现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则，决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师，为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。
具体条款如下：一、协议期限本协议期自年月日起，至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)：1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件，复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密，不得用于履行本协议之外的其它用途，否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费：甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写：元整)付款方式：经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内，甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间，甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级，开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求：1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证)，职称证书留存甲方，身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实，且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用)，后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质，一切后果由乙方承担，并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证)，不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动，否则由此造成的后果，由甲方负相应的法律责任。
监理制式合同模板
监理制式合同模板本合同由监理人（下称“监理人”或“监理机构”或“甲方”）与被监理人（下称“被监理人”或“乙方”）就以下建筑工程项目（下称“工程项目”）的监理服务达成协议，特此立约。
第一条工程基本情况1.1 工程项目名称：1.2 工程项目位置：1.3 工程项目业主：1.4 工程规模及类型：1.5 工程项目进度要求：1.6 工程项目预算总额：第二条监理服务内容2.1 甲方应根据国家法律法规和监理规范，对乙方的工程项目进行全程监理服务，包括但不限于以下内容：（1）监督和检查工程项目的施工进度，质量，安全等情况；（2）审核施工图纸，设计变更，施工方案等相关文件；（3）协调解决施工过程中的技术问题、纠纷等；（4）监督施工单位的施工质量，保证工程项目达到设计要求。
2.2 甲方应根据工程项目的实际情况，定期向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程项目的进度，质量，安全等方面的情况，以及监理人对工程项目的建议和要求。
第三条监理工作时间3.1 监理人应按照合同的约定，保证在工程项目的施工期间，每日8小时（不包括周末和法定假日）进行现场监理服务。
3.2 如有必要，监理人可根据乙方的要求，对工程项目进行加班监理，但应提前告知乙方并与乙方协商加班事宜。
第四条监理费用4.1 乙方应根据工程项目的预算总额支付监理费用，监理费用包括但不限于监理人的工资、差旅费、住宿费等。
4.2 监理费用应按照约定的支付方式进行支付，且应在工程项目竣工后及时结清。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照合同约定支付监理费用，监理人有权要求乙方支付违约金，并保留采取法律措施的权利。
5.2 若监理人在监理工作中有故意或过失行为，导致工程项目出现质量问题，监理人应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
工程监理合同模板
工程监理合同模板【工程监理合同】甲方（业主）：_________乙方（监理单位）：_________鉴于甲方拟委托乙方对以下工程项目进行监理工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同。
第一条工程项目概述项目名称：_________项目地点：_________工程规模：_________工程内容：_________第二条监理范围及职责1. 乙方应按照国家有关法律法规和技术标准，对甲方工程项目的建设全过程进行监督管理。
2. 乙方应确保工程质量符合设计要求和规范标准，及时发现并指出施工中的问题，提出整改建议。
3. 乙方应监督施工进度，确保工程按期完成。
4. 乙方应对工程变更、索赔等事项提供专业意见，协助甲方进行决策。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况，并提供必要的文档资料。
第三条监理期限本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日止。
第四条监理费用1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用，具体金额为：_________元。
2. 监理费用的支付方式为：_________。
3. 如因工程延期等原因导致监理工作增加，甲乙双方应协商确定额外费用。
第五条违约责任1. 如乙方未能履行监理职责，导致工程质量、进度等问题，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按约定支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，直至费用得到支付。
第六条争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：_________。
监理合同(最新6篇)
监理合同（最新6篇）监理合同篇一本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077－95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________乙方：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位地址：________________单位地址：_________________邮编：____________________邮编______________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。
农村自建房监理合同(通用5篇)
农村自建房监理合同篇1甲方：乙方：甲方将所有的保温节能工程共__平方米交予乙方完成，经甲、乙双方协商，达成下列一致协议：一、项目地点：二、项目内容：外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。
三、承包方式：本工程包工、包料。
四、项目要求：1、外墙采用无机保温，做法详见施工图纸及相关图集和规范规定，质量达到合格。
2、甲方负责免费提供并安装好塔吊机、搅拌机和机械设备。
水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。
3、所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格后方可入场施工。
4、乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。
5、材料复检、验收等费用均由乙方支付。
6、乙方必须保证工程完工后符合保温节能的检测标准，施工过程中严格按照《国家行业标准外墙保温技术规程(CB50411-20)》执行。
7、质量标准及验收方法(1)工程施工及验评方法，严格按照《国家行业相关标准外墙保温工程技术规程(GB504 11-20_)》执行。
(2)质量等级：合格。
(3)质量等级经质检部门、监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准，由承包方无偿返修，达到规定的质量验收合格后为准。
五、计算方式、项目单价、项目造价。
1、屋面保温、外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。
2、项目造价：总额)。
六、付款方式：本项目开工乙方材料进场后，甲方向乙方支付工程款的%，金额元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的%;本项工程全部完工，经相关部门验收合格后日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。
七、违约责任：本合同签定后，甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行，若一方违约，则向守约方支付工程款的5%作为违约金。
八、安全责任：施工过程中，乙方必须注意安全，进场戴好安全帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴安全绳罚款50元，未戴安全帽的罚款30元。
九、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份经甲、乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。
工程建设监理委托合同模板5篇
工程建设监理委托合同模板5篇篇1工程建设监理委托合同模板甲方（监理单位）：______________________乙方（监理人员）：______________________鉴于甲方欲对__________工程建设项目进行监理，根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就委托乙方进行工程监理并承担监理人员职责，特订立以下合同：一、监理范围1.监理范围包括但不限于：工程质量、安全施工、进度控制、成本分析、工程变更管理、图纸审核、施工方案审核、工程验收及竣工验收等监理工作。
2.监理人员应按照国家标准和法规进行监理，并提供监理报告给甲方。
3.监理人员应具备国家规定的资质和相关证书，并严格按照合同约定履行监理职责。
二、监理费用1. 甲乙双方约定监理费为___________，监理费支付方式为_____________。
2. 甲方承诺按时足额支付监理费用，如有延期支付将承担相应的违约责任。
3. 如因工程变更或其他原因，导致监理费用有所调整，须经双方协商一致后签订补充协议。
三、监理期限1. 监理期限自______年______月______日起至工程竣工验收为止。
2. 如有延期，需经甲、乙双方协商一致，并签订书面延期协议。
四、工程监理的权利和义务1. 乙方应全面履行监理职责，加强对工程建设过程的监控、管理和指导。
2. 乙方应按照法律法规和合同规定，提供准确、全面和及时的监理报告给甲方。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息给第三方。
4. 乙方应协助甲方处理工程建设过程中出现的纠纷和问题，维护甲方的合法权益。
五、违约责任1. 任何一方未按时履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方损失，违约方应向对方承担法律责任。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应保留相关证据供法律诉讼。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，应先协商解决；协商不成的，提交__市____区_____仲裁委员会仲裁。
监工合同协议模板
监工合同协议模板甲方（监工单位）：______________（以下简称甲方）乙方（被监工单位）：______________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方委托甲方监工的事宜签订本合同。
甲、乙双方一致同意以下条款，具体如下：第一条项目内容1.1 乙方委托甲方作为监理单位，负责对乙方工程的实施进行全程监理，确保工程质量、工期和安全。
1.2 本合同项的监理范围包括但不限于：工程实施计划的编制、施工进度的监控、施工质量的检验、变更管理、施工安全的监督等。
1.3 乙方保证其所承担的工程符合《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的要求，保证按照合同约定的工程质量标准和工期要求完成工程。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权要求乙方按照合同规定的程序、要求以及品质标准和验收规范实施工程。
2.2 甲方有权对乙方的工程实施过程和结果进行检查、监控和评价，并据此向乙方提出合理的建议和意见。
2.3 甲方应按照乙方的要求对工程实施进行全程监理，及时发现和解决工程中的问题，并向乙方提供专业咨询和技术支持。
2.4 甲方应保护乙方的商业和技术秘密，不得泄露乙方的商业机密和技术信息。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同规定的程序和标准实施工程，确保工程质量、工期和安全。
3.2 乙方应配合甲方开展工程监理工作，提供相关资料和信息，并按要求接受甲方的监理工作。
3.3 乙方有权要求甲方保护其商业和技术秘密，不得泄露其商业机密和技术信息。
3.4 乙方应按照合同约定的方式向甲方支付监理费用，并按时履行其他合同义务。
第四条合同变更4.1 除非经双方书面协商一致，否则本合同不得修改或解除。
4.2 双方如需对本合同内容进行修改或解除，应通过书面形式向对方提出并经对方确认后生效。
第五条违约责任5.1 如因甲方或乙方一方的原因，导致合同无法履行或部分履行的，该方应承担违约责任。
工程建设监理委托合同模板7篇
工程建设监理委托合同模板7篇篇1甲方（委托单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（监理单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对特定工程进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体细节可依据实际情况填写）二、监理范围与工作内容乙方承担甲方委托的工程监理任务，其主要工作内容包括但不限于：1. 监督管理工程的质量、进度和造价；2. 审查施工组织设计、重大技术方案；3. 核查工程相关材料、设备的质量；4. 对工程各阶段的进度计划进行审查与控制；5. 参与工程的竣工验收等。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同有效期]，与工程建设进度相适应。
乙方应按照工程进度合理安排监理工作，确保项目按计划进行。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币[金额汉字大写]整。
2. 支付方式：本合同签署后，甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按双方约定的进度计划执行。
工程完工后，根据工程实际情况进行结算。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、权利与义务1. 甲方的权利与义务：甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，同时应按时支付监理费用，并为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利与义务：乙方有权获得约定的监理费用，应按照合同约定履行监理职责，公正、勤勉地执行监理任务。
乙方应对甲方的技术资料予以妥善保管。
未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
如发现工程质量问题或违规行为，应及时通知甲方。
乙方应按时向甲方提交监理报告及相关资料。
在工程竣工验收时，应提供完整的监理档案资料。
在工程缺陷责任期内履行相应的责任和义务。
协助甲方处理工程质量问题和突发事件等。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人：_____合同编号：_____监理人：_____签定地点：_____签定时间：____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》，_____（以下简称发包人）与_____（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
（一）工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：静态：_____动态：_____5.工程总工期：_____（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
（五）建设监理报酬为（大写）____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
（一）监理委托函或中标函。
（二）监理合同书。
（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
（四）专用合同条款。
（五）通用合同条款。
（六）监理招标书（或委托书）。
（七）监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本____份，各执____份。
发包人：_____（盖章）监理人：_____（盖章）法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）邮编：_____邮编：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
乙方监理合同模板
乙方监理合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！乙方监理合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方在甲方建设项目中发生的监理业务，经友好协商，达成一致，订立本合同，以共同遵守。
第一条 监理范围与内容1.1 监理范围：本监理合同适用于甲方建设项目中的监理业务。
1.2 监理内容：包括但不限于工程质量、安全、进度、投资控制等方面的监理工作。
第二条 乙方监理职责2.1 乙方应根据甲方的委托，按照法律法规、工程建设标准和设计文件的要求，对甲方建设项目进行监理，确保工程建设的安全、质量、进度和投资控制目标的实现。
2.2 乙方应建立健全监理组织机构，配备具备相应资格和经验的监理人员，并根据工程需要进行调整。
2.3 乙方应制定详细的监理计划，包括监理工作流程、监理措施、监理方法等，并报甲方备案。
2.4 乙方应严格执行监理计划，对工程建设过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面监理，发现不符合法律法规、工程建设标准和设计文件要求的情况，应及时告知甲方并采取措施予以整改。
2.5 乙方应定期向甲方报告监理工作进展、工程质量、安全、进度、投资控制等方面的情况，并对甲方提出的问题给予解答。
2.6 乙方应协助甲方完成工程验收工作，对验收过程中发现的问题提出整改意见和建议。
第三条 甲方权利与义务3.1 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付监理费用。
3.2 甲方应配合乙方的监理工作，提供监理所需的工程资料、文件和现场条件，并保证其真实、完整、准确。
3.3 甲方应对乙方在监理过程中发现的问题给予足够重视，并根据乙方的建议采取整改措施。
3.4 甲方应尊重乙方的独立监理地位，不得干涉乙方的监理工作。
第四条 监理费用4.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：新建污水处理站及配套工程（污水站建筑面积约785m2，风机房建筑面积约128m2，仓库建筑面积约113m2，围墙长约250m），回填土方30万m3，修建长1公里、宽7.5米的简易碎石道路和排水沟，铺设DN1500雨水管道200米，废水排放、废气收集工程（9口深约30米的石笼井）。
等。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1200 万元。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。
包括：1. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。
（3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1. 监理期限：自年月日始，至年月日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
4. 本合同双方约经张家港保税区建设工程招标管理办公室合同备案后生效。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。