工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表【协议名称】建设工程施工合同合同交底记录表【协议编号】[编号]【协议类型】合同交底记录表【生效日期】[日期]【协议参与方】甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]【协议背景】为确保建设工程施工合同的顺利进行，明确双方责任与权益，特制定本《建设工程施工合同合同交底记录表》（以下简称“本记录表”）。
【协议内容】1. 交底事项：1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 施工范围：[施工范围]1.5 工期要求：[工期要求]2. 交底时间及地点：2.1 交底时间：[交底时间]2.2 交底地点：[交底地点]3. 交底人员：3.1 甲方交底人员：[甲方交底人员姓名、职务]3.2 乙方交底人员：[乙方交底人员姓名、职务]4. 交底内容：4.1 甲方交底内容：[详细描述甲方交底内容，包括但不限于技术要求、施工方法、质量标准等]4.2 乙方交底内容：[详细描述乙方交底内容，包括但不限于施工计划、施工组织、安全措施等]5. 交底要求：5.1 甲方交底要求：[详细描述甲方交底要求，包括但不限于交底材料、交底时间、交底方式等]5.2 乙方交底要求：[详细描述乙方交底要求，包括但不限于交底材料、交底时间、交底方式等]6. 交底确认：6.1 甲方确认：甲方已对乙方进行了交底，并确认乙方已完全理解并接受了交底内容和要求。
6.2 乙方确认：乙方已接受甲方的交底，并确认已完全理解交底内容和要求。
【协议生效】本记录表经甲、乙双方签字盖章后生效，并作为建设工程施工合同的附件之一。
【协议变更】任何对本记录表的修改或变更，应经甲、乙双方书面协商一致，并以书面形式进行补充协议。
【协议解除】1. 本记录表在合同履行完毕后自动解除。
2. 若甲、乙任何一方违反本记录表约定，对方有权解除本记录表并要求追究违约责任。
【协议争议解决】因本记录表引起的或与本记录表有关的任何争议，应由双方友好协商解决。
工程施工合同合同交底记录表(可编辑).doc
工程施工合同合同交底记录表(可编辑) 精选资料建设工程施工合同合同交底记录表工程名称：郫县西部新城（弗莱明戈）一期E区号楼工程合同交底时间合同交底地点郫县西部新城（弗莱明戈）一期E区号楼工程会议室施工合同文件主要内容工程概况工程名称郫县西部新城（弗莱明戈）一期E区号楼工程工程地点郫县建筑面积m工程工期工程总工期为个日历天工期的延误由于甲方设计的施工图提供不及时、甲方供应材料设备不及时、重大设计变更（如结构体系变更、容积率大幅增大）等影响工程进度发生上述情况的天内乙方就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后天内予以确认或提出处理意见。
乙方逾期不提出报告则视乙方同意上述变更不影响工期。
工程质量合格必须确保本工程获得成都市“标准化文明工地”奖。
安全文明施工本工程现场安全管理授权监理负责承包人必须服从监理的管理认真完成监理所发出的指令。
现场安全按照《国家及地方施工安全检查评分标准》和发包人、监理的管理要求及有关建筑施工安全技术规范和《建筑施工安全检查标准》JGJ实施。
承包人所有进入现场的人员应严格遵守各项安全管理规定。
否则将导致不同额度的罚款罚款可从施工单位任何工程进度款项中扣除。
现场文明施工按照《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）》的要求实施。
每月由监理单位定期组织对承包人进行质量、安全、环境等综合评比（详见《综合评比管理办法》）。
承包方使用塔吊应按发包人要求编号挂牌塔吊颜色统一为黄色。
同时塔吊均应悬挂符合发包方要求的“龙湖地产”及楼盘名称标牌以及其他满足发包方营销要求的广告。
承包方使用塔吊、施工电梯等主要施工设备进场前必须统一涂刷黄色油漆。
现场各单位佩带安全帽颜色做统一要求：）发包方及来宾安全帽颜色为红色）监理安全帽颜色为黄色）承包方管理人员安全帽颜色为蓝色）现场施工人员安全帽颜色为白色。
对进入施工现场的管理及施工人员均要求佩戴附有照片的工作挂牌对进入工地的操作工人要求佩戴甲方要求的格式工作牌（乙方须有对工作牌的相关管理制度报甲方及监理审批）。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、项目基本信息1. 项目名称：2. 建设单位：3. 施工单位：4. 合同编号：5. 合同签订日期：6. 施工合同金额：7. 项目工期：8. 项目地址：二、合同交底内容1. 建设工程概况：描述项目的规模、性质、用途、建设标准等基本情况。
2. 工程范围：详细列出本合同约定的工程范围，包括主体工程、附属工程、临时设施等。
3. 施工方法与工艺：说明施工单位将采用的施工方法和工艺，包括施工工序、施工顺序、施工设备、施工工艺等。
4. 施工进度计划：提供施工单位的施工进度计划，包括各工程节点、关键工序、竣工日期等。
5. 质量要求：详细列出项目的质量要求，包括材料规格、施工工艺、验收标准等。
6. 安全生产：强调安全生产的重要性，列出施工单位必须遵守的安全规范和措施。
7. 环境保护：强调环境保护的重要性，列出施工单位必须遵守的环境保护规范和措施。
8. 管理要求：列出建设单位对施工单位的管理要求，包括施工现场管理、施工人员管理、质量管理等。
9. 合同支付方式：说明建设单位对施工单位的支付方式和支付节点。
10. 合同变更：说明合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批流程等。
11. 合同解除：说明合同解除的条件和程序，包括违约责任、解除通知等。
12. 其他事项：列出其他需要交底的事项，如合同争议解决方式、合同附件等。
三、签字确认建设单位代表（签字）：日期：施工单位代表（签字）：日期：以上内容为建设工程施工合同合同交底记录表，经建设单位和施工单位代表确认无误后生效。
备注：本协议为参考范本，具体内容根据实际情况进行调整和修改。
建设工程施工合同合同交底记录表2
建设工程施工合同合同交底记录表工程名称：英祥钢材市场项目合同交底时间2014 年元月 12 日合同交底地点公司办公室施工合同文件主要内容工程名称英祥钢材市场二期项目工程地点自贡市舒平镇金鱼村建筑面积40000m2工程工期2014 年3 月20日至 2015年 8月 20日工程质量合格1.本工程现场安全管理授权监理负责，承包人必须服从监理的管理，认真完成监理所发出的指令。
2.现场安全按照《国家及地方施工安全检查评分标准》和发包人、监理的管理要求及有关建筑施工安全技术规范和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 实施。
承包人所有进入现场的人员应严格遵守各项安全管理规定。
否则将导致不同额度的罚款，罚款可从施工单位任何工程进度款项中扣除。
工程概况安全文明施工3.现场文明施工按照《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）》的要求实施。
4.每月由监理单位定期组织对承包人进行质量、安全、环境等综合评比（详见《综合评比管理办法》）。
5.承包方使用塔吊应按发包人要求编号挂牌，塔吊颜色统一为黄色。
同时，塔吊均应悬挂符合发包方要求的“龙湖地产”及楼盘名称标牌以及其他满足发包方营销要求的广告。
6.承包方使用塔吊、施工电梯等主要施工设备，进场前必须统一涂刷黄色油漆。
7.对进入施工现场的管理及施工人员均要求佩戴附有照片的工作挂牌，对进入工地的操作工人要求佩戴甲方要求的格式工作牌（乙方须有对工作牌的相关管理制度，报甲方及监理审批）。
8.承包方须对入口大门进行严格管理（须制定相应的大门管理制度，报甲方及监理审批），确保非工地工作人员（包括客户、新闻媒体等）不进入施工现场内（甲方同意的人员除外），否则发生的一切责任和后果由承包方负责。
9.施工大门须按成都市建委颁发的安全文明施工相关管理要求和甲方要求进行统一装饰。
施工运输通道必须全部硬化 .10.施工场地内严禁积水，各种加工用房必须规范、安全和美观。
11.不允许非工地工作人员在现场照相或摄像。
工程合同交底记录模板
工程合同交底记录模板甲方（业主）名称：4. 乙方（承包方）名称：5. 工程地点：6. 合同签订日期：7. 工程开工日期：8. 工程竣工日期：9. 交底记录日期：二、合同主要内容1. 工程范围：- 工程规模及主要内容- 各专业工程划分- 工程量清单2. 合同金额：- 合同总价- 各分部分项工程费用明细- 预备费用及风险费用3. 工程质量要求：- 质量标准- 质量保证措施- 质量检验与验收程序4. 工程进度要求：- 施工进度计划- 阶段性进度目标- 进度控制与调整机制5. 安全生产要求：- 安全生产责任制- 安全施工措施- 应急预案及事故处理6. 环境保护要求：- 环境影响评估- 施工现场环境保护措施 - 废弃物处理与资源回收7. 甲乙双方权利与义务：- 甲方权利与义务- 乙方权利与义务- 双方共同责任8. 变更与索赔管理：- 变更程序- 索赔条件与程序- 变更与索赔的审核与批准9. 合同争议解决方式：- 协商解决- 第三方调解- 仲裁或诉讼三、交底事项1. 工程技术要求：- 施工图纸及技术规范 - 特殊工程技术要求 - 施工方法与工艺2. 施工组织设计：- 施工方案- 施工现场布置- 人力资源配置3. 材料与设备管理：- 材料采购与验收- 设备租赁与维护- 材料与设备保管4. 施工现场管理：- 现场管理制度- 现场文明施工要求 - 现场信息管理5. 质量控制重点：- 重点监控项目- 质量检测计划- 质量问题处理流程6. 进度控制措施：- 进度监控方法- 进度延误预防与处理 - 进度报告制度7. 安全文明施工：- 安全教育培训- 现场安全检查- 文明施工标准8. 环境保护措施：- 环境监测计划- 污染防控措施- 环境事故应急处理9. 合同执行注意事项：- 合同条款执行要点- 常见合同争议预防- 合同变更与索赔管理四、交底确认1. 交底人（甲方代表）： - 姓名：- 职务：- 签字：2. 被交底人（乙方代表）： - 姓名：- 职务：- 签字：3. 交底见证人（如有）： - 姓名：- 职务：- 签字：4. 交底记录附件：- 施工图纸- 技术规范- 相关法规标准- 其他相关资料五、备注（在此栏目中，双方可以记录交底过程中的特殊约定、未尽事宜或其他需要共同遵守的事项。
建设工程施工合同交底记录
建设工程施工合同交底记录---项目名称： [工程项目名称]合同编号： [合同编号]甲方（发包方）： [发包方全称]乙方（承包方）： [承包方全称]交底日期： [具体日期]地点： [具体地点]参与人员：- 甲方代表：[姓名]，职务：[职务]- 乙方代表：[姓名]，职务：[职务]- 监理单位代表：[姓名]，职务：[职务]- 设计单位代表：[姓名]，职务：[职务]- 其他相关人员：[列出其他参与交底的人员名单及职务] 会议纪要：1. 工程概况说明：- 工程地点：[详细地址]- 工程规模：[规模描述]- 工程结构类型：[如多层住宅、商业中心等]- 工程计划开竣工日期：[具体日期]- 工程质量要求：[质量标准等级]2. 合同条款解读：- 主要工作内容：[具体工作内容描述]- 工程款支付方式：[支付条件、时间、比例等]- 变更与索赔处理：[变更程序、索赔条件等]- 违约责任：[违约情形及相应处罚]- 保修期及保修范围：[保修期限和范围]3. 技术交底：- 施工图纸解读：[图纸编号及关键内容]- 施工工艺要求：[特殊工艺或标准]- 安全生产措施：[安全标准和预防措施]- 环境保护要求：[环保标准和措施]4. 现场管理要求：- 现场布置：[施工现场布局要求]- 材料管理：[材料进场、存储、使用规范]- 机械设备使用：[设备配置、维护、操作规程] - 劳务人员管理：[劳务人员的招募、培训、管理] 5. 进度计划与监控：- 施工进度安排：[关键节点和完成时间]- 进度控制方法：[进度跟踪和调整机制]- 定期汇报制度：[汇报频率和内容要求]6. 质量与验收标准：- 质量检测方法：[检测手段和频次]- 验收程序：[各阶段验收要求]- 不合格处理：[返工、整改等措施]7. 沟通与协调机制：- 日常沟通：[沟通渠道和负责人]- 紧急情况处理：[紧急联系方式和处理流程]- 会议制度：[定期会议安排和议题]附件：- 施工图纸- 施工方案- 安全生产许可证- 相关资质证明文件签字确认：甲方代表签字：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表签字：_____________ 日期：____年__月__日监理单位代表签字：_____________ 日期：____年__月__日设计单位代表签字：_____________ 日期：____年__月__日---。
施工合同交底表
施工合同交底表一、合同概述：本施工合同交底表（以下简称“本表”）旨在详细记录双方当事人就施工合同相关事项进行交底，并作为双方履行合同的依据。
以下内容将详细说明合同交底事项及相关要求。
二、施工项目概况：1. 项目名称：2. 施工地点：3. 建设单位：4. 监理单位：5. 承包单位：6. 项目负责人：7. 联系方式：三、工程范围：详细描述施工项目的范围，包括但不限于建筑结构、建筑设备、装饰装修、电气设备等内容。
四、工程进度计划：1. 施工总工期：2. 各阶段工期及交付时间节点：阶段一：阶段二：阶段三：…五、质量标准：根据合同约定，描述工程质量的具体标准和要求。
六、安全措施：详细列出施工期间的安全措施，并确保符合相关法律法规要求。
包括但不限于施工现场的安全管控、作业人员的安全防护、临时设施的安全要求等。
七、施工费用及付款方式：1. 工程总造价：2. 工程款项划分及支付方式：预付款：进度款：竣工款：…八、违约责任：列明双方在违约情况下的责任承担及协商解决方式。
九、技术交底：详细描述工程的技术规范、施工方法、验收标准等内容，并与双方确认。
十、合同附件：列出与施工合同相关的附件清单，包括但不限于设计图纸、施工图纸、技术规范等。
十一、其他事项：针对本施工合同而需要讨论的其他事项。
十二、双方确认：本表由建设单位与承包单位共同确认，并在每一页签字盖章。
十三、生效与解释：本表生效后，具有合同效力，并须遵守合同约定。
对于未尽事宜，按照双方协商的原则处理。
以上是本施工合同交底表的内容，双方应在填写完毕后认真审核，并确保内容的真实性和准确性。
合同交底的目的是为了明确双方的权益和责任，确保施工合同的顺利进行。
请各方遵守合同约定，共同落实并完成合同的各项义务。
2024年-建设工程施工合同合同交底记录表
合同编号：_______建设工程施工合同合同交底记录表甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的_______（工程名称）建设工程施工项目，达成如下合同交底记录：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥____ ___元2.支付方式：_______三、施工图纸及技术文件1.甲方应向乙方提供施工图纸及技术文件，并对其准确性、完整性负责。
2.乙方应按照施工图纸及技术文件进行施工，并对其施工质量负责。
四、施工组织设计及施工方案1.乙方应根据工程实际情况，编制施工组织设计及施工方案，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工组织设计及施工方案后_______日内完成审批工作。
五、施工进度及工期1.乙方应根据施工组织设计及施工方案，制定施工进度计划，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工进度计划后_______日内完成审批工作。
3.乙方应按照审批后的施工进度计划进行施工，并确保工程按期完成。
六、工程质量及验收1.乙方应按照施工图纸及技术文件、施工组织设计及施工方案进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及甲方的要求。
2.工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。
七、安全生产及文明施工1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2.乙方应加强文明施工，保持施工现场的整洁，减少施工对周边环境和居民的影响。
八、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，具体标准为：逾期付款金额×逾期天数×_______‰。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表1. 合同基本信息a. 合同名称：b. 合同编号：c. 合同签订日期：d. 甲方（建设单位）：e. 乙方（施工单位）：f. 工程名称：g. 工程地点：h. 工程规模：i. 工期要求：2. 合同交底内容a. 工程概况- 工程范围：- 工程性质：- 工程设计依据：- 工程施工图纸：- 工程施工总平面布置图：b. 施工组织设计- 施工组织设计方案：- 施工方法与工艺：- 施工机械设备配置：- 施工人员组织与管理：c. 施工工期计划- 施工总工期：- 施工各阶段工期：- 施工进度控制措施：- 施工进度报告要求：d. 质量控制要求- 施工质量要求：- 施工质量控制措施：- 施工质量检测与验收标准： - 施工质量报告要求：e. 安全生产要求- 施工安全生产组织与管理： - 施工安全防护措施：- 施工安全事故应急预案： - 施工安全检查与报告要求：f. 环境保护要求- 施工环境保护措施：- 施工环境监测与报告要求：- 施工环境影响评价报告要求： - 施工环境保护验收标准：g. 合同履行保证金- 保证金金额：- 保证金支付方式：- 保证金退还条件与程序：- 保证金使用范围与方式：3. 合同交底方式与记录a. 合同交底方式：b. 合同交底记录人员：c. 合同交底记录内容：d. 合同交底记录时间：e. 合同交底记录存档方式与位置：4. 合同交底确认与签字a. 甲方（建设单位）确认与签字：b. 乙方（施工单位）确认与签字：以上是根据您提供的任务名称编写的《建设工程施工合同合同交底记录表》，详细记录了合同的基本信息、交底内容、交底方式与记录、以及确认与签字等要素。
请核对并确认无误后进行使用。
如有任何问题，请随时与我联系。
施工合同交底记录
施工合同交底记录一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXX 工程项目1.2 工程地点：XXXXXX1.3 工程规模：XXXXXX1.4 工程投资估算：XXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXX1.6 工程发包方：XXXXXX二、合同主要条款2.1 工程总价：XXXXXX2.2 付款方式：XXXXXX2.3 工期：XXXXXX2.4 质量标准：XXXXXX2.5 安全文明施工：XXXXXX2.6 违约责任：XXXXXX2.7 争议解决：XXXXXX2.8 合同的签订、生效和解除：XXXXXX三、工程承包方的责任与义务3.1 工程承包方应按照合同约定的工期、质量标准和安全文明施工要求，完成工程建设任务。
3.2 工程承包方应向发包方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。
3.3 工程承包方应按照合同约定的付款方式，向发包方支付工程款项。
3.4 工程承包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。
四、发包方的责任与义务4.1 发包方应按照合同约定的付款方式，向工程承包方支付工程款项。
4.2 发包方应提供施工所需的基础资料、场地、设备等条件，并保证其真实、准确、完整。
4.3 发包方应协调解决施工中的重大问题，确保工程的顺利进行。
4.4 发包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。
五、合同的履行与监督5.1 双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
5.2 双方应定期召开合同履行情况汇报会，及时解决合同履行中出现的问题。
5.3 双方应相互配合，共同做好施工现场的管理工作。
5.4 双方应按照合同约定的质量标准，对工程质量进行监督检查。
六、合同的变更与解除6.1 合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同的解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
6.3 合同的变更和解除不得影响工程质量和安全。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
建设工程施工合同交底记录
建设工程施工合同交底记录甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]交底日期：[交底日期]交底地点：[交底地点]参与人员：甲方代表：[甲方代表姓名及职务]乙方代表：[乙方代表姓名及职务]监理单位：[监理单位名称及代表姓名]一、合同文件交底1. 合同协议书：双方确认已阅读并理解合同协议书中的所有条款。
2. 通用条款：双方确认已阅读并理解合同通用条款的规定。
3. 专用条款：双方确认已阅读并理解合同专用条款的规定，并对其中的特殊要求达成共识。
4. 附件：包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等，双方确认已接收并理解所有附件内容。
二、工程概况交底1. 工程地点：[详细地址]2. 工程规模：[工程规模描述]3. 工程特点：[工程特点描述]4. 施工难点：[施工难点描述]三、施工要求交底1. 质量要求：[具体质量标准]2. 安全要求：[具体安全规范]3. 进度要求：[施工进度计划]4. 环境保护要求：[环境保护措施]四、施工条件交底1. 施工现场条件：[现场条件描述]2. 施工设备：[设备要求]3. 施工材料：[材料要求]4. 施工人员：[人员资质要求]五、合同价格与支付1. 合同价格：[合同总价及计价方式]2. 预付款：[预付款金额及支付条件]3. 进度款支付：[进度款支付方式及时间节点]4. 最终结算：[结算程序及条件]六、争议解决1. 协商解决：双方同意首先通过协商解决合同执行过程中出现的争议。
2. 仲裁或诉讼：协商不成时，双方同意提交至[仲裁机构名称]进行仲裁或向[有管辖权的法院]提起诉讼。
七、其他事项[双方认为需要交底的其他事项]八、交底确认甲方代表签字：___________ 日期：____年____月____日乙方代表签字：___________ 日期：____年____月____日监理单位签字：___________ 日期：____年____月____日备注：[如有]请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据实际合同和项目情况进行调整。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表建设工程施工合同合同交底记录表
1. 项目信息
项目名称：
项目地点：
合同编号：
合同签订日期：
本次交底日期：
2. 交底内容
1. 项目背景和概况
项目背景：
项目概况：
2. 项目范围
工程范围：
建筑结构及布置：
建筑材料：
3. 施工进度计划
施工总工期：
分期计划：
重要节点：
4. 工程质量控制措施
质量管理组织：
质量控制措施：5. 安全保障措施
安全组织与管理：
安全生产措施：6. 环境保护措施
环境保护组织：
环境保护措施：7. 合同约定事项
工程付款方式：
变更管理：
纠纷解决方式：
3. 交底人员
项目负责人：
施工单位代表：
监理工程师：
客户代表：
4. 交底记录
交底内容交底要点完成情况项目背景和概况
项目范围工程范围
建筑结构及布置
建筑材料
施工进度计划施工总工期
分期计划
重要节点
工程质量控制质量管理组织
质量控制措施
安全保障措施安全组织与管理
安全生产措施
环境保护措施环境保护组织
环境保护措施
合同约定事项工程付款方式
变更管理
纠纷解决方式
5.
（内容请在此处填写）
以上为建设工程施工合同合同交底记录表，交底人员应按照合同要求对相关内容进行仔细讲解，确保各方了解合同约定事项，同时将交底记录妥善保存，以备后续使用。
交底人签名：日期：。
工程施工合同交底记录
施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，我方承担由此引发的一切经济损失。
违约、索赔和争议
请合同主管部门的造价主管部门调解，若调解不成时，提交西安仲裁委员会申请仲裁。
履约中应该注意的问题
质量、安全、现场管理等罚则多且苛刻
合同交底人
日期
接受交底人
日期
合同价款的调整方式
承包人采购的暂定价材料的差价引起合同价款的增减：暂定价材料需发包方认质认价，合同附件中的暂定价材料在结算时按照发包方认定的材料价格计算材料差价，材料差价部分按照规定计取相应费用。
工程预付款支付方式
发包人向承包人预防工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后付合同总价的30%为预付款。
甲供材料
卫生器具、设备
工程量变更
图纸发生变更按实计算工程量
施工现场水电费得计取方式
水表、电表由承包人负责安装，承包人按实际耗水、耗电量向发包交纳水电费。承包人在合同价中计取水4.3元/吨，电1.09元/度。
竣工验收与结算
1、竣工验收后一个月内，交竣工图及工程全部竣工资料文件4套；
2、竣工验收后，竣工结算经发包方审定后，30日内付清（留5%工程保修金）余款。
工程量确认方式
开工后每十五天承包人向工程师提交已完工程量报告
工程进度款结算与支付
工程过半付合同总价的60%，竣工验收合格付至合同总价的80%。结算完经审计审核后付至结算总价的95%。
保修期限1、屋面防水工程、 Nhomakorabea防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
2、装修工程为二年；
3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
4、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
2024年工程施工合同合同交底记录表(多场景)
工程施工合同交底记录表根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工合同的交底事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
2.甲方对乙方提供的施工材料、设备等进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
3.甲方对乙方的施工人员进行安全教育和培训，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
4.甲方对乙方的施工进度进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
5.甲方对乙方的施工质量进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
三、合同交底记录1. 交底时间：_______2. 交底地点：_______3. 交底人员：甲方_______，乙方_______4. 交底内容：见附件《工程施工合同交底记录表》四、合同交底效力1.本合同交底记录是工程施工合同的有效组成部分，与工程施工合同具有同等的法律效力。
2.甲乙双方应严格按照本合同交底记录的要求履行各自的义务，确保工程施工的顺利进行。
五、其他约定1. 本合同交底记录一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同交底记录未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______附件：《工程施工合同交底记录表》工程施工合同交底记录表交底时间：_______交底地点：_______甲方：_______乙方：_______一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
工程施工合同交底记录表
工程施工合同交底记录表工程施工合同交底记录表合同编号：xxxxxx合同名称：xxxxx项目施工合同项目名称：xxxxx施工单位：xxxx公司交底时间：xxxx年xx月xx日交底人员：xxxxx项目简介xxxxx项目为一项综合性城市建设工程，包括地下车库、商业综合体、办公楼等多个建筑物的建设。
本次交底内容主要涉及建筑物的施工流程、材料选择、质量控制等方面。
交底内容1. 项目施工安排本项目施工计划分为两个阶段：地下车库及商业综合体、办公楼。
施工单位需按照施工图纸及相关规范，合理制定施工计划，并向业主提交进度计划。
2. 施工环境保护施工单位必须保证施工期间环保要求：合理控制噪声和尘土污染，确保所用材料不含有害物质等。
3. 材料选用施工材料必须按照规定采用环保、符合防火、防盗、冷热隔热等性能要求的材料。
如需使用新材料、新产品，须进行专业的筛选、测试，并获得业主同意后方可使用。
4. 工程质量控制施工过程中，需要对每一个工序进行质量控制，确保工程质量符合国家相关标准。
业主委派专门的工程监理机构进行监理，对施工质量进行检查，施工单位须配合检查。
5. 安全施工施工单位必须配备专业的安全人员和设备，保证在施工过程中不发生事故。
同时，需制定应急预案，一旦出现紧急情况，能够及时响应、处理。
6. 进度控制施工单位需严格按照施工计划进行施工。
如有不可抗力或客观因素导致工程延期，需及时向业主汇报，并区别不同责任方的责任，协商解决。
7. 施工负责人管理施工单位应指定专门的负责人管理施工，对施工过程中出现的问题及时解决，并向业主进行汇报。
8. 交底验收施工单位需在每个工序的完成后，通知监理进行验收。
监理验收合格后，施工单位方能进入下一工序施工。
施工完成后，需依据规定进行整体验收，并做好验收记录。
9. 材料消耗统计施工单位需及时统计施工过程中所用材料数量和消耗情况，确保施工材料的充足性。
如出现材料不足的情况，必须提前向业主汇报，并争取得到及时支援。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表1. 项目概述本合同交底记录表适用于建设工程施工合同，旨在明确双方在合同履行过程中的责任和义务，确保施工过程的顺利进行。
2. 合同交底的目的合同交底是指承包商和业主之间就合同内容进行详细的沟通和确认。
通过合同交底，双方可以达成共识，明确双方的权益和责任，减少合同履行过程中的纠纷和误解。
3. 合同交底的内容（1）合同基本信息：包括合同编号、合同签订日期、合同金额、工期等。
（2）工程范围：详细列出工程的具体范围和工作内容。
（3）质量要求：明确工程质量的要求和标准。
（4）工期计划：确定工程的开始和结束时间，以及各个工作阶段的时间节点。
（5）付款方式：详细说明工程款的支付方式和时间节点。
（6）保修期：规定工程竣工后的保修期限。
（7）违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式。
（8）争议解决：确定争议解决的方式和程序。
4. 合同交底的流程（1）召开会议：承包商和业主双方共同召开会议，就合同内容进行详细的讨论和确认。
（2）记录内容：由专人负责记录会议的内容，确保准确无误。
（3）双方确认：会议结束后，双方对记录的内容进行确认，确保双方达成共识。
（4）签字盖章：双方在记录表上签字盖章，作为合同交底的正式文件。
5. 合同交底的注意事项（1）准备充分：在召开会议前，双方应准备好相关的合同文件和资料，确保会议的顺利进行。
（2）明确责任：双方在会议中应明确各自的责任和义务，确保合同履行过程中的顺利进行。
（3）记录准确：会议记录应准确无误，确保双方对合同内容的理解一致。
（4）签字盖章：双方在会议结束后应在记录表上签字盖章，确保合同交底的正式性和有效性。
6. 合同交底的效力本合同交底记录表是建设工程施工合同的重要组成部分，具有法律效力。
双方应按照合同交底记录表的内容履行合同义务，并承担相应的责任和义务。
以上是建设工程施工合同合同交底记录表的标准格式，根据您提供的任务名称进行详细描述。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 合同编号：2. 合同名称：3. 合同签订日期：4. 甲方（建设单位）：5. 乙方（施工单位）：二、合同交底内容1. 工程概况描述工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程用途等。
2. 施工范围详细说明工程的施工范围，包括工程的主要构造、建筑面积、建筑高度、地下室等。
3. 工期要求说明工程的计划施工期限，包括开工日期、竣工日期、各阶段工期等。
4. 技术要求详细列出工程的技术要求，包括施工工艺、施工方法、材料要求、质量要求等。
5. 安全要求描述工程的安全要求，包括施工现场的安全措施、作业人员的安全培训、施工期间的安全管理等。
6. 质量要求说明工程的质量要求，包括施工材料的质量标准、施工工艺的质量要求、验收标准等。
7. 环境保护要求描述工程的环境保护要求，包括施工期间的环境保护措施、施工废弃物的处理方法等。
8. 合同价款及支付方式详细说明合同价款的构成，包括工程款、材料款、设备款、技术服务费等，并说明支付方式、支付时间等。
9. 合同变更和索赔说明合同变更和索赔的程序和要求，包括变更和索赔的申请、审批流程、索赔金额的计算方法等。
10. 违约责任描述合同违约责任的约定，包括违约方应承担的违约责任、违约金的计算方法等。
11. 合同解除和终止说明合同解除和终止的条件和程序，包括解除和终止的通知期限、违约方应承担的责任等。
12. 争议解决描述合同争议解决的方式和程序，包括争议解决的协商、调解、仲裁或诉讼等。
三、附件清单列出所有附件的名称和数量，包括图纸、设计文件、技术规范、验收标准等。
四、合同交底人员1. 甲方代表：姓名：职务：联系电话：2. 乙方代表：姓名：职务：联系电话：五、合同交底时间和地点1. 时间：2. 地点：六、合同交底记录（记录甲方和乙方代表对上述合同内容的交底情况，包括双方的确认和理解）七、合同交底确认1. 甲方代表签字：日期：2. 乙方代表签字：日期：八、备注（记录双方在交底过程中的补充说明或其他需要说明的事项）以上为《建设工程施工合同合同交底记录表》的标准格式，详细记录了合同基本信息、交底内容、交底人员、交底时间和地点、交底记录、交底确认等内容。
工程施工合同交底记录表
工程施工合同交底记录表合同编号：XXXXXXXXX工程名称：XXXXX工程承包商：XXXX有限公司业主：XXXX集团施工单位：XXXX建筑工程有限公司记录时间：XXXX年XX月XX日一、本次交底的内容1. 工程的基本情况2. 施工单位的施工方案和施工计划3. 工程的施工过程管理4. 施工单位和监理单位的职责和义务5. 工程质量要求和验收标准6. 工程安全管理措施7. 工程进度管理和工期保障8. 工程经济管理和费用控制二、工程的基本情况本工程是XXXXX工程，位于XXXX地区，总建筑面积XXX平方米，建设内容包括XXXXX。
工程的设计单位为XXXX设计院，监理单位为XXXX监理有限公司。
三、施工单位的施工方案和施工计划1. 施工单位已提交了《XXXXX工程施工方案》，其中包括了施工组织设计、施工工艺流程、施工人员配置等内容。
2. 施工单位已按要求制定了《XXXXX工程施工计划》，明确了施工的起止时间、施工的关键节点和工期保障措施等。
四、工程的施工过程管理1. 施工单位已制定了工程施工管理细则，明确了各个施工环节的责任分工和工作流程。
2. 监理单位已对工程的施工过程进行了初步审查，并提出了意见和建议。
五、施工单位和监理单位的职责和义务1. 施工单位要按照合同要求，履行好合同中规定的各项义务，保质保量按时完成工程。
2. 监理单位要按照合同要求，对工程的施工过程进行全程监督，并及时发现并处理施工中的问题。
六、工程质量要求和验收标准1. 工程的质量要求遵循国家标准和行业标准，施工单位要严格按照质量验收标准进行验收。
2. 工程的验收标准包括了各个施工环节的质量验收要求和方法，以及验收后的处理措施。
七、工程安全管理措施1. 施工单位已制定了《XXXXX工程安全生产管理规定》，并落实到各个施工环节中。
2. 工程的安全管理措施包括了施工现场的安全防护、作业人员的安全教育和施工设备的安全运行等内容。
八、工程进度管理和工期保障1. 工程的进度管理按照《XXXXX工程施工计划》进行，施工单位要确保工程按计划顺利进行。
建设工程施工合同交底记录
建设工程施工合同交底记录【项目名称】：XX建设工程【合同编号】：XX-2023-XXXX【交底日期】：[填写日期]【交底地点】：[填写地点]【参与方】：甲方（建设单位）、乙方（施工单位）、监理单位代表等一、合同基本信息1. 工程项目名称：[填写项目全称]2. 工程地点：[填写详细地址]3. 工程规模：[描述工程规模，如总建筑面积、层数等]4. 合同金额：[填写合同总金额]5. 工期要求：[填写工期，如开工日期至竣工日期]6. 质量标准：[明确工程质量标准，如符合国家或地方的何种标准]7. 安全要求：[描述安全生产的相关要求]8. 环保要求：[描述环境保护的相关要求]二、合同条款解读在本次交底会议中，甲乙双方应共同对合同中的关键条款进行详细解读，包括但不限于：- 工程范围及内容- 工程变更与调整的程序和条件- 施工进度计划及节点要求- 质量控制措施及验收标准- 安全生产管理责任及事故处理机制- 环境保护措施及违规处理办法- 工程款项支付方式及时间节点- 违约责任及争议解决途径三、责任与义务明确甲方责任：- 提供必要的工程资料和图纸- 按合同约定支付工程款项- 协助解决施工过程中的问题- 对乙方的工作进行监督和检查乙方责任：- 按照合同约定完成施工任务- 保证工程质量达到标准要求- 遵守安全生产和环保规定- 及时报告工程进度和存在的问题监理单位责任：- 公正监督施工质量和进度- 及时提出施工中的质量问题- 协助甲乙双方解决技术问题四、风险提示与预防措施在交底过程中，应针对可能出现的风险因素进行提示，并制定相应的预防措施。
例如：- 施工安全风险：加强安全教育培训，严格执行安全操作规程。
- 工程质量风险：建立健全质量管理体系，进行定期的质量检查。
- 工期延误风险：制定详细的施工进度计划，合理安排资源分配。
- 环境污染风险：采取有效环保措施，减少施工对环境的影响。
五、结论与建议通过本次交底，各方应对建设工程施工合同有了更深入的理解。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 合同名称：建设工程施工合同2. 合同双方：甲方（建设单位）：XXX公司，乙方（施工单位）：XXX建筑工程有限公司3. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日4. 合同工期：从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日5. 合同价款：XXXX万元（大写：人民币XXXX万元整）二、合同交底记录1. 交底时间：XXXX年XX月XX日2. 交底地点：XXX公司会议室3. 参与人员：甲方代表：XXX，乙方代表：XXX，监理单位代表：XXX三、交底内容1. 工程概况甲方代表向乙方代表详细介绍了本工程的概况，包括工程名称、地点、规模、用途等内容，并提供了相关图纸和设计文件供乙方参考。
2. 工程进度计划甲方代表向乙方代表介绍了工程进度计划，包括各施工阶段的起止时间、关键节点和工期要求等内容，并与乙方代表达成一致意见。
3. 施工方法和技术要求甲方代表向乙方代表详细介绍了本工程的施工方法和技术要求，包括土方开挖、基础施工、结构施工、装饰装修等方面的要求，并提供了相关规范和标准供乙方参考。
4. 质量控制要求甲方代表向乙方代表交代了本工程的质量控制要求，包括材料选用、施工工艺、质量检验和验收等方面的要求，并要求乙方按照相关标准进行施工。
5. 安全生产要求甲方代表向乙方代表强调了本工程的安全生产要求，包括施工现场安全、材料储存安全、作业人员安全等方面的要求，并要求乙方制定详细的安全生产计划和措施。
6. 环境保护要求甲方代表向乙方代表说明了本工程的环境保护要求，包括施工过程中的噪音、扬尘、污水等污染控制要求，并要求乙方按照相关法规和标准进行施工。
7. 合同履行方式和支付方式甲方代表向乙方代表详细说明了合同的履行方式和支付方式，包括工程款支付比例、支付时间和支付方式等内容，并与乙方代表达成一致意见。
8. 变更管理和索赔处理甲方代表向乙方代表介绍了变更管理和索赔处理的程序和要求，包括变更申请的流程、变更造成的影响和索赔的条件等内容，并要求乙方严格按照合同规定进行变更和索赔管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同合同交底记录表
一、工程概况：本工程为成都西祥置业有限公司开发的郫县西部新城（弗莱明戈）一期E区
24号楼工程，其建筑面积为33500m2，报价按《四川省2004计价定额》及部份包干价进
二、注意事项
1、预（结）算审减额超过送审金额的5%（含5％）以上时，发包人处以承包人审减额的6%
的违约金。
（承包人一次报审的工程预（结）算有漏报、少报等情况的，补报的工程预（结）算不做为第一次报审的补充，将视为独立的二次报审，二次报审的结果判定同样适用该条）2、除工程实体部份执行2004《四川省建设工程计价定额》及相关配套文件外其余的相关措施
费及安全文明临时设施费均按建筑面积包干。
3、乙方应在取得施工图后60日内上报施工图预算（含图纸会审内容），甲乙双方应在收到施
工图预算后40天内完成工程量核对工作，审定后的价款作为本工程包干工程价款。
4、砖材料价格未报价，结算时按本工程施工期间内成都市《工程造价信息》中公布的当地的
砖材料市场综合价下限值价格计算平均值。
5、工程中甲供材料的损耗，投标损耗与定额损耗两者之低值统计材料实际损耗量。
交底方：被交底方:
郫县西部新城（弗莱明戈）一期E区24号楼工程成本管理交底为落实公司管理制度，确保工程正常施工，保证工程盈利目标的实现，现就项目收支的日常管理工作提一点要求：
一、造价过程管理
1、按规定的时间上报工程预（结）算资料料；
2、作好阶段性预算收支对比（基础、主体、装饰装修）；
3、适时调整收支（对大的设计变更、大额的经济签证）；
4、加强材料、分包的认价工作，及时完善相应的手续；
5、适应工程预算核对，以及为施工提供及时的数据；
6、加强大宗材料的量价控制，做好大宗材料的收支对比;
7、强化劳务合同的签订，对大的变更及时完善劳务补充合同。
二、强化施工质量管理，减少成本支出
1、落实各分项的质量目标的实现；
2、加强钢筋的现场管理；
3、加强楼层板、地坪的质量（厚度）控制；
4、加强抹灰质量（厚度）的控制。
三、加强施工安全管理
1、现场安全的评分与预算收入的实现；
2、做好经现场安全的围护、日常检查等工作，实现安全成本目标。
四、加强现场施工进度管理，降低周转材料、管理费的支出，特别是外架的施工方案的落实。
五、加强现场经济资料的办理
1、现场所有资料都有可能涉及经济；
2、加强施工方案编制与经济收支的结合；
3、加强函件的处理（及时、准确），特别是经济函件；
4、加强工程的索赔签证工件，要求按规定的时间完善相应手续。
交底方：被交底方：。