分布式光伏发电项目EPC总包规定合同
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点户）。
1.3、承包范围：（1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
（2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4、合同工期：按甲方要求。
1.5、承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期2.1、施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2、乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。
甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3、遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3.1、乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
工程质量标准：严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求，光伏系统满足国网公司2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》要求。
分布式光伏总承包合同5篇
分布式光伏总承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟建设分布式光伏项目，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目的总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：分布式光伏项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光伏发电系统的设备供应、安装、调试及运营维护等二、承包范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、试运行及培训等工作。
2. 乙方提供的服务包括但不限于：现场勘察、方案设计、设备采购、安装施工、系统调试、并网申请、验收合格及运营维护等。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）设备到货并安装完成后，甲方支付合同总价的______%。
（3）项目并网发电并验收合格后，甲方支付合同总价的剩余款项。
四、工程期限1. 本工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商相应调整工程期限。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、保修与维护1. 乙方负责本项目保修期为一年的保修工作，自工程验收合格之日起计算。
2. 保修期内，如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方负责免费维修。
3. 保修期结束后，双方可协商签订后期维护协议。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。
三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。
2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
合同编号：【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】传真：【甲方传真】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】传真：【乙方传真】鉴于，甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统，包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作；乙方具备相关的技术和经验，愿意为甲方提供相应的工程总承包服务，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1合同目的：本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系，明确责任和义务，保证工程质量和工期。
1.2合同范围：1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作，包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。
1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工，并确保工程达到甲方的要求和标准。
1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理，确保工人的安全。
第二条工期2.1工期约定：2.1.1工程开始日期：2024年2.1.2工程完成日期：2024年年底2.1.3工期计算方式：自合同生效之日起计算，至工程完成验收之日止。
2.1.4若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应延长工期。
2.1.5若因乙方原因导致工期延误，乙方应按双方约定向甲方支付违约金。
2.2工期保证：乙方承诺按照工期约定完成工程，确保工程质量和工期。
第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：根据乙方提供的工程方案，甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。
3.2价款支付方式：3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定：（1）在合同签订生效之日，甲方支付合同价款的【百分之二十】（20%）作为预付款；（2）工程按照进度完成后，甲方支付合同价款的【百分之六十】（60%）；（3）工程最终竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同价款的【百分之二十】（20%）。
3.3付款期限：3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户；3.3.2乙方提出付款申请后，甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。
分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
分布式光伏发电项目EPC总包规定合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司 MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
统工程验收基本要求》等，达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。
甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收：4.1.1项目建设期间的关键验收点：4.1.1.1 在光伏电池组件安装前，对屋顶状况验证。
4.1.1.2 光伏电池组件全部安装完成后，对光伏电池组件安装情况进行验收，对屋顶状况验证。
4.1.1.3光伏电站并网并试运行10天后，立即对项目进行整体验收，验收通过后项目正式投运。
4.1.2项目验收程序：4.1.2.1 验收由乙方负责通知和组织，并落实会议场地，提供必要的会议环境。
4.1.2.2验收前2天乙方须以书面形式通知甲方和其他相关方。
4.1.2 .3项目验收完成后，各方应在验收单上签署验收意见。
分布式光伏发电项目的EPC总包规定规定合同
公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司（以下简称“乙方”）与XXX（以下简称“甲方”），为明确双方的权利义务，就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目，并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作；
2、乙方须承担该项目的整体责任，组织实施项目的全部工作，并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定；
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工，同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目；
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批，并确保取得有效的许可，保障项目的顺利实施；
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量，负责项目的安全生产，确保项目的正常运行；。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号：分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程，发包人接受承包人以人民币圆整（￥元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。
经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成1）合同协议书；2）合同条款及合同附件；3）其他有关文件。
3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整（￥元）。
4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：发包人法定代表人（或代理人）：承包人法定代表人（或代理人）：签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
___________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：_________________________________________________________项目地点：_________________________________________________________总发包方：_________________________________________________________总承包方：_________________________________________________________合同签署时间：年月日合同签署地点：发包方: 总承包方: __________________ 公司—MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称甲方）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_____________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价Y ___________ 元/Wp，总价Y总价Y __________ 元（人民币大写：壹仟玖佰贰拾万元整）的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量X综合单价）。
、工程概况1.1. 工程名称：___________________________________________________1.2. 工程地点：_______________________________________1.3. 工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
分布式光伏发电承包合同5篇
分布式光伏发电承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就分布式光伏发电项目承包事宜，达成如下协议：一、承包项目概况本项目为分布式光伏发电项目，位于____________，承包内容包括但不限于光伏设备的采购、安装、调试、运营、维护等。
二、承包范围及要求1. 甲方将本项目的光伏发电设备采购、安装、调试、运营、维护等事项发包给乙方。
乙方应按照国家和地方相关法规、标准、规范，负责项目的实施工作。
2. 乙方应根据甲方要求，制定详细的项目实施方案，包括设备选型、施工计划、安全文明施工措施等，并经甲方确认后实施。
3. 乙方应确保项目的施工质量、安全、进度和造价，并承担相应责任。
三、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。
2. 甲方应按照以下方式支付款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款。
（2）项目安装完成并通过初步验收后，甲方支付总金额的______%。
（3）项目正式运行并经过最终验收后，甲方支付剩余款项。
四、项目执行及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关法规、标准、规范进行项目的设计、施工、调试和运营。
2. 项目完工后，乙方应组织相关部门进行初步验收，并出具验收报告。
初步验收合格后，乙方应按照甲方要求，配合甲方进行最终验收。
3. 最终验收合格后，项目正式移交给甲方运营。
4. 乙方应确保项目的质量符合国家相关标准，如因乙方原因导致项目质量不符合要求，乙方应承担相应责任。
五、保修与维护1. 乙方应为本项目提供至少______年的质保期，质保期内因设备本身质量问题导致的故障，由乙方负责维修或更换。
2. 质保期结束后，乙方应提供有偿的维修服务。
具体维修费用由双方另行协商确定。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏项目epc总承包合同范本
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。
一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。
二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。
三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：项目地点：总发包方：总承包方：合同签署时间：年月日合同签署地点：公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）1.6.乙方承包范围：1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。
1.6.5.负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营；1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。
二、承包方式本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。
三、合同及施工期限3.1.合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。
（工程质保期为项目竣工验收后壹年）3.2.项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。
四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。
4.1项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系统工程验收基本要求》等，达到甲方要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。
甲乙双方确定以下列方式对功能性完工进行验收：4.1.1项目建设期间的关键验收点：4.1.1.1 在光伏电池组件安装前，对屋顶状况验证。
4.1.1.2 光伏电池组件全部安装完成后，对光伏电池组件安装情况进行验收，对屋顶状况验证。
4.1.1.3光伏电站并网并试运行10天后，立即对项目进行整体验收，验收通过后项目正式投运。
4.1.2项目验收程序：4.1.2.1 验收由乙方负责通知和组织，并落实会议场地，提供必要的会议环境。
4.1.2.2验收前2天乙方须以书面形式通知甲方和其他相关方。
4.1.2 .3项目验收完成后，各方应在验收单上签署验收意见。
4.2多晶硅光伏组件要求乙方确保选用多晶硅光伏组件等主设备，厂家应对产品生产的全部流程均有可靠的控制；组件品牌需得到发包人的认可。
五、合同价款及支付5.1.合同总价款：￥元(人民币大写: )。
综合单价￥元/Wp。
本合同的综合单价为固定单价，合同总价根据实际装机容量乘以综合单价进行调整，合同价款包括全部工程直接费（含装置性材料费）、间接费、利润、税金、风险及所有不可预见费等以及政府相关部门规定乙方缴纳的各种费用。
在合同有效期内不因市场行情变化等任何原因而调整综合单价。
5.2.付款方式1、预付款：合同生效后3个工作日内甲方支付给乙方发包合同总额的20%作为本项目的设备预付款；2、光伏支架、组件安装合格后七个工作日内甲方支付合同总额的50%给乙方；3、项目竣工甲乙双方整体验收合格并且并网发电后十个工作日内办理结算手续，其后十个工作日内支付至合同总额的95%给总承包方；4、竣工验收壹年后七个工作日内甲方支付合同总额的5%质量保修金给乙方。
5、乙方开具下列发票给甲方：甲方在收到乙方相应阶段的发票后七个工作日内按照合同约定付款。
六、设备、材料供应6.1.工程中光伏电池组件、逆变器、汇流箱均由乙方按照甲方确认的品牌、规格型号及技术要求进行采购，所安装的材料必须保证为全新合格产品，且满足本合同约定的图纸设计参数需求。
6.2.该工程中所有设备、材料、成品工程的保护，在未经过整体验收合格并正式移交甲方使用前，均由乙方负责，并承担相应的维护责任及运输、保管等相关费用。
6.3.设备施工安装前一周乙方书面形式通知甲方现场管理人员（或监理）到位，货到现场后由甲方负责对设备进行清点确认检验。
七、双方责任及义务7.1.甲方责任及义务(1) 应为乙方的施工提供必要的园区相关图纸及技术资料。
(2) 派驻现场工程管理人员，对本工程的进度、质量、投资进行全面动态跟踪管理；(3) 组织材料进场的合格检验并对工程的重点部位进行抽查、抽检；(4) 组织工程的竣工验收，并对竣工验收合格工程予以签认；(5) 配合业主（园区用电单位）组织的验收工作，并提供工作便利；(6) 按照合同第五条约定的合同价款及支付相关条款，按期支付工程价款；(7) 协调施工现场与周边环境关系。
7.2.乙方责任及义务：（1）乙方负责该项目的政府申报备案及电力公司并网验收等。
（2）乙方按合同约定的承包范围要求完成所有工作内容。
乙方负责按照本合同约定进行项目设计、采购、施工。
系统的接入性能应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施；避免雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害（3）保质保量，严格按照合同约定的验收标准，质量和工期达到合同要求；（4）乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状态良好。
（5）在施工期间及工程未交付使用前乙方应做好工程现场成品保护工作；（6）乙方负责工程验收后的保修，在保修期间由于工程质量原因发生的返工费用乙方自行承担（但由于不可抗力的原因及非乙方人为破坏情况除外）；(8) 乙方在项目的施工中，因乙方原因造成所使用屋面损坏时，应当负责进行修复，并在国家规定的保修期内（建成后运营1年内）承担保修责任，所发生费用由乙方承担。
(9)做到现场文明施工并服从甲方的现场管理和统一安排；(10) 参加由甲方组织的竣工验收并提供壹套竣工图及完整的竣工资料；(11) 在施工中因乙方原因造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及相关的费用。
(12) 如乙方在施工过程中造成甲方或任何第三方损害（包括但不限于漏水、货物污损、结构损坏、房租损失、人身损害等）的，乙方应当承担全部赔偿责任。
若因此导致甲方向第三方承担赔偿或违约责任的，乙方应当承担全部赔偿责任，如甲方在承担该等责任后，有权向乙方追索，乙方应赔偿甲方的全部损失。
（13）保持施工现场整洁、符合安全及文明施工等有关规定。
工程施工中及时清运建筑垃圾，工程交工前要达到工完场清的要求并承担因违反有关规定造成的损失；7.3 乙方承包项目的分工界面（1）主要负责本项目的设备采购、实施、备案并网等具体工作。
（2）负责与甲方进行本项目的所有财务结算工作，包括但不限于款项收取及发票开具事宜，分包方同意由总承包方全权代表与甲方进行财务结算。
（3）乙方内部的财务结算由乙方和分包方另行签订协议进行约定，与甲方无关。
甲方向乙方的付款即视为对乙方各分包方的共同付款，不再另外向分包方付款。
八、工程保修及移交8.1.项目工程总体保修期为壹年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期内乙方保修人员免费上门安装、调试、更换保修品。
8.2.保修期内，乙方设备或施工部分如出现质量问题，乙方保证在收到甲方通知24小时内提供免费上门维修服务。
8.3. 因不可抗力造成损坏（如地震、洪水、飓风等自然灾害造成风力发电机组不能正常工作等），乙方不承担任何质量责任。
8.4本工程竣工验收合格后正式移交给甲方或甲方委托的受托管理方，但乙方不免除按照合同约定的维修及保修责任。
九、违约责任9.1.因乙方原因工程不能按期完工，由乙方承担违约责任，赔偿费标准按人民币贰仟元/天计算。
因甲方未能按时支付工程款导致工期延误，乙方不承担任何责任，且工程顺延。
9.2.如因工程安装完成并试运行后六个月内非乙方原因造成未进行验收工作，造成乙方验收工作延误的，乙方不承担责任，甲方应赔偿延误验收费用每天贰仟元。
9.3.如因战争、地震等不可抗力的原因，工期可相应顺延，乙方不承担违约责任。
9.4.甲方逾期支付合同价款的，应按逾期应付款项的0.5%向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
十、争议或纠纷解决方式甲、乙双方凡因本合同或与本合同有关的任何事宜发生争议时应及时协商，协商不成时，向乙方所在地法院提起诉讼。
十一、附则11.1.协议生效日期：本合同自双方加盖公章之日起生效。
11.2.本协议一式陆份，甲乙双方各持三份，均具同等法律效力。
11.3.本协议未尽事宜，须经双方协商，签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
11.4.《总承包合同一般合同条款定义》为本协议必要补充。
十二、需要乙方提交的资料12.1.备案资料12.2.施工进度表12.3.项目施工预算表12.3.项目可研报告12.4.技术标准12.5.电网接入方案12.6.项目施工决算表本页为本协议签署页，甲乙双方一致同意上述约定，并于2017年08月日签署本协议。
发包人（甲方）：法人（或法定授权人）：地址：开户行：账户：税号：年月日总承包方（乙方）：法人（或法定授权人）：地址：开户行：账户：税号：年月日。