带计算过程-2015造价员 试题模拟(计算题)四川,共17页A4
四川造价员考试真题及答案
四川造价员考试真题及答案2015四川造价员考试真题及答案1.500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )进行核对(审查)并提出审查意见。
A：20天B：30天C：40天D：45天[标准答案]：B[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条2.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以( )作为结算工程价款的根据。
A：另行订立的施工合同B：双方协商解决C：重新计算工程价款D：备案的中标合同[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条3.工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，( )。
A：质监部门不予办理备案手续B：建管部门不予办理权属登记C：城建档案部门不予办理备案登记D：有关部门不予办理权属登记[标准答案]：D[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第21条4.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的( )。
A：支持B：经上级主管部门同意可以进行C：向仲裁机构申请同意后可以进行D：不予支持[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条5.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的( )。
A：10%B：20%C：30%D：40%[标准答案]：C[答案来源]：《结算办法第12条》6.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照( )。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B：中国人民银行发布的利率计息C：中国人民银行同期贷款利率计息D：中国人民银行发布贷款利率计息[标准答案]：A[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条7.取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后( ) 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1B：2C：3D：4[标准答案]：C[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条8.按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由( )负责。
2015四川省造价员考试历年真题及答案理论考试试题及答案
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
1、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
2、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。
A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成
C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
12、在财务评价指标体系中，静态指标有( )
A 投资利润率
B 静态投资利润率
C 静态资本回报率
D 贷款偿还期
13、现金流量图作法有
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
9、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
A 以水平线表示时间标度
B 箭头表示现金流动的方向
C 箭头向下表示现金流入
D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
14、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )
2015年造价员考试试题及答案
B
C
D
正确答案： C（A.E 厂库房大门、特种门、木结构工程说明） 第 9 题 堆筑土山丘按设计图示山丘水平投影外接矩形面积乘以高度的（ ）， 以体积计算。（房建）
A． 1/2 B． 1/3 C． 1/4 D． 1/5
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： B（E.B 园路、园桥、假山工程说明） 第 10 题 木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数（），执行 木地板油漆相应子目。（房建）
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： D（11G101-1 第 29 页） 第 14 题 09 定额砌体拉结带应该执行（）定额（房建）
A． 梁 B． 圈 梁 C． 零 星 混 凝 土 D． 砌 体 中 包 含 ， 不 另 计
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： C（定额（09） 第 244 页） 第 15 题 下列关于防水哪一项包含在定额中，不需要单独计算（）（房建）
【选择答案】
A
B
C
D
E
正确答案： A（法释〔2004〕14 号 第 18 条）,C（法释〔2004〕14 号 第 18 条）,D（法释 〔2004〕14 号 第 18 条） 第 4 题 对于承包人根据（）能够自主控制的风险，如管理费、利润的风险， 承包人应结合市场情况，根据企业自身实际情况合理确定，该部分风险由承包 人全部承担。（不限）
3gb508542013的计算规则则石材零星项目工程量为320m2选择答案03030153030顶面和正立面030301530300300150302315m2填空题某砖混结构二层房屋室地坪标高为0000其屋顶标高下图所示gb508542013计算规则计算则花岗石柱面的工程量为5045m2选择答案436455301352009省建设工程工程量清单计价定额第161352009省建设工程工程量清单计价定额第162620303318262030331818130330331818182612某工程砖混平房如图1平面2剖面3屋面120mm240mmm51200mm2400mmm2990mm2000mmc1量计算规gb508542013建设工程工程量清单计价规gb505002013为计算依11填空题请根据图示设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量s360245802430241202409580242024578212填空题请根据图示设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量s36024580242580247202420124092120121某工程项目施工合同价为560万元合同工期为个月施工合同规定
带计算过程-2015造价员 习题模拟(计算题)四川,共17页A4
精心整理计算题一．某砖混结构二层房屋，室内地坪标高为±0.000，其屋顶标高为6m，实心砖墙墙厚均为240mm。
已知，墙体外墙中心线长度为33.6m，内墙净长线为12.48m，墙体中的混凝土构造柱、过梁、圈梁体积为6.90m3，墙体中门窗面积21.78m2。
试依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）或四川2015定额计算其实心砖墙工程量为54.23m3（保留两位小数）解析：（(外墙中心线+内墙净长线)×墙体高度=墙体总面积（墙体总面积-门窗洞口面积）×墙厚-墙体中混凝土构造柱、过梁、圈梁体积=实心砖墙工程量(（33.60+12.48）*6.00-21.78)*0.24-6.90=54.23m3此图可供大家学习，大放脚基础标准做法：高为126*n,宽为62.5*n，思考，想想为什么？二．已知规范》解析：带马（答案：C及柱帽3.29m3。
（合计：该工程AB合计：注意：A区2个单元，各为18层，B区委7层建筑平面五．某钢筋混凝土栏板大样如下图,栏板长度为40m，依据2013计算规范或2015四川定额，该栏板混凝土工程量（保留两位小数）为（）m3.5.02解析：设计屋顶标高以上部分为栏板（1.30*0.08+0.24*0.06+0.12*0.06）*40=5.02m3六．某工程筏板基础平面图、剖面图如下，H0=300mm,该筏板基础混凝土工程量（保留两位小数）为（）m3.102.86（m3）解析：（14.70+0.10*2+0.80*2）*（12.00+0.10*2+0.80*2）*0.30=68.31m3封边处增加0.70米厚筏板基础：外围封边筏板中心线*宽度*厚度=（外墙外边线+4*外围筏板宽度）*宽度*厚度=（（14.70+0.10*2+12.00+0.10*2）*2+4*0.80）*0.80*0.70=32.14m368.31+32.14=99.45m3七．某工程如图所示，已知踢脚线为彩釉砖踢脚板，踢脚高120mm。
2015造价员机考实务考试题
请自行翻清单定额的计算规则：翻书：定额第797页，查单价：28.96元/㎡（15+1.2）*28.96/15=31.28元/㎡提示：清单定额对附加层的计算方法不同查定额：284页。
得出：综合4164.34，其中人工：162.75，材料机械其他自行翻定额（4164.34-385*10.15+361*10.15+162.75）/10=408.35提示：找到相对应的定额，用有改变的换出原来的就OK！人工费系数就是用原有的乘以（1+系数）3.建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算，层高在（）m及以上者应计算全面积。
A、2．0 B 2.1 C 2.2 D. 2.3一共10方查定额25页，单价：36.23/10m³运距单价：9.84因单位刚好10方，不换算单位，直接带36.23+2*9.84=55.9元/m³6.某7层办公楼为钢筋混凝土空心板的屋面结构，室外地坪高-0.3m，每层层高均为3.3m。
屋面板厚120mm，建筑面积为2296m2，该住宅楼的檐口高度为( ) 7*3.3+0.3=23.30.5+0.07*2）*4*3.75=9.68.某工程门厅处有一C20现浇混凝土室外台阶，台阶图示尺寸如下，台阶每阶的高度均为150mm，计算该台阶模板清单工程量为（）m21、自己翻书2、（2.2+2*0.3+0.33*（-0.45+3.1））* （-0.45+3.1）*100=973.741、双排脚手架2、(（5+4）*2+3.6)*10=2161、5.56*5.36+(5.56+5.36)*2*0.15=33.082、7.16*6.96-5.56*5.36=20.031、平整场地：（6+0.24）*（11.6+0.24）+4.12*4.12*3.14/2-（8+0.24）*0.12=99.542、墙长（（6+11.6）*2+2*4*3.14/2+6-0.24）*高度（0.9+1.5+0.18+0.38）*墙厚0.24-过梁体积0.704-门窗洞口（1*2.4+2*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=20.033、需要抹灰的墙长(（6-0.24）*（3.6-0.24）+（6-0.24）*（8-0.24）+（8-0.24）+弧形部分3.14*2*（4-0.24）/2)*抹灰高度（0.9+1.5+0.18+0.38+0.11）-扣除门窗洞口（1*2.4+3*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=234.324、（M1过梁长度（1+0.25*2）+M2过梁长度（0.9+0.25*2）*2+C1过梁长度（1.5+0.25*2）*6）*0.18*0.24=0.7041、【一类-填空题】某独立基础如下图所示：已知室外地坪标高为-0.3m，土壤类别为三类，人工挖土放坡系数为1：0.33，放坡起点为1.5m，垫层为非原槽浇筑，工作面为0.3m。
2015年造价工程师《工程计价》真题与答案(文字完整版)
2015建设工程计价考试真题及答案解析一、单项选择(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。
A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金D. 建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
此种情况可能发生，也可能不发生。
因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
【来源】第一章第一节知识点二：国外建设工程造价构成2. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是( )。
A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】包装费的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。
利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。
【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
则该批设备关税完税价格应为( )万元人民币。
A. 1100.00B. 1110.00C. 1111.00D. 1111.11【答案】D【解析】关税完税价格=(1000+100)/(1-1%)=1111.11万元【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。
A. 外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B. 外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B【解析】外贸手续费。
2015年造价员考试试题及答案
2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。
（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。
给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。
（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。
（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。
（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
四川省2015年下半年造价工程师土建计量：施工考试题
四川省2015年下半年造价工程师土建计量：施工考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外2、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．43、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的4、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵5、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可6、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃7、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后8、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处9、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
四川省2015年造价工程师土建计量：施工模拟试题
四川省2015年造价工程师土建计量：施工模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。
A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积2、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0043、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度4、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法5、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．46、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票7、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．48、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度9、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析10、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
A．支基B．撑基C．基础D．房基11、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法12、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
四川省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：正确计算工程量的意义试题
四川省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：正确计算工程量的意义试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包2、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保3、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
A．固定单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同4、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担5、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%6、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。
A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序7、计算机中的流是__。
A．流动的字节B．流动的对象C．流动的文件D．流动的数据缓冲区8、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。
A．先履行义务方B．后履行义务C．合同担保人D．合同当事人双方9、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A．15B．18C．20D．2510、合格的竣工文件。
四川省全国建设工程造价员资格模拟考试(基础知识部分).doc
四川省全国建设工程造价员资格模拟考试（基础知识部分）一、单项选择题第1题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
A.检察院B.人民法院C.国务院D.仲裁委员会第2题T程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由（）承担。
A.未注册的工程造价人员B.具有资格的注册丁程施丁人员C.具有资格的注册工程造价专业人员D.具有资格的注册工程人员第3题招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A. 4B. 3C.5D. 2第4题经造价员资格考试合格的人员，经过登记方能以造价员的名义执业。
通过造价员资格考试成绩合格人员，应在考试合格后（）内，向省造价协会申请登记。
A.3个月B. 2年C. 1年D. 6个月第5题包T包料T程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。
A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%第6题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
A. 3%； 5%B. 5%； 3%C. 2%； 5%D. 5%； 2%第7题接地母线、引下线、避雷网附加长度A. 2%B.无C. 3. 9%D. 6%第8题预制不带柿子屋面板按A.建筑工稈平板项目执行，但人工应乘以系数 A. 1. 1 B. 1. 2 C. 1.4 D. 1.6第9题下列哪项不属于变形缝（A.伸缩缝B.沉降缝C.施工缝D.抗震缝第10题地径应为地表面向上_________ 米高处树干肓径A. 0. 1B. 0. 3C. 0. 5 D・ 1. 2第11题11G101图集屮梁集屮标注的内容有五项必注值和一项选注值，下列哪项为选注值（）A.梁截面尺寸B.梁箍筋C.梁构造腰筋D.梁顶面高差第12题墙面安装弧形装饰线条者，人工乘以系数（）。
2015年下半年四川省造价工程师造价
2015 年下半年xx 造价工程师造价管理：工程项目策划试题一、单项选择题（共25题，每题 2 分，每题的备选项中，只有合1 个事最符题意）1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的2、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A.凝结时间B.体积xxC.细度D.密度3、价值工程的目的是（）。
A .以最低的生产成本实现最好的经济效益B.以最低的生产成本实现使用者所需功能C.以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D.以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能4、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对（审查）工程竣工结算，并提出审查意见。
500万〜2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．405、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A.修改设计B.施工条件变化C.传染病导致的工期延误D.业主原因拖期6、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A.夜间施工B.已完工程及设备保护C.现场施工围栏D.混凝土模板与支架7、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A.颁发工程接受证书后B.颁发履约证书后C.缺陷通知期内D.颁发最终支付证书后8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A.降低成本率二降低成本总额/承包成本总额X 100%B.降低成本率二计划成本额/目标成本额X 100%C.降低成本率二降低成本额/目标成本额X 100%D.降低成本率=降低成本额/实际成本额X 100%9、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1 = t2 = t3 = 2d，则其施工段及工期分别为（）。
2015年四川造价员土建机考实务题2
1、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层：20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖，M1门底贴地砖到外墙边地面垫层：100mm厚C10砼，基层素土夯实踢脚线（120mm高）面层：彩釉砖踢脚线，门侧均不贴踢脚线踢脚线（120mm高）结合层：10mm厚1:3水泥砂浆计算说明：根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据12 3（1）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为57.83 m2（保留2位小数）（2）【填空题-5分】请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为 4.843 m2(保留3位小数)（来源：四川13年造价员考试(土建)开卷案例三，难度：中）2、【二类】一、设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
2015年下半年四川省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包考试试题
2015年下半年四川省造价工程师考试造价管理：建筑工程承包考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程2、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散3、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。
A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算4、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析5、关于明排水法施工，下列说法正确的是（）。
A．适用于细粒土层B．适用于粗粒土层C．适用于粉砂土层D．不适用于渗水量小的黏土层6、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．2787、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续8、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期9、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小10、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求11、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
计算题一．某砖混结构二层房屋，室内地坪标高为±0.000，其屋顶标高为6m，实心砖墙墙厚均为240mm。
已知，墙体外墙中心线长度为33.6 m，内墙净长线为12.48m，墙体中的混凝土构造柱、过梁、圈梁体积为6.90m3，墙体中门窗面积21.78m2。
试依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）或四川2015定额计算其实心砖墙工程量为54.23m3（保留两位小数）解析：（(外墙中心线+内墙净长线)×墙体高度=墙体总面积（墙体总面积-门窗洞口面积）×墙厚-墙体中混凝土构造柱、过梁、圈梁体积=实心砖墙工程量(（33.60+12.48）*6.00-21.78)*0.24-6.90=54.23 m3此图可供大家学习，大放脚基础标准做法：高为126*n,宽为62.5*n，思考，想想为什么？二．已知混凝土构造柱如图所示尺寸为200mm×200mm，柱支模高度为3.0m，墙厚200mm，依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013工程量计算规则计算构造柱模板清单工程量.或依据2015四川定额计算定额工程量。
解析：构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。
构造柱与墙接触面不计算模板面积。
带马牙槎构造柱的宽度按马牙槎处的宽度计算。
（0.20*2+0.06*4）*3.00=1.92m2（答案：C）A.1.56m2B.1.20m2C.1.92m2D.1.38m2三．已知某无梁板，四周为现浇QL1尺寸240mm*240mm，四周墙体厚度为240mm，现浇混凝土板厚为120mm，现浇混凝土柱及柱帽尺寸如图所示，试依据2015四川省建设工程工程量清单计价定额（房屋建筑与装饰工程），计算该无梁板混凝土定额工程量 3.29 m3。
解析：现浇混凝土无梁板按板和柱帽体积之和计算混凝土柱帽是四棱台,四棱台体积计算公式=(1/3)H(S1+S2+(S1S2)^1/2（6.00-0.24）*(4.50-0.24)*0.12=2.94m3(1/3)*0.50*（1.20*1.00+0.60*0.50+（1.20*1.00*0.60*0.50）^1/2=0.35合计：2.94+0.35=3.29m3四．某工程建筑平面示意图如下，A区为18层，层高为3.6m，B区为7层，层高为3.6米，依据2013建筑面积计算规范，该工程建筑面积（保留两位小数）为（）m2. 35800A区建筑面积=25.00*25.00*18*2=22500.00 m2B区建筑面积=（90.00*35.00-25.00*25.00*2）*7=13300.00 m2合计：22500.00+13300.00=35800.00 m2注意：A区2个单元，各为18层，B区委7层建筑平面五．某钢筋混凝土栏板大样如下图,栏板长度为40m，依据2013计算规范或2015四川定额，该栏板混凝土工程量（保留两位小数）为（）m3. 5.02解析：设计屋顶标高以上部分为栏板（1.30*0.08+0.24*0.06+0.12*0.06）*40=5.02m3六．某工程筏板基础平面图、剖面图如下，H0=300mm,该筏板基础混凝土工程量（保留两位小数）为（）m3. 102.86（m3）解析：（14.70+0.10*2+0.80*2）*（12.00+0.10*2+0.80*2）*0.30=68.31 m3封边处增加0.70米厚筏板基础：外围封边筏板中心线*宽度*厚度=（外墙外边线+4*外围筏板宽度）*宽度*厚度=（（14.70+0.10*2+12.00+0.10*2）*2+4*0.80）*0.80*0.70=32.14 m3 68.31+32.14=99.45 m3七．某工程如图所示，已知踢脚线为彩釉砖踢脚板，踢脚高120mm。
门洞侧壁做100mm宽的踢脚，门框居中。
依据四川2015定额，计算彩釉砖踢脚板的计价工程量并套定额（套定额暂时删掉），正确答案是（）。
（答案：C,D）解析：从左往右，从上往下，依次为房间1，房间2，房间3房间1：（（3-0.24+6.6-0.24）*2-1.00-0.90）*0.12=1.96m2房间2：((5.40-0.24+3.00-0.24) *2-0.90) *0.12=1.79 m2房间3：((5.40-0.24+3.60-0.24) *2-0.90*2-1.20) *0.12=1.69 m2门洞侧壁：（（0.10+0.10）*4+0.10*4）*0.12=0.14 m2（A轴线上M1,M2，只做内侧）合计：1.96+1.79+1.69+0.14=5.58 m2A.51.12mB.7.67m2C.5.58m2D.BA0145E.BA0146八．依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、图纸，砖散水工程量为（35.64）(36.72)（只填工程量，不填计量单位）解析：首先将图形补成一个长方形：砖散水面积=散水中心线*散水宽度=（外墙外边线+4*散水宽度）*散水宽度=（（17.80+11.60）*2+4*0.60）*0.60=36.72m2平面图九．某工程方整石台阶尺寸如下图所示。
方整石台阶下面做C15混凝土垫层，现场搅拌混凝土，上面铺砌800mm×320mm×150mm 芝麻白方整石块;梯带部位1:3水泥砂浆找平20mm厚，1:2.5水泥砂浆粘贴300mm×300mm芝麻白花岗石板。
执行GB50854-2013的计算规则，该梯带执行GB50854-2013规范的“石材零星项目”计算规则，则工程量为（）。
(结果保留两位小数)（答案：A）A.3.15m2B.2.16m2C.2.34m2D.3.20m2十．依据13规范或四川2015定额某建筑平面图如下，天棚做法为：混合砂浆一般抹灰，贴墙纸（对花）。
M1洞口尺寸为1000mm*2100mm、M2的洞口尺寸为900mm*2100mm，C1洞口尺寸为1200mm*1500mm，C2洞口尺寸为1500mm*1500mm，C3洞口尺寸为1800mm*1500mm。
（1）天棚贴墙纸的清单工程量是68.43 m2.（2）若该地区人工费调增系数为0.83，天棚墙纸裱糊（对花）的综合单价是43.65元/m2.（暂时取消）解析1：（5.10-0.24）*（6.00-0.24）+（3.60-0.24）*（6.00-0.24）+（3.90-0.24）*（6.00-0.24）=68.43m2十一.设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层：20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖，M1门底贴地砖到外墙边地面垫层：100mm厚C10砼，基层素土夯实踢脚线（120mm高）面层：彩釉砖踢脚线，门侧均不贴踢脚线踢脚线（120mm高）结合层：10mm厚1:3水泥砂浆计算说明：根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、或四川2015定额、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据（1）请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为57.83 m2（保留2位小数）(57.38m2)（2）请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为 4.843 m2(保留3位小数) 5.203 m2解析：(1)（3.60-0.24）*（5.80-0.24）+（7.20-0.24）*（5.80-0.24）=57.38m2(2)踢脚线（（3.60-0.24+5.80-0.24）*2+（7.20-0.24+5.80-0.24）*2+（墙垛）0.12*4）*0.12=5.203 m2十二.设计说明1.某工程砖混平房如图1（平面）、2（剖面）、3（屋面）所示，室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下（1）内外实心标准砖墙厚240cm，附墙垛断面为120mm×240mm，M5水泥砂浆（细砂）砌筑；（2）采用现场搅拌砼；（3）门窗均为成品铝合金，洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm，M-2为990mm×2000mm，C-1为1500mm×1800mm；（4）屋面结构层为现浇钢筋混凝土板，厚130mm；女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法内墙面：混合砂浆普通抹灰（基层上刷素水泥浆一遍，底层15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆，面层5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆罩面压光），满刮滑石粉腻子两遍天棚：钢筋混凝土板底面清理干净，刷水泥801胶浆一遍，7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆，面层5mm厚！：0.5:3水泥石灰砂浆满刮滑石粉腻子两遍计算说明：根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依（1）请根据图示、设计说明及有关要求得出的墙面一般抹灰工程量为117.471 m2(保留3位小数)（117.11）（2）请根据图示、设计说明及有关要求得出的天棚抹灰工程量为57.379 m2(保留3位小数)（57.38）解析：（1）（（3.60-0.24+5.80-0.24）*2+（7.20-0.24+5.80-0.24）*2+（墙垛）0.12*4）*3.17-1.50*1.80*5-0.99*2.00*2-1.20*2.40*1=117.11m2（2）57.38m2（同上题天棚贴墙纸工程量）十三.根据下列条件和钢筋平法11G101和13规范、四川2015定额计算出附图对应的工程量，柱尺寸为600*600，混凝土的强度等级柱梁为C30,，保护层为20，抗震等级为1级,锚固长度LAE为40D；（长度保留两位小数；个数取整）（1）上部水平受力钢筋的单根长度( 7.31 )m（2）水平底筋的单根长度( 7.40 )m（3）左加密区箍筋的跟数( 14 )跟 15根（4）非加密区箍筋的根数（14）跟12根（5）整条梁箍筋个数为（41）跟42根解析：(1)柱为梁的支座，支座宽为600，小于LAE为40D，支座宽不能满足直锚。