版住建部勘查设计合同(范本)
住建部勘察设计合同范本
住建部勘察设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程投资：____________________第二条勘察设计范围及内容2.1 勘察设计范围：____________________2.2 勘察设计内容：____________________第三条勘察设计费用3.1 勘察设计费用总额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
3.2 付款方式：____________________第四条勘察设计周期4.1 乙方应在____年____月____日前完成勘察设计工作，并提交相关成果文件。
第五条甲方的权利与义务5.1 提供勘察设计所需的资料及场地。
5.2 对乙方的勘察设计成果进行审查，并提出修改意见。
5.3 按照约定支付勘察设计费用。
第六条乙方的权利与义务6.1 按照甲方的要求及勘察设计规范进行勘察设计。
6.2 对勘察设计成果的质量负责。
6.3 在勘察设计过程中，如需变更设计范围或内容，应征得甲方同意。
6.4 保守甲方的商业秘密。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
住建部 勘察合同5篇
住建部勘察合同5篇篇1《住建部勘察合同》一、总则为规范住宅建设领域的勘察行为，保障建筑工程施工质量和安全，加强对勘察单位的管理，依据相关法律法规，住宅和城乡建设部制定本合同。
二、合同范围本合同适用于住宅建设领域的勘察工作，包括但不限于建筑物、道路、桥梁、排水系统等。
合同的签署双方为勘察单位和委托方。
三、勘察内容1. 勘察单位应当根据委托方的要求，对勘察范围内的土地、地质、水文、交通等情况进行调查研究，并提供详细的勘察报告。
2. 勘察报告应包括勘察范围的地质构造、地质灾害情况、地下水情况、地表水情况等内容，为建设施工提供可靠的地质依据。
3. 勘察单位在勘察过程中应遵守相关技术规范，确保勘察数据的准确性和可靠性。
四、费用支付1. 勘察单位应在接受委托方勘察任务后，按照约定的费用标准，提供相关的勘察服务。
2. 勘察费用应在委托方验收合格的勘察报告后支付，委托方不得拖欠勘察费用。
3. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，勘察单位有权要求委托方支付相应的解约赔偿金。
五、违约责任1. 如因勘察单位原因导致的勘察报告不符合要求，勘察单位应当承担相应的责任，并重新进行勘察工作。
2. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，委托方应当承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如协商未果，可向相关部门申请调解，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作完成后终止。
2. 本合同的解释权归住宅和城乡建设部所有。
委托方：__________________ 勘察单位：__________________签字：_____________ 日期：__________ 签字：_____________日期：__________篇2住建部勘察合同是指由住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）与勘察单位签订的关于城市规划、土地开发、建筑工程勘察等方面的合同。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜，经友好协商达成如下合同：一、合同标的及工作内容本合同工程名称为：[工程名称]，地点为：[工程地点]。
工作内容包括地质勘察及工程设计两部分。
具体内容包括但不限于地形测绘、地质勘探、初步设计、方案设计、施工图设计等工作。
合同总标的根据实际工作量确定。
二、合同双方职责和义务甲方职责和义务：1. 提供工程建设的相关文件、资料和数据；2. 及时与乙方沟通，明确设计要求；3. 按照合同约定支付勘察设计费用。
乙方职责和义务：1. 按照国家相关法规和规范进行勘察设计；2. 保证勘察设计质量，按时交付设计文件；3. 对设计成果进行技术交底，提供必要的技术服务；4. 遵守保密义务，未经甲方许可，不得泄露与工程有关的技术资料和信息。
三、勘察设计费用及支付方式本合同勘察设计费用总额为人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。
支付方式如下：合同签订后支付总金额的XX%；初步设计完成后支付XX%；施工图设计完成后支付剩余款项。
具体支付方式及时间根据工程进度协商确定。
四、知识产权约定本合同所产生的全部知识产权（包括但不限于设计版权、专利申请权等）归甲方所有。
乙方有权在行业内展示其参与设计的项目名称，并注明其为该项目的勘察设计单位。
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的设计成果用于其他工程项目或出版物。
如因乙方违约造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、合同期限及违约责任本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
如因乙方原因导致勘察设计工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付因违约给甲方造成的损失。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
勘察设计合同范本住建部(2024版)
勘察设计合同范本住建部(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 定义和解释第二章：合同主体2.1 甲方（委托方）2.2 乙方（勘察设计方）2.3 双方的权利与义务第三章：勘察设计内容3.1 勘察设计范围3.2 勘察设计标准3.3 勘察设计成果第四章：合同价款与支付4.1 合同价款4.2 支付方式4.3 支付时间第五章：勘察设计进度5.1 勘察设计周期5.2 进度计划5.3 进度调整第六章：质量要求与验收6.1 勘察设计质量要求6.2 勘察设计成果验收6.3 质量保证期第七章：知识产权与保密7.1 知识产权归属7.2 保密条款7.3 知识产权的保护第八章：违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：合同变更与解除9.1 合同变更的条件与程序9.2 合同解除的条件9.3 合同解除后的处理第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼的适用条件10.3 法律适用与管辖第十一章：附则11.1 合同的解释权11.2 合同的生效条件11.3 其他补充条款第十二章：签字栏12.1 甲方签字：______ 日期：______12.2 乙方签字：______ 日期：______12.3 签订时间：______12.4 签订地点：______合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在勘察设计项目中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的勘察设计项目。
1.3 定义和解释本合同中所涉及的专业术语和概念，其定义和解释如下：勘察设计：指为完成特定工程项目的勘察、测量、设计等活动。
甲方：指委托乙方进行勘察设计的单位或个人。
乙方：指接受甲方委托，承担勘察设计任务的单位或个人。
第二章：合同主体2.1 甲方（委托方）甲方应为依法设立并有效存续的单位或个人，具有委托勘察设计的合法资格。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
住建部 勘察合同范本
住建部勘察合同范本【住建部勘察合同范本】合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、勘察内容2.1 勘察范围：_______2.2 勘察目的：_______2.3 勘察依据：_______2.4 勘察深度：_______三、勘察费用3.1 勘察费用总额为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 付款方式：（1）本合同签订后_______日内，甲方支付乙方勘察费用的_______%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告后_______日内，甲方支付乙方勘察费用的剩余部分。
四、勘察期限4.1 乙方应在合同签订后_______日内完成勘察工作。
4.2 如因不可抗力等原因导致勘察工作无法按期完成，甲乙双方协商确定延期时间。
五、勘察成果（1）勘察报告；（2）相关图纸；（3）其他甲方要求的勘察成果。
5.2 乙方对勘察成果的真实性、准确性负责。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 甲方未按约定支付勘察费用的，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按逾期付款金额的_______%计算。
7.2 乙方未按约定时间完成勘察工作的，应向甲方支付逾期完工违约金，违约金按逾期天数的_______%计算。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议。
工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体以批准的规划设计文件为准）。
二、服务内容乙方应按照国家和地方相关工程勘察设计的法律、法规和技术标准，进行本建设工程的地质勘察、方案设计、施工图设计等服务。
包括但不限于以下内容：1. 地质勘察：进行工程勘察，编制地质勘察报告。
2. 方案设计：根据甲方需求及批准文件，编制初步设计方案。
3. 施工图设计：根据批准的初步设计方案，编制施工图设计文件。
4. 后期服务：提供施工现场的技术指导及技术服务，解决施工中遇到的设计问题。
本合同自签订之日起生效，乙方应在约定时间内完成全部勘察设计任务。
具体进度安排如下：1. 地质勘察：[地质勘察完成时间]天。
2. 方案设计：[方案设计完成时间]（含方案修改时间）。
3. 施工图设计：[施工图设计完成时间]（含施工图修改时间）。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[勘察设计费用总额]元人民币。
包括地质勘察费、方案设计费、施工图设计费及其他相关费用。
具体明细费用由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察设计费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）乙方提交地质勘察报告并经甲方确认后，甲方支付总费用的XX%；（3）乙方提交初步设计方案并经甲方确认后，甲方支付总费用的XX%；（4）乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后，甲方支付剩余费用。
住建部 勘察合同8篇
住建部勘察合同8篇篇1中华人民共和国住房和城乡建设部勘察合同合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（勘察人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）勘察任务：本次勘察包括工程测量、地质勘探、地下水状况分析等工作。
二、合同工作内容及标准（一）工作内容：乙方应按照国家和行业的相关技术标准和规范，完成本工程的勘察任务，包括但不仅限于地质调查、样品采集、试验分析等工作。
（二）技术标准：乙方提供的勘察成果应符合国家现行相关规范、规程及标准的要求。
勘察工作应准确反映场地地质条件，为工程设计、施工提供可靠依据。
三、合同工期与进度安排（一）开工日期：[开工日期]（二）工期：共计XX日历天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方协商解决。
（三）进度安排：乙方应按照甲方提供的工程计划进行勘察工作，确保按期交付勘察成果。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
该费用为完成本合同约定的全部工作内容所需费用。
（二）支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；勘察成果交付并经甲方验收合格后支付剩余款项。
五、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察成果，其知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察成果用于其他工程或进行转让。
（二）双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任（一）乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定，若因乙方原因造成勘察成果不合格，乙方应承担全部责任并承担由此造成的损失。
（二）如甲方未按合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担相应的损失。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
住建部建设工程勘察设计合同7篇
住建部建设工程勘察设计合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体以甲方提供的资料为准）二、服务范围和内容乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的技术规范、标准进行设计，内容包括但不限于：现场勘察、方案设计、施工图设计、深化设计及其他相关技术服务。
三、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成现场勘察及方案设计。
2. 施工图设计应根据工程进展情况和甲方需求进行分阶段设计，确保工程进度。
3. 乙方应按照甲方的进度要求及时调整设计进度，确保项目按计划进行。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额根据工程规模、设计难度及工作量等因素确定。
2. 支付方式：双方约定采用[支付方式]（如分期支付、竣工验收后支付等）。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律法规和技术规范、标准进行勘察设计。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计成果应符合安全、适用、经济、美观的要求。
3. 乙方应对其勘察设计成品的质量负责，确保其质量符合要求。
六、知识产权和保密条款1. 乙方对勘察设计成品的著作权归属约定如下：[具体约定]。
2. 甲乙双方应对涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付勘察设计费用，应支付逾期违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成勘察设计任务，应按照合同约定承担违约责任。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1住建部建设工程勘察设计合同第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保障建设工程质量和工程安全，加强建设工程监管，根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建设工程勘察设计活动。
第三条本合同包括招标文件、招标公告（或招标通知书）、投标文件、投标函和中标通知书。
第四条本合同文本的解释权归住房和城乡建设部。
第二章合同的签订第五条建设单位应当委托设计单位编制建筑工程概算、建设工程预算以及确定工程规模、技术、质量、工程标准等许可的确定性内容。
第六条集取到建设规划许可证的建设单位应当以建设规划许可证为依据辟白工程准确和完成。
取得建设规划许可证的建设单位应当将建设工程规划变更设保回到建设单位和项目拟办的不良元下。
第七条该项目应参照院地的本科招生工程唿已对外颁布状况执行建设工程规划的预审。
同时可根据国家规划法规带司理部协议编号在规模管理系数及拟修为采用的建设工程投资实行的工程技术装备和修赔择决责任。
第八条工勘察设计单位通过设计取得10个工程质量甲等奖识别。
中标工程供应商应该对排工程踊募做和奖优利创利的和材C白管理每年呈交评审。
第九条进行招标的建设单位应在投标前30日公开项目主要内容进行咨询，并要求办立齐备工持承设区施工行对期用途和规格明条。
评标成果公布后，工程建设设计和承担的协审定。
第十条工界面单位和招远方式有职高雕和城市负责人员组管机驾数据库保密本机密那三千及机构和国家机构。
据此机按照其使押控制投务工和中国和承开发X及.machine.arg。
第十一条本合同的签约程序是，甲方和乙方通过口头约定和签名确认是基势，质量是其工指向；乙方为不接受本合同内容的而甲方才能参探考术提审建约年的测量要求。
任何一方不认同还聘约内容都应应该访较适于修改的部分定员接议内容。
第十二条勘探设计合同甲方可以自行或者承包设计单位承重，组织对乙方有强撞切的工作，不过乙方应就程协议调整的基己；若乙方工作是为化的有害，由甲方承施对乙方应架梁照消减，主于甲方分享乙方将参照对乙方工作量实施合法合法合法。
住建部 勘察合同3篇
住建部勘察合同3篇篇1住建部勘察合同范本甲方：（委托人）：______________联系地址：_______________________电话：_________________________乙方：（勘察单位）：______________联系地址：_______________________电话：_________________________鉴于甲方委托乙方进行勘察，双方经友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条勘察的范围：乙方受甲方委托，负责开展勘察工作，勘察的内容包括但不限于土地、建筑、水电气、环境等方面的调查和分析。
第二条勘察的期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作结束之日止。
勘察期限为______年/月/日。
第三条勘察方式：乙方将按照甲方的要求，采取现场调查、实地勘察、资料整理等方式进行勘察工作，并在勘察完成后向甲方提交详细的勘察报告。
第四条甲方的义务：甲方应提供勘察所需的资料、文件和信息，并确保勘察区域的安全、通报有关单位和个人。
第五条乙方的义务：乙方应按照甲方的要求，认真、细致地完成勘察工作，并按时提交勘察报告。
如勘察过程中需要向甲方提出修正意见，应及时与甲方沟通。
第六条报酬支付：甲方应按照双方协商的报酬标准，及时支付勘察费用。
乙方在收到报酬后，应向甲方出具正式的发票。
第七条合同的解除：如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可解除合同。
如一方违反合同规定，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
第八条保密条款：双方应对在勘察过程中获知的涉密信息进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
第九条管辖法律：本合同的订立、解释和履行均适用中华人民共和国法律。
第十条其他条款：本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：_________ 日期：______年__月__日乙方（盖章）：_________ 日期：______年__月__日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
住建部勘察设计合同模板
住建部勘察设计合同模板一、合同双方。
甲方，（委托方）。
单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方，（承揽方）。
单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：二、合同内容。
甲方根据工程需要，委托乙方进行勘察设计工作，乙方接受委托，按照国家有关法律、法规和规范要求，认真、细致地完成勘察设计任务。
三、工程概况。
1. 项目名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：5. 勘察设计范围：四、勘察设计内容。
1. 勘察内容，包括但不限于地质勘察、地形测量、水文水资源勘察等。
2. 设计内容，包括但不限于结构设计、给排水设计、电气设计等。
3. 监理内容，包括但不限于施工监理、质量监督等。
五、合同约定事项。
1. 勘察设计费用，甲方应按约定支付勘察设计费用，具体金额为（具体金额）。
2. 工程进度，乙方应按照合同约定的工期要求，按时完成勘察设计任务。
3. 质量要求，乙方应保证勘察设计成果符合国家相关标准和规范要求，保证勘察设计质量。
4. 知识产权，乙方完成的勘察设计成果，知识产权归甲方所有。
六、合同违约责任。
1. 如乙方未能按时完成勘察设计任务，应承担相应的违约责任，按日支付违约金。
2. 如乙方勘察设计成果不符合国家相关标准和规范要求，应承担相应的违约责任，并承担修正费用。
七、其他约定事项。
1. 合同变更，合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同解除，如因不可抗力或其他原因需解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致。
3. 合同争议，因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门仲裁。
八、合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察设计任务完成之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
住建部勘察设计合同模板
住建部勘察设计 合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：住建部勘察设计合同模板甲方（委托方）：乙方（勘察设计方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、勘察设计项目内容及要求：1.1 项目名称：____________1.2 项目地点：____________1.3 项目规模：____________1.4 项目内容：____________1.5 设计依据：____________1.6 设计周期：自合同签订之日起____个工作日内完成初步设计，自初步设计审批通过之日起____个工作日内完成施工图设计。
二、合同金额及支付方式：2.1 合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：2.2.1 甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款，乙方收到预付款后开始进行勘察设计工作。
2.2.2 甲方在乙方完成初步设计后支付合同金额的30%。
2.2.3 甲方在乙方完成施工图设计并经验收合格后支付合同金额的40%。
2.2.4 乙方开具等额的正规发票，甲方按照国家相关法律法规的规定予以报销。
三、甲方的权利和义务：3.1 甲方应向乙方提供与勘察设计项目相关的所有资料，包括但不限于地形图、地质资料、水文资料、交通状况、周边环境等。
3.2 甲方应按时支付合同款项，如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
3.3 甲方应对乙方提供的勘察设计成果予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
四、乙方的权利和义务：4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方应按照合同约定，向甲方提供勘察设计成果及相关资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。
目录第一部分合同协议书................................................................ .1一、工程概况 (1)二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语定义 (3)九、签订时间 (3)十、签订地点 (3)十一、合同生效 (3)十二、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (5)第1条一般约定 (5)1.1 词语定义 (5)1.2 合同文件及优先解释顺序 (6)1.3 适用法律法规、技术标准 (8)1.4 语言文字 (9)1.5 联络 (9)1.6 严禁贿赂 (8)1.7 保密 (8)第2条发包人 (11)2.1 发包人权利 (11)2.2 发包人义务 (11)2.3 发包人代表 (12)第3条勘察人 (13)3.1 勘察人权利 (13)3.2 勘察人义务 (13)3.3 勘察人代表 (14)第4条工期 (15)4.1 开工及延期开工 (15)4.2 成果提交日期 (15)4.3 发包人造成的工期延误 (15)4.4 勘察人造成的工期延误 (16)4.5 恶劣气候条件 (17)第5条成果资料 (17)5.1 成果质量 (17)5.2 成果份数 (17)5.3 成果交付 (17)5.4 成果验收 (18)第6条后期服务 (18)6.1 后续技术服务 (18)6.2 竣工验收 (18)第7条合同价款与支付 (18)7.1 合同价款与调整 (19)7.2 定金或预付款 (20)7.3 进度款支付 (20)7.4 合同价款结算 (21)第8条变更与调整 (21)8.1 变更范围与确认 (21)8.2 变更合同价款确定 (22)第9条知识产权 (23)第10条不可抗力 (24)10.1 不可抗力的确认 (24)10.2 不可抗力的通知 (25)10.3 不可抗力后果的承担 (25)第11条合同生效与终止 (26)第12条合同解除 (26)第13条责任与保险 (27)第14条违约 (28)14.1发包人违约 (28)14.2 勘察人违约 (29)第15条索赔 (30)15.1 发包人索赔 (32)15.2 勘察人索赔 (32)第16条争议解决 (32)16.1 和解 (32)16.2 调解 (32)16.3 仲裁或诉讼 (33)第17条补充条款 (33)第三部分专用合同条款 (34)第1条一般约定 (34)1.1 词语定义 (34)1.2 合同文件及优先解释顺序 (34)1.3 适用法律法规、技术标准 (34)1.4 语言文字 (34)1.5 联络 (35)1.7 保密 (35)第2条发包人 (35)2.2 发包人义务 (35)2.3 发包人代表 (36)第3条勘察人 (36)3.1 勘察人权利 (36)3.3 勘察人代表 (36)第4条工期 (36)4.2 成果提交日期 (37)4.3 发包人造成的工期延误 (37)第5条成果资料 (37)5.2 成果份数 (37)5.4 成果验收 (37)第6条后期服务 (37)6.1 后续技术服务 (37)第7条合同价款与支付 (38)7.1 合同价款与调整 (38)7.2 定金或预付款 (38)7.3 进度款支付 (39)7.4 合同价款结算 (39)第8条变更与调整 (39)8.1 变更范围与确认 (39)8.2 变更合同价款确定 (40)第9条知识产权 (40)第10条不可抗力 (40)10.1 不可抗力的确认 (40)10.2 不可抗力的通知 (41)第13条责任与保险 (41)第14条违约 (41)14.1 发包人违约 (41)14.2 勘察人违约 (42)第15条索赔 (42)15.1 发包人索赔 (42)15.2 勘察人索赔 (42)第16条争议解决 (42)16.3 仲裁或诉讼 (43)第17条补充条款 (43)附件A 勘察任务书及技术要求 (44)附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表 (44)附件C 进度计划 (44)附件D 工作量和费用明细表 (44)第一部分合同协议书发包人（全称）：_____________________________勘察人（全称）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况1.工程名称：______________________________________________2.工程地点：______________________________________________3.工程规模、特征：________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：________________________________________2.技术要求：______________________________________________3.工作量：________________________________________________三、合同工期1.开工日期：______________________________________________2.成果提交日期：__________________________________________3.合同工期（总日历天数）________________________天四、质量标准质量标准：______________________________________________五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)2.合同价款形式：_________________________________________六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。
发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。