建筑工程题库-某劳务施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元,该项目于2013年12.txt
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共40题）1、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。
A.15日B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 B2、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。
A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】 C3、关于委托代理的说法中，正确的是（）。
A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】 C4、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】 D5、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。
A.60年B.50年C.40年D.30年【答案】 B6、下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝入岗位作业【答案】 C7、（2019年真题）因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由( )承担。
A.建设单位B.设计单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 A8、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。
A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】 A9、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工，甲公司的行为属于（）。
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案(典型题)
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案（典型题）单选题（共45题）1、关于双代号时标网络计划的一般规定，表述不正确的是（）。
A. 双代号时标网络计划必须以垂直时间坐标为尺度表示工作时间B. 时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应C. 时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示D. 时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季【答案】 A2、某基础工程合同价为3000 万元,合同总工期为30 个月，施工过程中因设计变更,导致增加额外工程600万元,业主同意工期顺延。
根据比例分析法,承包商可索赔工期（）个月。
A.3B.4C.8D.6【答案】 D3、下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。
（2015）A.负责编制行业信息管理规范B.负责信息处理工作平台的建立和运行维护C.负责工程档案管理D.负责协调各部门的信息处理工作【答案】 A4、关于业主和参与各方进度控制任务的说法，正确的是（）。
A.控制的目标相同，但控制的时间范围不同B.控制的目标不同，但控制的时间范围相同C.控制的目标和时间范围均相同D.控制的目标和时间范围各不相同【答案】 D5、某施工项目管理为赶工期，放松施工质量标准，片面追求施工进度，由此造成的质量事故属于（）事故。
A.指导责任B.操作责任C.一般责任D.控制责任【答案】 A6、双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。
该工作的总时差和自由时差分别是（）。
A.3天，0天B.0天，0天C.4天，1天D.2天，2天【答案】 A7、项目管理实施规划应由项目经理组织编制，《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)对项目管理实施规划的编制工作程序作了规定，其中工作有：(1)熟悉相关法规和文件；(2)分析项目具体特点和环境条件；(3)了解相关方的要求；(4)实施编制活动；(5)履行报批手续；针对上述5项，以下正确的顺序是()。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题(二)及答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题(二)及答案单选题（共50题）1、根据《建设工程施工合同》于安全文明施工费的说法，正确的是（）。
A.因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担B.发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费C.承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担D.承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查【答案】 A2、项目总承包方在总进度目标论证时做的工作如下：①若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；②协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；③进行项目结构分析；④编制各层进度计划；⑤确定项目的工作编码；⑥进行进度计划系统的结构分析。
其正确的工作步骤为（）。
A.⑤→②→⑥→①→③→④B.③→⑥→⑤→②→④→①C.①→③→②→⑥→④→⑤D.③→⑥→⑤→④→②→①【答案】 D3、工程保修期从工程（）起算。
A.竣工验收合格之日B.工程结算之日C.退还保修金之日D.工程施工完工之日【答案】 A4、下列有关施工总承包方管理任务的表述正确的是（）。
A.业主方指定的分包方可不接受施工总承包方的管理B.业主指定的分包施工单位只能与业主签订合同C.施工总承包方负责施工资源的供应组织D.在我国，允许业主指定分包方【答案】 C5、某建筑企业所在地在县镇，则该企业在建设项目工程造价中应计入的城市维护建设税税率为()。
A.1％B.3％C.5％D.7％【答案】 C6、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。
A.调查研究和收集资料B.进度计划系统的结构分析C.项目的工作编码D.编制各层进度计划【答案】 B7、专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。
A.要求设计院进行设计变更B.下达设计整改通知单C.下达停工令D.报告建设单位要求设计院改正【答案】 D8、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理押题练习试题B卷含答案
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理押题练习试题B卷含答案单选题（共30题）1、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为( )。
（2013）A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】 A2、为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和（）等的管理职能，可以用管理职能分工表表示。
A. 建设物资供应方B. 工程建设监理方C. 工程施工方D. 工程设计方【答案】 B3、关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是( )。
（2012）A.在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认B.在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分C.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护D.双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件【答案】 A4、施工成本一般以（）为成本核算对象。
A.单项工程B.分部工程C.单位工程D.分项工程【答案】 C5、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（）。
A.加强施工定额管理B.制定施工方案并对其进行分析论证C.进行工程风险分析并制定防范性对策D.防止和处理施工索赔【答案】 A6、下列措施中，属于进度控制的组织措施的是（）。
A. 进度控制会议的组织设计B. 利用网络方法编制工程进度计划C. 承发包模式的选择D. 更换施工机械【答案】 A7、下列关于施工阶段进度控制的说法，错误的是（）。
A.检查施工单位对施工进度计划的调整B.审查施工单位提交的施工进度计划C.建立工程进度台账，核对工程形象进度D.审核施工单位提交的工程款支付清单【答案】 D8、因窝工引起的设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，按照（）计算索赔费用。
A.机械折旧费B.设备租赁费C.同类型设备的租金D.台班使用费【答案】 B9、固体废物的主要处理方法有（）。
工程财务(三)_真题(含答案与解析)-交互
工程财务(三)(总分100, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.某钢结构公司有一台吊车，该吊车原价100000元，预计净残值10%，可工作1000个台班时数。
投入使用后，第一年的工作台班数为100个小时，第二年的工作台班数为150个小时。
若按工作量法计提折旧，则该吊车第二年的折旧额为______。
•**元•**元•**元**元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:B[解析] 吊车单位台班小时折旧额=100000×(1-10%)/1000=90元第二年折旧额=90×150=13500元2.某路桥公司的一台公路施工设备原价50000元，预计净残值10%，可工作1000个台班时数。
投入使用后，前三年各年的实际工作台班数为：第一年200个小时，第二年150个小时，第三年150个小时。
若按工作量法计提折旧，则该施工设备前三年的折旧额合计为______。
•**元•**元•**元**元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C[解析] 公路施工设备单位台班小时折旧额=50000×(1-10%)/1000=45元前三年折旧额合计=45><(200+150+150)=22500元3.某企业购入一台设备，买价10万元，增值税率17%，运输费用2000元，安装费用1000元。
根据企业会计准则及相关规定，该设备的购入成本为______。
•**元•**元**元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 2答案:C[解析] 购入成本=价款+增值税款+运输费用+安装费用=100000×(1+17%)+2000+1000=120000元4.某施工企业购入一台设备，价款10万元，该设备使用年限为10年，净残值率为5%。
根据企业会计准则及相关规定，该设备的年折旧率为______。
注册建造师二级建筑工程法规及相关知识(建设工程合同和劳动合同法律制度)模拟试卷16
注册建造师二级建筑工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷16( )。
A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延2．施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向( )提出要求承担违约责任。
A．发包方B．总包方C．甲分包商D．监理单位3．甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。
甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
A．15B．16C．17D．214．甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。
合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。
A．甲双倍返还定金8万元B．甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C．甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D．甲支付违约金6万元5．百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。
关于本案正确的表述应是( )。
A．彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B．彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C．彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D．彩电厂如无过错，可不必支付违约金6．下列关于违约金的说法，错误的是( )。
A．当一方违约时，另一方只需证明该方已构成违约并使其遭受损失，并证明自己遭受多少损失B．约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少C．违约金和解除合同不可以同时使用D．违约金的数额通常都是预先确定的7．用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立( )。
2021年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】
2021年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。
A．诊断B．监测C．识别D．评价〖答案〗A〖解析〗诊断是对已被识别的各种事故现象，进行成因过程的分析和发展趋势预测。
诊断的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析，对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。
2．在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。
A．同一项目不同进度计划之间的关联性不够B．不重视进度计划的比选C．不重视进度计划的调整D．不注意分析影响进度的风险〖答案〗C〖解析〗建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题是：①缺乏进度计划系统的观念——分别编制各种独立而互不联系的计划，形成不了计划系统。
②缺乏动态控制的观念——只重视计划的编制，而不重视及时地进行计划的动态调整。
③缺乏进度计划多方案比较和选优的观念——合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期。
3．关于固定单价合同的说法，正确的是（）。
A．当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整B．当国家政策发生变化时，可对单价进行调整C．当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整D．无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整〖答案〗D〖解析〗固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。
当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。
2019年一级建造师考试《工程经济》真题答案(完整版)
精品文档，名师推荐！ 来源网络，造福学生
———————欢迎下载，祝您学习进步，成绩提升———————
C.不能出现双向箭头的连线 D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点 参考答案：C 8.建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为()。 A.自事故发生之日起 30 日内 B.自调查组成立之日起 30 日内 C.自调查组成立之日起 60 日内 D.自事故发生之日起 60 日内 参考答案：D 9.根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为()。 A.组织类信息 B.技术类信息 C.管理类信息 D.经济类信息 参考答案：B 10.某工程签约合同价为 2400 万元，总工期为 24 个月，施工过程中业主增加工程 200 万元，则根据比例分析法承 包商可提出的合理工期索赔值为()。 A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月 参考答案：B 11.某工作最短估计时间是 5 天，最长估计时间是 10 天，最可能估计时间是 6 天。根据三时估算法，该工作的持 续时间是()天。 A.6.25 B.6.5 C.6.75 D.7 参考答案：B 12.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照()的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设 工程实施监理。 A.建设工程强制性标准条文 B.委托监理合同 C.工程监理规范 D.工程技术标准 参考答案：C 13.关于 FIDIC 施工合同条件中采用 DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是() A.特聘争端裁决委员会的任期与合同一致 B.业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70% C.DAB 成员一般是工程技术和管理方面的专家 D.DAB 提出的裁决具有强制性 参考答案：A
A.如果不要求工程连续，工期可压缩 1 周 B.圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是 2 周 C.所有工作都没有机动时间 D.圈梁浇筑工作的流水节拍是 2 周 参考答案：D 41.某工程项目进行月(季)度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是() A.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B.增加变更收入，弥补政策亏损 C.将亏损成本转入下一月(季)度 D.停止施工生产，并报告业主方 【答案】A 42.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示()。 A.成本累计偏差 B.进度累计偏差 C.进度局部偏差 D.成本局部偏差 【答案】A 43.项目管理实施规划的编制工作包括:①分析项目具体特点和环境条件;②熟悉相关的法规和文件;③了解相关方 的要求;④履行报批手续;⑤实施編制活动。正确的工作程序是()。
2021年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析-第二批（三）
2021年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析-第二批（三）41.关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。
A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息率，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程以实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C【解析】A错误，B错误。
机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。
双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。
【此知识点已删除，但不影响本题答案】C正确，D错误。
利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定42.关于二级建造师执业的说法,正确的是（）。
A.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人B.二级建造师可以在造价咨询企业执业C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】B【解析】取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。
担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。
A错建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。
广西《建设工程项目管理》科目一建、一级建造师2024年3月份模拟试题2
广西《建设工程项目管理》科目一建、一级建造师2024年3月份模拟试题2一、【单选题】1. 设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（）的内容。
A、外部环境预警系统B、预警信息管理系统C、事故预警系统D、内部管理不良预警系统2. 下列关于施工段与专业队关系的叙述中，说法错误的有（）。
A、施工段数目过多会降低施工速度B、施工段数目过多会延长工期C、施工段过少可能造成窝工D、施工段的数目的确定与专业队数目没有关系3. 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，下列关于消防通道说法正确的是（）。
A、宜布置在不同方向，其数量不宜少于1个B、临时消防车道与在建工程距离为42mC、确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的单条道路D、现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道4. 某工程因工期进度紧，经项目负责人决定后，采用了标准要求低但施工工期短的施工工艺，造成质量事故，按照事故责任分类属于（）。
A、指导责任事故B、操作责任事故C、技术原因事故D、管理原因事故5. 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。
A、找出工程中存在的主要质量问题B、找出影响工程质量问题的最主要原因C、全面分析工程中可能存在的质量问题D、动态地分析工程中的质量问题6. 在中国境内拟采用PPP模式实施的项目，在物有所值评价结论形成后的报告内容不包括（）。
A、项目产出说明和绩效标准B、经济效果评价C、可行性研究报告D、设计文件7. 下列成本管理的职责中、属于成本会计岗位的是（）。
A、每月编制一次材料复核报告B、制定采用新技术降低成本的措施C、编制月材料盘点表D、开具限额领料单8. 某工程双代号网络计划如下图所示、其中关键线路有（）条。
A、 1B、 2C、 3D、 49. 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期、缺陷责任期最长不超过( )年。
A、 1B、 2C、 3D、 410. 关于施工预算和施工图预算的说法、正确的是（）。
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理高分通关题库A4可打印版
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理高分通关题库A4可打印版单选题（共45题）1、下列选项中，计算机辅助网络计划编制的意义不包括（）。
A.有利于工程网络计划实施的控制B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于工程网络计划及时调整D.有利于编制资源需求计划【答案】 A2、（2019年真题）关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。
A.风险量越大，损失程度越大B.损失发生的概率越大，风险量越小C.风险等级与风险损失程度成反比关系D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大【答案】 D3、一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如：一般项目的结构编码由()个字符组成。
A.一B.二C.三D.四【答案】 D4、建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。
A.安全事故发生的概率减小B.施工成本增加的概率减小C.文明施工实现的概率增加D.质量事故发生的概率增加【答案】 D5、属于项目风险评估工作的是()。
A.确定风险因素B.收集与项目风险有关的信息C.编制项目风险评估报告D.确定各种风险的风险量和风险等级【答案】 D6、在非代理型施工管理模式（CM 模式）的合同中，通常采用（）合同。
A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.成本加奖金D.最大成本加费用【答案】 D7、某地区发生爆炸事故，事故造成50人死亡，105人重伤，直接经济损失达1.5亿元，关于该事故调查的说法，正确的是（）。
A.由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组织进行调查B.由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查C.由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查进行调查D.由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】 B8、施工质量计划有以下三种形式：工程项目施工质量计划、工程项目施工组织设计和（）。
一建-项目管理-成本控制2与成本核算及成本分析1
【经典习题】 【例题 1·单选】某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正 确的是（ ）。（2017）
A.效率高，进度较慢，投入延后 B.效率较高，进度较快，投入超前
整目标，重新评价实际工作。
【例题 2·单选】下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。
A.相关比率法
B.连环置换法
C.比重分析法 D.动态比率法 【答案】B 【解析】因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。 【例题 3·单选】某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的 影响程度，可得到的正确结论是（ ）。
【本节考点总结】
1Z202050 成本分析和成本考核 本节主要考点： 1.成本分析的依据、内容和步骤； 2.成本分析的方法； 3.成本考核的依据和方法。
1Z202051 成本分析的依据、内容和步骤 一、成本分析的依据（掌握）
成本分析的依据包括：项目成本计划；项目成本核算资料；项目的会计核算、统计核算和业 务核算的资料。成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。
优点 简便易懂，方便操作，实用性较好 科学严密，人为控制的因素较小，且核算的覆盖面较大
缺点
难以实现较为科学严密的审核制 对核算工作人员的专业水平和工作经验都要求较高（项
度，精度不高，覆盖面较小
目财务部分一般采用）
关系
二者综合使用，两者互补，相得益彰
【经典习题】 【例题·多选】关于成本核算方法的说法，正确的有（ ）。（2019） A.表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算 B.会计核算法科学严密，覆盖面较大 C.项目财务部门一般采用表格法进行成本核算 D.会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算 E.表格核算法精度不高，覆盖面较小 【答案】ABE 【解析】C 错误，项目财务部门一般采用会计核算法；D 错误，因为表格核算具有操作简单和表格 格式自由等特点，因而对工程项目内各岗位成本的责任核算比较实用。
2024年一级建造师之一建建设工程经济全真模拟考试试卷A卷含答案
2024年一级建造师之一建建设工程经济全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共45题）1、项目概算总投资超过原批准投资估算（）以上，应进一步审查超估算的原因。
A.10%B.15%C.20%D.5%【答案】 A2、2013年4月，某机电机电工程施工企业发生固定资产盘亏5万元。
根据企业会计准则及其相关规定，企业固定资产盘亏属于（）。
A.期间费用支出B.管理费支出C.营业外支出D.资本性支出【答案】 C3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，除专用合同条款另有约定的外，因变更引起的价格调整应支付的时间是（）。
A.变更事项完成后立即支付B.计入最终的结算款中支付C.计入最近的一期进度款中支付D.与最终的索赔款项一起支付4、某劳务施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元，该项目于2013年12月完工时共发生人工费40万元，项目管理人员工资10万元。
根据企业会计准则及其相关规定，应计入间接费用的是（）。
A.10万元B.12万元C.40万元D.42万元【答案】 A5、无形资产的摊销金额应计入（）。
A.固定资产B.财务费用C.管理费用D.间接费用【答案】 C6、经营业务费是国外建筑安装工程管理费中不同于我国施工管理费的一项经费，下列选项不属于业务经费的是（）。
A.广告宣传费B.业务资料费C.投标期间的差旅费D.清理费7、关于建设项目总概算编制的说法，正确的是( )。
A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.将工程项目和费用名称及各项数值填入相应各栏内，然后按各栏分别汇总C.建设项目总概算不包括建设期利息和铺底流动资金D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】 B8、按人民币计算，某进口设备离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行财务费为10万元，外贸手续费为30万元，进口关税为147万元。
增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费。
则该设备的抵岸价为（）万元。
二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库包括详细解答
二级建造师之二建建设工程施工管理模拟题库包括详细解答单选题（共20题）1. 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。
A.7B.14C.28D.42【答案】 B2. 某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为120 万元，其中可调部分为：人工费占30%，材料费占60%，其他为不可调部分。
结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。
某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为120 万元，其中可调部分为：人工费占30%，材料费占60%，其他为不可调部分。
结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。
A.138B.134C.126D.108【答案】 A3. 对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（）。
对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有（）。
A.对问题的答复应说明问题来源B.会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件C.招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件D.当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准【答案】 B4. 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（）。
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213），承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（）。
A.承包工程的价格内容B.承包工程的进度要求C.项目业主的情况D.违约责任的条款【答案】 A5. 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（）。
押题宝典二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(基础题)
押题宝典二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。
A.用工单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同B.劳务派遣使劳动者的聘用与使用分离C.被派遣劳动者在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，用工单位应当依法申请工伤认定【答案】 B2、（2021年第1批真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )。
A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】 C3、我国施工企业资质分为（）三个序列。
A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】 D4、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。
A选项有一个前提条件，是按资质的要求。
这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。
B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[单选]某劳务施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元，该项目于2013年12月完工时共发生人工费40万元，项目管理人员工资10万元。
根据企业会计准则及其相关规定，应计入间接费用的是（ ）。
A.10万元
B.12万元
C.40万元
D.42万元
● A,
[多选]行政强制措施的种类包括（ ）。
A.扣押财物
B.限制公民人身自由
C.代履行
D.查封场所、设施或者财物
E.冻结存款、汇款
● 本题暂无解析
[单选]工料单价法编制施工图预算时，用分部分项工程量乘以对应的分部分项工程单价后的合计为（ ）。
A.单位工程预算造价
B.单位工程直接工程费
C.分部分项工程直接工程费
D.分部分项工程总预算造价
● 工料单价法是传统计价模式采用的计价方式，是指分部分项工程单价为直接工程费单价，以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计为单位工程直接工程费。
[单选]下列犯罪的主体属于一般主体的是（ ）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.受贿罪
● 一般主体，是指具有一般犯罪主体所要求的法定构成要件的自然人，即我国刑法分则条文要求行为人达到法定刑事责任年龄．具备刑事责任能力即可符合犯罪主体条件的那些犯罪的主体，是“特殊主体”的对称。
特殊主体，是指具有一般犯罪主体所要求的成立条件外，还必须具有某些犯罪所要求的特定身份作为其构成要件的自然人主体，是“一般主体”的对称。
故A为正确选项。
[单选]浅埋暗挖施工方法中，（ ）适用于断面跨度大，地表沉降难于控制的软弱松散围岩隧道施工。
A.单侧壁导坑法
B.全断面开挖法
C.台阶开挖法
D.双侧壁导坑法
● 本题暂无解析
[多选]城市桥梁工程常用的沉入桩有（ ）。
A.预制混凝土桩
B.钻孔灌注桩
C.钢筋混凝土桩
D.钢管桩
E.预应力混凝土桩
● 本题暂无解析
[多选]编制预算定额人工消费指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有( )。
A.施工过程中水电维修用工
B.隐蔽工程验收影响的操作时间
C.现场材料水平搬运用工
D.现场材料加工用工
E.现场筛砂子增加的用工量
● 本题暂无解析
[多选]建设工程施工合同跟踪的对象包括（ ）。
https:///营销手机
A.业主的工作
B.分包人的工作
C.设计人的工作
D.工程师的工作
E.承包的任务
● 本题暂无解析
[多选]分部工程验收工作组由项目法人或监理主持，（ ）单位有关专业技术人员参加。
A.设计
B.施工
C.运行管理
D.主管部门
E.质量检测部门
● A.B.C;
[多选]下列情形能够引发合同之债的有（ ）。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
● 【答案】AE。
【解析】建设工程债的产生，最主要的是合同。
施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之问产生债的关系。
[多选]根据《环境保护法》和《环境影响评价法》的有关规定，建设工程项目对环境保护的基本要求是（ ）。
A.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境
B.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声
C.建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划
D.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求
E.对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，环保总局必须举行听证会
● 本题暂无解析
[单选]技术准备工作的质量控制不包括（ ）。
A.对技术准备工作成果的复核审查
B.依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施
C.针对质量控制点，明确质量控制的重点对象和控制方法
D.监督检查技术准备工作是否满足施工要求
● 本题暂无解析
[多选]建设工程债的常见种类包括（ ）。
A.施工合同债
B.买卖合同债
C.侵权之债
D.无因管理之债
E.不当得利之债
● 本题暂无解析
[单选]滑升模板上滑时，要求新浇混凝土达到初凝，并至少具有（ ）Pa的强度。
A.1．5×105
B.1．5×106
C.2．5×105
D.2．5×106
● B；。