东财《工程合同管理》单元作业三答卷
东财《工程合同管理》单元作业三答卷
东财《工程合同管理》单元作业三
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共10 道试题,共50 分)
1.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
标准答案是:A
2.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
标准答案是:C
3.由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以（）。
A.折价拍卖工程
B.提交裁决
C.起诉
D.停工
标准答案是:D
4.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。
A.7
B.14
C.28
D.30
标准答案是:C
5.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。
A.不退定金
B.按设计费一半支付
C.按全部设计费支付
D.不支付设计费
标准答案是:B
6.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
13-1-3 FIDIC合同相关知识。
A.本该进行检验日
B.缺陷通知期内补充检验通过日。
38708东北财经大学东财《工程合同管理》在线作业三答案
东财《工程合同管理》在线作业三
单选题
1.工程建设的最后一道程序：
A.结算
B.拨款
C.竣工验收
D.交付技术资料
答案：C
2.下面对于DRB方式表述正确的有:
A.具有强制力
B.花费相对较少
C.对DRB成员的选择上可以不考虑国籍
D.属于最终裁决
答案：B
3.诉前财产保全裁定，利害关系人在法定时间多长时间内不起诉，人民法院决定撤销保全时，财产保全裁定即失去效力。
A.15日内
B.5日内
C.10日内
D.30日内
答案：A
4.《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
这里的“成本”指的是
A.根据估算指标算出的成本
B.根据概算定额算出的成本
C.根据预算定额算出的成本
D.根据企业定额算出的成本
答案：D
5.仲裁与诉讼的不同之处：
A.自愿
B.具有法律约束力
C.保密性程度高
D.可强制执行
答案：C
6.当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
当通知发出---日内没有收到答复，可在通知发出后--日内发出终止委托监理合同的通知。
A.11、30
B.30、60
C.21、35
D.20、30
答案：C
7.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是
A.如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标。
东财《工程合同管理》单元作业三
东财《工程合同管理》单元作业三根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。
选项A：发包人和监理人选项B：承包人和监理人选项C：发包人和承包人选项D：承包人和分包人正确选项：C联动无负荷试车由（）组织。
选项A：发包人选项B：工程师选项C：承包人选项D：设计人正确选项：A设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。
选项A：10%选项B：2021选项C：30%正确选项：C中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。
选项A：按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保选项B：按招标文件的规定向招标人提交履约担保选项C：书面同意从工程款中扣留履约保证金选项D：接招标文件规定提交工程款支付担保正确选项：C《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指（）。
选项A：发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单选项B：承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单选项C：承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用选项D：设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成正确选项：C根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。
选项B：14选项C：28选项D：30正确选项：C按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
13-1-3 FIDIC合同相关知识。
选项A：本该进行检验日选项B：缺陷通知期内补充检验通过日选项C：工程实际移交日选项D：业主实际使用日正确选项：A根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。
选项A：7选项B：15选项C：21正确选项：A建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为（）。
选项A：供货人订立合同时的营业地选项B：合同订立地选项C：采购人订立合同时的营业地选项D：工程项目所在地正确选项：A根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三(100分)
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三（100分）【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第2题,甲与乙订立买卖彩色钢板的合同，合同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（）。
A、行使同时履行抗辩权B、行使不安抗辩权C、行使先履行抗辩权D、违约行为正确答案:第3题,建设工程勘察合同当事人按照《建设工程勘察设计合同管理办法》的规定，到---规定的审查部门备案。
A、市级建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、省行政主管部门D、市级行政主管部门正确答案:第4题,某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：A、总价合同B、单价合同C、混合合同D、成本加酬金合同正确答案:第5题,承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
A、合同约定的竣工日B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C、办理竣工结算之日D、工程保修期满之日正确答案:第6题,较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是：A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、简明合同格式正确答案:第7题,在订立FIDIC合同中时，合同文件解释和执行的优先次序为：①投标书②中标函③FIDIC条件第一部分④FIDIC条件的第二部分⑤其他文件⑥合同协议书A、⑥②①④③⑤B、①③②⑥⑤④C、①③②⑤⑥④D、①⑤⑥②③④正确答案:第8题,在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人A、3B、5C、7D、9正确答案:第9题,甲公司具有施工总承包一级资质，乙公司具有施工总承包二级资质，如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是：A、一级B、二级C、可以是一级也可以是二级D、三级正确答案:第10题,下面对FIDIC表述正确有：A、FIDIC合同是单价合同B、根据实际施工进度按季度付款C、合同价格就是工程价款D、付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定正确答案:第11题,根据《通用条例》，下面属于承包人工作的有：A、保护施工场地临近文物建筑、古树名木B、开通施工场地与城乡公路道路的通道C、按照专用条款约定的数量和要求,提供施工场地办公和生活的房屋及设施D、负责安全保卫正确答案:第12题,下列情况下，承包人有权延长工期的有：A、额外或附加工程B、恶劣的气候条件C、由于雇主责任造成的干扰D、非承包人责任的其他特殊情况正确答案:第13题,关于建筑材料采购验收后确定交(提）货日期计算提出异议期限，下列表述不正确的有：A、凡供方自备运输工具送货的,以需方收货戳记的日期为准B、凡委托运输部门运送、送货或代运的产品的交货日期,以需方收货戳记的日期为准C、合同规定需方自提的货物,以需方收货戳记的日期为准D、合同规定需方自提的货物,以实际交、提货的日期为准正确答案:第14题,FIDIC合同条件的应用通常采用下面哪些方法：A、国际金融组织贷款的一些国际项目直接采用B、合同管理中对比分析使用C、在合同谈判中使用D、部分选择使用正确答案:第15题,FIDIC合同指定的雇主是指：A、合同当事人的受让人B、合同当事人的合法继承人C、工程师D、合同当事人正确答案:第16题,国际工程的特点是:A、合同主体的国际性B、货币和支付方式的多样性C、国际政治、经济影响因素的权重明显增大D、规范标准庞杂,差异较大正确答案:第17题,承包人风险管理的任务主要有如下哪几方面：A、在合同签订前对风险作全面分析和预测B、对风险进行有效的决策和计划C、在合同实施中对可能发生,或已经发生的风险进行有效的控制D、避免风险正确答案:第18题,根据FIDIC监理合同下列说法正确的有：A、发包人财产保险由发包人负担B、发生争端主张以仲裁为解决争端的最终方式C、监理单位有权转包或分包合同D、监理单位提供附件中的设备和设施应由发包人免费提供正确答案:第19题,下面表述正确的有：A、合同控制是动态的B、质量控制、进度控制、成本控制是合同控制的保证C、合同目标本身是不变化的D、成本、质量、工期是由合同定义的三大目标正确答案:第20题,下列建设项目必须进行招标的是A、大型基础设施项目B、全部使用国有资金投资的项目C、部分使用国有资金投资的项目D、使用外国政府贷款项目正确答案:第21题,如果发包人授权，当发包人和任何第三方签订的合同条款需要时，监理单位可在发包任何第三方之间以仲裁人的身份公正地行使自己的处理权。
东财《工程合同管理》在线作业三答卷
东财《工程合同管理》在线作业三答卷东财《工程合同管理》在线作业三-0019试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明，如果合同文件存在歧义或不一致，根据《建设工程设计合同（示范文本）》（GF-2000-0210)规定的优先次序为：A.合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书B.中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书C.合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书D.发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书答案:C2.某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。
A.承包商在要约中确定了承诺期限B.建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C.建材供应商收到通知时承诺已经发出D.承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复答案:B3.下面对于DRB方式表述正确的有:A.具有强制力B.花费相对较少C.对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D.属于最终裁决答案:B4.项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标A.200万B.2000万C.3000万D.100万答案:C5.下面评标委员会成员中符合条件的是：A.甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C.丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称D.丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人答案:C6.下列承包人不承担风险的是：A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总承包合同答案:B7.仲裁与诉讼的不同之处：A.自愿B.具有法律约束力C.保密性程度高D.可强制执行答案:C8.我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案4
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是：()。
A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人不履行债务时，第三人应向债权人承担违约责任2.甲公司向乙公司发出要约并提醒乙公司不能对要约做实质性变更，乙公司不知道什么是“实质性变更”，请你帮助乙公司指出下列选项中属于“实质性变更”的是()。
A.合同的价款B.合同的质量C.合同的履行地点D.争议的解决方法E.合同中的说明性条款3.下列情况投标文件作废的有：()。
A、投标文件未经密封B、无投标人公章C、无相应资格的注册建筑师签字D、注册建筑师非投标单位聘请4.工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少?()A、10%B、20%C、30%D、40%5.下列哪几项可以构成索赔的依据?()A、合同文件B、图纸修改指令C、施工进度计划和实际施工进度记录D、订立合同所依据的法律法规和标准规范6.施工投标文件的内容不应包括()。
A.投标书B.投标保证金C.法人资格证明书D.履约保函7.下面行为中，没有违反《招标投标法》的是()。
A.评标委员会按照报价的大小排序，将报价最小的投标人确定为排名第一的中标候选人B.中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同C.招标人在确定中标人第11天后，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告D.招标人仅仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人8.下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有：()。
A、执行国家规定的建设工程勘察、设计程序B、应当签订建设工程勘察、设计合同C、执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定D、必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务9.下面属于承包人违约的有()。
东财《工程合同管理》在线作业三-0017
东财《工程合同管理》在线作业三-0017
工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：
A:10%
B:20%
C:30%
D:40%
答案：A
仲裁与诉讼的不同之处：
A:自愿
B:具有法律约束力
C:保密性程度高
D:可强制执行
答案：C
下列哪一个不是承包人应承担的义务：
A:完成满足发包人要求的工程以及相关的工作
B:提供履约担保
C:申请有关许可、执照和批准
D:负责工程的协调与组织实施
答案：C
在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人
A:3
B:5
C:7
D:9
答案：C
工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
A:省级
B:市级
C:县级
D:乡级
答案：C。
2019秋东财《工程合同管理》在线作业三-1
【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明，如果合同文件存在歧义或不一致，根据《建设工程设计合同（示范文本）》（GF-2000-0210)规定的优先次序为：A、合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书B、中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书C、合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书D、发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书正确答案:第2题,某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。
A、承包商在要约中确定了承诺期限B、建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C、建材供应商收到通知时承诺已经发出D、承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复正确答案:第3题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第4题,项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标A、200万B、2000万C、3000万D、100万正确答案:第5题,下面评标委员会成员中符合条件的是：A、甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称D、丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人正确答案:第6题,下列承包人不承担风险的是：A、固定总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同D、总承包合同正确答案:第7题,仲裁与诉讼的不同之处：A、自愿B、具有法律约束力C、保密性程度高D、可强制执行正确答案:第8题,我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
A、3个月内B、4个月内C、6个月内D、5个月内正确答案:第9题,国际工程项目管理的核心是:A、进度管理B、成本管理C、质量管理D、合同管理正确答案:第10题,发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的———A、20%-30%B、10%-30%C、20%-25%D、30%-50%正确答案:第11题,制定《协议书》的目的有：A、确定双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了B、确认合同文件的组成部分,有利于合同双方正确理解并全面履行合同C、确定合同主体双方并签字盖章,约定合同生效D、合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识正确答案:第12题,施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。
东财0810考试批次《工程合同管理》课程模拟题
《工程合同管理》模拟题一一. 单选题（下列每题旳备选答案中, 只有一种符合题意旳对旳答案, 多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题, 每题1分, 共20分）1.某承包商于3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约, 该租赁公司于3月8日发出承诺, 承包商于3月10日收到承诺, 3月12日双方签订合同, 则承诺旳生效时间是（）。
A.3月4日B.3月8日C.3月10日D.3月12日2.某施工合同中商定了承包商先履行义务, 业主后履行义务, 则（）。
A.不管什么状况发生, 承包商都要先履行义务, 否则就要承当违约责任B.如果承包商有确切证据证明业主不能支付工程款, 就可以中断履行合同C.不管什么状况发生, 承包商都要先履行义务, 否则就要缔约过错责任D.如果业主经营业绩不好, 则承包商可以中断履行合同3.FIDIC施工合同条件中设立旳合同争端裁决委员会，在解决业主与承包商合同争议时，相称于我国法律规定解决合同争议方式中旳( )。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼4.某建筑材料供应商隐瞒实情将不合格旳建筑材料发售给了某建设单位, 则该建筑材料供应商违背了合同旳（）。
A.公平原则B.自愿原则C.合法原则D.诚实信用原则A. 5.下列哪一种不是承包人应承当旳义务( )B.完毕满足发包人规定旳工程以及有关旳工作；C.提供履约担保；D.申请有关许可、执照和批准；E.负责工程旳协调与组织实行6.甲乙双方签订一特种建材买卖合同, 商定执行政府指引价, 于6月1日前交付完毕, 6月1日旳政府指引价是2500元/吨, 但甲方直至8月1日才交货, 此时旳政府指引价是2800元/吨。
结算时应按照（）计算。
A. 2500元/吨B. 2650元/吨C. 2800元/吨D. 2200元/吨7.张某是某公司旳销售人员，随身携带盖有该公司公章旳空白合同书，便于对外签约。
后张某因收取回扣被公司除名，但空白合同书未被该公司收回。
张某以此合同书与别人签订购销合同，该购销合同旳性质应如何认定？（）A. 不成立B. 无效C. 可撤销D. 成立并生效8.下列说法对旳旳有( )A.《监理工程师资格证书》终身有效；B.《监理工程师岗位证书》终身有效；C.已注册旳监理工程师才有资格以个人名义承办工程建设监理义务；D. 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册9.某承包商与甲铝材厂签订了一种屋面铝板供货合同，并且预交了铝板货款，后来通过各方批准，改由乙铝材厂替代甲供货，但是，乙铝材厂供货质量有瑕疵，则下面说法对旳旳是（）。
东财《工程项目管理》单元作业三答案
答案:BCDE
21.工程项目管理与施工项目管理相比有许多不同点：实施的主体不同、目的不同、（）。
A.贷款不同
B.选址不同
C.内容不同
D.范围不同
答案:CD
22.工程设计的三大控制是：
A.质量控制
B.进度控制
C.投资控制
D.目标控制
E.环境控制
答案:ABC
23.机会研究又分____
A.一般机会研究
A.召开招投标会议,组织投标单位参加现场勘探
B.协助建设单位组织开标,提出评标意见
C.建设单位发出中标通知书
D.协助建设单位与中标单位签订施工合同
答案:ABCD
10.投标人应建立一个精干高效的投标工作机构，所以投标工作一般由下列（）几类人才组成
A.经营管理类人才
B.施工类人才
C.技术类人才
D.商务金融类人才
答案:ABC
13.总分包方式的主要特点有：
A.对发包方来说,合同结构简单
B.对承包方来说,施工的责任大,风险大
C.有利于以总承包单位为核心,从工程特点出发经行施工作业队伍的优选和组合
D.有利于发包方控制工程造价
E.有利于指挥调度
答案:ABCD
14.构成事业部的三个基本要素是（）
A.相对独立的自主权
B.相对独立的利益
A.检查工程使用的材料、构配件的质量,检查安全防护措施
B.主持协商工程设计变更
C.检查工程进度和施工质量,验收部分分项工程,签署工程付款凭证
D.监督整理合同文件和技术档案资料
E.组织设计单位和施工单位进行竣工验收,提出竣工验收报告
F.审查工程结算
答案:ABCDEF
1பைடு நூலகம்.决策的一般程序是1.提出问题2.确定目标3.搜集加工整理信息4.拟定多种备选方案还有____
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东财《工程合同管理》在线作业三-0024
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共10 道试题,共40 分)
1.某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。
该承诺何时生效（）。
A.5月1日
B.5月8日
C.5月9日
D.5月10日
标准答案:A
2.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示员要约中的价格作废，现改为3500元/吨，其他条件不变。
普通信件于2月8日到达，快件于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘记把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
请问，甲乙公司之间的合同是否成立，为什么？（）
A.合同未成立，原要约被撤销
B.合同未成立，原要约被新要约撤回
C.合同成立，快件的意思表示未生效
D.合同成立，要约与承诺取得了一致
标准答案:B
3.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少-----日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A.10
B.15
C.20
D.30
标准答案:B
4.当债权人提出支付令申请时，人民法院应在---日通知债权人是否受理。
A.3
B.5
C.7
D.9
标准答案:B
5.工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
标准答案:A。