电力改造工程合同(标准版)范本
电网改造合同5篇
电网改造合同5篇篇1甲方（电网改造方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________乙方（工程承建方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________鉴于甲方需要对现有电网进行改造，决定委托乙方承担本次电网改造工程任务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次电网改造工程达成如下协议：一、合同双方的基本信息、项目名称和履行地点等基本信息描述（双方在此部分提供必要的背景信息介绍和关键性词汇描述）二、电网改造的范围和要求说明具体改造内容包括但不限于：（详细说明改造的具体内容，如设备更换、线路改造等）。
乙方应按照甲方的要求进行施工，确保改造后的电网符合安全、可靠、经济、环保等要求。
三、工程期限及进度安排本次改造工程自合同签订之日起开始实施，工期为XX个月。
乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保按期完成改造任务。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应协商解决。
四、工程造价及支付方式本次改造工程的总造价为人民币XX万元。
支付方式为：签订合同后预付XX%的工程款项，工程完工验收合格后支付剩余的XX%款项。
甲方应按时足额支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
五、质量保证和验收标准乙方应保证施工质量符合国家和行业标准，确保改造后的电网安全可靠运行。
工程完工后，乙方应按照甲方要求的验收标准进行验收，并提供相应的验收资料。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全和文明施工的要求和违约处罚机制设定与质量保证期的确定乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工现场的安全和文明施工。
如因乙方原因造成安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
电力改造工程合同范本3篇
电力改造工程合同范本3篇篇1电力改造工程合同范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟对电力设施进行改造工程，并邀请乙方承接此项工作，经磋商达成一致意见，特订立本合同如下：一、项目概况1.1 项目名称：电力设施改造工程1.2 拟开工时间：1.3 工程内容：包括但不限于电力线路改造、设备更换、安全隐患排查及整改等。
1.4 工程地址：1.5 工程总造价：人民币（大写）1.6 工程款支付方式：按《支付进度表》支付。
二、权利与义务2.1 甲方的权利与义务（1）提供工程现场，并负责清除障碍物，确保施工单位可以正常施工；（2）负责为施工单位提供所需的电力和人力支持，确保施工进度；（3）承担工程发生的因工程设计不合理所导致的风险；（4）根据实际施工情况，协助乙方调整工程计划。
2.2 乙方的权利与义务（1）负责电力改造工程的实施和管理；（2）按照甲方要求，合理安排工程进度，确保工程按时交付；（3）为甲方提供专业的咨询服务，确保工程的安全与质量；（4）因未按时交付工程而导致的损失，乙方将承担赔偿责任。
2.3 对工程的补充和变更经甲、乙双方协商一致，可对本合同内容进行补充和变更，补充和变更内容需以书面形式确认。
三、质量保证3.1 乙方应保证所提供的设备和材料均符合国家标准，并保证工程质量符合相关规范。
3.2 保修期限：电力设施改造工程竣工后，乙方应提供不少于1年的免费保修期。
3.3 在保修期内，如因设备制造、材料质量等问题造成设施损坏，乙方应全额承担维修费用。
四、支付方式4.1 工程款支付方式：按照支付进度表约定，乙方提供全额发票后，由甲方支付。
4.2 工程招标保证金：甲方应在合同签订后3日内向乙方支付工程招标保证金。
4.3 工程款余款：乙方应在工程完工验收合格后，向甲方提供最终结算报告，甲方应在7个工作日内支付尾款。
五、违约责任5.1 一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
5.2 在合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有关部门申请仲裁解决。
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
电力工程改造合同范本
电力工程改造合同范本一、定义与解释本合同（以下简称“合同”）由以下双方订立：甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]法定代表人/负责人：[甲方法定代表人/负责人]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人]联系方式：[乙方联系方式]甲方和乙方统称为“双方”，分别为“甲方”和“乙方”。
在本合同中，除非另有约定，否则“天”和“日”分别指自然日。
二、改造项目甲方雇佣乙方进行电力工程的改造项目，项目详情如下：1. 改造工程的名称、位置和范围：- 名称：[改造工程名称]- 位置：[改造工程位置]- 范围：[改造工程范围]2. 工期：[改造工程工期]3. 总造价：[改造工程总造价]4. 付款方式：- 首付款：[首付款比例]，支付日期：[首付款支付日期] - 进度款：[进度款比例]，支付日期：[进度款支付日期] - 完工款：[完工款比例]，支付日期：[完工款支付日期]三、权利与义务甲方的权利与义务1. 向乙方提供项目所需的相关信息。
2. 根据合同约定支付相应的款项。
3. 对乙方提供的工程质量、工程安全进行监督和检验。
乙方的权利与义务1. 按照合同约定的质量要求和工期要求完成改造工程。
2. 协助甲方进行工程质量、工程安全监督和检验。
3. 进行工程保修和维护。
四、违约责任1. 如果甲方或乙方违反了合同约定的任何条款，违约方应向守约方承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因违约而遭受的经济损失。
五、争议解决1. 本合同的解释、执行和争议解决应适用中华人民共和国的法律。
2. 对于因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，则提交相关仲裁机构进行仲裁。
六、合同变更和解除1. 任何合同变更或解除应以书面形式进行，并由双方签字确认。
2. 合同变更或解除应遵守中华人民共和国的法律法规。
七、其他事项1. 本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。
电路改造合同6篇
电路改造合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就甲方电路改造工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电路改造工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：对甲方指定的电路进行改造，包括电路布线、设备安装、调试运行等。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电气施工规范和标准进行施工，确保电路改造质量符合要求。
2. 乙方应根据甲方的要求进行电路设计，确保电路布局合理、美观。
3. 乙方应使用符合质量标准的电气材料，不得使用假冒伪劣产品。
4. 乙方在施工过程中应注意安全，防止事故发生。
5. 工程完工后，乙方应进行调试运行，确保电路正常运行。
三、工程期限本工程自签订合同之日起开始，工期为XX天。
如遇特殊情况，双方可协商工期顺延。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：______元整）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方承诺电路改造工程保修XX年，保修期内因乙方施工质量问题导致的电路故障，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，应在XX小时内响应，并在XX小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付XX元的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，应向甲方支付工程总造价XX%的违约金。
3. 乙方在施工过程中违反安全规定的，应承担由此造成的一切损失。
4. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
改电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]甲方（委托方）： [甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工方）： [乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于：1. 甲方拥有位于[项目地点]的房屋及其他建筑，需要进行电力系统的改造和升级。
2. 乙方具备电力系统改造和施工的专业能力，愿意为甲方提供改电工程施工服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称： [项目名称]2. 项目地点： [项目地点]3. 工程内容：包括但不限于电力线路改造、配电箱安装、电缆铺设、照明系统升级等。
4. 工程规模： [工程规模描述]5. 工程工期： [工程开始日期]至[工程结束日期]二、工程费用1. 合同总价： [合同总价]元人民币（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：- 签订合同后，甲方支付合同总价[百分比]%作为预付款；- 工程完工并验收合格后，甲方支付合同总价的[百分比]%；- 工程保修期满且无质量问题后，甲方支付剩余的[百分比]%。
三、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：- 按时足额支付工程款项；- 提供必要的施工条件和安全保障；- 对乙方施工质量进行监督和验收。
2. 乙方权利和义务：- 按照合同约定的时间、质量和标准完成工程；- 配备合格的施工人员和技术人员；- 对施工现场进行安全管理，确保施工安全；- 按时提交工程进度报告和竣工报告。
四、工程质量与验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方要求。
2. 工程验收：工程完工后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后乙方方可撤离施工现场。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[百分比]%。
电力改造工程合同范本
电力改造工程合同范本甲方：____村民委员会乙方：_____危房改造工作是国家一项重要的惠民工程，为确保惠民工程发挥真正的作用。
保证高标准、高质量按时间完成任务。
经甲乙双方协商达成如下协议：_____一、乙方自己找施工队进行建设。
二、甲方要为乙方做好协调服务工作。
三、乙方要按照甲方规定的标准进行设计施工。
具体标准为三类户建筑面积为40平方米，不得超过60平方米;一般新建户建筑面积为60平方米，不得超过80平方米;翻建户要打地梁和上梁，外墙贴笨板刷涂料，安装防盗门，塑钢窗，起脊房顶且不得使用单片彩钢瓦;维修户要做到换门窗，房顶，做外墙保温三样缺一不可。
四、保障金收缴。
开工前乙方向甲方交纳保障金，翻建户交____元，维修户交的____元。
验收合格后退还给乙方。
五、乙方不按甲方规定建设，甲方不予向上级申请验收。
六、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：_____乙方：_____电力改造工程合同范本（二）甲方：____镇(乡)人民政府乙方：_____为全力推进农村危房改造，解决和改善我区农村贫困群众的住房部安全问题，甲乙双方根据《____年____区农村危房改造工程试点实施方案》的精神，特制订如下协议：_____一、按相关文件的救助标准，乙方将甲方正式列入____年度危房改造任务。
二、乙方位于乡(镇)村(居)屯房屋经鉴定属级危房，甲方支持乙方开展危房改造工作，乙方将在乡(镇)村(居)屯，计划(新建、修缮)建筑面积为平方米的房屋(土木、砖木、砖混)间，甲方拨付乙方重建资金元(大写元)_____，作为危房改造补助资金，其余资金由乙方自行解决。
补助资金乙方必须用于危房改造，不得挪作他用。
三、如乙方在改造过程中，如资金不足而停工、个人原因导致工程延误或甲方发现申报资料与实际不符，甲方不但不予理睬而且有权不予以拨付或停拨改造救助资金。
四、乙方在改造过程中必须遵守相关建房质量安全规范并接受主管部门的管理和监督。
五、乙方必须在____年____月底前全面完工，延期甲方将有权不予以拨付或停拨改造救助资金。
电力改造工程合同范本6篇
电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟对_________（以下简称“电力改造工程”）项目进行改造，现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：电力改造工程。
1.2 项目地点：_________。
1.3 项目内容：_________。
1.4 项目进度计划：_________。
第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________，具体支付方式如下：（1）首期支付：在签订本合同后_________日内支付_________万元；（2）中期支付：_________；（3）尾款支付：_________。
第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金，保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。
3.2 若项目未按期完成或出现质量问题，乙方有权利扣除保证金作为赔偿，甲方也应就此承担相应的法律责任。
第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程，否则应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求，若发现质量问题，应立即进行整改，未能整改的，应承担相应的责任。
第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行，若出现故障，应及时维修或更换，并承担相应的费用。
5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务，包括协助解决设备运行问题和维护。
第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容，需经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。
第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。
7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权，若因此引起的纠纷，由乙方承担全部责任。
节电改造工程合同书5篇
节电改造工程合同书5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方为节约电力成本，提高能源利用效率，决定实施节电改造工程，现委托乙方进行节电改造工程的设计、施工、调试及后期维护工作。
为明确双方的权利义务，达成以下协议条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于节电设备的采购、安装、调试及后期维护等。
二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[合同金额大写]（￥[合同金额]）元。
此合同价格为包工包料方式，包括但不限于材料费、人工费、运输费等。
具体价格明细详见附件一。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应在[预付款比例]个工作日内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后，甲方应在[验收款比例]个工作日内支付剩余的款项；（3）后期维护费用按照每年[维护费用比例]%的比例计算，每年支付一次。
具体支付方式由双方另行签订维护协议确定。
三、工期及验收标准1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX 月XX日。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
2. 验收标准：工程完工后，由双方依据国家相关标准及合同约定进行验收。
验收合格并签署验收报告后，工程正式移交甲方使用。
四、质量保证与维护1. 乙方承诺所供应的节电设备符合国家相关质量标准，质保期为三年。
质保期内如出现非人为因素造成的设备故障，乙方负责免费维修或更换。
2. 乙方在工程竣工后应提供必要的维护服务，确保节电设备的正常运行。
具体维护事宜双方另行签订维护协议确定。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
电网改造施工合同（4篇）
电网改造施工合同甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方确需对现有电网进行改造，并就电网改造施工事宜与乙方签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，本着互信、互利、共赢的原则，达成如下合作意向：第一条合同目的甲方委托乙方负责现有电网的改造施工工作，确保电网的安全可靠性和运行效率，提高电网的输电能力。
第二条项目描述（详细描述项目的性质、内容、规模以及工程地点）第三条工期要求1. 甲方要求乙方在（日期）前完成本项目的所有改造施工工作。
2. 如因不可抗力、政府政策调整或其他不可预见的情况导致工期延长，乙方应及时向甲方报备，并寻求延期的解决方案。
第四条合同价款及付款方式1. 合同总价为（具体金额）人民币。
2. 甲方按以下方式支付合同价款给乙方：（详细描述付款方式，如分期付款、一次性付款，具体金额及时间）3. 发生工期延长等情况，乙方有权要求甲方相应支付延期费用。
第五条质量保证1. 乙方应保证在施工过程中严格按照相关标准和规范进行改造工作，确保工程质量达到设计要求。
2. 甲方有权要求乙方回收整改不符合要求的设备和材料，并承担因此产生的损失和费用。
第六条知识产权及保密义务1. 甲方享有本项目相关的知识产权。
2. 双方应对本项目的相关信息和商业秘密保密，并承担保密责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成改造工程，应承担每延期一天的违约金。
2. 若甲、乙方发生严重违约行为，对方有权解除合同并追究违约方的相应法律责任。
第八条争议解决本合同的履行、变更、解释、争议发生等应通过友好协商解决。
如协商不成，以甲方所在地有管辖权的人民法院为第一审管辖法院。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：电网改造施工合同（二）合同编号：[合同编号]电网改造施工合同（三）甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 电话：[乙方电话]鉴于甲方拟对现有电网进行改造施工，为保障双方权益，促进合作，特根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 合同目的：本合同是甲乙双方就电网改造施工事宜所订立的协议，旨在明确双方的权益和责任，保障改造施工的顺利进行。
电力改制工程合同范本3篇
电力改制工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：对甲方的电力系统进行[具体改制内容，如线路改造、设备更新等]二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：_____________________）。
此价格为固定总价，包括但不限于工程材料、设备采购、施工、调试、运输、保险、税费等一切费用。
2. 甲方分阶段支付工程款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：_____________________）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：_____________________）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：_____________________）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。
电力施整改工合同5篇
电力施整改工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方电力设施存在安全隐患需要进行整改施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就本次电力施工整改事项，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于电力施工整改项目的权利义务关系，规范双方行为，确保项目顺利进行。
二、项目概况1. 项目名称：__________电力施工整改项目。
2. 项目地点：__________。
3. 项目内容：包括电线电缆的检修、更换、升级，电器设备的安装、调试、维护等。
三、工程期限本电力施工整改项目自签订合同之日起开始，工期为XX天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格明细见附件。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例支付工程款项：______%。
工程完工验收合格后支付剩余款项。
五、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后XX日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，采取必要的安全措施，预防事故发生。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方应为乙方提供必要的安全条件，如施工现场的安全设施等。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露上述秘密信息。
八、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因造成工程延期，每延期一日，乙方应按工程总价款的千分之XX支付违约金。
电力改造工程合同范本(4篇)
电力改造工程合同范本甲方：__________电话：__________乙方：__________电话：__________根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于____的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。
具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的___%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。
在____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。
完成整个节电改造工程总工程量的___%时，乙方再支付总工程款的___%给甲方，余款___%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。
三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第____款中明确的标准和方法。
四、双方的权利和义务1.甲方：①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。
并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。
②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。
③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。
2.乙方：①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。
②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。
确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。
③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。
五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。
六、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等效力。
甲方：__________(盖章) 乙方：__________(盖章)代表：__________(签名) 代表：__________(签名) ____年____月____日 ____年____月____日电力改造工程合同范本（二）甲方：乙方：__________一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包方式：二、甲方工作1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。
电网改造合同3篇
电网改造合同3篇篇1电网改造合同一、合同双方甲方（承包方）：______________（单位名称）法定代表人：______________地址：______________电话：______________传真：______________ 联系人：______________身份证号：______________乙方（委托方）：______________（单位名称）法定代表人：______________地址：______________电话：______________传真：______________ 联系人：______________身份证号：______________二、合同内容1. 甲方承诺在电网改造项目中，按照乙方要求进行电网设施的改造和升级，在保证电网安全可靠的基础上，提高电网的运行效率和性能。
2. 甲方与乙方签订的电网改造合同项目为__________（项目名称），包括但不限于：电缆更换、设备升级、线路扩建等内容，具体详情见附件。
3. 甲方在电网改造过程中，承诺遵守相关法律法规，保证施工过程中的安全和环境保护措施，并严格按照合同约定的工期完成工程。
4. 乙方承诺按照合同约定支付工程款项，同时提供必要的支持和配合，确保电网改造项目顺利进行。
5. 双方同意在电网改造项目完成后，进行验收和结算，乙方确认项目达到预期效果后，支付最后一笔工程款项，并签署验收文件。
6. 若双方对合同的履行发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁。
如需诉讼解决的，由被告所在地法院管辖。
三、合同变更与解除1. 若因不可抗力等情况导致合同无法履行，双方允许协商变更合同内容或解除合同。
一方提出变更或解除合同的，应提前书面通知对方。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
否则，应承担相应的法律责任。
四、其他条款1. 合同生效后，双方应严格履行合同约定的各项内容，确保工程顺利进行。
电力改造工程合同模板(六篇)
电力改造工程合同模板发包人(甲方)：承包人(乙方)：_______按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市户外广告设计技术规范》及其他有关法律、法规和政府规章，遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就华中万商广场外立面维修改造工程的有关事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：按照国家相关技术规范及图纸、效果图、施工工艺说明的要求进行维修改造、装修等。
1.4承包方式：总承包1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，工期9天，乙方在开工前10_15天通知甲方，并由甲方通知经营户作好前期拆除的准备工作1.6工程质量：按合同约定及国家、地方相关质量标准执行，达到优良。
1.7合同价款人民币本价款为工程总价包干，乙方已对现场施工条件、承包施工项目及相对应的工作量、外立面广告栏始建图纸、面积及维修图纸、甲方要求、合同条款确认清晰。
除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调增。
第二条甲方工作2.1向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明二份，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，产生的费用由乙方具实结算。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，负责材料进场、工程验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3根据现场施工情况，对图纸、施工工艺说明中未尽事宜、未达到正常使用目2.4协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协助做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，需要乙方二次设计的工程，由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明二份，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，二次设计费已包含在合同价款中。
电力改造工程合同范本3篇
电力改造工程合同范本3篇篇1电力改造工程合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系人：（甲方联系人）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系人：（乙方联系人）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对其电力设施进行改造建设，现委托乙方进行相关工程的设计、施工和监理，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方拟改造的电力设施包括（列明具体设施），改造工程的范围、工程量、质量要求等详见工程量清单。
1.2 乙方应按照设计要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和相关规定。
第二条合同价款2.1 本次电力改造工程的合同价款为（具体金额），支付方式为（一次性/分期付款）。
2.2 各项款项的支付比例、支付时间及款项结算方式详见付款安排。
第三条工程期限3.1 本合同工程期限为（具体天数/月数），自合同生效之日起计算。
3.2 已签订的相关工程合同如有延期情况，需经双方协商同意并签订补充协议。
第四条设计与施工4.1 乙方应按照相关法律法规的规定制定设计方案，经甲方审核确认后方可施工。
4.2 乙方应按照相关规范要求进行工程施工，并在工程施工期间安全施工，保证工人人身安全。
第五条资料交接5.1 乙方应及时向甲方提供与工程相关的各类资料，包括设计文件、竣工报告、质量检测报告等。
5.2 工程竣工后，乙方应提供整套竣工图纸、验收报告等手续办理程序。
第六条质量保证6.1 乙方保证工程质量符合国家标准和合同约定，对工程质量不符合要求的部分负责修复。
6.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
第七条违约责任7.1 在工程施工期间，如因乙方原因造成工期延误、质量不合格等问题，乙方应承担相应的违约责任。
7.2 双方如有违约情况，应协商解决，如无法协商，可向相关部门申请仲裁。
第八条不可抗力8.1 如因不可抗力因素影响工程施工进度，应及时通知对方，并推迟工程进度。
电力施整改工合同4篇
电力施整改工合同4篇篇1电力施整改工合同一、合同双方甲方：________________（以下简称甲方）地址：________________法定代表人（或负责人）：________________联系电话：________________乙方：________________（以下简称乙方）地址：________________法定代表人（或负责人）：________________联系电话：________________二、合同内容乙方承诺接替甲方进行一项电力设施整改工程，具体工程内容包括但不限于：1. 电力设施的现状评估：乙方需对现有电力设施进行全面评估，包括设备运行状况、安全问题等。
2. 设计方案制定：根据评估结果，乙方需要提出电力设施整改的设计方案，确保整改后设施能够满足相关标准和要求。
3. 施工实施：乙方需按照设计方案进行施工，确保施工质量和进度，保障工程顺利进行。
4. 整改验收：乙方需组织相关专业人员对整改工程进行验收，确保设施达到相关标准要求。
5. 质保期维护：乙方需在整改工程竣工后提供一定期限的质保期维护服务，确保设施运行稳定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至整改工程竣工并完成验收后终止。
四、合同费用1. 本次电力设施整改工程的总费用为______________（大写）人民币，乙方应按照工程进度及质量要求分期支付。
2. 费用支付方式：甲方应在乙方完成每个阶段工程后及时支付对应款项，逾期支付需支付滞纳金。
3. 如因工程变更或其他原因导致费用发生变化，双方应协商确定调整方案。
五、违约责任1. 若乙方未按合同要求完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任，并有权终止合同。
2. 若甲方未按时支付工程款项，应承担逾期支付滞纳金的责任。
六、保密条款双方应对涉及本合同的信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或公开。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至______________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
电力施整改工合同6篇
电力施整改工合同6篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力设施的施工整改工作，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________电力施工整改工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：对甲方电力设施进行全面施工整改，包括设备检修、线路改造、配电室建设等。
二、合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。
2. 具体工期要求如下：（1）设备检修工作应在合同签订后10个工作日内完成；（2）线路改造工作应在合同签订后15个工作日内完成；（3）配电室建设工作应在合同签订后20个工作日内完成。
三、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币_________元整（¥_________），具体价格以双方协商确定的价格为准。
2. 支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的30%作为预付款；（2）设备检修工作完成后，甲方应向乙方支付合同价款的40%；（3）线路改造工作完成后，甲方应向乙方支付合同价款的20%；（4）配电室建设工作完成后，甲方应向乙方支付合同价款的10%。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应确保施工质量符合《电力工程施工及质量验收规范》等相关标准。
2. 甲方应在工程完工后7个工作日内组织验收，验收标准为《电力工程施工及质量验收规范》等相关标准。
3. 验收时，乙方应提供完整的施工记录、材料清单等相关资料。
4. 验收通过后，甲方应出具验收报告并签字确认。
五、双方权利义务1. 甲方应确保施工场地的合法使用，并承担施工场地的相关费用。
2. 乙方应确保施工人员的安全培训，并承担施工人员的工伤保险费用。
3. 甲方应按时向乙方支付合同价款，确保施工顺利进行。
4. 乙方应按时完成施工任务，确保工程质量符合要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力改造工程合同
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-20295
电力改造工程合同
【篇一】
甲方：_____
电话：_____
乙方：_____
电话：_____
根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量
二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。
具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。
在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织
工程技术人员开始安装。
完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。
三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。
四、双方的权利和义务
1.甲方：
①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。
并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。
②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。
③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。
2.乙方：
①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术
人员提供便利的工作环境。
②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。
确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。
③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。
五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。
六、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：_____(盖章)乙方：_____(盖章)
代表：_____(签名)代表：_____(签名)
_____年____月____日_____年____月____日
【篇二】
甲方：
乙方：_____
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包方式：
二、甲方工作
1、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工所需的水、电等设施，并说明使用注意事项。
2、指定边强为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查。
三、乙方工作
1、按甲方施工图纸及做法说明拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指定_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
4、务必做好施工现场安全防范工作，施工期间造成的安全问题由乙方承担。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
四、关于工期的约定
1、完工时间以乙方承诺的工期_____年___月___日前竣工。
2、不能按期开工或中途无特殊原因无故停工，影响工期，工期不顺延。
3、因不可抗拒因素(工作用电、地震、雷雨等)导致施工无法进行，工期随之顺延。
4、工期可根据实际情况适当调整或宽限。
六、关于工程价款及结算的约定
1、按市财政局核定的价款作为付款依据。
如由乙方一次性包段为人民币_____元，如按工期日计算，为人民币_____元/天。
2、工程验收合格后一次性付清。
甲方不再收取押金，但自竣工之日起1年内如出现线路问题属于乙方施工责任，由乙方负责维修及更改。
七、违约责任
1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现有线路，如造成损失，须照价赔偿。
2、超出工期乙方须向甲方缴纳违约金，违约金按日结算，金额按工程造价的10%进行扣除。
八、附则
1、本合同一式2份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方：
电话：
乙方：
电话：
年月日
Foonshion图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd。