《建设工程合同管理与索赔(第3版)》试卷一
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务1及4题库答案
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务1及4题库答案形考任务1一、判断题（每小题2分，共20分）1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（）正确答案：对2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
O正确答案：对3.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
O正确答案：错4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
O正确答案：错5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
O正确答案：对6.招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
O正确答案：错7.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
O正确答案：错8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
O正确答案：错9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
O正确答案：对10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
O二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.O是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
正确答案：广义的建筑市场12.建筑市场是进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
正确答案：政府主管部门13.建筑市场的客体是Oo正确答案：建筑产品14.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有O功能。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
15秋西南交大《建设工程合同管理》在线作业一 答案
西南交《建设工程合同管理》在线作业一一、单选题（共 14 道试题，共 56 分。
）1. 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒绝付货款，其行为依据的是合同法中规定的（）. 双方享有的同时履行抗辩权. 后履行方享有的抗辩权. 先履行方享有的不安抗辩权. 后履行方享有的不安抗辩权正确答案：2. 下列（）行为已挂靠行为论处。
. 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有产权关系. 合同约定的施工单位与现场施工方之间有统一的财务管理. 合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人员之间有合法的人事调动、任免、聘用及社会保险关系. 合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会保险关系正确答案：3. 在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）. 建设工程委托监理合同. 建设工程委托监理合同标准文件. 建设工程委托监理合同专用条件. 双方共同签署的修正文件正确答案：4. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由（）负责组建。
. 招标人. 上级主管部门. 行政监督部门. 监察部门正确答案：5. 依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约放的赔偿责任。
. 可选择违约金条款或定金条款. 可以同时采用违约金和定金条款. 应该采用违约金条款. 必须采用定金条款正确答案：6. 某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级乙工厂，乙据此与某建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙遭受损失，则（）。
. 原合同无效，乙与丙各自承担损失. 上级公司直接赔偿丙的损失. 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责. 乙应赔偿丙的损失，再请求上级公司负责处理正确答案：7. 某监理合同中，出现了“须遵守XX市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性5套真题题库及答案1
最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性5套真题题库及答案1最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性5套真题题库及答案盗传必究题库一试卷总分：100 答题时间：60分钟客观题一、判断题（共10题，共40分）1. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
T √ F × 2. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
T √ F × 3. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
T √ F × 4. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
T √ F × 5. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。
” T √ F × 6. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
T √ F × 7. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
T √ F × 8. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。
T √ F × 9. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。
T √ F × 10. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
T √ F × 二、单项选择题（共10题，共40分）1. 建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
《建设工程合同管理》习题及答案解析
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
云南省2022年注册监理工程师合同范本管理索赔管理考试试卷
云南省2022年注册监理工程师合同范本管理索赔管理考试试卷卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在(—)平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
A．1万B．2万C．3万D．5万3、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。
A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定4、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．6；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。
根据价值工程原理确定的最优方案为。
A：方案一B：方案二C：方案三D：方案四E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理7、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。
A：监理人员考勤制度B：工程开工、复工审批制度C：监理工作报告制度D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度E：工程保险金8、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是__。
A．由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B．损失严重的应向发包人支付赔偿金C．累计赔偿总额不得超过设计费用总额D．赔偿责任按工程实际损失的百分率计算9、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( ) 。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( ) 。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商( )A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( ) 。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是( ) 。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由( )决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门 D 、监理工程师8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
2022一级建造师《建设工程经济》试卷I卷（附答案）
2022一级建造师《建设工程经济》试卷I卷（附答案）考试须知：1.考试时间：120分钟，满分为100分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第( )位。
A.三至四B.五至六C.七至九D.十至十二2、某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高( )A.0.16%B.1.25%C.4.16%D.0.64%3、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。
经咨询有甲.乙.丙.丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。
其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。
则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( )A.甲B.乙C.丙D.丁4、对于在资产负债表日起一年内到期的负债，企业预计能够自主地将清偿义务展期至资产负债表日后一年以上的，应当归类为( )A.流动负债B.非流动负债C.长期借款D.长期应付款5、编制某企业改扩建项目的投资估算时，生产准备费的计算基数应为( )A.新增建筑安装工程费用B.原有设计定员C.新增设计定员D.全部设计定员6、有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为( )A.在相关多项履约义务之间平均分摊B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目C.在相关多项履约义务之间按比例分摊D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目7、工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于( )A.现场管理费B.企业管理费C.暂列金额D.总承包服务费8、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，建筑安装工程造价由( )组成。
工程合同管理师试卷1(含答案)
工程合同管理师试卷（一）一、判断题 ( 正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
( √ )2．可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
( √ )3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4．合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。
(√ )5． FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
( √ )6．效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√ )7．在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8．根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
( √ )9．根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
(× )10．投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )二、单项选择题 (每题1分，共20分 )1．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D ）。
A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2．下列属于要约的行为是（A ）。
A．投标报价B．招标公告C．产品广告D．设备报价清单3．投标单位有以下行为时，（ D ）招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4．施工合同中， __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，挖土单价为15元/ m3。
一网机考《建筑工程项目招投标与合同管理》复习资料3(1)
一网机考《建筑工程项目招投标与合同管理》复习资料3如果前五题和你的内容一样，那么这套题就是你需要的！！请改错一两题。
第一大题判断题（30分）1、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）A、√B、×答案：A2、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、协商谈判、工程师审核索赔文件、发包人审查、承包人的决定。
（）A、√B、×答案：B3、工程项目招标代理机构必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
（）A、√B、×答案：A4、交易行为是指买卖双方的交易活动，它是连接市场主体和市场客体的桥梁，不同的市场主体通过交易行为完成对市场客体的交换。
（）A、√B、×答案：A5、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）A、√B、×答案：A6、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）A、√B、×答案：B7、目前国际上应用的比较广泛且行之有效的建设工程风险转移方法就是建设工程保险。
（）A、√B、×答案：A8、招标公告（或投标邀请书）不属于要约邀请。
（）A、√B、×答案：B9、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）A、√B、×答案：B10、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）A、√B、×答案：A第二大题单选题（30分）1、（）是指投标人（或承包人）根据所掌握的信息按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动。
A、工程项目施工招标B、工程项目施工承发包C、工程项目施工投标D、工程项目施工招投标答案：C2、（）是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的替代方案（又称备选方案），用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。
一级建造师《建设工程项目管理》高频试卷一(带答案解析)
一建工程项目管理第 1题：单选题(本题1分)某投标人在招标工程开标后发现由于自己报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。
该投标人所采取的风险对策是（）。
A．风险自留B．风险规避C．风险减轻D．风险转移【正确答案】：B第 2题：单选题(本题1分)FIDIC合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（）。
A．永久设备和设计一建造合同条件B．EPC交钥匙合同条件C．施工合同条件D．简明合同条件【正确答案】：C第 3题：单选题(本题1分)工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（）。
A．因合同文件引起的索赔B．工程暂停的索赔C．人力不可抗拒灾害的索赔D．特殊风险的索赔【正确答案】：D第 4题：单选题(本题1分)关于履约担保的说法，正确的是（）。
A．履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止B．工程保修担保可采用预付款扣回的方式C．在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保D．履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式【正确答案】：D第 5题：单选题(本题1分)已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。
该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。
在其他工作均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。
A．3B．4C．5D．6【正确答案】：D第 6题：单选题(本题1分)不属于建设项目决策阶段经济策划的主要任务的是（）。
A．项目建设成本分析B．生产运营期经营管理总体方案C．项目效益分析D．编制资金需求量计划【正确答案】：B第 7题：单选题(本题1分)施工单位年度成本分析的重点是（）。
A．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径C．针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施D．通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】：C【答案解析】：本题考查对年度成本分析的理解，年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施。
建设工程合同管理考试模拟试卷一
建设工程合同管理考试模拟试卷一1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
2022年一级建造师《建设工程项目管理》模拟试卷(一)
2022年一级建造师《建设工程项目管理》模拟试卷 ( 一)一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于施工总承包管理模式下合同管理的说法，错误的是 ( )。
A.所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责B.业主方的招标及合同管理工作量较大C.对分包人的工程款支付可由施工总包管理单位支付或由业主直接支付,前者有利于施工总包管理单位对分包人的管理D.业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小2.关于业主方项目管理目标和任务的说法中，不正确的有 ( )。
A.业主方项目管理是建设工程项目管理的核心B.业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作C 业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标D.业主方项目管理目标包括影响项目运行的环境质量3.下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是 ( )。
A.做好施工现场的质量检查记录B.复核测量控制点C.按规定维修和校验计量器具D.审核复查各种施工详图4.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是 ( )。
A.财务管理B.空间管理C.用户管理D.维修管理5.下列质量风险中，属于技术风险的是 ( )。
A.恶劣的气象条件B.项目实施人员自身水平的局限性C.组织结构不合理D.工作流程组织不科学6.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的是 ( )。
A.选择合理的合同结构B.选择工程承发包模式C.确定各类进度计划的审批程序D.优选工程项目设计、施工方案7.某工程竣工验收阶段,承包人于6 月1 日向工程师递交了竣工验收报告;发包人于6 月15 日组织生产设备启动试车检验;6 月18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格;工程师于 6 月20 日签发工程移交证书。
则承包人的实际竣工日应为 ( )。
A.6 月15 日B.6 月18 日C.6 月1 日D.6 月20 日8.建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是 ( )。
建筑第五章建设工程合同管理与索赔
【案例九】
背景： 某工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参
考
资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂 质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地 点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：
事件1：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未 出现过的故障；
【案例六】
背景：
某汽车制造厂建设施工土方工程中，承包商在合同 标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个 月。但在合同中另一未标明由坚硬岩石的地方遇到更多的 坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产 率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速 度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标 准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。
⑶ 当材料价格上涨超过5％、机械使用费上涨超过10％ 时，可以调整。调整方法为：按实际市场价格调整。
合同价款的支付
⑴ 工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作 为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款 中扣回。
⑵ 工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的 10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%； 主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程 基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如 期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工 和拖延工期。
7×48＝336元
小计：8428元
b．窝工人工费： 扎筋 35人×40.30×14＝19747元 砌砖 30人×40.30×3＝3627元 抹灰 35人×40.30×4＝5642元
小计：29016元
c．保函费延期补偿:(1500×10％×6‰÷365)×21＝ 517.81元 d．管理费增加：(8428＋29016＋517.81)×15％＝ 5694.27 e．利润损失：(8428＋29016＋517.81 ＋5694.27)×5 ％＝2182.80元
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--64一、单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。
A、监理人学易网提供B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。
A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。
A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。
A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。
建设工程招投标与合同管理试卷A选择题
试卷A一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（ D ）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.1A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A、20B、30C、10D、15D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ D ）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的C4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4A5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准C6、承包人在索赔事件发生后的（ C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、21C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C ）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元D8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方A9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ C ）万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试题一
一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。
A.将财产返还给对方
B.赔偿损失
C.继续履行
D.追缴财产
2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。
A.人民法院
B.监理单位
C.建设行政主管部门
D.建设单位
3.合同法律关系内容包括( )。
A.行为
B.权利
C.当事人
D.智力成果
4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A.乙项目经理
B.甲施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
6.在施工合同中，( )是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.工程施工期内对施工现场的照管负责
7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A. 10
B. 10.5
C. 11
D. 11.5
8.合同生效应当具备的条件不包括( )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
9.在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人
B.承包人单位法定代表人
C.总监理工程师
D.发包人代表
10.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。
A.建设行政主管部门
B.质量监督机构
C.监理单位
D.仲裁委员会
11.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。
A.补充协议
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.按照通常标准
12.设计合同正常履行情况下，应在( )时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
13.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
14.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( )。
A.先履行抗辩权
B.先诉抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.不安抗辩权
15.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。
A.定金
B.留置
C.抵押
D.质押
16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任。